强电合同 修改版改
强电弱电改造合同范本
强电弱电改造合同范本甲方（以下简称“甲方”）：地址：联系人：联系电话：乙方（以下简称“乙方”）：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行强电弱电改造事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：______________________1.2 项目地点：______________________1.3 项目内容：甲方委托乙方对甲方现有强电弱电系统进行改造，包括但不限于以下内容：（1）强电系统改造：______________________（2）弱电系统改造：______________________第二条改造方案2.1 乙方应根据甲方提供的项目概况和需求，制定详细的改造方案，包括但不限于施工图纸、设备材料清单、施工组织设计等。
2.2 乙方应在签订合同后______个工作日内向甲方提交改造方案，甲方应在收到方案后______个工作日内提出修改意见。
乙方应根据甲方的意见对方案进行修改，直至甲方满意。
2.3 改造方案一经甲方确认，即作为本合同的有效组成部分，对甲乙双方具有约束力。
第三条施工组织与工期3.1 乙方应根据改造方案，制定施工组织设计，明确施工进度、人员安排、质量保证措施等。
3.2 乙方应按照施工组织设计进行施工，确保工程质量、安全和进度。
3.3 本工程工期为______天，自甲方通知乙方开工之日起计算。
如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期违约金，每日违约金为合同总价的______%。
第四条费用与支付4.1 本工程合同总价为人民币（大写）：______________________元整（小写）：______________________元。
4.2 甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）预付款：甲方在合同签订后______个工作日内支付乙方合同总价的______%作为预付款。
强电改造施工合同范本
强电改造施工合同范本
甲方：（委托方全称）
地址：（委托方地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
联系人：（联系人姓名）
联系电话：（联系电话）
乙方：（承包方全称）
地址：（承包方地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
联系人：（联系人姓名）
联系电话：（联系电话）
根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，达成如下约定：
一、项目名称：强电改造工程
二、工程内容：根据甲方要求对指定场所的强电系统进行改造，包括但不限于更换线路、
配电箱、插座等设备。
三、工程地点：（工程施工地点）
四、工程期限：本次工程预计工期为（工期），具体施工周期以双方协商确定后签订的施
工计划为准。
五、工程费用及付款方式：工程总造价为（金额）元，约定如下付款方式：工程款项分期
支付，根据实际施工进度支付工程款，首款支付工程总价的30%，中间款占工程总价的50%，尾款支付工程总价的20%。
六、工程质量标准：本工程施工应符合国家相关标准及规定，工程竣工后应进行验收，如
发现工程质量问题，乙方应承担相应责任。
七、工程保修期：工程竣工验收通过之日起，保修期为（保修期限），期满后乙方应提供
一定期限的维修保养服务。
八、违约责任：如有一方违约，应承担相应的法律责任，违约方需承担违约金等损失。
九、争议解决：本合同发生的一切争议，应友好协商解决，协商无果可向相关主管部门申请调解，最终诉诸法律途径解决。
十、合同生效：本合同自双方盖章后生效，自合同生效之日起，本合同具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签署日期：签署日期：。
强电电路改造合同范本
强电电路改造合同范本甲方（委托方）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________乙方（承接方）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行强电电路改造事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：强电电路改造工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：乙方负责对甲方的强电电路进行改造，包括电路设计、布线、设备安装等。
4. 工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______天。
5. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
二、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付总造价的______%作为预付款，即人民币______元整（大写：______元整）；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付总造价的______%，即人民币______元整（大写：______元整）；剩余总造价的______%作为质保金，质保期为______年，质保期满后无质量问题，甲方向乙方无息支付，即人民币______元整（大写：______元整）。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务提供施工所需的场地、水、电等基础设施；按合同约定支付工程价款；协助乙方办理施工所需的相关手续；对工程质量进行监督和检查。
2. 乙方权利义务按合同约定的时间、质量要求完成工程施工；确保施工过程中的安全，如发生安全事故，应承担相应的责任；负责施工现场的清洁卫生，工程完工后负责清理施工现场；向甲方提供工程竣工验收所需的相关资料。
强电改造劳务合同范本
强电改造劳务合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________合同编号：_______鉴于甲方需对强电系统进行改造，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.1 甲方委托乙方对其强电系统进行改造，改造内容包括但不限于电缆敷设、设备安装、调试等。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。
三、合同金额3.1 本合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2 乙方按照合同约定完成工程后，甲方按照实际完成工程量支付合同价款。
四、双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：4.1.1 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。
4.1.2 甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续。
4.1.3 甲方有权对乙方的施工质量进行监督。
4.2 乙方权利和义务：4.2.1 乙方应按照国家有关法律法规和行业标准进行施工。
4.2.2 乙方应确保施工质量，确保改造后的强电系统安全、可靠。
4.2.3 乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度报告。
五、施工进度及验收5.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成施工。
5.2 乙方完成施工后，甲方应在____个工作日内组织验收。
5.3 验收合格后，甲方按照合同约定支付乙方合同价款。
六、违约责任6.1 甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
6.2 甲方未按照约定支付合同价款的，应按照逾期付款的金额支付____%的违约金。
6.3 乙方未按照约定完成施工的，应按照未完成部分的合同金额支付____%的违约金。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
强电电路改造合同范本
强电电路改造合同范本合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方单位名称]地址：[甲方单位地址]法定代表人：[甲方单位法定代表人姓名]乙方（承接方）：[乙方单位名称]地址：[乙方单位地址]法定代表人：[乙方单位法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行强电电路改造事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括但不限于强电线路的规划、设计、施工、调试、验收等全部工作。
4. 工程期限：自本合同签订之日起至[具体完成日期]止。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币[大写金额]元（¥[小写金额]）。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、尾款等]。
3. 乙方应在每次支付前向甲方提供符合规定的发票或收据。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方应签署验收报告。
3. 若工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行整改，直至验收合格为止。
四、双方的权利与义务1. 甲方应提供施工所需的场地、电源等条件，并保证其安全、稳定。
2. 甲方有权对乙方施工过程进行监督，并提出合理建议和要求。
3. 乙方应保证施工人员的资质和安全，严格遵守施工安全规定。
4. 乙方应按时、按质完成工程，并配合甲方进行验收。
五、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
强电电路改造合同模板
强电电路改造合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！强电电路改造合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要对现有强电电路进行改造，乙方具备相关资质和能力进行电路改造工程，甲乙双方经协商一致，就电路改造工程达成以下合同条款：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，对现有强电电路进行改造，包括但不仅限于拆除旧电路、铺设新电路、安装开关插座等。
二、工程质量2.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行电路改造，确保电路安全、稳定、可靠。
2.2 乙方应在电路改造过程中，严格遵循安全操作规程，确保施工安全。
2.3 工程验收合格后，乙方应提供电路改造工程的质保书，质保期为一年。
三、工程进度3.1 乙方应按照双方约定的施工时间表进行施工，如有特殊情况需提前通知甲方。
3.2 乙方应保证工程按时完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程费用4.1 双方确认，电路改造工程的费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。
4.2 乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方开具等额的正规发票。
五、付款方式5.1 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同金额的50%作为预付款。
5.2 乙方应在工程验收合格后，向甲方提供工程结算单，甲方应在收到结算单后七个工作日内，向乙方支付剩余的50%工程款。
六、违约责任6.1 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额的1%乘以逾期天数。
6.2 如甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝交付工程，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事本合同约定的工程。
强电电路改造合同范本
强电电路改造合同范本甲方（委托方）：______________地址：______________法定代表人（或授权代表）：______________联系电话：______________乙方（施工方）：______________地址：______________法定代表人（或授权代表）：______________联系电话：______________鉴于甲方需要对其位于_________________的强电电路进行改造，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_________________强电电路改造工程。
1.2 工程地点：_________________。
1.3 工程内容：包括但不限于电路设计、材料采购、施工安装、调试验收等。
第二条工程承包范围2.1 乙方负责按照甲方提供的技术要求和施工图纸，完成强电电路改造工程的全部工作。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并满足甲方的使用需求。
第三条工程期限3.1 本工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，总工期为____天。
3.2 如遇不可抗力或其他非乙方原因导致工程延期，经甲方确认后，工期相应顺延。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币（大写）：_________________元整（￥__________）。
4.2 甲方应按照以下方式支付工程款：a. 合同签订后____天内支付总价款的____%作为预付款；b. 工程进度达到____%时支付总价款的____%；c. 工程竣工验收合格后____天内支付至总价款的____%；d. 余款在工程竣工验收合格后____个月内一次性付清。
第五条工程质量与验收5.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工，并接受甲方的监督和检查。
5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和相关资料，甲方应在收到报告后____天内组织验收。
强电系统改造合同
强电系统改造合同甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲、乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就强电系统改造事宜达成以下合同：第一条合同目的和范围1.1 甲方委托乙方负责对其现有强电系统进行改造，提升系统的安全性和效率。
1.2 改造范围包括但不限于：供电线路、电源配电箱、配电柜、开关设备、线缆布线、接地系统等方面的改善和升级。
第二条合同内容与要求2.1 乙方在改造过程中应确保施工质量、施工安全，并按时完成改造工程。
2.2 改造后的强电系统应符合相关国家标准和规范，达到甲方要求的技术指标和性能要求。
2.3 乙方需提供改造过程中所使用的设备、材料的相关合格证明，并确保其质量合格。
第三条合同价格与支付方式3.1 强电系统的改造费用为人民币（以下简称“元”）：_________元。
3.2 甲方应在签订本合同之后的5个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。
3.3 改造工程竣工后，甲方应在验收合格、并在7个工作日内向乙方支付合同总金额的70%作为尾款。
第四条施工时间与交付标准4.1 乙方应在合同签订后的____个工作日内启动施工，并保证工程的按时完成。
4.2 强电系统改造工程的竣工验收标准应符合相关国家标准和规范，同时满足甲方提出的技术指标和性能要求。
第五条合同违约和争议解决5.1 如因乙方原因导致工程延迟完工，请乙方每延迟一天向甲方支付合同总金额的0.1%作为违约金。
5.2 如因甲方原因导致工程无法按计划进行，甲方应承担由此产生的全部费用和损失。
5.3 如因甲、乙双方引起的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
第六条合同生效与终止6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。
6.2 如在合同履行过程中发生不可抗力等特殊情况，影响工程的正常进行，则双方应协商解除合同，届时双方不再承担其他违约责任。
修改供用电合同范本
修改供用电合同范本合同编号：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就电力供应事宜，达成如下协议：一、供电地点及用电容量1.1 甲方同意在_______（供电地点）向乙方供应电力。
1.2 乙方在甲方供电地点的用电容量为_______（用电容量），乙方应确保其用电设施的安全运行，并按照国家有关规定进行定期检查。
二、供电电压及电力质量2.1 甲方应按照国家规定的电压等级和电力质量向乙方供电。
2.2 乙方应确保其用电设施能够适应甲方提供的电压等级和电力质量，如乙方用电设施无法适应甲方供电电压等级和电力质量，乙方应自行承担由此产生的后果。
三、电价及电费结算3.1 乙方应按照国家规定的电价及甲方制定的电费结算方式支付电费。
3.2 甲方应在每月_______日前向乙方提供电费结算单，乙方应在收到电费结算单之日起_______日内支付电费。
3.3 乙方未按时支付电费的，甲方有权按照国家规定对乙方进行停电处理，并要求乙方支付滞纳金。
四、合同期限4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。
4.2 合同期满前_______个月，如双方同意续签，应签订新的供用电合同。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定向乙方供电的，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：_______。
5.2 乙方未按照约定支付电费的，应向甲方支付滞纳金，滞纳金的计算方式为：_______。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________甲方代表（签字）：_____________ 乙方代表（签字）：_____________签订日期：________________ 签订日期：________________原修改供用电合同范本。
强电改造施工合同范本
强电改造施工合同范本《强电改造施工合同》甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟对[具体项目名称]进行强电改造工程，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：强电改造的具体内容及要求（详细描述）。
二、工程承包范围乙方按照甲方要求，承担本工程的[具体承包范围]。
三、合同工期1. 开工日期：______年____月____日。
2. 竣工日期：______年____月____日。
四、质量标准工程质量达到[具体质量标准]。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（大写）：____________元整（小写：￥______元）。
2. 支付方式：[具体支付节点和金额]。
[其他支付条款]。
六、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：提供工程所需的相关资料和条件。
按合同约定支付工程款。
协助乙方协调与工程相关的事宜。
2. 乙方权利与义务：按合同要求和相关标准进行施工。
确保工程质量和安全。
遵守施工现场的管理规定。
七、工程变更1. 任何工程变更需经双方书面确认。
2. 工程变更引起的费用调整按[具体约定]执行。
八、竣工验收1. 乙方完成工程后，应及时申请竣工验收。
2. 甲方应在接到申请后[具体时间]内组织验收。
3. 验收合格后，双方应签署竣工验收报告。
九、质量保证及售后服务1. 乙方对工程质量承担[具体质保期限]的质保责任。
强电电路改造合同范本
强电电路改造合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行强电电路改造事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：甲方委托乙方进行强电电路改造，包括（但不限于）：_______二、工程期限2.1 本工程期限为_______，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2 乙方应按照约定的工程期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______三、工程价款3.1 本工程价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 付款方式：（1）预付款：甲方应在合同签订后_______日内向乙方支付预付款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（2）进度款：乙方完成工程进度的_______%时，甲方应向乙方支付进度款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（3）尾款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方应向乙方支付尾款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
四、工程质量4.1 乙方应按照国家有关强电电路改造的标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方要求的合理期限内进行修理、更换或重作，直至符合约定。
五、工程验收5.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到乙方通知后_______日内进行验收。
5.2 验收合格后，甲乙双方签署工程验收报告。
验收不合格的，乙方应在甲方要求的合理期限内进行整改，直至验收合格。
六、违约责任6.1 甲方违约责任：（1）甲方未按约定支付工程价款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______（2）甲方未按约定提供施工场地、施工条件或协助乙方办理相关手续的，导致工程延期或无法正常进行的，甲方应承担相应责任。
强弱电改动协议合同
强弱电改动协议合同甲方（委托方）：______________乙方（施工方）：______________鉴于甲方需要对现有建筑的强弱电系统进行改动，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行强弱电改动工程的相关事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________________________________1.2 工程地点：________________________________________1.3 工程内容：包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、照明系统改造、安全系统升级等。
1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程质量和技术标准2.1 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行施工。
2.2 工程质量应达到甲方验收标准，并通过相关部门的检验。
第三条甲方责任3.1 提供施工所需的场地、通道及其他必要条件。
3.2 按合同约定支付工程款项。
3.3 协助乙方处理施工过程中出现的相关问题。
第四条乙方责任4.1 按照合同约定的工程内容、质量和期限完成施工。
4.2 遵守甲方施工现场的管理规定。
4.3 负责工程的安全生产和文明施工。
第五条工程价款及支付方式5.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________（￥__________）。
5.2 支付方式：合同签订后，甲方支付总价款的__%作为预付款；工程进度达到__%时，支付总价款的__%；工程竣工验收合格后，支付至总价款的__%；余款作为质保金，在质保期满后无息支付。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在收到通知后____天内组织验收，并在验收后____天内提出修改意见。
第七条质保期7.1 质保期为工程竣工验收合格之日起____个月。
强电安装施工合同简版修正
强电安装施工合同一、合同背景和目的本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）就业主位于（具体地质）的强电安装施工项目达成以下协议。
二、项目概述1. 项目名称：2. 项目地点：3. 项目范围：5. 项目总投资：三、合同条款3.1 工作描述1. 承包商将负责根据业主的要求和设计图纸进行强电安装施工工作。
2. 施工包括但不限于强电线路布置、电缆敷设、电箱安装、电气设备接线等相关工作。
3.2 付款方式1. 总投资款项将根据以下方式进行支付：（具体付款方式）2. 付款周期：（具体周期）3.3 保质保量1. 承包商保证按照相关法律法规和技术标准进行施工，确保工程的质量和安全。
2. 如发生施工质量问题或事故，承包商将承担相应的责任及赔偿。
3.4 工期1. 承包商应按照项目启动日期和计划进行施工，确保工程按时完成。
2. 如因承包商原因导致工期延误，承包商将承担相应的违约责任。
3.5 知识产权及机密保密1. 业主享有本项目的知识产权，并有权对施工过程中产生的技术和设计进行保密。
2. 承包商在施工过程中要严格遵守业主的保密要求，并保护业主的知识产权。
3.6 违约责任1. 如果业主或承包商在履约过程中出现违约行为，应根据相关法律法规承担相应的违约责任。
2. 承包商如违约，业主有权取消合同，并要求承包商赔偿相应的损失。
四、法律适用和争议解决1. 本合同涉及的法律适用地为（适用法律地）。
2. 双方一致同意将合同争议提交至（争议解决途径），并接受其裁决。
五、其他1. 本合同自双方签字后生效，并对双方具有约束力。
2. 本合同的任何修改或补充应经双方书面同意方能生效。
3. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________。
办公强电改装合同范本
办公强电改装合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行办公强电改装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程范围：________________1.4 工程内容：________________二、工程期限2.1 本工程自_______年_______月_______日开始，至_______年_______月_______日结束。
2.2 乙方应按照约定的工程期限完成工程，若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量符合规定。
3.2 工程完工后，甲方有权要求乙方进行质量保修，保修期为_______年。
四、工程费用4.1 本工程费用总计为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
4.2 甲方应按照约定的付款方式和期限向乙方支付工程费用。
五、甲方权利与义务5.1 甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合约定。
5.2 甲方应按照约定的付款方式和期限向乙方支付工程费用。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的场地、水电等条件。
六、乙方权利与义务6.1 乙方应按照约定的工程期限、质量、费用完成工程。
6.2 乙方应保证工程施工过程中的安全，严格遵守国家相关法律法规。
6.3 乙方应按照甲方的要求提供相关技术资料和施工记录。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2 乙方未按照约定的工程期限完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的_______%。
八、争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
办公强电改装合同范本
办公强电改装合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，就甲方委托乙方进行办公强电改装工程事宜，达成如下合同：一、项目名称：办公强电改装工程二、工程内容：包括但不限于电缆敷设、插座更换、配电箱升级等工作。
三、工程地点：__________四、工程时间：自__________年__________月__________日起，至__________年__________月__________日止。
五、工程费用：总费用为人民币__________元整，具体费用包括但不限于材料费、人工费等。
六、支付方式：甲方需在工程开始前支付工程总费用的__________%作为预付款，余款在工程完工后__________日内支付给乙方。
七、工程质量：乙方保证工程质量符合国家相关标准，如有质量问题，乙方需承担相应责任并进行免费维修。
八、工程延期：如因不可抗力等原因导致工程延期，双方可协商延长工程时间，延期期间不计算违约责任。
九、违约责任：任何一方违反合同规定，需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
十、争议解决：双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
十一、合同解除：双方一致同意解除合同的，应书面协商解除，解除合同后，双方应按照已完成部分支付费用。
十二、其他事项：未尽事宜，双方可另行协商解决。
十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 年__________ 月__________ 日。
办公强电改装合同范本
办公强电改装合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承接方）：____________________鉴于甲方需要对办公场所进行强电改装，乙方具有相应的资质和能力承接此类工程，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。
第二条工程费用2.1 工程总费用为人民币（大写）：_____________________2.2 工程费用包括但不限于人工费、材料费、施工费、运输费、管理费等。
2.3 工程费用支付方式：_____________________2.4 工程费用支付时间：_____________________2.5 工程费用结算方式：_____________________第三条工程质量3.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
3.2 工程质量验收标准：_____________________3.3 工程质量保证期限：自工程竣工之日起________年。
第四条安全与环保4.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
4.2 乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
第五条工程变更5.1 工程变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 因工程变更导致的工程费用增减，由双方协商确定。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
6.2 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收。
6.3 工程验收合格后，双方应签署工程验收报告。
第七条违约责任7.1 如乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并支付违约金。
办公强电改装合同范本
办公强电改装合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：办公强电改装工程。
2. 工程地点：_______________________。
3. 工程内容：对甲方办公场所的强电系统进行改装，包括但不限于配电箱、电线电缆、插座、灯具等的安装和更换。
二、工程期限1. 本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。
2. 甲方将在工程竣工验收合格后的______个工作日内，将工程款支付给乙方。
3. 乙方应在收到工程款后______个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应在______个工作日内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水电等基础条件。
（2）及时支付工程款。
（3）协助乙方协调与其他部门的关系。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求完成工程施工。
（2）确保施工过程中的安全，如发生安全事故，承担相应责任。
（3）提供工程竣工验收所需的相关资料。
六、违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
强电电路改造合同范本
强电电路改造合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[强电电路改造工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：对甲方指定场所的强电电路进行改造，包括但不限于线路铺设、配电箱安装、插座及开关更换等（具体工程内容以双方确认的施工图纸和工程清单为准）二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：_____________________元整），此价格为含税价，包含工程所需的材料、设备采购、运输、安装、调试、验收及售后服务等所有费用。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币______元（大写：_____________________元整）；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币______元（大写：_____________________元整）；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币______元（大写：_____________________元整）；剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
改电合同范本
改电合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要对现有电力系统进行改造升级，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方电力系统改造工程（以下简称“改电工程”）达成如下合同条款：### 第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________5. 工程期限：_____________________6. 质量标准：_____________________7. 合同价款：_____________________8. 工程验收：_____________________### 第二条甲方权利与义务1. 甲方负责提供改电工程所需的场地、资料及相关配合。
2. 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。
3. 甲方应按合同约定支付工程款。
4. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
### 第三条乙方权利与义务1. 乙方负责改电工程的施工、安装、调试等工作。
2. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
3. 乙方应按合同约定的期限完成工程。
4. 乙方应负责施工过程中的安全防护工作。
### 第四条工程款支付1. 工程预付款：_____________________2. 工程进度款：_____________________3. 工程竣工款：_____________________4. 质保金：________________________5. 支付方式：________________________6. 支付时间：________________________7. 其他约定：________________________8. 违约责任：________________________9. 质保金退还：_____________________### 第五条工程验收1. 乙方应在工程完工后向甲方提交验收申请。
强电改造施工合同范本
强电改造施工合同范本一、合同双方甲方：[甲方名称]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]二、工程概况1. 工程名称强电改造工程。
2. 工程地点工程地点为[工程地点名称]。
3. 工程范围甲方委托乙方进行强电改造，具体范围包括但不限于以下内容：•[工程范围1]•[工程范围2]•[工程范围3]•…详细工程范围请参照附件《强电改造工程工程范围说明》。
三、施工内容乙方应按照甲方的要求，完成以下施工内容：1.安装新的电源线路；2.更换老旧电线和电缆；3.安装电力配电箱；4.进行线路接地和绝缘检查；5.安装电力监控系统。
四、工期和进度款支付1. 工期工程总工期为[工期天数]天，自合同生效之日起计算。
2. 进度款支付1.合同签订后，甲方应在3个工作日内支付合同总价款的20%作为预付款。
2.甲方应按照工程进度支付相应的进度款项，具体比例如下：–工程开工后第一个月，支付合同总价款的30%；–工程完成50%后，支付合同总价款的50%；–工程验收合格后，支付合同总价款的20%。
3. 滞纳金甲方延误支付进度款的，乙方有权按照已延误天数计算滞纳金，滞纳金的计算标准为逾期未支付金额的千分之五。
五、质量保证和保修期1. 质量保证1.乙方承诺按照国家相关标准和技术要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。
2.工程完工后，乙方应提供相应的工程质量保证书，并对工程质量负责。
2. 保修期工程完工后，乙方提供一年的品质保修期，期间内对工程质量问题进行免费维修。
六、工程造价和支付方式1. 工程造价工程总造价为[工程总造价]元（人民币），具体细目请参照附件《强电改造工程造价清单》。
2. 支付方式甲方按照工程进度支付相应的款项，支付方式为银行转账或现金支付。
七、合同变更和解除1. 合同变更任何一方变更合同内容，应经双方协商一致，并签订变更合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供配电工程施工承包合同
发包单位：（甲方）
承包单位：（乙方）
双方本着平等自愿和互惠互利以及诚意合作的态度，就XXX的供配电工程施工承包经多次友好磋商，达成共同协议如下：
一、工程内容
1、建设地址:
2、工程内容：工程（以图纸内容为准）施工以及安装（详见设计图纸）
1）包移交供电公司（在供电公司确认是居住户三个月内移交）、以及不移交供电公司。
2）配电房土建、设备安装含电缆桥架、小区内供电至所有用电设备电源控制箱处及用户表箱（含电表箱和电表）前的土建、安装等。
3）具体工程内容要求详见设计图纸。
3、承包方式：包工包料（所需的设备及配套、材料及灭火器，电线电缆、安装、调试、检测、验收、竣工交付等均由乙方完成）、包验收、包交付、包移交。
4、工程总价款：人民币万元整（元），为含税包干价（包含可靠性供电贴费、设计费、移交维护费等与供电有关的一切费用）。
二、工期约定
1、本工程工期为自合同签订之日起6个月（至竣工验收时止），乙
方自合同签订后应及时派人进场跟踪施工进度并根据施工实际状况来合理安排人员进场施工。
2、甲方对乙方进场施工应给予配合、协调，齐心协力将本工程按时、保质保量完成。
3、乙方在开工前按照本协议的工期约定，编制详细可行的工程进度计划报甲方，此计划应对整个供配电工程的主要工期节点（配电房土建、电缆敷设、小区内部土建施工、设备安装、竣工验收等）有着全面而清晰的描述。
以便于甲方对进度计划进行分解、检查、控制。
4、乙方已充分考虑了本工程的特点及所处城市地理位置，承诺对非甲方、承包人原因造成的任何工期延误，不再要求甲方对本工程进行工期顺延。
本协议工期已包含正常年份内的雨、雪等天气对工期的影响，对不可抗力（甲、乙方均认为仅指地震、战争两种情况下）造成工期的延误，甲方将按实际工期延误时间给予顺延。
5、乙方承诺在本协议约定的工期内完成本项目所有单体工程，如若本项目工期延期竣工，乙方同意每天按5万元向甲方支付违约金。
6、因甲方原因造成的工期延误的，由甲方承担。
乙方顺延工期。
7、工程合格移交供电部门时，由甲方配合乙方的所有移交工作。
三、质量约定
1、工程质量标准：乙方须确保合格，一次性验收通过。
2、为保证工程建设的顺利实施，甲方选定的（）乙方选的（）为项目主要管理人员经甲方认定后不得更改，如确因不可抗力造成人员更换，须先征得甲方的许可，否则甲方则视为乙方已
经无能力继续履行本协议，甲方有终止合同的权利。
3、项目实施过程中，乙方要严把工程质量关，杜绝一切不合格工程，对已完工程中出现的任何质量问题，乙方无条件进行整改甚至返工，直至工程合格为止，力争所有分部分项工程一次验收合格
4、乙方承诺，在工程施工过程中，不得出现工程资料滞后现象，始终保持工程资料的收集整理与实体同步。
工程竣工验收合格后十五日内向甲方提交一套装订整齐、内容完整的工程竣工备案资料（复印件）。
5、乙方承诺，项目经理（或负责人）自人员进场施工后应保证在现场施工的任何时候都有人统一指挥、协调，管理进度、质量。
6、乙方应严格按照设计图纸施工，及时掌握国家与地方颁布的各项有关建设工程方面的法律法规，对设计工程验收（特别是竣工验收）的一些政府硬性规定，要做到提前规划、过程控制、不得事后补救。
四、工程款支付的约定
1、合同签订后，乙方组织设计图纸经供电部门审核合格后支付总造价的5%；
2、工人进场进行土建工程施工支付总造价的5%；
3、配电房设备签订见设备合同支付总造价的10%；
4、配电房设备安装完成支付总造价的10%；
5、供电验收合格后支付总造价的50%；
6、（见供电部门验收合格单）资料移交后支付总造价的15%；
7、保质期叁年，尾款5%由物业或甲方开具证明后支付。
(每笔进度款开票后一周内付清，每次付款时，乙方须提供相同金颔的税务部门统一监制的正式发票，付至结算总价95%时，乙方提供的发票总金额应等于合同结算核定总价含质保金)。
如果乙方提供完整的书面付款证明材料后，甲方未按合同履行付款义务，按每天总造价的0.5%支付乙方违约金。
由此导致工期延误等一切责任均由甲方承担。
五、其他约定事项
1、甲方在签订施工承包合同后提供施工图纸二套给乙方用于施工前期准备，乙方须积极地按有关要求进行设备、材料的采购并跟踪施工现场进度自行安排施工。
2、甲方负责提供场地但涉及施工的水、电费用由乙方承担。
3、甲方有权责令乙方不符合要求的设备、材料将其返工，其损失乙方自负；乙方须对自己加工制作的产品质量负责。
4、设备、材料在竣工验收合格后移交供电部门前的所有保护、维护工作由乙方负责并承担全部费用。
5、乙方指定为本工程负责人，负责整个项目供配电工程的施工工作。
乙方不得将本工程进行分包，否则，由此产生的所有责任和经济损失均由乙方承担。
6、与本协议具有同等法律效力的补充文件有：施工质量承诺书、售后服务承诺书；一并使用为合法有效。
7、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
8、本协议一式八份，双方各执四份。
经双方签字盖章后即生效。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：年月日年月日。