2007年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试卷及答案
2007年一级建造师建筑工程答案.doc
一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)二、多项选择题(共10题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)1.(本小题6分)关键工作为：基础工程、主楼主体工程、设备安装工程、装饰装修工程(4分)，计划工期301天(2分)。
2.(本小题10分)|事件一：可以提出工期索赔和费用索赔。
因局部软土层情况的出现非施工单位责任，且该工程在关键线路上(2分)。
事件二：可以提出费用索赔。
因乙方增加费用是由甲方设计变更造成的，但该工程不在关键线路上，且延长7天工期不影响整个工期，所以不应提出工期索赔(4分)。
事件三：工期和费用均不应提出索赔，因该事件完全是由乙方自身原因造成的(4分)。
3.(本小题4分)工期3天(2分)，费用8万元(2分)。
(二)1.(本小题6分)①组织迅速抢救伤员;②保护好现场：③立即向本单位责任人报告;④启动应急预案;⑤协助事故调查：⑥其他合理的应急措施(答对一个给1分，满分6分)。
2.(本小题4分)事故直接原因：工长指定一名不是起重吊车的人员负责钢管起吊(1分)，没有将钢管捆绑(1分)，钢丝绳勾在了吊钩的端头上(1分)，致使起吊中钢管高空散落(1分)。
3.(本小题4分)安全员严重失职(1分)，事发时安全员不在现场(1分)，平时对现场防护监督不到位(1分)，没有定期检查设备(或参加检查未发现隐患，对隐患整改未落实)(1分)。
4.(本小题6分)安全技术交底仅有口头讲解，没有书面签字记录(2分)。
交底人员应包括施工负责人、生产班组(2分)。
安全技术交底缺乏针对性，没有细化的施工方案和安全注意事项(2分)。
(三)1.(本小题4分)产品合格证(1分)、中文说明书(1分)，相关性能的检测报告(1分)和提供商检报告(1分)。
2007年一级建造师考试建设工程法规及相关知识真题(A)
2007年一级建造师考试建设工程法规及相关知识真题(A)一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于( )。
A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例2.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于( )。
A.上定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理3.甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。
乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归()享有。
A.甲建设单位B.乙设计单位C.注册建筑师王某D.甲、乙两单位共同4.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。
2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。
若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C.2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉5.监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某( )。
A.可以要求施工单位修改设计B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计D.应当要求设计单位修改设计6.某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。
依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是( )。
A.责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款C.责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款7.使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在( )万元人民币以上的，必须进行招标。
A.50B.100C.200D.30008.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为( )。
一级建造师考试真题：2007年一级建造师考试真题及答案汇总【完整版】
一级建造师考试真题：2007年一级建造师考试真题及答案汇总【完整版】
一级建造师考试中心编辑整理2007年一级建造师考试真题试卷与考试答案供考生参考，包括《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》、《专业工程管理与实务》真题试卷与答案。
，或：，！
2007年全国一级建造师考试各科目真题试卷与答案解析
建设工程经济
试卷真题
参考答案
考点解析
正在整理中
建设工程法规及相关知识
试卷真题
参考答案
考点解析
正在整理中
建设工程项目管理
试卷真题
参考答案
考点解析
正在整理中
专业工程管理与实务（建筑工程）试卷真题
参考答案
考点解析
正在整理中
专业工程管理与实务（公路工程）试卷真题
参考答案
考点解析
正在整理中
专业工程管理与实务（机电工程）试卷真题
参考答案
考点解析
正在整理中
专业工程管理与实务（水利水电）
试卷真题
参考答案
考点解析
正在整理中
专业工程管理与实务（通信与广电）试卷真题
参考答案
考点解析
正在整理中
专业工程管理与实务（市政公用工程）试卷真题
参考答案
考点解析
正在整理中
编辑推荐：
注册一级建造师考试报考条件免考条件
全国注册一级建造师考试成绩
全国注册一级建造师考试报名时间汇总一级建造师考试课程学习入口。
2007年一级建造师《建设工程法规及相关
2007年一级建造师《建设工程法规及相关知识》第二部分56人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（A）A、没收B、扣押C、查封D、勘验解析：证据保全的目的是对可能灭失或以后难以取得的证据予以固定和保护。
概念清楚就知道A错。
同理，财产保全的方法中也是冻结账户、查封、扣押，不可能有没收、或从账户中把钱划走。
57某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。
建设单位未履行判决。
依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（B）A、2006年9月1日B、2006年12月1日C、2007年3月1日D、2007年6月1日58某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。
在一审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（B）A、人民法院可直接裁定先予执行B、王某可请求一审人民法院裁定先予执行C、因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行D、若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失解析：考点：先予执行依申请而不能依职权发动。
A不严密，“直接”应改成“自行”。
59某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。
建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（D）A．撤消案件 B. 中止审理C．终结审理 D. 缺席判决60某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（A）A．进行辩论 B. 进行和解C．提起反诉 D. 提起上诉61某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。
此案中，应当裁决赔偿（D）万元。
A．15 B. 16C．17 D. 20解析：做题要小心啊，好多人会题目也不看，把甲当作首席仲裁员。
06-07年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案(可编辑修改word版)
2006 年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案一、单项选择题（每题1 分。
每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1.工程管理人员（），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理2.法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。
A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称和组织机构D.有固定的生产经菅场所3.法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。
A.主体B.客体C.主体或客体D.主体与客体4.能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（）。
A.事件B.行为C.法律事实D.事实5.法律规定合同的诉讼时效规定为2 年。
若某合同的诉讼时效进行到16 个月时发生持续时间为5 个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。
A.8 个月B.6 个月C.3 个月D.1 个月6.在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（）。
A.不当得利B.无因管理C.侵权D.债7.建设单位应当自领取施工许可证之日起3 个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（）。
A.延期以1 次为限，不超过3 个月B.延期以1 次为限，不超过6 个月C.延期以2 次为限，每次不超过1 个月D.延期以2 次为限，每次不超过3 个月8.工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，（）。
A.有权要求设计单位改正B.无权要求设计单位改正C.应当报告建设单位要求设计单位改正D.应当通知设计单位改正9.属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上的，必须招标。
A.3000 万元B.1000 万元C.500 万元D.200 万元10.联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。
2007年一级建造师建筑工程考试真题附答案
2007年一级建造师建筑工程考试真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则（）杆的临界力最小。
A．两端铰支B．一端固定，一端自由C．一端固定，一端铰支D．两端同定2．普通房屋的正常设计使用年限为（）年。
A．10B．25C．50D．1003．吊同一重物，斜索夹角不同，如图所示，敬斜索中拉力为N，总吊索拉力为P，则（）。
A．PA>PB NA>NBB．PA=PB NA<NBC．PA=PB NA>NBD．PA<NB< p>4．有悬臂梁，受力如图所示，则固定端A点的弯矩为（）kN·m。
A．2B．4C．6D．85．我国房屋抗震设计的地震烈度，采用的是（）个等级划分的烈度表。
A．6B．8C．10D．126．天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸、外观质量和物理力学性能。
其中，物理力学性能的参数应包括（）。
A．体积密度、吸水率和湿压缩强度B．抗压、抗拉强度和弯曲强度|来源：建设工程教育网|C．体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和镜面板材的镜向光泽值D．密度、抗压强度、吸水率和收缩率7．建筑工程绝热材料性能要求不包括（）。
A．较小的导热系数B．较好的防火性和耐腐蚀性C．较小的膨胀系数D．较低的吸湿性8．A点高程40.150m，B点高程41.220m；施工单位一个测同引入场内M点高程：从A 点引测，前视读数1.10m，后视读数1.40m；现从B点校核M点高程，后视读数1.10m，前视读数应为（）m。
A．1.25B．1.37C．1.49D．1.879．锤击沉桩法正常打桩方式采用（）。
A．重锤高击，高锤重打B．重锤低击，低锤重打C．轻锤高击，高锤轻打D．重锤低击，低锤轻打10．建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（）。
A．从中间开始，对称向两边进行B．从两边开始，对称向中间进行C．从一边开始，依次向另一边进行D．任意位置开始，无序进行11．先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的（）。
2007年一级建造师建筑工程考试真题及答案
2007年一级建造师《建筑工程》考试真题及答案一、单项选择题（共20 题。
每题1 分。
每题的备选项中，只有1 个最符合题意）第1题同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则（）杆的临界力最小。
A．两端铰支B．一端固定，一端自由C．一端固定，一端铰支D．两端同定【正确答案】：B第2题普通房屋的正常设计使用年限为（）年。
A．10B．25C．50D．100【正确答案】：C第3题吊同一重物，斜索夹角不同，如图所示，敬斜索中拉力为N，总吊索拉力为P，则（）。
A．PA>PB NA>NBB．PA=PB NAC．PA=PB NA>NBD．PA【正确答案】：B第4题有悬臂梁，受力如图所示，则固定端A点的弯矩为（）kN?m。
A．2B．4C．6D．8【正确答案】：D第5题我国房屋抗震设计的地震烈度，采用的是（）个等级划分的烈度表。
A．6B．8C．10D．12【正确答案】：D第6题天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸、外观质量和物理力学性能。
其中，物理力学性能的参数应包括（）。
A．体积密度、吸水率和湿压缩强度B．抗压、抗拉强度和弯曲强度C．体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和镜面板材的镜向光泽值D．密度、抗压强度、吸水率和收缩率【正确答案】：C第7题建筑工程绝热材料性能要求不包括（）。
A．较小的导热系数B．较好的防火性和耐腐蚀性C．较小的膨胀系数D．较低的吸湿性【正确答案】：C第8题A点高程40.150m，B点高程41.220m；施工单位一个测同引入场内M点高程：从A点引测，前视读数1.10m，后视读数1.40m；现从B点校核M点高程，后视读数1.10m，前视读数应为（）m。
A．1.25B．1.37C．1.49D．1.87【正确答案】：D第9题锤击沉桩法正常打桩方式采用（）。
A．重锤高击，高锤重打B．重锤低击，低锤重打C．轻锤高击，高锤轻打D．重锤低击，低锤轻打【正确答案】：B第10题建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（）。
07全国一级建造师考试建设工程法规及相关知识含答案
⼀、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有⼀个最符合题意） 1.凡遵守国家法律、法规，取得⼯程类或⼯程经济类博⼠学位，从事建设⼯程项⽬施⼯管理⼯作满（）年，可以申请参加⼀级建造师执业资格考试。
A.1 B.2 C.3 D.4 2.在缴纳营业税的情况下，教育费附加以营业税为税基，其税率为（）％。
A.7 B.5 C.2 D.3 3.关于民事权利能⼒和民事⾏为能⼒的叙述中，正确的是（）。
A.民事权利能⼒是指通过⾃⼰的⾏为参加民事活动，享有民事权利和负担民事义务的法律资格 B.民事⾏为能⼒是指能够取得民事权利和负担民事义务的法律资格 C.民事⾏为能⼒是指能够取得民事权利和负担民事义务的资格 D.民事权利能⼒是指能够参加民事活动，享有民事权⼒和负担民事义务的法律资格 4.根据（）的指定⽽产⽣的代理是指定代理。
A.主管机关 B.⼈民法院 C.主管机关或⼈民法院 D.主管机关和⼈民法院 5.⼈民法院指定⼀名律师作为离婚诉讼中丧失⾏为能⼒⽽⼜⽆其他法定代理⼈的⼀⽅当事⼈的代理⼈属于（） A.法定代理 B.约定代理 C.指定代理 D.委托代理 6.诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之⽇起超过（）的，⼈民法院不予保护。
A.5 B.10 C.15 D.20 7.权利⼈对⾃⼰的所有物享有的占有、使⽤、利益和处分的权利是（）。
A.⾃物权 B.他物权 C.⽤益物权 D.担保物权 8.对建造师申请变更注册、延续注册的省、⾃治区、直辖市⼈民政府建设主管部门应当⾃受理申请之⽇起（）⽇审查完毕。
A.5 B.7 C.10 D.15 9.某建设单位于2004年8⽉7⽇领取了施⼯许可证，但因故未能按期开⼯。
该建设单位可向发证机关申请（）。
A.⼀次延期，但不超过两个⽉ B.两次延期，每次不超过六个⽉ C.三次延期，每次不超过两个⽉ D.两次延期，每次不超过三个⽉ 10.建筑⼯程总承包单位将建筑⼯程分包给其他单位的，分包单位应当接受（）的质量管理。
06-07年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2006年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案一、单项选择题（每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程管理人员（），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理2.法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。
A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称和组织机构D.有固定的生产经菅场所3.法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。
A.主体B.客体C.主体或客体D.主体与客体4.能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（）。
A.事件B.行为C.法律事实D.事实5.法律规定合同的诉讼时效规定为2年。
若某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。
A.8个月B.6个月C.3个月D.1个月6.在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（）。
A.不当得利B.无因管理C.侵权D.债7.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（）。
A.延期以1次为限，不超过3个月B.延期以1次为限，不超过6个月C.延期以2次为限，每次不超过1个月D.延期以2次为限，每次不超过3个月8.工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，（）。
A.有权要求设计单位改正B.无权要求设计单位改正C.应当报告建设单位要求设计单位改正D.应当通知设计单位改正9.属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上的，必须招标。
A.3000万元B.1000万元C.500万元D.200万元10.联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。
A.分别B.共同C.推选1名代表D.由承担主要责任的公司11.《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。
2007年一级建造师建筑工程答案.doc
一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)二、多项选择题(共10题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)1.(本小题6分)关键工作为：基础工程、主楼主体工程、设备安装工程、装饰装修工程(4分)，计划工期301天(2分)。
2.(本小题10分)|事件一：可以提出工期索赔和费用索赔。
因局部软土层情况的出现非施工单位责任，且该工程在关键线路上(2分)。
事件二：可以提出费用索赔。
因乙方增加费用是由甲方设计变更造成的，但该工程不在关键线路上，且延长7天工期不影响整个工期，所以不应提出工期索赔(4分)。
事件三：工期和费用均不应提出索赔，因该事件完全是由乙方自身原因造成的(4分)。
3.(本小题4分)工期3天(2分)，费用8万元(2分)。
(二)1.(本小题6分)①组织迅速抢救伤员;②保护好现场：③立即向本单位责任人报告;④启动应急预案;⑤协助事故调查：⑥其他合理的应急措施(答对一个给1分，满分6分)。
2.(本小题4分)事故直接原因：工长指定一名不是起重吊车的人员负责钢管起吊(1分)，没有将钢管捆绑(1分)，钢丝绳勾在了吊钩的端头上(1分)，致使起吊中钢管高空散落(1分)。
3.(本小题4分)安全员严重失职(1分)，事发时安全员不在现场(1分)，平时对现场防护监督不到位(1分)，没有定期检查设备(或参加检查未发现隐患，对隐患整改未落实)(1分)。
4.(本小题6分)安全技术交底仅有口头讲解，没有书面签字记录(2分)。
交底人员应包括施工负责人、生产班组(2分)。
安全技术交底缺乏针对性，没有细化的施工方案和安全注意事项(2分)。
(三)1.(本小题4分)产品合格证(1分)、中文说明书(1分)，相关性能的检测报告(1分)和提供商检报告(1分)。
一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试卷(附答案)
一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试卷（附答案）一、单选题1. 《民法典》物权编调整的法律关系是（）。
A: 因物的占有和使用产生的民事关系B: 因物的收益和处分产生的民事关系C: 因物的占有和处分产生的民事关系D: 因物的归属和利用产生的民事关系2. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于生产经营单位应急预案的说法，下列说法正确是的（）A: 综合应急预案是针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施B: 专项应急预案应当规定事故风险描述，预警和信息报告C: 专项应急预案是针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。
D: 现场处置方案是针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。
3. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）。
A: 未取得安全生产许可证擅自从事施工活动B: 转让安全生产许可证C: 冒用安全生产许可证D: 安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动4. 根据《建筑市场信用管理暂行办法》，属于建筑市场基本信息的是（）。
A: 行政机关奖励信息B: 群团组织奖励信息C: 注册执业人员信息D: 行政处罚信息5. 下列情形中，属于违法分包的是（）A: 施工总承包单位将施工总承包合同中的幕墙工程分包给具有相应资质单位的B: 施工总承包单位将施工总承包合同中的钢结构工程分包给具有相应资质单位的位的C: 专业分包单位将其承包的专业工程中的劳务作业部分分包的D: 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的6. 根据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，可以在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动的有（）。
A: 修建储存腐蚀性物品的仓库B: 占用保护规划确定保留的道路C: 在历史建筑上刻划、涂污D: 改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动7. 某项目在施工过程中脚手架坍塌，造成5人死亡，60人重伤，直接经济损失900余万元。
2007年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规与相关知识》试卷及参考答案.doc
2007年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规与相关知识》试卷及参考答案42007年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规与相关知识》试卷一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）。
A．法律B．部门规章C．行政法规D．单行条例2．某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（）。
A．上定代理B．委托代理C．指定代理D．表见代理3．甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。
乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。
A．甲建设单位B．乙设计单位C．注册建筑师王某D．甲、乙两单位共同4．某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。
2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。
若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。
A．2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B．2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C．2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D．2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉5．监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。
A．可以要求施工单位修改设计B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计D．应当要求设计单位修改设计6．某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。
依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）。
A．责令改正，并处以罚款B．责令改正，可以处以罚款C．责令停止施工，并处以罚款D．责令停止施工，可以处以罚款7．使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2007年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试卷及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）。
A．法律B．部门规章C．行政法规D．单行条例2．某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（）。
A．上定代理B．委托代理C．指定代理D．表见代理3．甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。
乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。
A．甲建设单位B．乙设计单位C．注册建筑师王某D．甲、乙两单位共同4．某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。
2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。
若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。
A．2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B．2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C．2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D．2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉5．监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。
A．可以要求施工单位修改设计B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计D．应当要求设计单位修改设计6．某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。
依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）。
A．责令改正，并处以罚款B．责令改正，可以处以罚款C．责令停止施工，并处以罚款D．责令停止施工，可以处以罚款7．使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A．50B．100C．200D．30008．某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）。
A．3月20日B．3月30日C．4月25日D．4月30日9．甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。
甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为（）。
A．一级B．二级C．三级D．暂定级10．在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）。
A．投标人主要负责人的近亲属B．项目主管部门的人员C．项目行政监督部门的人员D．招标人代表11．某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理和是否重新发包，下列说法中，正确的是（）。
A．评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B．评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C．评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D．评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包12．某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。
评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。
A．1020万元B．1010万元C．1000万元D．990万元13．某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（）。
A．100人B．200人C．300人D．500人14．安全生产监督部门对某大型施工单应进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（）。
A．应建立应急救援资金专款专用制度B．可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C．应对应急救援器材进行经常性维护保养D．各级负责人府兼任应急救援人员15．劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。
A．兼职安全巡查员B．专业监理工程师C．发包人代表D．建设工程安全生产监督站16．下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（）。
A．施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人B．施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员17．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（）。
A．提供相邻构筑物的有关资料B．编制安全技术措施及专项施工方案C．办理施工许可证时报送安全施工措施D．提供安全施工措施费用18．下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。
A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D．未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证19．下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（）。
A．明示报名参加投标的各施工单位低价竞标B．明示施工单位在施工中应优化工期C．暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同D．暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥20．依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（）。
A．建设单位负责试验，并承担试验费用B．建设单位负责试验，双方分担试验费用C．施工单位负责试验，建改单位承担试验费用D．施工单位负责试验，双方分担试验费用21．依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理上程师签字认可的是（）。
A．建设单位拨付工程款B．施工单位实施隐蔽工程C．商品混凝土用于基础工程D．大型非标构件进行吊装22．某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度断裂。
经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。
A．建设单位维修并承担维修费用B．施工单位维修并承担维修费用C．施工单位维修，设计单位承担维修费用D．施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用23．在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工厂程项目设计的总体协调。
关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（）。
A．丙设计单位直接对甲建设单位负责B．丙设计单位仅对乙设计单位负责C．乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D．乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任24．某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准。
关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是（）。
A．可以先批准立项，但建设单位不得开工B．不得批准立项，建设单位不得开工C．不得批准立项，但建设单位可以先开工D．可以先批准立项，建设单位可以先开工25．施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）。
A．为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C．为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D．在道路两旁施工时使用明火作业26．下到职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）。
A．制定施工现场的消防安全制度B．向有关部门报审消防设计图纸C．对施工人员进行消防宣传教育D．定期检修施工现场的消防器材27．拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（）签订国有土地使用权出让合同。
A．省人民政府B．市人民政府C．市土地管理部门D．拍卖公司28．采旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（）。
A．旧城改造项目批准文件B．建设用地规划许可证C．建设工程规划许可证D．国有土地使用权批准文件29．王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。
7月18目，王某拟解除劳动合同，则（）。
A．必须取得用人单位同意B．口头通知用人单位即可C．应提前30日以书面形式通知用人单位D．应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位30．某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。
为减少损失，被保险人共计支出6万元。
经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。
保险公司应当支付的保险金为（）万元。
A．6B．14C．20D．2631．工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的项目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税应由（）。
A．建设单位代扣代缴B．总承包单位代扣代缴C．分包单位代扣代缴D．王某自行申报32．某工程总承包合同工程总价款4000万元。
经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包。
经结算，总承包单付支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。
根据《营业税暂行条例》规定，总承包单位应纳税营业额足（）万元。
A．4000B．3000C．2500D．150033．甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。
为扩大经营，甲公司在外地设立了成分公司及庚全资子公司。
戊分公司因出现重大工程质量问题而需承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的法律主体是（）。
A．甲公司B．乙公司C．戊分公司D．庚公司34．某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（）。
A．建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更B．承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C．建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知D．建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知35．某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。
则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）。
A．要约内容不明确B．要约人不特定C．受要约人错误D．无订立合同的意思表示36．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（）。
A．格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B．对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释C．对格式条款有两种以上解释的，该条款无效D．格式条款与非格式条款不一致的，以非格式条款为准37．某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定。
则此要约的生效时间是（）。