推荐-精品word文档商品房认购书 精品
商品房认购书(示范文本)9篇
商品房认购书（示范文本）9篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！欢迎您选择我们的商品房项目，我们将竭诚为您提供优质的服务。
为了明确双方权利和义务，特制作本商品房认购书，希望能够让双方的合作更加顺利和愉快。
一、认购房源信息房源地址：XX市XX区XX街XX号房源户型：XX室XX厅XX卫房源面积：XX平方米销售单价：XX元/平方米总价款：XX万元二、认购条件1.购房者需在认购日起至XX日内支付XX%的认购定金作为认购保证金；2.购房者需提供真实有效的身份证件及完整的购房信息，确保购房资格；3.认购保证金一经支付，不得随意退还，如有特殊情况需办理退款手续须经卖方同意；4.购房者须遵守国家有关购房政策，不得从事违法违规行为。
三、认购保证金1.认购保证金支付方式：XX银行XX分行柜台缴费；2.认购保证金金额：XX%的总房款；3.认购保证金支付时间：认购日起至XX日内；4.认购保证金收据将在支付后即刻提供，购房者应妥善保管。
四、其他约定1.认购成功后，购房者可以在XX日内办理过户手续，办理成功后应将余款一次性支付；2.购房者需自行承担过户手续费用，包括但不限于契税、过户费等费用；3.购房者应严格履行认购书中的约定和承诺，如有违约行为，卖方有权终止合同并没收认购保证金；4.本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
五、附则1.本认购书适用于双方签署后生效，具有法律效力，双方应当遵守约定内容；2.本认购书一经签署即不得修改，如需变更须经双方书面同意；3.未尽事宜，双方可依据有关法律法规协商解决。
受让方（盖章）：______________________________受让方签字：______________________________时间：____________以上是关于商品房认购书的示范文本，希望购房者在签署认购书时能够仔细阅读并遵守相关规定，祝愿您购房顺利，生活幸福！第2篇示例：商品房认购书（示范文本）尊敬的购房者：为了确保买卖双方的合法权益，特制作本商品房认购书，详细记录双方在买卖过程中的各项约定，希望双方认真阅读并遵守以下条款：一、认购人信息认购人姓名：证件类型：证件号码：二、认购房屋信息认购房屋地址：房屋类型：房屋面积：房屋总价：定金金额：三、认购条件1.认购人已对所认购房屋进行过实地考察，并确认满足购买意愿；2.认购人应在认购书签署后的三日内向卖方支付定金；3.认购人应在双方签署正式合同的前提条件下支付尾款；4.认购人需按时履行合同规定的各项义务。
商品房认购书(样式一)8篇
商品房认购书（样式一）8篇第1篇示例：商品房认购书（样式一）尊敬的客户：非常感谢您对我们的商品房项目感兴趣，我们诚挚地欢迎您参与本次认购活动。
为了确保双方的权益，特别制作了本商品房认购书，希望能够为您提供清晰明了的认购流程和相关注意事项，让您在购房过程中更加放心、安心。
一、认购人基本信息姓名：（填写认购人的姓名）证件类型：（填写认购人的证件类型，如身份证、护照等）证件号码：（填写认购人的证件号码）联系电话：（填写认购人的联系电话）二、认购房屋信息项目名称：（填写项目的名称）房屋概况：（填写认购房屋的基本信息，如建筑面积、房型等）三、认购条件1. 认购前，认购人需了解并接受本项目的相关信息，包括但不限于项目位置、规划图纸、销售政策等。
2. 认购人需就认购房屋支付一定的认购定金，具体金额及支付方式详见《认购缴款通知书》。
四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在指定时间内提交认购定金。
2. 开发商确认认购书及认购定金后，办理认购手续并开具《商品房认购确认书》。
3. 双方确认认购后，签订《商品房认购合同》。
五、注意事项1. 本商品房认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 认购人需仔细阅读并了解本认购书内容，如有任何疑问，请及时向开发商咨询。
3. 认购人需严格按照约定时间及程序完成认购手续，否则开发商有权取消本次认购资格。
4. 开发商将严格按照相关法律法规履行商品房销售义务，并保护认购人的合法权益。
六、其他条款1. 本商品房认购书自签署之日起生效。
2. 本商品房认购书及相关合同的签订、履行均受中国法律的约束。
感谢您对我们商品房项目的支持与信任，我们将竭诚为您提供优质的服务。
如有任何疑问或需要进一步了解的，欢迎随时与我们联系。
特此认购书，以资确认。
（认购人签名）：_____________________（开发商代表签字）：_____________________（签署日期）：_____________________（开发商盖章）：_____________________第2篇示例：【商品房认购书（样式一）】尊敬的甲方（认购人）：甲方：（填写认购人姓名）证件号码：（填写认购人身份证号码）乙方：（填写开发商全称）地址：（填写开发商地址）鉴于乙方拟要销售的商品房项目符合甲方的购房需求，现经甲、乙双方友好协商一致，特签订本商品房认购书，以资明确双方的权利和义务。
商品房认购协议书6篇
商品房认购协议书6篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲乙双方就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议，以共同遵守。
一、房屋基本情况1. 乙方认购的商品房位于____________（详细地址），建筑面积为______平方米，户型为______，房屋结构为______结构。
二. 认购条件及付款方式1. 乙方同意按照本协议约定的条件购买该商品房，并承诺在签订正式购房合同时遵守本协议的约定。
2. 乙方应按照以下方式支付定金及房款：（1）乙方在签订本协议时支付定金人民币______元整；（2）乙方在双方签订正式购房合同时，将剩余房款人民币______元整一次性支付甲方。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应确保该商品房权属清晰，无争议；（2）甲方应按时交付房屋，并保障房屋质量符合国家标准；（3）甲方应协助乙方办理房屋产权登记等相关手续。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按照本协议约定支付定金及房款；（2）乙方应按时与甲方签订正式购房合同，并遵守协议约定；（3）乙方应按照国家规定缴纳相关税费。
四、认购期限及违约责任1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______天。
2. 若乙方在认购期限内未与甲方签订正式购房合同，则视为乙方自动放弃认购权，甲方有权解除本协议，并将房屋另行出售。
3. 若甲方在乙方支付定金后，未能按照本协议约定履行相关义务，则应向乙方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
五、其他约定事项1. 双方同意，本协议未尽事宜，可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
六、争议解决方式若因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本协议中的各项条款均系双方充分协商后达成的一致意见，双方对协议内容有充分理解并自愿遵守。
商品房认购单(认购书认购协议)6篇
商品房认购单（认购书认购协议）6篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、甲方背景介绍甲方为_________________________________________________________________（以下简称"甲方"），现有意向购买开发商____________________________________（以下简称"开发商"）所开发的房屋项目中的房屋，现就此签订本商品房认购单（认购书认购协议）（以下简称“认购书”）。
二、认购房屋信息1. 认购房屋名称：___________________________________________________________2. 认购房屋地址：___________________________________________________________3. 认购房屋建筑面积：______________________________________________________4. 认购房屋套内建筑面积：__________________________________________________5. 认购房屋总价款：________________________________________________________三、认购条款1. 甲方与开发商经充分协商一致，双方确认认购上述房屋，甲方同意按照以下约定的条件和规定执行认购。
2. 甲方应于签订本认购书之日起3日内向开发商支付认购房屋定金_____________元，定金视为甲方对认购房屋的诚意保证，如甲方未能按约定时间支付定金，视为自动放弃认购资格，定金不予退还。
3. 甲方应在本认购书签署之日起7日内将购房款的______%支付给开发商，余款应在房屋交付前(支付时间自认购合同生效之日起计算，包括但不限于交房、交付土地证等)支付完毕。
商品房认购协议书范本(3篇)
商品房认购协议书范本（3篇）编号：______________甲方（销售方）：____________法定代表人：______________地址：______________________电话：____________________乙方（认购方）：____________身份证号码：______________地址：______________________电话：____________________为了爱护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋根本状况1．乙方预定甲方建立开发的______工程，位于______区______路______号院______号楼______单元______层______号（户）房屋，户型为________。
该房屋暂测建筑面积______平方米（该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准）。
2．房屋建筑面积每平方米/人民币______万____仟______佰______拾______元（￥____________元/平方米），总房款人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元（￥____________元）。
3．认购方共有人：认购人：__________身份证号码：__________电话：____________认购人：__________身份证号码：__________电话：____________ 认购人：__________身份证号码：__________电话：____________ 认购人：__________身份证号码：__________电话：____________ 认购人：__________身份证号码：__________电话：____________二、认购有效期甲方承诺为乙方所预定房屋的保存期限自该认购书签定日起15日（含15日）止。
商 品 房 认 购 书(范本)7篇
商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。
在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。
我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。
以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。
2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。
三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。
2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。
四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。
2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。
3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。
五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。
2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。
诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。
若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。
衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。
商品房认购书(一)7篇
商品房认购书（一）7篇第1篇示例：商品房认购书是购房者在选定心仪的商品房之后签订的一份重要合同文件。
通过认购书的签订，购房者表明自己对特定商品房的购买意向，并支付一定的认购金作为购房的意向金。
认购书是房地产交易中的重要文件，具有法律效力，双方都应当严格遵守认购书中的条款和约定。
在购房者确定购买商品房之后，房地产开发商或者代理机构会向购房者提供商品房认购书。
认购书中通常包括以下内容：认购双方的基本信息、商品房的基本信息、认购价格、认购方式、认购条件、认购金的支付方式和时间、违约责任等条款。
购房者在签署认购书之前，应当仔细阅读认购书中的所有条款，并确保自己了解并同意其中的内容。
在认购书中，认购价格是购房者首要关注的内容之一。
认购价格通常是按照商品房的实际情况进行确定的，购房者需要明确认购价格中包含哪些内容，以及是否还有其他附加费用。
认购书中还会约定认购金的支付方式和时间。
认购金通常作为购房者向开发商支付的一部分意向金，购房者在签署认购书时需要根据约定的时间和方式支付认购金。
除了价格和支付方式之外，认购书中还包括了购房者与开发商之间的其他权利和义务。
认购书中会约定购房者在何种情况下可以解除认购合同，是否可以转让认购权利，以及在违约情况下需要承担的责任等。
购房者在签署认购书之前，需要仔细阅读这些条款，确保自己明白其中的内容，并能够履行自己的权利和义务。
购房者在签署认购书之前还需要留意一些其他事项。
购房者需要核对认购书中的商品房信息是否与自己的选房意向一致，确保认购书中的商品房是自己所期望购买的对象。
购房者需要确保认购书中的价格和支付方式是自己可以接受的，避免因为价格或支付方式不符合自己的预期而导致纠纷或争议。
购房者在签署认购书之前，应当与开发商或代理机构进行充分沟通，明确双方的权利和义务，以保障双方的利益。
商品房认购书是购房者在购房过程中的一份重要文件，购房者在签署认购书之前需要仔细阅读并了解其中的内容，确保自己的权益得到保障。
买卖合同商品房认购书(三)6篇
买卖合同商品房认购书（三）6篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方购买甲方商品房事宜，经过友好协商，达成以下认购协议：一、认购标的1. 甲方将其开发的位于__________________（具体地址）的商品房（以下简称“该房屋”）出售给乙方。
2. 该房屋的具体户型、面积、结构等详见附件中的房屋平面图及购房清单。
二、购房价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元（大写：____________________元整）。
2. 乙方在签订本认购书时支付定金人民币______元（大写：____________________元整）。
3. 甲乙双方同意，乙方在签订正式买卖合同后，将定金转化为购房款。
4. 购房余款人民币______元（大写：____________________元整），乙方应按照甲乙双方另行签订的《购房款支付协议》中的约定支付。
三、房屋交付1. 甲方应当在乙方支付完全部购房款后的约定时间内，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应提供房屋竣工验收合格证明及相关资料。
四、违约责任1. 若乙方在签订本认购书后，未按照约定时间与甲方签订正式买卖合同，则视为乙方违约，甲方有权解除本认购书，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
2. 若甲方在乙方支付完全部购房款后，未能按照约定时间交付房屋，则视为甲方违约，乙方有权解除本认购书，甲方应退还乙方已支付的购房款及定金。
3. 若因不可抗力因素导致甲乙双方无法履行本认购书，双方均不承担违约责任。
五、其他条款1. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本认购书中的未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 本认购书的解释权归甲乙双方共同所有。
商品房认购单(认购书认购协议)5篇
商品房认购单（认购书认购协议）5篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、甲方（买方）：（姓名/名称）______________ 身份证号码/证件号码_______________ 通讯地址_____________________ 电话___________________乙方（卖方）：（姓名/名称）______________ 身份证号码/证件号码_______________ 通讯地址_____________________ 电话___________________甲方愿意购买乙方所建商品房，双方本着平等自愿、真实合法的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经协商一致，达成如下认购协议：一、认购商品房1. 商品房位置：__________________________________________________________2. 商品房建筑面积：______________ 平方米，套内建筑面积______________平方米3. 商品房交付标准：新建商品房/二手商品房（请在适用项前“√”符号）4. 商品房总价格：____________________________________（大写）人民币____________________元整5. 本认购协议自双方签字、盖章之日起生效，至商品房交付过户登记之日止。
6. 本认购协议一式_____份，甲方、乙方各执_____份，具有同等法律效力。
二、认购价格及支付方式1. 甲方认购价款为人民币_______________元，应于本认购协议签订之日起______日内一次性支付给乙方。
乙方应向甲方开具相应的收据。
2. 甲方支付认购价款的方式：□ 现金支付□ 银行转账□ 支付宝/微信支付三、其他约定1. 甲方应按照本协议的约定，按时支付认购价款。
2. 本认购协议一经签订，双方不得单方变更或解除，如有需要变更或解除时，应经双方协商一致并签订书面协议。
商品房认购书范本8篇
商品房认购书范本8篇第1篇示例：商品房认购书范本尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！特此印发本商品房认购书，详细说明认购商品房的流程和注意事项，请您仔细阅读，如有任何疑问，请随时与我们联系。
第一部分：认购房屋信息认购人姓名：（填写认购人真实姓名）房屋编号：（填写认购的房屋编号）建筑面积：（填写认购房屋的建筑面积）房屋总价：（填写认购房屋的总价）认购定金：（填写认购房屋的定金金额）认购时间：（填写认购房屋的时间）第二部分：认购条件1. 认购人需提供真实有效的身份证明以及购房资金证明；2. 认购人需要按照相关规定缴纳认购定金；3. 认购人需签署认购合同并按照约定时间支付首期款；4. 认购人需遵守相关政策法规，并配合开发商办理相关手续。
第四部分：注意事项1. 认购书需如实填写，一经确认不可更改；2. 签署认购合同前请仔细阅读合同条款，如有疑问请及时咨询；3. 认购定金一经支付不可退还，请认真考虑后再进行支付；4. 如因购房人原因导致认购失败，认购定金不予退还；5. 在购房过程中如有疑问或需要帮助，请随时与开发商联系。
以上为本商品房认购书范本，希望您能按照规定认真操作，并早日成为我们项目的一员。
如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。
特此声明。
日期：年月日购房人签字：（购房人签名）开发商代表签字：（开发商代表签名）以上为商品房认购书范本，供您参考。
祝您购房顺利，生活愉快！第2篇示例：商品房认购书范本【认购书编号】甲方（认购人）：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：根据《商品房认购合同》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方按照国家规定在____区___市___街___号楼______号室建设的______房屋的认购事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______。
2. 开发商名称：______。
3. 房屋建筑总面积：______平方米。
4. 房屋设计用途：______。
商品房认购书样式一(精选3篇)
商品房认购书样式一(篇一)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
编号：*****甲方(出售人)：******************地址：***********电话：******乙方(认购人)：******************身份证件号码/公司注册号：************地址：***********电话：******丙方(经纪机构)：*****************地址：***********电话：******乙方经过了解，有意向购买甲方开发建设的******************************物业(以下简称“该物业”)。
其建筑面积*****平方米，套内建筑面积******平方米，认购价￥******(大写：***********)。
《商品房预售许可证》号：********。
经与甲方协商，达成以下协议：1、甲乙双方在签订本认购书时，乙方情愿支付￥*****(大写：**********)给甲方作为认购该物业的订金。
2、乙方应于本认购书签订后***日内(即**年**月**日起，至**年**月**日止)到***************签订《商品房买卖合同》。
并带上如下证件和资料：(1)本认购书;(2)身份证明原件和复印件;(3)**********************;(4)**********************。
3、订金退还与不退还的商定。
如甲乙双方在商定的时间内签订《商品房买卖合同》，订金抵作购房价款;如甲乙双方在商定签订《商品房买卖合同》的时间内，甲方已将物业另售他人，甲方应双倍返还乙方已付订金;如乙方在商定的时间内不前来协商签订《商品房买卖合同》，订金不予退还，甲方可将该物业另售他人;如甲乙双方在商定的时间内，对《商品房买卖合同》的条文未能协商全都的，甲方应将订金退还乙方，甲方可将该物业另售他人。
4、甲乙双方如需变更本协议内容，应协商全都，并签订书面补充协议。
商品房认购书范本9篇
商品房认购书范本9篇第1篇示例：商品房认购书范本甲方：（购房人信息）乙方：（开发商信息）鉴于甲方对乙方拟销售的商品房（以下简称“房屋”）感兴趣，在双方经过友好协商的基础上，甲乙双方达成如下约定：一、认购房屋1. 甲方认购乙方位于（具体楼盘地址）的（房屋面积）的房屋，房屋具体楼栋、单元和房号以乙方最终确立的预售合同约定为准。
2. 房屋总价为（具体金额）人民币整，甲方需向乙方支付认购定金（具体金额）人民币，作为认购该房屋的资金保证。
二、认购金支付方式1. 甲方应在签署本认购书之日起3个工作日内，将认购定金支付至乙方指定的账户，否则乙方有权解除双方的认购关系。
2. 甲方支付认购定金后，该金额将作为甲方购买房屋时的首付款之一。
若甲方最终不履行购买义务，乙方有权扣除认购定金作为违约金，甲方不得要求返还。
三、房屋交付日期1. 乙方应在开发商完成房屋建设并取得相应房产权证后，按照约定的时间将房屋交付给甲方。
2. 若因不可抗力因素导致房屋无法按时交付，乙方应在第一时间通知甲方，并协商解决方案。
四、补充条款1. 在购房过程中，双方应互相遵守约定，诚实守信，保证认购交易的顺利进行。
2. 本认购书经双方签字盖章后生效，不可撤销。
3. 本认购书未尽事宜，双方可另行签订书面协议。
甲方（签字）：乙方（签字）：本认购书自双方签字盖章之日起生效。
以上为商品房认购书范本，双方应严格遵守约定内容，履行各自义务，确保购房交易顺利进行。
祝双方合作愉快，梦想之家早日落成！第2篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：您好！感谢您选择购买我们公司的商品房，为了确保您的合法权益和保障交易安全，特制定本商品房认购书，详细说明双方的权利和义务，希望能够得到您的认真阅读和合作。
第一条认购房屋信息：购房客户已仔细了解并同意购买我公司位于（具体地址）的商品房，房屋详情如下：1. 房屋户型：（详细户型信息）2. 建筑面积：（具体面积）3. 房屋总价款：（具体金额）4. 认购定金：（定金金额）第二条购房款支付：购房客户应当在签署认购书之日起5个工作日内向我公司支付认购定金，支付方式为（具体支付方式），认购定金支付完成后，认购有效。
商品房认购书(示范文本)5篇
商品房认购书（示范文本）5篇第1篇示例：商品房认购书认购书编号：____________甲方（开发商）：公司名称：____________统一社会信用代码：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房销售管理办法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议：一、认购房源1.1 甲方将位于____________（房地产项目地址）的____________（房号、房型）户型的商品房出售给乙方。
1.2 商品房的总建筑面积为__________平方米，其中套内建筑面积为__________平方米，综合单价为____________元/平方米，总价为____________元。
1.3 乙方自愿认购上述商品房，且已经在认购时缴纳了认购定金____________元。
二、认购条件2.1 乙方确保其提供的个人资料真实有效，所出具的证件真实、合法，具有与行为相适应的民事行为能力。
2.2 乙方已了解并接受了《商品房销售公示》及《商品房交易说明书》的全部内容，并自愿签署本认购书。
三、认购权利与义务3.1 甲方保证所出售商品房系合法取得的商品房，并且在交付乙方之前将商品房交付到位。
3.2 乙方同意按照合同规定的时间和方式支付商品房货款，并按照约定完成商品房交易过程。
3.3 甲方和乙方同意各自依法履行合同义务，保证和履行本协议规定的各项权利和义务。
四、违约责任4.1 任何一方违反本认购书的约定，应承担由此造成的一切损失和责任。
4.2 乙方在签署本认购书后，如逾期不支付尾款，甲方有权解除合同，没收认购定金，并有权将认购的商品房转让给他人。
五、争议解决本认购书所发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向相关国家行政机关、仲裁机构或人民法院寻求解决。
六、其他事项6.1 本认购书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
商品房认购书4篇
商品房认购书商品房认购书精选4篇（一）认购书是指购买商品房的买方与开发商之间所签订的一种合同文件。
认购书通常包括以下内容：1. 购房人信息：包括购房人的姓名、身份证号码、联系方式等基本信息。
2. 房屋信息：包括购房房屋的具体地址、建筑面积、房屋类型等详细信息。
3. 价格与付款方式：包括购房房屋的总价、首付款金额、贷款金额等相关信息，以及付款方式和时间节点。
4. 房屋交付日期：约定购房房屋的交付日期和具体的交付标准。
5. 退房及违约处理：约定双方在交房前或交房后退房的条件和费用，以及双方在合同履行过程中的违约责任和补偿措施。
6. 其他条款：可能包括适用法律、争议解决方式、附属设施的约定等其他相关条款。
买方在签订认购书之前应该详细了解房屋的相关情况，包括土地使用权、房屋的产权状况、交付标准、收费标准等，确保自己的权益得到保障。
商品房认购书精选4篇（二）商品房认购书（一）认购方：____________________（购房者姓名）身份证号码：____________________联系电话：____________________房屋名称（楼盘名）：____________________楼栋号：____________________房号：____________________建筑面积：____________________平方米建筑类型：____________________总价：____________________元首付款金额：____________________元认购款（定金）金额：____________________元认购款（定金）支付方式：____________________一、认购房屋的条款1. 认购方自愿认购楼盘中的以上房号，并承诺在购房合同签署后按照约定的方式支付定金及首付款。
2. 认购方确认已经充分了解房源的信息，包括但不限于房屋面积、楼层、建筑结构、配套设施等，并对以上信息没有异议。
商品房认购书模板6篇
商品房认购书模板6篇第1篇示例：商品房认购书甲方（认购人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方建设的商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房源乙方在（地点）建设的商品房项目名称为（项目名称），现甲方认购乙方在该项目中的（房号、楼栋号、单元号）号（以下简称“认购房源”），具体户型为（户型），建筑面积为（建筑面积）平方米，赠送面积为（赠送面积）平方米，总价为人民币（总价大写）元（￥（总价小写））。
二、认购价款1. 甲方应在签署本认购书后（时间），交纳认购价款的的比例为（比例），即人民币（首付款大写）元（￥（首付款小写））。
2. 甲方应在（时间），前支付剩余认购价款及相关费用，即人民币（尾款大写）元（￥（尾款小写））。
三、认购条件1. 甲方为自然人，具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任；2. 甲方提供的身份证明、财产证明、婚姻状况证明真实有效；3. 甲方确认已经充分了解和知悉乙方提供的商品房的房屋质量、土地性质、规划用途等相关信息，对认购房源没有任何异议；4. 甲方了解和同意乙方在保障房屋质量的前提下，有权对认购房源的设计、建筑材料、施工标准等进行调整或变更。
四、甲方权利义务1. 甲方应按照约定的时间和金额支付认购价款及相关费用，逾期支付的，应支付违约金；2. 甲方应当按照约定时间履行付款义务。
在首付款支付日后60日内，甲方未履行付款义务的，乙方有权单方解除本认购书；3. 甲方应在商品房交付后接受商品房，按时支付房价余款及相关费用。
六、风险提示1. 甲方应充分了解并承担商品房交易存在的一定风险，房屋产权存在法律风险、政策风险等；2. 甲方应当仔细阅读相关资料和合同，如对商品房的相关情况有疑问，应当向专业人士进行咨询；3. 乙方已向甲方就商品房交易过程及相关条款进行充分解释。
七、争议解决本认购书及其附件合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
买卖合同商品房认购书(三)6篇
买卖合同商品房认购书（三）6篇篇1甲方（卖方）：___________________注册地：___________________营业执照号码：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系电话：___________________鉴于甲乙双方同意就下列商品房交易达成相关协议，在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的相关规定，经友好协商，特订立本商品房买卖合同认购书。
一、认购物业基本情况1. 物业地址：___________________2. 房屋类型：___________________（如：公寓、别墅等）3. 房屋面积：___________________平方米4. 房屋总价：人民币___________________元（大写）___________________元整（小写）二、认购条款1. 乙方在本认购书签订之日起____日内向甲方支付定金人民币______元整（大写），以表示其已对所购房屋进行充分了解和自愿认购。
2. 定金支付方式及期限：____________。
该定金将在双方签署正式买卖合同时转为购房款的一部分。
若乙方未在规定时间内履行支付定金义务，则视为违约，甲方有权解除本认购书并不予退还定金。
3. 双方同意在本认购书签订后的____日内签署正式的商品房买卖合同。
如乙方未在规定时间内签署合同，则视为违约，甲方有权解除本认购书并扣除定金作为违约金。
若甲方原因未能按时签约，则双倍返还定金给乙方。
4. 乙方承诺所提交的所有资料真实有效，如有虚假，甲方有权解除本认购书并不予退还定金。
甲方应保证所售房屋权属清晰，无产权纠纷。
三、房屋交付1. 房屋交付时间：双方签署正式买卖合同后______天内交付房屋。
2. 房屋交付条件：完成房屋验收并签署验收报告。
如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应及时通知乙方。
房地产合同商品房认购书8篇
房地产合同商品房认购书8篇篇1甲方（出卖人）：___________________乙方（买受人）：___________________鉴于甲方拥有合法开发的房地产项目，乙方有意购买甲方开发的商品房，为进一步明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成以下认购书：一、标的物1. 乙方认购甲方开发的位于____________的房地产项目中的______栋______单元______号商品房（以下简称“该房屋”）。
2. 该房屋的具体面积、户型、结构等详见附件中的房屋平面图及购房须知。
二、认购价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元整（￥______元）。
2. 乙方在签署本认购书时支付定金人民币______元整（￥______元）给甲方。
3. 甲乙双方同意，在签署正式《商品房买卖合同》时，乙方支付的定金自动转为购房款的一部分。
4. 购房款的支付方式按照甲乙双方签署的正式《商品房买卖合同》中的约定执行。
三、认购期限本认购书的有效期为______天，自本认购书签署之日起计算。
在有效期内，乙方应与甲方签署正式《商品房买卖合同》。
若乙方未能按期签署，则视为乙方自动放弃该房屋的认购权，甲方有权处置该房屋。
四、甲乙双方声明和承诺1. 甲方承诺拥有该房屋的所有权，并保证在交易过程中无产权纠纷。
2. 乙方承诺在符合购房资格的前提下进行购房，并保证所提交的所有资料真实有效。
3. 甲乙双方承诺在签署正式《商品房买卖合同》时，本认购书中的内容将作为合同的一部分。
五、其他条款1. 甲乙双方在此声明已充分了解并接受本认购书的所有内容。
2. 本认购书的修改、补充须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。
3. 在履行本认购书过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。
本认购书自双方签字盖章之日起生效。
六、违约责任1. 若甲方在认购期限内，未经乙方同意，擅自将该房屋出售给第三方，则视为甲方违约，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。
【精编范文】商品房认购书word版本 (2页)
【精编范文】商品房认购书word版本本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==商品房认购书出卖人：_________地址：_________邮编：_________电话：_________传真：_________买受人：_________买受人国籍：_________公司住所：_________证件名称及号码:_________营业执照号码：_________联系人：_________电话：_________传真：_________手机：_________邮编：_________通讯地址：_________第一条买受人自愿认购出卖人开发的位于的_________号楼_________层_________号房屋，建筑面积_________平方米，其中套内建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米。
上述面积为出卖人暂测面积，最终面积以房屋竣工后政府测绘部门实测面积为准。
第二条该套房屋认购单价为人民币_________元／平方米，总房款为人民币（大写）_________。
第三条出卖人约定在_________年_________月_________日前将本商品房交付买受人使用。
第四条出卖人约定在本商品房交付买受人使用之日起_________以内协助买受人取得本商品房的房地产权属证书。
第五条买受人选择采用（一次性付款、即供按揭、其他）_________的付款方式。
第六条买受人在签订本认购书时向出卖人交付购房定金人民币（大写）_________。
第七条买受人在签署本认购书后_________个工作日内，即年_________月_________日前，携带本认购书附件一中所约定的有效证明文件及相关费用到出卖人售楼处签署《_________商品房买卖合同》（以下简称《买卖合同》）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广东省
商品房认购书广东省建设厅监制
说明
1、本《商品房认购书》为示范文本，只有在甲方取得房管部
门发给的《商品房预售许可证》后才可使用。
2、在签订《商品房认购书》时，甲方应向乙方出示《商品房
预售许可证》原件和其他相关证明文件。
3、《商品房认购书》有关条款由广东省建设厅负责解释。
商品房认购书
编号：
甲方(出售人):
地址: 电话:
乙方(认购人):
身份证件号码/公司注册号:
地址: 电话:
丙方(经纪机构):
地址: 电话:
乙方经过了解，有意向购买甲方开发建设的物业(以下简称“该物业”)。
其建筑面积平方米，套内建筑面积平方米，认购价¥ (大写: )。
《商品房预售许可证》号：。
经与甲方协商，达成以下协议：
1、甲乙双方在签订本认购书时，乙方愿意支付¥(大
写：)给甲方作为认购该物业的订金。
2、乙方应于本认购书签订后7 日内（即起，至止）
到签订《商品房买卖合同》。
并带上如下证件和资料：
（1）本认购书；
（2）身份证原件和复印件；
（3）；
（4）。
3、订金退还与不退还的约定。
如甲乙双方在约定的时间内签订《商品房买卖合同》，订金抵作购房价款；如甲乙双方在约定签订《商品房买卖合同》的时间内，甲方已将物业另售他人，甲方应双倍返还乙方已付订金；如乙方在约定的时间内不前来协商签订《商品房买卖合同》，订金不予退还，甲方可将该物业另售他人；如甲乙双方在约定的时间内，对《商品房买卖合同》的条文未能协商一致的，甲方应将订金退还乙方，甲方可将该物业另售他人。
4、甲乙双方如需变更本协议内容，应协商一致，并签订书面补充协议。
5、乙方如对所购物业了解清楚，有购买意向，甲方或乙方均可要求与对方直接签订《商品房买卖合同》。
6、甲方如委托房地产经纪机构销售的，经纪机构应作为丙方
在本认购书上签章。
本认购书一式份，具有同等法律效力。
其中甲方持
份，乙方持份，丙方持份。
甲方（签章）：乙方（签章）：
丙方（签章）：
销售代表（签名）：
签订日期：。