2018造价-计价-模考
押题宝典一级造价师之建设工程计价模考模拟试题(全优)
押题宝典一级造价师之建设工程计价模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、完成某分部分项工程1m3 需基本用工0.5 工日，超运距用工0.05 工日，辅助用工0.1 工日，人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。
A.5.85B.6.05C.7.00D.7.15【答案】 D2、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。
若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。
A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1【答案】 C3、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。
A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】 B4、在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是（）。
A.工程结构B.使用材质C.工程内容D.安装位置【答案】 C5、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。
A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】 B6、关于工程预付款的说法中，符合FIDIC“新红皮书”规定的是()。
A.是否必须先提交履约保函由业主决定B.是否必须先提交预付款保函由业主决定C.若业主不支付预付款，承包商拥有终止合同的权利D.预付款在施工期前半段全部扣回【答案】 C7、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（）。
2018年造价工程师《计价控制》模考试题及答案(13)
2018年造价工程师《计价控制》模考试题及答案（13）1.(D)承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A、固定总价合同B、计量估价合同C、单价合同D、成本加酬金合同2.(D)是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为。
A、合同的变更B、合同的订立C、合同的终止D、合同的转让3.(C)是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。
A、合同的变更B、合同的订立C、合同的终止D、合同的转让2018年造价工程师4.设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料，这种招标方式叫做(A)A、国际竞争性招标B、有限国际竞争性招标C、询价采购D、直接订购点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森5.当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做(D)A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法6.建设项目总承包招投标，实际上就是(B)。
A、按照合同有关条款B、项目全过程招投标C、勘查设计招投标D、材料、设备供应招投标7.索赔必须以(D)为依据。
A、工程预算B、结算资料C、工程变更D、合同8.建设单位在(A)合同中承担了项目的全部风险。
A、成本加酬金B、单价C、总价可调D、总价不可调9.编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。
全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。
2018年造价工程师考试历年考试真题与答案
历年造价员考试真题与答案选编第一套一、单选题：(1)以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[D]A．10-15％B．20-35％C．75-95％D．5-35％、E5-75％(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[C]A．500B．5000C．1500D．3500(3)工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[C]A．生产准备费B．土地征用及迁移补偿费C．与项目建设有关的费用D．设备及工器具购置费(4)按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[C]A．最低限额B．最终限额C．最高限额D．规定限额(5)工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。
其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[D]A．30、60B．20、50C．10、40D．60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？[A]A．16.072B．14.572C．14.000D．17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（B）为分部工程顺序码。
A．一、二位B．五、六位C．七至八位D十至十二位(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[C]提供的文件。
A．工程造价中介机构B．工程招标代理机构C．招标人D．投标人(9)[A]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。
A．措施项目B．零星工作项目C．分部分项工程项目D．其他项目(10) 投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。
由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[C] A．±30%B．±20%C．±10%D．±10%以内（11）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B）确认后作为结算依据。
2018年造价工程师《计价控制》模考试题及答案(6)
2018年造价工程师《计价控制》模考试题及答案（6）1.安装工程预算定额中，一般不包括()，因而安装工程定额基价是不完全工程单价。
A、主材费B、辅材费C、人工费D、机械费2.整体楼梯的工程量分层按水平投影面积以平方米计算。
不扣除宽度小于()的楼梯井空隙。
A、20cmB、50cmC、70cmD、90cm3.类似工程预算是指已经编好并用于某工程的()。
A、设计概算B、修正概算C、施工预算D、施工图预算4.()主要用于工程规模较小或审查精度要求高的工程项目。
A、难点项目抽查法B、重点项目抽查法C、指标分析法D、全面审查法2018年造价工程师5.材料预算价格的合理性和()是审查的主要内容。
A、准确性B、科学性C、权威性D、群众性6.竣工结算的编制单位是()。
A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、中介咨询机构7.以下哪种工程预、结算的审查形式较具有权威性。
()A、专家审查B、单独审查C、联合会审D、委托审查8.()是在预算定额的基础上，将若干个预算定额项目综合为一个扩大结构定额。
A、概算指标B、概算定额C、劳动定额D、施工定额点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森9.平整场地是指厚度在()以内的就地挖填、找平。
A、10cmB、30cmC、40cmD、50cm10.教育费附加以()为计税依据。
A、营业收入额B、营业税额C、城市维护建设税额D、直接费额11、竣工决算的编制单位是()。
A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、质量监督部门12、在概预算的审查和执行过程中，各方若发生纠纷，协调不成时，可向()申请调解和仲裁。
A、建设单位B、设计单位C、咨询机构D、工程造价管理部门13、按现行国家规定，税金不包括()。
A、增值税B、营业税C、城市维护建设税D、教育费附加14、()是确定是否收取施工图包干费、计划利润率的依据。
A、施工合同B、施工规范C、设计规范D、监理规范15、目前，预算定额的人工幅度差为()。
土木工程类建设工程造价管理真题2018年模拟试题与答案
土木工程类建设工程造价管理真题2018年模拟试题与答案一、单项选择题每题的备选项中，只有1个最符合题意。
1. 下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是______。
A.工程概算文件B.施工图预算文件C.工程结算文件D.竣工决算文件答案：C解答：工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。
2. 下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是______。
A.处理工程变更B.审核工程概算C.进行工程计量D.编制工程量清单答案：D解答：工程发承包阶段：进行招标策划，编制和审核工程量清单、招标控制价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。
3. 根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业资质有效期为______年。
A.2B.3C.4D.5答案：B解答：准予资质许可的造价咨询企业，资质许可机关应当向申请人颁发工程造价咨询企业资质证书。
工程造价咨询企业资质有效期为3年。
4. 根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，专职从事工程造价专业工作的人员不应少于______人。
A.6B.8C.10D.12答案：D解答：乙级工程造价咨询企业资质标准：专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，注册造价工程师不少于6人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历。
5. 美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是______。
A.现行市场行情或市场租赁价B.联邦政府公布的商业信息价C.现行材料及设备供应商报价D.预计项目实施时的市场价答案：A解答：美国工程造价估算中的人工费由基本工资和附加工资两部分组成。
其中，附加工资项目包括管理费、保险金、劳动保护金、退休金、税金等。
材料费和机械使用费均以现行的市场行情或市场租赁价作为造价估算的基础，并在人工费、材料费和机械使用费总额的基础上按照必定的比例(一般为10%左右)再计提管理费和利润。
A3版二0一八年造价工程师真题试卷及答案
2018 年造价工程师考试《案例分析》真题及答案解析试题一（20 分）某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料，项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720 万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用、其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。
根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用、生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他辅助设备购置及安装费用无变化。
拟建项目的其他相关费用为500 万元(含预备费)。
2.项目建设期1 年，运营期10 年，建设投资(不含可抵扣进项税)全部开成固定资产。
固资产使用年限为10 年，残值率为5%，折线法折旧。
3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200 万元。
4.项目运营期达产年份不含税销售收入为1200 万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税的10%计取。
项目达产年份的经营成本为760 万元（含进项税60 万元）。
5.运营期第1 年达到产能的80%，销售收入，经营成本(含进项税)均按达产年份的80%计。
第2 年及以后年份为达产年份。
6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。
问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。
2.若该项目的建设投资为2200 万元(包含可抵扣进项税200 万元)，建设投资在建设期均衡投入。
（1）列式计算运营期第1 年、第2 年的应纳增值税颖（2）列式计算运营期第1 年、第2 年的调整所得税（3）进行项目投资现金流量表(第1~4 年)的编制，并填入答题卡表1.1 项目投资现金流量表中。
（4）假定计算期第4 年（运营期第3 年）为正常生产年份，计算项目的总投资收益率，并判断项目的可行性。
（计算结果保留两位小数）【参考答案】1.拟建项目设备购置费为720.00(万元)，已建类似项目设备购置费=720/(1-10%)=800.00(万元)；已建类似项目建筑工程费用=800×70%=560.00(万元);已建类似项目设备安装工程费用=800×20%=160.00(万元);已建类似项目其他辅助设备购置及安装费用=800×15%=120.00(万元);拟建项目的建筑工程费及设备安装工程费=(560+160)×(1+20%)=864.00(万元);拟建项目的建设投资=720+864+120+500=2204.00(万元)2.（1）运营期第1 年应纳增值税额=1200×16%×80%-60×80%-200=-94.40(万元) 运营期第2 年应纳增值税额=1200×16%-60-94.40=37.60(万元)（2）折旧费=(2200-200)×(1-5%)/10=190.00(万元)运营期第1 年调整所得税=[1200×80%-(760-60)×80%-0-190]×25%=52.50(万元)运营期第2 年调整所得税=[1200-(760-60)-37.60×10%-190×25%=76.56(万元)（3）（4）运营期第3 年应纳增值税=1200×16%-60=132.00(万元)运营期第3 年调整所得税=[1200-(760-60)-(1200×16%-60)×10%-190]×25%=74.20(万元) 运营期第3 年息税前利润=1200-(760-60)-13.20-190=296.80(万元)总投资收益率=296.80/(2200+200)=12.37%总投资收益率为12.37%，大于行业平均投资收益率8%，所以项目可行。
工程造价专业---中级职称-《专业知识》考前模拟试卷
2018年工程造价专业《专业知识》考前模拟试卷一、单项选择题（共90题，每题1.5分）1.建筑工程工程量清单计价文件与装饰工程工程量清单计价文件的编制相同的是（）。
A.管理费计费基础B.装订顺序C.管理费费率D.利润计费基础2.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》（GB50854-2013）的规定，以下表述正确的是（）。
A.挖一般土方按设计图示尺寸以体积计算B.桩间挖土应扣除桩的体积C.土方体积应按夯实后的体积计算D.管沟土方的计量单位可以是m或㎡3.通常材料的软化系数（）时，可以认为是耐水的材料。
A.>0.80B.>0.85C.>0.75D.>0.654.在梁或柱的配筋立面图中，只画出了钢筋，没有画出混凝土，是因为（）。
A.不需要表达B.忽略了混凝土C.假定混凝土是透明的D.混凝土不重要5.钢筋混凝土肋梁楼盖的主梁、次梁相交处，负筋由上向下的顺序应为（）。
A.次梁负筋、板负筋、主梁负筋B.板负筋、主梁负筋、次梁负筋C.板负筋、次梁负筋、主梁负筋D.主梁负筋、次梁负筋、板负筋6.一跨度为8.1m的现浇钢筋混凝土梁底模拆除时，混凝土强度应达到（）。
A.50%B.75%C.90%D.100%7.下列指标是时间型指标的是（）。
A.净年值B.投资回收期C.净现值D.投资利润率8.下列费用计入工程施工的直接成本的是（）。
A.施工现场管理人员工资B.检验试验费C.施工现场工人工资D.施工企业总部管理人员工资9.工程索赔的处理原则不包括（）。
A.索赔必须以合同为依据原则B.及时、合理地处理索赔原则C.加强主动工作，减少工程索赔原则D.坚持统一性原则10.下列不能纳入材料消耗定额损耗量的是（）。
A.不可避免的材料操作损耗B.不可避免的材料加工损耗C.定额规定的现场场内材料运输损耗D.现场材料储存损耗11.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》（GB50854-2013）的规定，以下表述错误的是（）。
2018年造价工程师《计价控制》模考试题及答案(7)
2018年造价工程师《计价控制》模考试题及答案（7）1、某汽车制造厂的组装车间，属于()A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程2、设计概算是在()阶段，确定工程造价的文件A.方案设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计3、定额中规定的定额时间不包括()A.休息时间B.施工本身造成的停工时间C.辅助工作时间D.不可避免的中断时间2018年造价工程师4、时间定额和产量定额之间的关系是()A.互为倒数B.互成正比C.需分别独立测算D.没什么关系5、若完成某分项工程需要某种材料的净用量0.95t，损耗率为5%，那么，必需消耗量为()A.1.0tB.0.95tC.1.05tD.0.9975t6、预算定额中人工工日消耗量应包括()A.基本工和人工幅度差B.辅助工和基本工C.基本工和其他工D.基本工、其他工和人工幅度差7、下列()费用不属于机械台班单价组成部分A.折旧费B.大修理及经常修理费C.大型机械使用费D.机上人工及燃料动力费点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森8、下列费用中，属于措施费的是()A.混凝土模板及支架费B.联合试运转费C.直接费D.人工费9、建筑安装工程费用由()等构成A.建筑工程费用、安装工程费用、设备购置费用B.人工费、材料费、施工机械使用费C.直接费、间接费、利润、税金D.直接费、建设工程其他费用、设备购置费10、建设项目投资构成中，预备费是为了考虑()而设置的一项费用A.意外的实物性费用支出B.物价因素C.意外的实物性费用支出和物价因素D.动态因素11、一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积每层为448.38m2，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108m2，则该工程的建筑面积为()m2A.556.38B.502.38C.2744.28D.2798.2812、现浇钢筋混凝土框架梁的宽为0.25m，高为0.4m，梁净长为5.55m，则其模板工程量为()m2A.7.42B.7.22C.6.03D.5.8313、以下按实铺面积计算工程量的是()A.整体面层B.找平层点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd，注册开森C.块料面层D.踏步平台表面积14、钢筋混凝土柱的牛腿的工程量应()A.并入柱体积B.单独计算执行小型构件子目C.并入板体积D.并入梁体积15、工程量清单是包括()的名称和数量的清单。
2018年一级造价工程师工程计价真题及答案解析
2018年一级造价师《建设工程计价》真题答案及解析一、单项选择题（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分，没选或错选均不得分）。
1.根据现行建设项目投资构成相关规定，固定资产投资应与（）相对应。
A.工程费用+工程建设其他费用B.建设投资+建设期利息C.建设安装工程费+设备及工器具购置费D.建设项目总投资【答案】B【解析】其中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资，固定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等。
【考点来源】第一章第一节一、我国建设项目投资及工程造价的构成2.国际贸易双方的约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。
该种交易价格被称为（）。
A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A【解析】装运港船上交货时的价格亦称为离岸价格。
风险转移，以在指定的装运港货物被装上指定船时为分界点。
费用划分与风险转移的分界点相一致。
【考点来源】第一章第二节一、设备购置费的构成和计算3.国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。
A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】D【解析】[（18+2）×（1+5%）×（1+10%）+0.4] ×10%=2.35万元。
【考点来源】第一章第二节一、设备购置费的构成和计算4.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。
A.人工费B.企业管理费C.利润D.税金【答案】D【解析】建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
【考点来源】第一章第三节三、按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算5.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。
2018造价工程师工程计价精编模拟题及参考答案(9.29)
2018造价工程师工程计价精编模拟题及参考答案(9.29)【导语】造价工程师考试实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的办法。
原则上每年举行一次。
建设部负责考试大纲的拟定、培训教材的编写和命题工作，统一计划和组织考前培训等有关工作。
今天无忧考网为大家精心整理了2018造价工程师工程计价精编模拟题及参考答案(9.29)，祝大家考试顺利。
更多造价工程师考试报名信息请持续关注无忧考网造价工程师考试频道。
1.【单选】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2013)，当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将()。
A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减2.【单选】对某招标工程进行报价分析，在不考虑安全文明施工费的前提下，承包人中标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，则承包人的报价浮动率是()。
A.0.65%B.6.25%C.93.75%D.93.75%3.【多选】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有()。
A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动《造价工程师-计价09.29》答案1.【答案】C【解析】综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
《造价工程师》2018造价-案例-模考点题(一)-03、2018造价案例模考点题一直播解析(三)
试题五（20分）某工程包括A、B、C三项分项工程，合同工期为6个月。
工期每提前一个月奖励1.5万元，每拖后一个月罚款2万元。
各分项工程的计划进度与实际进度见表5.1。
表中粗实线表示计划进度，进度线上方的数据为每月计划完成工程量（单位：100m3）；粗虚线表示实际进度，进度线上方的数据为每月实际完成工程量（单位：100m3）。
表5.1 某工程计划进度与实际进度表该工程采用可调单价合同，按月结算。
A、B、C分项工程的计划全费用单价分别为：200元/m3、180元/m3、160元/m3。
在施工期间，1～8月实际结算价格调整系数依次为：1.00、1.00、1.05、1.05、1.08、1.08、1.08、1.05。
在6月份承包商获得索赔款1.4万元，工期补偿1个月。
在7月份，有一项隐蔽工程完成后，施工单位及时通知了监理机构，监理机构验收后，指令覆盖。
覆盖后第三天，总监理工程师提出对验收过程有异议，要求重新验收，经过历时2天的重新验收，发现了质量隐患，施工单位配合检查用工全部费用为1 000元，整改质量隐患用工费用为2 000元，整改时间为5天。
整改后再验收合格。
施工单位及时提出了7天的工期索赔和3 000元的费用索赔。
（本次索赔费用为已包括规费税金在内所有费用）问题：从承包商的角度分析计算以下问题：1.计算各分项工程的每月拟完工程计划投资、已完工程实际投资、已完工程计划投资，并将结果填入表5.2中。
表5.2 各分项工程的每月投资数据表2.计算整个工程每月的投资数据表，并将结果填入表5.3。
表5.3 投资数据表单位:万元3.分析第4月月末和第6月月末的投资偏差和进度偏差。
4.造价工程师可以批准的工期索赔和费用索赔是多少？参考答案：问题1：各分项工程的每月投资数据表见表5.2。
表5.2 各分项工程的每月投资数据表问题2：投资数据表见表5.3。
表5.3 投资数据表单位:万元计算第6月已完工程实际投资时，计入工程索赔款1.4万元；计算第8月已完工程实际投资时，扣减工期拖延罚款2万元。
2018年造价工程师考试《工程计价》全真模拟测试题
2018年造价工程师考试《工程计价》全真模拟测试题本文导航第1页:第一页第2页:第二页第3页:第三页第4页:第四页第5页:第五页第6页:第六页第7页:第七页第8页:第八页第9页:第九页第10页:第十页单项选择题(共72题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个符合题意)1 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()d。
A.5B.10C.15D.20参考答案：D2 DFIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。
在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。
为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为()。
A. 4 天;750 元B. 4天;450 无C. 4天;0元D. 2天;0元正确答案：C3 投标报价的基础是()，同时它也为投标报价提供了可靠的依据。
A.工程现场调查B.复合工程量C.询价D.招标文件的研究答案：C4 采用()，可以获得分析工作时间消耗和制定定额所必需的全部资料。
A.测时法B.写实记录法C.工作日写实法D.统计法参考答案：B5 完整的竣工决算所包含的内容是()。
A.竣工财务决算说明书、竣工财务決算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析B.竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析C.竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析D.竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析【答案】A【解析】竣工决算主要包括竣工决算报告说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价比较分析四部分。
竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称为建设项目竣工财务决算，是其核心内容。
6 在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于()。
A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费【答案】B【解析】工程造价中建设投资包括工程费用(建筑安装工程费、设备及工器具购置费)、工程建设其他费和预备费(基本预备费、价差预备费)。
【造价工程师】2018造价-案例-模考点题(二)-02、2018造价案例模考点题二直播解析(二)
试题四（20分）某产业园区工业项目配套工程项目，为2栋4层框架结构综合楼，业主通过招标方式确定了承包商，双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。
承发包合同约定钢材由建设单位供应。
该工程合同工期160天，开工日期为3月30日，合同规定，工期每提前1天，承包商可获得提前工期奖0.5万元，工期每拖后1天，承包商承担逾期违约金1万元。
施工单位制定的工程施工方案为：分两个施工段组织流水施工，根据工期要求编制的并经审批的双代号网络施工进度计划如图4.1所示。
图4-1 基础工程网络施工进度计划该工程如期开工后，在施工过程中发生了经监理人核准的如下事件：事件1：由于业主提供的部分施工场地条件不充分，致使基础工程1工作作业时间拖延4天，工人窝工20个工日，自有施工机械A闲置5个台班（台班费：1200元/台班，折旧费：800元/台班）事件2：基础工程2施工中，发现局部地基持力层为软弱层，与业主提供地质资料不符。
经处理工期延误9天。
按照清单计价方法核算，该分项工程全费用增加6万元。
事件3: 4月25-26日当地供电中断，导致结构安装1工作停工2天，工人窝工40个工日，租赁施工机械B闲置2台班（台班费：800元/台班，折旧费：600元/台班），增加手动机具使用4台班（台班费：500元/台班）。
事件4：结构安装2施工中，应于6月5日到场的钢材，直到6月9日清晨才到场，6月7日发生类脚手架倾倒事故，因处理停工待料状态，承包商未及时重新搭设，6月9日承包商安排10名架子工重新搭设脚手架（每天1班），6月10日恢复正常作业，由此导致工作持续停工5天，该工作班组20名工人出现窝工5天（每天1班），自有施工机械C闲置5天（每天1班）（台班费：1200元/台班，折旧费：600元/台班）。
事件5：装饰工程2施工时，因施工单位原因造成工程质量事故，返工处理致使工期延期5天。
按照清单计价方法核算，该分项工程全费用增加5万元。
在上述事件发生后，承包商均在合同规定时间内按要求程序向监理人提出了索赔。
2018一级造价工程师考试-工程计价模考点题+答案(第一套)
第一章单选题1-10第二章单选题11-25第三章单选题26-36第四章单选题37-51第五章单选题52-68第六章单选题69-72第一章多选题73-76第二章多选题77-83第三章多选题84-86第四章多选题87-90第五章多选题91-95第六章多选题96一、单项选择题（共72题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。
A.非生产性建设项目总投资有固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资有固定资产投资和建设期利息组成【答案】C【解析】非生产性建设项目总投资没有流动资金，故A错误；生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，故B错误；建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，故D错误。
2.根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。
A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C【解析】不可预见准备金是用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。
此种情况可能发生，也可能不发生。
因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。
3.某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。
该批设备关税完税价格税为（）万元人民币。
A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D【解析】关税完税价格=（1000+100）/（1-1%）=1111.11万元。
4.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。
A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】D【解析】选项A错误，简易计税有适用的范围。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
26.关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。
A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的xx影响项目决策的精确度D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大【答案】B【解析】选项A错误，项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。
选项B正确，项目决策的内容是决定工程造价的基础。
选项C错误，项目决策的深度影响投资估算的精确度。
选项D错误，在项目建设各阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度最高，达到70%~90%。
27.对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）。
A.选择在大中型发达xxB.靠近原料产地C.靠近产地消费地D.靠近电能源地【答案】A【解析】对农产品、矿产品的初步加工项目，由于大量消耗原料，应尽可能靠近原料产地；对于能耗高的项目，如铝厂、电石厂等，宜靠近电厂，由此带来的减少电能输送损失所获得的利益，通常大大超过原料、半成品调运中的劳动耗费；而对于技术密集型的建设项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，所以其选址宜在大中城市。
因此，选项A正确。
28.某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元，假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元A.6000B.6300C.6600D.6615【答案】D【解析】若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在0.5～2之间时,x的取值近似为1；若已建类似项目规模与拟建项目规模的比值为2～50，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值为0.6～0.7；若是靠增加相同规格设备的数量达到时，x的取值在0.8～0.9之间。
，所以x取值为11×(1+5%)2=6615（万元）。
因此，选项D正确。
29.按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。
A.开办费B.非专利技术使用费C.土地使用权取得费D.生产准备费【答案】C【解析】在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中，故C正确。
30.下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑，但一般不影响民用建筑的因素是（）。
A.建筑物平面形状B.项目利益相关者C.柱网布置D.风险因素【答案】C【解析】在工业项目的建筑设计中，影响造价的主要因素有：平面形状、流通空间、空间组合、建筑物的体积与面积、建筑结构、柱网布置。
在民用项目的建筑设计中，影响工程造价的主要因素有：建筑物的平面形状和周长系数、住宅的层高和净高、住宅的层数、住宅单元组成、户型和住户面积、住宅建筑结构的选择。
因此，选项C正确。
31.下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）。
A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【答案】B【解析】允许调整概算的原因包括以下几点：①超出原设计范围的重大变更；②超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加；③超出工程造价价差预备费的国家重大政策性的调整。
32.某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。
概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡。
当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。
假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。
则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。
A.2918.75B.3413.75C.3631.00D.3638.75【答案】D【解析】拟建工程造价指标=J+Q1P1+Q2P2=3600+(190-128)××(1+25%)=3638.75元/㎡33.某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。
用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。
A.3699.00B.4590.75C.4599.00D.4623.75【答案】D【解析】4500×（15%×1.05+55%×1.03+10%×0.98）×（1+25%）=4623.7534.关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是（）。
A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D.其价格性质为预期，不具有市场性质【答案】C【解析】施工图预算是在施工图设计阶段对工程建设所需资金作出较精确计算的设计文件，故A、B错误；可以是通过招标投标法定程序后施企工业根据自身的实力即企业定额、资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格，具有市场性质，故C正确，D错误。
35.工料单价法编制施工图预算的工作有：①计算主材料②套用工料单价③计算措施项目人材机费用④划分工程项目和计算工程量⑤进行工料分析，下列工作排序正确的是（）。
A.④②⑤①③B.④⑤①②③C.②④⑤①③D.④②③⑤①【答案】D【解析】1）准备工作；2）列项并计算工程量；3）套用定额预算单价；4）计算直接费；5）编制工料分析表；6）计算主材费并调整直接费；7）按计价程序计取其他费用。
36.某单项工程的单位建筑工程预算为1000万元，单位安装工程预算为500万元，设备购置预算为600万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为60万元，若预备费费率为5%，则该单项工程施工图预算为（）。
A.1500B.2100C.2160D.2268【答案】C【解析】单项工程综合预算造价由组成该单项工程的各个单位工程预算造价汇总而成，计算公式如下：单项工程施工图预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用=1000+500+600+60=2160万元37.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。
A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【答案】A【解析】招标公告的内容包括招标文件的获取，而资格预审公告的内容包括资格预审文件的获取。
因此，选项A正确。
38.关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。
A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.由承包人支配，按签证价格结算C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付D.不同专业预留的暂列金额应分别列项【答案】D【解析】用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目指的暂估价，故A错误;暂列金额由发包人支配，按签证价格结算，故B错误;暂列金额可以用于因工程变更而发生的索赔支付，故C错误。
39.为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（）。
A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响【答案】A【解析】关于B选项，施工总方案只需对重大问题和关键工艺作原则性的规定，不需考虑施工步骤。
C选项，施工进度计划要满足合同对工期的要求，在不增加资源的前提下尽量提前。
D选项，在计算人、材、机资源需要量时，人工工日数量根据估算的工程量、选用的定额、拟定的施工总方案、施工方法及要求的工期来确定，并考虑节假日、气候等的影响。
40.关注招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。
A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C.招标控制价超过标准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正【答案】A【解析】国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，A正确；招标控制价应在招标文件中公布，在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，故B错误；招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核，故C错误；当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正，故D错误。
41.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。
A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价【答案】B【解析】选项A错误，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。
选项B正确，选项D错误，招标人不得规定最低投标限价。
选项C错误，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。
42.招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。
A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分部分项工程费用D.分部分项工程费与措施xx和【答案】A【解析】总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：1）招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。
2）招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算。
3）招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。
所以正确答案为A。
43.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。
A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】B【解析】A选项，工程建设标准的高低、工程的复杂程度、工程的工期长短、工程的组成内容、发包人对工程管理要求等都直接影响到其具体内容。
C选项，以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。
D选项，计日工的暂定数量由招标人填写。
44.投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。