施工合同对账模板

施工合同对账模板
甲方（施工单位）：
地址：
联系人：
电话：
乙方（业主）：
地址：
联系人：
电话：
根据有关法律法规规定，经友好协商，甲、乙双方达成以下合同，共同遵守并执行：
一、施工范围：
1.1 甲方承诺根据乙方的要求，在合同约定的时间内，按照双方商定的施工方案和标准，对乙方的建筑工程进行施工。

1.2 施工范围包括但不限于土建施工、装修施工、设备安装等内容，具体工程内容详见附件。

二、施工周期：
2.1 施工周期为从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，约定为（具体时间）天。

2.2 如因不可抗力等原因需要延期，需经双方协商一致，并书面确认。

三、工程款支付：
3.1 工程款总额为（具体金额）元。

3.2 工程款支付方式为分期支付，分期支付比例及时间约定如下：
（1）施工开始前，乙方需支付工程款总额的30%作为预付款。

（2）工程进行到一定程度时，乙方需支付工程款总额的50%作为第二期款。

（3）工程竣工验收合格后，乙方需支付工程款总额的20%作为尾款。

3.3 工程款支付需出具正规发票或收据，乙方需及时支付，不得拖欠。

四、施工质量：
4.1 甲方承诺按照标准施工，确保施工质量符合相关法律法规规定和双方约定的标准。

4.2 如乙方发现施工质量存在问题，应及时向甲方提出，并由双方协商解决。

五、施工安全：
5.1 甲方承诺在施工过程中严格遵守安全规定，保障施工现场的安全。

5.2 如因甲方不当操作导致安全事故，甲方需承担相应责任，并赔偿乙方损失。

六、验收与交付：
6.1 工程完工后，双方将进行竣工验收，确认工程质量符合要求后方可交付乙方。

6.2 如乙方未能及时进行验收和交付，视为乙方自动放弃维权，甲方有权要求乙方支付工程款。

七、合同变更：
7.1 如需对合同内容进行修改或变更，须经双方协商一致，并签订书面变更合同。

7.2 未经双方协商一致，任何一方不得单方面擅自变更合同内容。

八、争议解决：
8.1 合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。

8.2 如协商解决不成，可向所在地法院提起诉讼，双方均要诚信履行法院判决。

九、其他事项：
9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日止。

9.2 本合同未尽事宜，双方可另行约定。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上为甲、乙双方签署的施工合同，请遵守相关约定并履行合同义务。

如有违反合同规定或解释不明之处，请及时沟通协商，共同维护双方合法权益。

感谢合作！。