软件开发合同范文8篇

软件开发合同范文8篇篇1
甲方（客户）：____________________
公司名称：_________________________
公司地址：_________________________
法定代表人：_______________________
联系方式：_________________________
电子邮箱：_________________________
乙方（开发者）：___________________
公司名称：_________________________
公司地址：_________________________
法定代表人：_______________________
联系方式：_________________________
电子邮箱：_________________________
鉴于甲方需要开发特定软件，乙方具备软件开发的专业能力，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成以下软件开发合同协议：
一、工作内容及目标
乙方将为甲方开发以下软件：______________。

开发目标是确保软件的稳定性、安全性和功能性，以满足甲方的业务需求。

具体工作内容包括但不限于需求分析、系统设计、编码实现、测试优化等。

二、开发周期与进度安排
1. 开发周期：自本合同签订之日起至软件交付使用共计______个月。

2. 进度安排：双方应共同制定详细的项目进度表，明确各阶段的任务、时间节点和验收标准。

3. 延期处理：如因乙方原因导致开发周期延误，乙方应承担相应违约责任。

如因甲方原因导致开发周期调整，双方应协商一致并调整进度表。

三、知识产权与保密条款
四、费用与支付方式
1. 开发费用：总金额为人民币______元整（大写：______元整）。

具体费用明细详见附件《软件开发费用明细表》。

篇2
甲方（客户）：_________________________
乙方（开发者）：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方进行软件开发的有关事宜，经过友好协商，达成如下协议：
一、项目概述
1. 项目名称：_________________________。

2. 项目目标：详细描述软件的功能目标、技术要求和性能指标等。

二、合同金额及支付方式
1. 开发费用：人民币_________元。

2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付开发费用：
（1）合同签订后，甲方支付乙方总开发费用的XX%作为预付款；
（2）软件开发完成并验收合格后，甲方支付乙方剩余的开发费用。

三、开发周期及进度安排
1. 开发周期：自本合同签订之日起______个月。

2. 进度安排：详细列明开发各个阶段的时间节点和主要任务。

四、知识产权约定
1. 乙方在软件开发过程中所产生的所有知识产权归甲方所有。

2. 乙方应保证所开发的软件不侵犯任何第三方的合法权益。

如因软件侵犯第三方权益而导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的法律责任。

五、软件开发要求及质量标准
1. 乙方应按照甲方提出的需求进行软件开发，确保软件功能完善、性能稳定。

2. 软件开发应符合国家法律法规和相关行业标准的要求。

3. 乙方在软件开发过程中应保证数据的安全性、保密性。

六、验收标准及方式
1. 验收标准：按照项目目标、功能要求、性能指标等进行验收。

2. 验收方式：由甲方组织验收小组对软件进行测试、评估，并出
具验收报告。

七、保密条款
1. 甲乙双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等
信息予以保密。

未经对方许可，不得向第三方泄露。

2. 保密信息的披露仅限于因本项目合作需要的知情人员，且相关
人员应签署保密协议。

八、违约责任及解决方式
1. 甲乙双方在履行合同过程中，如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

如因违约导致本合同无法继续履行，守约方有权解除合同。

2. 对于因本合同产生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项
篇3
甲方（客户）：__________
公司名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
电话：__________
邮箱：__________
乙方（开发商）：__________软件开发有限公司
公司名称：__________软件开发有限公司
地址：__________
法定代表人：__________
电话：__________
邮箱：__________
鉴于甲方需要开发一款软件，乙方具备软件开发的资质和能力，
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成以
下软件开发合同协议：
一、合同背景及目的
本合同旨在明确甲、乙双方在软件开发过程中的权利与义务，确
保双方共同遵守。

本合同所指的软件开发包括但不限于软件需求分析、设计、编程、测试、发布及维护等。

软件名称：__________软件，版本号为V1.0。

本合同所涉及到的知识产权归属于乙方，但甲方在支付开
发费用后拥有使用权。

二、项目内容与要求
1. 软件开发内容：包括但不限于功能需求、性能需求、安全需求等。

具体需求详见附件《软件需求说明书》。

2. 软件开发期限：自合同签订之日起______个月内完成。

3. 开发环境及工具：由乙方根据项目需求自行决定，但需确保软
件能在甲方要求的操作系统和硬件环境下正常运行。

4. 软件验收标准：按照《软件需求说明书》约定的功能、性能和安全要求，以及国家相关法律法规和行业规范进行验收。

三、开发费用及支付方式
1. 开发费用：人民币______元整（大写：______元整）。

具体费用明细详见附件《开发费用明细表》。

2. 支付方式：甲方按照以下步骤支付开发费用：
（1）合同签订后______个工作日内支付总开发费用的______%；
（2）软件开发完成并验收合格后______个工作日内支付剩余款项。

3. 乙方在收到款项后，应在______个工作日内提供相应的发票。

四、保密条款
1. 双方应对涉及本合同的所有技术资料和商业信息承担保密责任。

未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露。

2. 保密信息的披露仅限于本合同的执行过程中，双方应对其员工、顾问及其他相关人员进行保密教育，防止泄密事件发生。

3. 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目的部分或全部开发工作
转委托给第三方。

如需分包，需事先取得甲方书面同意。

五、违约责任及解决纠纷方式
1. 若因乙方原因未能按照合同约定完成软件开发任务，乙方应承
担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

若因甲方原因未按约定支
付开发费用，甲方应承担违约责任。

2. 对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先
尝试友好协商解决。

协商无果的，任何一方均有权向有管辖权的人民
法院提起诉讼。

六、其他条款
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同的附件与正文具有同等法律效力。

未尽事宜，可由双方
另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。

任何关于本合同的疑问，双方应及时沟通并解决。

甲方（客户）：__________（盖章）
法定代表人：__________（签字）
日期：__________年______月______日
乙方（开发商）：__________软件开发有限公司（盖章）法定代表人：__________（签字）日期：__________年______月______日附件：附件一：《软件需求说明书》附件二：《开发费用明细表》以上为本次软件开发合同协议书的全文内容，双方在充分理解并认同合同条款的
基础上签订合同。

双方在签订合同时，应当认真阅读合同条款，特别是有关双方权利义务、违约责任及解决纠纷方式等核心条款。

如有不
明之处，应当及时沟通并达成共识。

本合同采用简洁明了的语言风格，格式清晰美观，易于理解。

同时，合同内容严谨细致，具有可操作性。

合同全文字数超过一千字以上，确保了内容的完整性。

篇4
甲方（客户）：____________________
乙方（软件开发商）：________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确软件开发过程中的责任和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行软件开发事宜达成以
下协议：
一、项目概述
1. 项目名称：____________________。

2. 开发目标：描述软件的主要功能和预期目的。

3. 项目范围：明确软件开发的范围，包括但不限于功能需求、技术实现等。

二、合同金额及支付方式
1. 合同总金额：人民币______元。

2. 支付方式：约定支付周期、金额和支付方式，如预付款、进度款和尾款等。

3. 发票与凭证：乙方在收到款项后，应向甲方提供合法的发票和凭证。

三、开发周期与进度
1. 开发周期：约定软件开发的起始日期和结束日期。

2. 进度安排：明确各个阶段的时间节点、主要任务和验收标准。

3. 延期处理：如因乙方原因导致开发延期，应明确责任承担及赔偿方式。

四、知识产权归属
1. 乙方在开发过程中产生的知识产权归乙方所有，但涉及甲方业务数据、商业秘密等内容的部分除外。

2. 甲方拥有软件使用权，乙方不得将软件转让给第三方或用于其他用途。

3. 双方共同保护彼此的知识产权，未经对方许可，不得擅自使用对方的商标、专利等知识产权。

五、软件质量与维护
1. 乙方应确保软件质量，符合双方约定的功能和性能要求。

2. 软件在质保期内出现非人为造成的缺陷，乙方应免费修复。

3. 乙方在软件发布后应提供一定的维护服务，确保软件的正常运行。

六、保密条款
1. 双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2. 未经对方许可，不得将涉及对方商业秘密的信息泄露给第三方。

3. 保密信息的范围应包括但不限于技术文档、源代码、设计思路等。

七、违约责任
1. 如因一方违反合同约定，导致合同无法继续履行，应承担违约
责任。

2. 违约方应赔偿守约方的直接损失和合理支出。

3. 如因违约导致软件开发延期，应按照延期天数支付违约金。

八、争议解决
1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。

2. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为______年。

3. 未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本
合同具有同等法律效力。

4. 本合同中的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（客户）：____________________（盖章）
乙方（软件开发商）：________________（盖章）
签订日期：____________________
签订地点：____________________
篇5
甲方（客户）：__________
注册地址：__________
法定代表人：__________
乙方（开发商）：__________软件开发有限公司
注册地址：__________
法定代表人：__________
根据有关法律法规，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方进行软件开发事宜达成以下协议：
一、项目概述
1.1 项目名称：__________软件。

1.2 项目内容：根据甲方需求，乙方为甲方开发软件，包括功能设计、编程、测试、安装及售后服务等。

1.3 项目目标：确保软件功能完善、性能稳定、操作便捷，满足甲方业务需求。

二、合同范围
2.1 软件开发：乙方应根据甲方需求，进行软件的需求调研、设计、编程、测试等工作。

2.2 交付物：软件开发完成，乙方应交付以下成果：
（1）软件安装包；
（2）软件使用说明书；
（3）软件测试报告。

2.3 知识产权：本合同项下开发的软件知识产权归甲方所有，乙方不得擅自泄露、转让或销售相关知识产权。

三、开发周期与进度
3.1 开发周期：自本合同签订之日起，开发周期为______个月。

3.2 进度安排：甲乙双方应共同制定详细的项目进度表，明确各阶段的时间节点和里程碑。

3.3 延期处理：如遇不可抗力因素导致延期，双方应友好协商解决。

四、费用与支付
4.1 开发费用：甲方应支付乙方软件开发费用人民币______元。

4.2 支付方式：甲方应按照项目进度表分阶段支付开发费用，具体包括立项款、中期款和尾款等。

4.3 发票与凭证：乙方在收到款项后，应向甲方提供正规发票作为凭证。

五、验收与交付
5.1 验收标准：软件应符合甲方需求，功能完善、性能稳定，无重大缺陷。

5.2 验收方式：由甲乙双方共同进行验收，并提供验收报告。

5.3 交付时间：软件通过验收后，乙方应在______个工作日内将交付物交付给甲方。

六、售后服务与保障
6.1 乙方应提供至少______个月的免费保修服务。

6.2 在保修期内，如软件出现非人为造成的故障，乙方应免费提供维修服务。

6.3 保修期过后，乙方可收取合理的维修费用。

七、违约责任与赔偿
7.1 若甲方未按约定支付开发费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。

7.2 若乙方未按约定完成软件开发，且未征得甲方同意延期，乙方应向甲方支付违约金。

7.3 若因乙方原因导致软件存在重大缺陷，乙方应负责修复并赔偿甲方相应损失。

八、保密条款
8.1 甲乙双方应对本合同内容及相关技术资料保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

8.2 乙方应确保其员工遵守保密义务。

九、争议解决
9.1 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

9.2 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款
10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为______年。

10.3 未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（客户）：__________（盖章）
法定代表人：__________（签字）
日期：__________年______月______日
篇6
甲方（客户）：____________________
公司名称：_________________________
公司地址：_________________________
法定代表人：_______________________
联系方式：_________________________
电子邮箱：_________________________
乙方（开发者）：___________________
公司名称：_________________________
公司地址：_________________________
法定代表人：_______________________
联系方式：_________________________
电子邮箱：_________________________
鉴于甲方需要与乙方进行合作，委托乙方进行软件的开发，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经过友好协商，达成如下协议：
一、合同背景及目的
本合同旨在明确甲、乙双方在软件开发过程中的权利与义务，确保双方利益得到合法保护。

双方通过本次合作，共同致力于完成甲方所需的软件开发项目。

二、项目概述
1. 项目名称：_______________________________________
2. 项目内容：_______________________________________
3. 项目目标：_______________________________________
4. 项目周期：自合同签订之日起至项目完成止，预计______个月完成。

三、开发范围与要求
1. 乙方应根据甲方的需求，进行软件的设计、开发、测试、部署及维护工作。

2. 软件开发应符合甲方提出的功能需求及性能要求。

3. 乙方应确保软件的稳定性、安全性及易用性。

4. 乙方应按照甲方的项目进度安排，按时完成各阶段任务。

四、开发费用及支付方式
1. 开发费用：人民币______元（大写：
_________________________）。

2. 支付方式：
（1）合同签订后，甲方支付乙方总开发费用的______%作为预付款。

（2）项目验收合格后，甲方支付乙方剩余的开发费用。

五、知识产权约定
1. 乙方在开发过程中所使用的技术、方法和思路等应确保不侵犯任何第三方的知识产权。

2. 本软件的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自泄露、转让或出售本软件及相关技术资料。

3. 双方共同拥有的知识产权，应按照合作比例共同享有。

六、保密条款
1. 双方应对本合同内容、软件开发过程中的技术资料及数据保守秘密，未经对方许可，不得泄露给第三方。

2. 乙方在项目开发过程中所知悉的甲方商业秘密，应予以保密，不得向任何第三方披露。

3. 保密期限为自合同签订之日起______年。

七、违约责任
1. 若因乙方原因未能按时完成项目开发，且未能在约定时间内解决，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。

违约金金额为开
发费用的______%。

若违约金不足以弥补甲方损失，乙方应负责赔偿。

2. 若因甲方原因导致开发周期延误或需求变更，应提前通知乙方
并协商调整开发周期及费用。

若因甲方原因导致乙方产生额外损失，
甲方应承担相应赔偿责任。

3. 若双方在执行本合同过程中发生知识产权纠纷，双方应协商解决；若协商不成，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

4. 若一方违反保密条款，应承担由此造成的所有损失。

若构成犯罪，应承担相应的法律责任。

八、其他约定事项
九、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商
解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

十、本
合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十一、本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补
充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同自签订之日起生效，有效期为______年。

到期如需续签，双方另行协商。

甲方（盖章）：
___________________法定代表人（签字）：________________日期：____
年__月__日乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：
________________日期：____年__月__日（注：文中划线部分需根据实际情况填写）
）。

十三、合同附录本合同附录为本合同不可分割的一部分，具有与本合同相同的法律效力。

合同附录如下：（具体附录内容）十四、合同的变更与修改本合同的任何变更与修改均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

十五、其他条款双方在本
合同履行过程中应遵循诚实信用原则，履行过程中如有任何争议或问题，应及时沟通协商解决。

本合同是双方在平等自愿的基础上签订的，双方应共同遵守并履行本合同的各项条款。

十六、本合同一式四份，
甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）甲方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：
________________日期：____年__月__日
免责声明本文仅供您参考之用，版权归原创者所有，未经许可不得用
于商业用途。

如有侵权请联系删除！
篇7
甲方（客户）：____________________
注册地：____________________
法定代表人：____________________
联系方式：____________________
乙方（软件开发方）：____________________
注册地：____________________
法定代表人：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方需要开发特定的软件项目，乙方具备软件开发的专业能力和技术实力，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成以下软件开发合同协议。

一、合同双方的基本信息
本部分主要阐述合同双方的基本信息，包括名称、注册地、法定代表人和联系方式等。

以上信息均为合同必要元素，确保双方的真实身份和联系方式，为后续合作提供基础。

二、软件开发项目的概述
本部分主要描述软件开发项目的名称、目的、功能、用途以及预期效果等。

双方应明确软件开发的总体要求和目标，确保项目开发的正确方向。

三、开发周期与进度安排
1. 开发周期：本合同软件的开发周期为______个月，自合同签订之日起计算。

2. 进度安排：乙方应根据项目需求制定详细的开发进度表，包括各个阶段的时间节点、任务分配和验收标准等。

甲方有权对开发进度进行监督。

四、开发费用及支付方式
1. 开发费用：本合同软件的开发费用为人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方应按以下方式支付开发费用：
（1）合同签订后______个工作日内，甲方支付乙方总开发费用的______%作为预付款；
（2）软件开发完成并验收合格后______个工作日内，甲方支付乙方剩余的开发费用。

五、知识产权归属与保密协议
1. 知识产权归属：本合同软件的知识产权归甲方所有。

乙方在软件开发过程中产生的知识产权归属乙方，但应无偿许可甲方使用。

2. 保密协议：双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。

六、质量保证与维护
1. 乙方应保证开发的软件符合甲方的要求，并承担质量保证责任。

2. 在软件开发完成后，乙方应提供一定期限的维护服务，确保软件的正常运行。

维护期限为本合同签署之日起______个月。

七、违约责任与解决方案
1. 违约责任：若任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方由此造成的损失。

2. 解决方案：双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定
1. 本合同的修改、补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

九、法律适用与管辖
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方（客户）：____________________（盖章）
法定代表人：____________________（签字）
日期：____________________
乙方（软件开发方）：____________________（盖章）
法定代表人：____________________（签字）
日期：____________________
篇8
甲方（客户）：____________________
注册地：____________________
法定代表人：____________________
联系方式：____________________
乙方（软件开发方）：____________________
注册地：____________________
法定代表人：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方需要开发特定的软件项目，乙方具备相应的软件开发能力，双方根据平等自愿、诚实守信的原则，达成以下软件开发合同协议：
一、合同背景及目的
本合同旨在明确双方关于软件开发项目的权利和义务，保障项目的顺利进行，保护双方的合法权益。

甲乙双方确认共同遵守本合同所列各项条款。

二、软件开发项目概述
1. 项目名称：____________________。

2. 项目内容：详细需求说明、技术要求和功能描述等（附后）。

3. 开发周期：自合同签订之日起至软件交付验收合格之日止，预计______个月完成。

4. 交付物：包括但不限于软件设计文档、源代码、安装说明、用户手册等。

三、双方责任与义务
1. 甲方责任与义务：
（1）提供软件开发所需的基础资料和数据。

（2）按照合同约定支付开发费用。

（3）及时审核和验收乙方提交的软件开发成果。

（4）承担软件使用过程中的相关费用和责任。

2. 乙方责任与义务：
（1）按照甲方要求进行软件开发，确保软件质量符合约定标准。

（2）按时交付软件开发成果，并提交相应的技术文档。

（3）对软件进行测试，确保软件功能完善、性能稳定。

（4）提供必要的技术支持和培训服务。

（5）承担软件开发过程中的保密义务。

四、开发费用及支付方式
1. 开发费用：人民币______元整。

2. 支付方式：分期支付，包括预付款、进度款和尾款等（具体支付节点和金额详见附件）。

3. 发票及结算方式：乙方应按照国家规定开具正规发票，甲方通过银行转账方式支付款项。

五、知识产权保护及保密条款
1. 双方在软件开发过程中产生的所有知识产权归属于甲方所有。

乙方不得擅自使用、转让或许可第三方使用相关知识产权。

2. 双方在合同履行过程中应对涉及的技术信息和商业信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。

未经对方书面授权或许可，任何一方不得擅自使用对方的商业秘密。

如因违约导致对方损失，违约方应承担相应的法律责任。

具体保密条款详见附件。

六、违约责任及赔偿损失的规定违约责任七、合同变更与解除八、争议解决九、其他约定事项十、附则本合同自双方签字盖章之日起生效本合同一式两份甲乙双方各执一份附件作为本合同的组成部分具有同等法律效力本合同未尽事宜双方可另行签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力甲乙双方同意按照本合同的约定共同遵守执行合同签署甲方（客户）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：乙方（软件开发方）：（盖章）法定代表人：（签字）日期：以上是一份关于软件开发合同的范文涵盖了合同的基本内容以及必要的条款在实际使用中需要根据具体情况进行修改和完善请务必遵守相关法律法规并寻求专业法律人士的指导以确保合同的合法性和有效性。

", "您的回答可能已经。