2024年小产权房屋合同模板（五篇）

2024年小产权房屋合同模板
甲方(转让方)：身份证号：
乙方(受让方)：_____ 身份证号：_____
甲方自愿将其申请获批的南宁市路号经济适用住房一套(含附属物，按甲方预开发商签订的《购房合同》约定为准)转让给乙方，为明确双方的权利和义务，经双方平等协商，双方就具体转让事宜达成以下协议条款，供双方遵守、执行：
一、所转让房屋的基本情况。

甲方获批的经济适用房为南宁市小区栋单元号房，房屋户型为三室两厅一卫，该房屋建筑面积约为为㎡(最终以房产证为准)，房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的《购房合同》约定为准。

二、转让价款。

1.甲方所购房屋单价为元/㎡，总价为元整，甲方同意按照此单价和总价转让给乙方。

该房应缴纳的超标面积差价款元由乙方承担。

2.为证明双方诚意，乙方向甲方支付该购房指标转让费元整(此款不在购房款内)。

此款在甲方向乙方办理完房产证过户手续当日支付。

3.该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部承担，甲方在接到付款要求时，及时通知乙方，乙方接到甲方通知后，及时将款项支付甲方，由甲方及时支付。

4.因甲方为名义购房人，乙方为房屋实际所有人，甲方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。

甲方取得的《购房合同》、交纳房款的
收据和发票、交纳税费的票据、产权证及与购房有关文件，应在取得当日将上述原件交付乙方。

三、房产交付。

甲方接到开发商交付通知后，应通知乙方一起验房，并按开发商与甲方签订的《购房合同》标准验收，如验收不合格的，甲方应责令开发商整改，直至符合合同约定后才能收房。

甲方收房后，应将该房交付乙方，由乙方占有和使用，同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益。

甲方应协助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。

四、办理过户手续约定。

甲方应按《购房合同》的约定办理房产证，并承诺自取得房屋所有权证之日起____年内将产权证过户到乙方名下。

如政策允许提前办理过户手续的，甲方在接到乙方通知后____日内与乙方一起办理过户手续。

过户费用及政府收取的土地收益金等费用由乙方承担。

五、特别约定
1、甲方保证在办理产权证时，产权证上只能是甲方名字，不能将其他人列为共有人，并保证能按照本协议约定办理产权过户手续。

2、未经乙方同意，甲方不得将房产证挂失及将房产转让、抵押或因甲方原因被查封等，保证该房产无权利瑕疵(银行按揭贷款设定的抵押除外)。

3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的，乙方有权要求甲方将房产抵押给乙方，甲方应予办理。

4、房产交付时有质量问题或不符合原购房合同及本协议约定的，甲方须与开发商协调解决或自行解决。

5、房产过户给乙方后三年内，乙方再向外转让该房产的，同等条件下，甲方有优先购买权。

6、甲方取得房产证后，应乙方要求，甲方同意办理公证委托，委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续，公正费用由乙方承担。

六、违约责任。

1.本协议签订后，如甲方拒绝履行该协议或解除本协议的，甲方应向乙方退回交纳的所有款项(包括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等，下同)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金万元。

2.如因甲方拒绝交房或办理产权证过户手续的，每逾期一日，按照房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金，超过约定期限达____日仍未履行的，乙方有权解除本协议，甲方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金万元。

3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人，造成乙方不能获得房屋产权，或有第三人主张该房屋产权而形成诉讼的，视为甲方违约，按本条第二款赔偿乙方。

4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支付按揭贷款本息所造成的后果由乙方自身承担。

5、本协议签订后，未经乙方同意甲方不得与开发商或银行就本协议涉及的《购房合同》和《借款合同》等做任何条款修改，否则视为甲方违约，如因此而影响乙方权益的，乙方有权终止本协议，甲方按本条第二款赔偿乙方。

6、乙方不能按照本协议约定支付甲方指标转让费的，每逾期一日，按照房屋总价款每日千分之一向甲方支付违约金，超过约定期限达____日仍未履行的，甲方有权解除本协议，没收乙方所交款项。

7、双方应诚信履行本协议，任何一方违反本协议约定，经指出不能及时纠正，导致另一方权益受到侵害的，应向守约方支付违约金20万元。

七、其他约定。

1、本协议双方签字之日起生效。

2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：_____ 乙方：_____
2024年小产权房屋合同模板（二）
房产转让协议
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
丙方（见证方）：
鉴于甲乙双方经友好协商，就甲方将其私人房产转让予乙方事宜，达成如下协议条款：
第一条产权声明
甲方声明，其已依法取得位于苏州市____区（县）的房屋所有权证书，证书编号为_____字第____号。

甲方对房屋现状承担全部责任。

该房屋结构为_____，建筑面积为____平方米。

第二条买卖权声明
甲方保证，该房屋符合国家及苏州市关于房屋上市交易的所有法律、法规及政策要求，并有权进行上市交易。

因违反国家及苏州市相关政策法规而导致的法律及经济责任，概由甲方承担。

第三条购买权声明
乙方声明，在确认本合同第一条及第二条条款成立的前提下，愿意就购买上述房屋的完全产权与甲方签订本协议，并认可本协议仅在上述条件下签署方具法律效力。

第四条房屋售价
双方商定，上述房屋售价为每平方米人民币____元，总价款为人民币____元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾元整）。

第五条付款方式
（一）无银行贷款情况：
1. 乙方在签订《苏州市房屋买卖合同》时，应支付相当于总房款10%的定金。

2. 乙方应在办理房屋立契过户手续前3个工作日内，支付剩余90%的房款。

（二）银行贷款情况：
1. 乙方在签订《苏州市房屋买卖合同》时，应支付相当于总房款10%的定金。

2. 乙方应在办理房屋立契过户手续前3个工作日内，支付首期房款。

3. 银行贷款部分的房款，按照银行规定由银行直接支付给甲方。

第六条违约责任
1. 合同签订后，若乙方中途悔约，应书面通知甲方。

甲方应在接到通知后3个工作日内，将乙方已支付的款项（不计利息）退还乙方，但购房定金归甲方所有。

若甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内，双倍返还乙方定金及已付款项。

2. 若乙方未按照本协议第五条规定的时间支付款项，甲方有权对乙方的逾期应付款项追究违约利息。

每逾期一日，乙方应支付甲方应付房款的0.4‰作为滞纳金。

逾期超过15日，即视为乙方违约，定金不予返还。

3. 甲方应在收到全部房款后3个工作日内将房屋腾空并交付乙方。

每逾期一日，甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方支付滞纳金。

逾期超过15日，即视为甲方违约，乙方有权要求法院强制执行。

2024年小产权房屋合同模板（三）
房屋转让协议
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
丙方（见证方）：
经友好协商，甲乙双方就甲方私人房产转让事宜达成如下协议条款：
第一条产权声明
甲方依据国家相关法律法规，已正式获得苏州市____区（县）的房屋所有权证书，证书编号为_____字第____号。

甲方对该房屋现状承担全部责任。

该房屋结构为_____，建筑面积为____平方米。

第二条买卖权声明
甲方确认该房屋符合国家及苏州市房屋上市交易的相关政策法规，并具备合法上市交易的权利。

因违反相关政策法规而产生的法律与经济责任由甲方自行承担。

第三条购买权声明
乙方确认，在本协议第一条及第二条条款均成立的前提下，愿意与甲方签订本协议，购买上述房屋的完全产权，并认可该协议在此种情况下方具备法律效力。

第四条房屋售价
双方约定，该房屋售价为每建筑平方米人民币____元，总价款为人民币____元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾元整）。

第五条付款方式
（一）无需银行贷款
1. 乙方在签订《苏州市房屋买卖合同》时，应支付相当于总房款10%的定金。

2. 乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付剩余90%的房款。

（二）银行贷款
1. 乙方在签订《苏州市房屋买卖合同》时，应支付相当于总房款10%的定金。

2. 乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付首期房款。

3. 银行贷款部分房款将根据银行规定由银行直接支付给甲方。

第六条违约责任
1. 合同签订后，若乙方中途悔约，应书面通知甲方。

甲方应在收到通知后3个工作日内，将乙方已付款项（不计利息）退还乙方，但购房定金归甲方所有。

若甲方中途悔约，应书面通知乙方，并在悔约之日起3个工作日内双倍返还乙方定金及已付款项。

2. 若乙方未按本协议第五条规定的时间支付款项，甲方有权追究乙方逾期应付款项的违约利息。

每逾期一日，乙方应向甲方支付应付房款的0.4‰作为滞纳金。

逾期超过15日，视为乙方违约，定金不予返还。

3. 甲方应在收到全部房款后3个工作日内腾空房屋。

每逾期一日，甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方支付滞纳金。

逾期超过15日，视为甲方违约，乙方有权要求法院强制执行。

甲方签字：_____ 乙方签字：_____
甲方代表：_____ 乙方代表：_____
签订日期：____年 ____月 ____日
2024年小产权房屋合同模板（四）
卖方（甲方）：_____，身份证号码：_____，与买房（乙方）：_____，身份证号码：_____，经公平、自愿、诚信及共识，就房产交易事宜订立以下合同条款：
一、甲方自愿将位于____市____的房产以人民币____拾____万
____仟____佰____拾____元整(￥____元)的价款转让予乙方。

乙方在交易完成后应立即支付全部款项，并由甲方出具收款收据。

二、所交易房屋的基本情况如下：
房屋建筑面积为____平方米，套内建筑面积为____平方米，结构为____室____厅，位于第_____层（共_____层），具体单元号为
____，该房产的用途为_____。

三、合同签署后，甲方对房产的所有相关权益（使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等）一并转移给乙方。

甲方确保在交接时房屋无产权及财务纠纷，若有此类在交接前已存在的问题，甲方将承担全部责任。

乙方需按期支付物业费用。

自本协议生效起，甲方不得再与第三方签订涉及该房屋的买卖合同。

四、若因房屋质量问题影响到乙方的居住权益，所有责任由甲方承担，并需赔偿乙方因此产生的损失。

五、合同生效后，任何一方不得无故变更或解除。

如遇不可抗力因素导致合同解除，甲方应按市场评估价退还乙方房款，并赔偿装修费用。

六、本协议自双方签字或盖章之日起生效，各执两份，甲方、乙方及两名见证人各保留一份。

甲方：____年____月____日
乙方：____年____月____日
见证人：______________年____月____日
见证人：______________年____月____日
2024年小产权房屋合同模板（五）
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

一、甲方自愿将其村证房位于石家庄市____区____的房屋(建筑面积____平方米)以人民币____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(￥____元)的价款出售给乙方。

(含地下室____号____平方米)
二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。

三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。

等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。

本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。

其他税费按有关法律规定负担。

乙方一次性将房款交付甲方。

四、本合同签订后，甲方对____的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。

本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;
六、违约责任
1、甲方应当于____年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。

逾期超过_____五____个月时，乙方有权解除本合同。

解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_____四万____元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。

其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。

逾期超过_____
五____个月时，甲方有权解除合同。

解约时，乙方已付房价款的_____作为甲方的损失赔偿金。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。

如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。

5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_____种方式解决。

1、提交_____仲裁委员会仲裁。

2、依法向____区人民法院起诉。

八、其他约定
九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。

甲方甲方：_____乙方：_____
____年 ____月 ____日 ____年 ____月 ____日
见证人：____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守
一、甲方自愿将其村证房位于石家庄市____区____的房屋(建筑面积____平方米)以人民币____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(￥____元)的价款出售给乙方(含地下室____号____平方米)
二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元,如甲方反悔本合同,双倍
赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退
三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件
等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担
其他税费按有关法律规定负担
乙方一次性将房款交付甲方
四、本合同签订后,甲方对____的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方
五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙
方保证按期缴纳各项物业费用。