分包单位安全用电协议1
安全生产用电协议书
安全生产用电协议书甲方（供电单位）：_____________乙方（用电单位）：_____________鉴于甲乙双方对安全生产的共同责任和对电力资源合理使用的需求，本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下安全生产用电协议：一、用电安全管理1. 乙方必须遵守国家有关电力使用的法律法规，确保用电安全，不得擅自改变用电性质和用电负荷。
2. 乙方应建立健全用电安全管理制度，定期组织用电安全教育和培训，提高员工的用电安全意识和技能。
3. 乙方应定期检查和维护电气设备，确保设备完好无损，运行正常，及时排除安全隐患。
二、用电设施与保护1. 甲方负责向乙方提供符合国家标准的电力供应，并保证供电的稳定性和安全性。
2. 乙方应按照国家标准安装、使用电气设备，并采取必要的保护措施，如漏电保护、过载保护等。
3. 甲乙双方应共同确保电力线路的安全，防止因线路老化、破损等原因造成的安全事故。
三、事故处理与责任1. 如发生用电安全事故，乙方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时通知甲方。
2. 对于因乙方违反用电安全规定造成的事故，乙方应承担相应的责任。
3. 对于因甲方供电不符合国家标准造成的事故，甲方应承担相应的责任。
四、监督与检查1. 甲方有权对乙方的用电情况进行监督检查，确保乙方遵守用电安全规定。
2. 乙方应积极配合甲方的监督检查工作，如实提供用电情况和相关资料。
五、协议的修改与解除1. 本协议一经签订，任何一方不得擅自修改或解除。
如需修改或解除，应经双方协商一致。
2. 如遇不可抗力因素导致无法履行协议，双方应及时沟通，协商解决。
六、其他事项1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：_____________ 日期：_____________。
用电安全安全协议书模板
用电安全安全协议书模板一、甲方责任1. 甲方应确保其所提供的电力设施、设备及线路符合国家相关标准和规定，保证供电安全、稳定。
2. 甲方应定期对电力设施、设备及线路进行检查、维护，确保其正常运行，及时发现并排除安全隐患。
3. 甲方应对乙方进行用电安全培训，提高乙方用电安全意识，指导乙方正确使用电力设施、设备。
4. 甲方应在乙方用电过程中提供必要的技术支持和咨询服务，协助乙方解决用电过程中遇到的问题。
二、乙方责任1. 乙方应遵守国家有关用电安全的法律法规，按照甲方提供的用电安全培训和指导，正确使用电力设施、设备。
2. 乙方应定期对所使用的电力设施、设备进行检查，发现问题及时报告甲方，并配合甲方进行维修。
3. 乙方应严格遵守用电安全操作规程，不得私拉乱接电缆线，不得擅自拆改电力设施、设备。
4. 乙方应加强用电安全管理，提高员工用电安全意识，防止因用电不当造成的事故。
三、安全措施1. 甲乙双方应共同制定用电安全管理制度，明确各自职责，加强用电安全管理。
2. 甲乙双方应定期组织用电安全检查，发现隐患及时整改，确保用电安全。
3. 甲乙双方应建立用电安全事故应急预案，发生事故时迅速启动应急预案，减少事故损失。
4. 甲乙双方应加强用电安全宣传，提高员工用电安全意识，形成良好的用电安全氛围。
四、违约责任1. 若甲方未履行本协议约定的责任，导致乙方用电安全事故的，甲方应承担相应的法律责任。
2. 若乙方未履行本协议约定的责任，导致用电安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。
3. 若因一方的违约行为导致对方损失的，违约方应赔偿对方的损失。
五、争议解决如甲乙双方在本协议履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
总包与分包单位临时用电协议书
总包单位与分包单位临时用电管理协议书甲方：项目部乙方：为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）以及省、市建筑施工安全管理相关规定，签订本协议：一、甲方责任：1.贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系。
2.负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
3.负责监督乙方管理人员和施工人员的安全用电教育。
负责对乙方的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监管。
4.负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
有权要求乙方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
5.甲方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
6.参与乙方临时用电工程的验收，验收合格后方可使用。
7.施工现场临电总配电箱、二级箱应由甲方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。
8.严格执行检查标准，有权对乙方电箱实施检查，对不符合规范的电箱提出整改措施。
9.监督检查乙方所使用的手工电动设备的安全性是否达标。
二、乙方责任：1.负责建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度，制定用电安全技术措施并认真组织落实。
2.负责对职工进行临时用电方面的安全教育，并提供合格的临时用电操作人员，并持证上岗。
3.乙方应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。
乙方在使用临时用电过程中发生安全事故的，由乙方承担责任。
4.负责对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。
精选安全用电协议书三篇
【必备】安全用电协议书三篇为确保工程项目施工顺利进行，保证现场施工人员的人身安全和用电设施安全，经甲乙双方协商，特制定临时用电协议，来约束双方共同坚持的“安全第一，预防为主”的方针，监督管理好施工过程中的各项用电安全工作，预防发生预想不到的安全事故。
甲乙双方不得以任何借口违反本协议条款，以确保安全生产。
协议如下:(一)甲乙双方共同遵循条款1、甲乙双方必须严格执行《建筑工程施工安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)的要求，遵守国家及北京市现行的有关安全生产法律、法规和规范标准。
2、甲、乙双方均对各类施工人员和电工进行安全教育、安全培训的义务，杜绝一切违章行为。
3、甲、乙双方一切工作均以安全第一为出发点，相互采纳安全管理中先进经验和合理化建议，更好的保证施工安全用电安全协议书用电安全协议书。
(二)甲、方的责任及义务1、甲方必须根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)提供合格、有效的a级配电箱,。
2、甲方安全管理的范围为，现场a级配电系统的用电配置，a级配电以下部分由分包单位自行按标准实施安全管理。
(农村山林合作协议书)3、甲方严格检查标准，并有权对乙方区域一切不符合安全要求的配电设施和用电设施实行监督检查，并有权对不符合要求的用电区域实行断电措施，或没收不符合安全用电的设施和设备，有停电权、处罚权和责令整改权。
4、甲方有权对乙方的违章行为，不符合安全要求的电工和不听指令的维修人员给予开除或撤换职务的权利。
5、甲方具有对乙方施工区域用电设施实行工程监控、检查、验收的职责。
(三)乙方责任和义务1、乙方必须严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)对用电设施进行维护和管理2、乙方对临时用电必须由电气工程技术人员负责管理，会同甲方对施工管辖区域内的一、二级配电的管理和维护及检修。
施工现场临时用电(劳务)分包安全管理协议
施工现场临时用电劳务分包安全管理协议承包人:中铁建工集团有限公司太原南站项目经理部分包人:为认真落实“安全第一”、“预防为主”的安全生产方针,始终坚持“以人为本的科学发展观”的思想,全面落实安全生产责任制,贯彻执行集团公司“施工用电安全管理制度”,明确项目经理部与各分包队伍各自的责任和义务,双方本着平等互利、安全生产、和谐发展的理念对太原南站工程施工现场临时用电管理签订本协议,以下条款双方必须遵守执行。
1、分包人进入施工现场前必须签订临时用电管理协议,了解并接受承包人临时用电管理制度和相关管理规定。
2、分包人方配备至少两名持证电工组成临时用电安装、检查和维修小组,并将其电工上岗操作证复印件报甲方备案。
3、承包人负责施工现场临时用电电源到分配电箱,并负责分配电箱下口以上设备和线路的维护管理,分包人自行提供分配电箱以下的开关箱、电缆以及用电设备,并负责二级配电箱下口以下临时用电的维护管理;分包人进入施工现场的开关箱、电缆及设备等必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(GJG46-2005)要求。
4、分包人电气设备、设施到场当天,须向承包人提出申请,由双方组织相关人员进行进场前验收。
所有用电设备、电缆、开关箱须经承包人检验和测试合格后方可进场安装使用。
5、分包人进场后,根据用电需要向承包人提出书面申请,由承包人电气技术人员指派专业电工为分包人接引或拆除电源。
6、分包人在施工现场用电必须做到“一机一闸,一漏一箱”,且箱内漏电保护器定期做灵敏度测试,确保动作有效。
7、手持电动工具使用完毕应拔掉电源插头,开关箱拉闸断电,箱门上锁。
8、分包人在施工现场使用的电焊机必须安装二次空载降压防触电保护装置。
电焊机一次侧进线应有防护罩,电缆线绝缘良好,长度不大于5米;二次侧采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不大于30米;使用时确保“双线”到第1页共2页位,不得采用金属构件或结构钢筋替代二次线的地线。
9、若有电气焊及明火作业,作业前需向承包人安全员报告,开好动火证;作业时在指定地点设看火人,配备充足防火器材。
总分包施工单位安全用电协议
安全用电协议总包单位: 山西省第二建筑工程公司（京）（以下简称甲方）分包单位: 北京恒力兴宇建材有限公司（以下简称乙方）为了全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全用电的责任，保护施工人员的安全和健康，防止用电伤亡事故的发生，依据《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46－88》和《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，签定本协议。
本协议为合同补充条款，在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，经双方签字之日生效，到分包单位完工乙方撤出施工场地后结束。
本合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
一、甲乙双方应共同遵守国家和北京市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全用电技术标准。
二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，积极接受甲方的安全用电教育，制定各项安全用电规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全用电监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实，以保证用电的安全。
三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，乙方必须按下述的内容进行安全用电和配备专业安全人员。
在组织施工生产用电时必须先落实安全用电技术措施，防止事故发生，消除事故隐患。
四、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告业主和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
（一）配备用电专业人员1、安装、维修或拆除用电工程，必须由专业电工完成。
电工必须经国家机关培训合格后，持证上岗（必须是北京市的特种操作证。
）。
电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
2、非专业人员不得进入配电室，不得擅自开关电闸，不得维修带电设备。
关于安全用电协议书3篇
关于安全用电协议书3篇安全用电协议书篇1甲方：__x建设开发总公司乙方：__x装饰工程股份有限公司为确保工程顺利进行，依据总包与分包安全生产用电协议如下：一、现场临时用电范围：生活区（宿舍、食堂）、施工现场二、甲、乙双方的权力、责任和义务1、甲方负责对现场和生活区的总配电柜二级箱，符合规范标准要求。
2、甲方有权对劳务分包队开关箱（三级箱）以及设施设备进行监督检查，使其设施、设备符合规范要求。
3、生活区配电线路按规范要求做好，保证生活区用电安全。
4、甲方对现场人员和特殊工种的.教育、考核符合实名制管理要求。
三、乙方的权力、责任和义务1、乙方负责在现场使用的二级箱以下线路（三级开关箱）符合甲方以及北京市临电管理规范要求。
2、乙方临电管理人员应符合北京市特殊工行业要求。
3、乙方应对生活区用电管理进行监督、检查、维护。
4、食堂的设施应符合卫生防疫和临电规范要求，电费计量每度为__x元。
5、乙方对现场设置的所有线路、配电箱等不准随意挪动，箱内电气设备禁止随意拆除或损坏，其中包括各类标识签等。
6、活动式动力箱及照明箱必须使用合格的橡套电缆，长度不得超过30米，禁止使用塑铜线或胶紫线，线路不准拖地，严禁使用插线板，手动工具绝缘应良好。
7、禁止非电工压接各类用电设备（如电焊机、振捣棒、打夯机、手提式电动工具及其它设备等）。
8、三级配电箱，配电箱内插座安装牢固，箱体要保持整洁，每次使用完后应及时断电清理，每台用电设备必须有各自的专用开关，严禁用同一个开关控制2台及2台以上的用电设备。
9、行灯局部照明必须采用36V以下安全电压，灯体与手柄应坚固，绝缘良好并耐热耐潮湿。
灯泡必须有金属防护网，线路使用橡套软电缆，手动电动工具应使用Ⅱ类工具和Ⅲ类工具，可不做保护接零，设专用开关箱内设短路，漏电保护装置，开关箱的电源线采用橡套软电缆，敷设与动力活动箱相同。
10、电焊机的一次电源线长度应不大于5米，进线处出必须设置防护罩，二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆，电缆的长度应不大于30米，且双线必须到位，压接应牢固，焊把线应不得有破损、龟裂、断口等现象。
总包对分包单位临时用电安全管理协议书
分包单位临时用电安全管理规定项目名称：无锡融创机场路项目总包单位：中兴建设有限公司分包单位：责任人：分包单位严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）及国家、地方、甲方单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，严格执行总包制定的《施工现场临时用电管理规定》并接受总包的监督管理。
1.总包提供施工指定电源点，分包单位负责其二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电缆）的所有配用电设施，并设置临电负责人，由其负责本单位所有配用电设施的运行、维护、维修管理。
因分包单位配、用电设备、设施、工具、线缆存在缺陷造成的安全事故，由分包单位承担全部责任。
2.分包单位所有配用电设备、设施、工具、线缆必须满足规范及总包要求，如分包单位不按照规定要求配置，总包单位有权禁止入场使用并要求立即整改；如分包单位不按规定要求配置自行提供用电设施而导致的安全事故，由分包单位承担全部责任。
3.分包单位必须在进场前一周必须提交用电申请表，将本单位所需用电总负荷及数量上报总包，经总包单位批准后根据总包制定方案措施由分包单位负责实施。
因未提交用电申请或未经总包批准或批准后不按总包单位制定方案措施实施的，而造成伤亡事故的，由分包单位负全部责任。
4.分包单位在进场后一周内必须负责将本单位临电人员名单及低压电工操作证上报总包方。
分包单位现场所有临电施工人员必须持有效电工操作证上岗，操作证不得作假，不得超过有效期限；无证上岗人员造成的安全事故，由分包单位承担全部责任。
5.未经项目部批准，分包单位不得随意挪动现场临时用电设施，不乱接拉电源。
一经发现，由总包单位按《施工现场临时用电管理规定》处罚。
6.未经项目批准，分包单位不得建筑物、仓库内随意设置220/380V照明、插座等用电设施，如需设置，必须提前向总包单位报请用途及批准后方可设置。
7.分包单位不私自移动、改动现场的一切用电设施、设备和线路。
施工安全用电安全协议书
施工安全用电安全协议书甲方（建设单位）：_________________乙方（承包单位）：_________________鉴于甲方为___________工程的建设单位，乙方为该工程的承包单位，双方就施工现场的安全用电事宜达成如下协议：一、甲方责任1. 甲方应确保施工现场提供的电源符合国家相关电力标准和规范要求，保证供电的稳定性和安全性。
2. 甲方应负责对乙方进行用电安全教育和培训，提高乙方施工人员的用电安全意识和操作技能。
3. 甲方有权对乙方的用电安全进行检查监督，发现隐患及时通知乙方整改。
二、乙方责任1. 乙方必须遵守国家有关电力使用的法律、法规和标准，严格按照安全操作规程进行施工用电。
2. 乙方应指定专人负责施工现场的用电安全管理工作，定期组织用电安全检查，及时消除安全隐患。
3. 乙方应对其施工人员进行用电安全教育和技能培训，确保每位施工人员都能熟练掌握安全用电知识。
4. 乙方应合理布局施工现场的电力线路，确保线路的安全距离和绝缘防护措施到位。
5. 乙方在使用大功率电器设备时，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可使用。
三、违约责任1. 如甲方未能提供符合安全标准的电源，导致乙方施工人员或设备受损，甲方应承担相应的责任。
2. 如乙方违反用电安全规定，造成人身伤害或财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。
四、其他事项1. 双方应共同遵守国家有关电力设施保护的规定，不得擅自改动电力设施。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
4. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
总包与分包单位临时用电协议规定
总包与分包单位临时用电协议规定1. 背景本协议旨在明确总包与分包单位之间临时用电事宜，确保施工期间用电安全和合理使用。
2. 定义- 总包：指负责整个项目施工的主要承包商。
- 分包单位：指承接总包工程的分部或特定工程范围的承包商。
- 临时用电：指在工地施工期间临时安装的用电设备。
3. 协议内容3.1 用电范围- 总包应提供足够的电力容量以满足分包单位正常施工所需。
- 分包单位应合理使用临时用电，并确保不超过合同规定的用电容量。
3.2 用电安全- 总包和分包单位应共同负责确保临时用电设备的安全使用。
- 临时用电设备应按照相关安全规范进行安装，并定期检查和维护，以确保其正常运行和安全可靠。
3.3 用电费用- 总包对临时用电设备的电费支付负责，包括设备租赁费用和用电消耗的费用。
- 分包单位应按照约定合理使用电力，并配合总包提供用电消耗数据。
3.4 违约责任- 如因分包单位的过度用电或不合理使用而导致电力供应不足或其他事故，分包单位应承担相应的违约责任。
- 如因总包未按时提供足够的电力容量而导致施工延误或其他损失，总包应承担相应的违约责任。
4. 争议解决本协议的解释、执行和争议解决应依照中华人民共和国相关法律法规进行，当事人应友好协商解决。
如协商不成，应提交有管辖权的人民法院解决。
5. 生效和修订- 本协议自双方代表签字盖章之日起生效，并且在项目施工期间持续有效。
- 任何修改和补充都应以书面形式进行，并由双方代表签字确认生效。
以上为总包与分包单位临时用电协议规定内容，双方应严格遵守。
如有违反协议的行为，违约方应承担相应的法律责任。
总包对分包单位临时用电安全管理协议书(2篇)
总包对分包单位临时用电安全管理协议书乙方：为贯彻安全第一、预防为主的方针，明确甲乙双方的临电安全管理责任，切实做好贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目的临电安全管理，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46____25）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194____93）、地方、公司及本项目的临时用电安全生产管理规定，认真落实安全生产责任制，确保贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目安全管理目标的实现，同时依据甲乙双方合同要求，特签订此临时用电安全管理协议书。
一．说明1.甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的临电安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类电气伤亡事故的发生。
2.甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。
3.甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。
二．责任划分原则：甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关临电安全的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位临电安全管理工作，健全各自的临电安全管理体系。
三．甲方责任：1.甲方严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46____25）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194____93）及国家、地方、甲方上级单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，监督现场所有施工单位遵照执行。
2.甲方电气专业人员应熟悉施工现场临时用电的技术、操作、使用、安全等相关知识和要求，定期组织对现场用电线路及设备进行检查。
3.甲方负责提供用电电源及从箱变到二级配电箱的配电系统设施，负责组织临电施工人员按照规范要求安装从箱变到二级配电箱的配电系统，组织其验收并上报电气安全主管部门。
施工现场临时用电安全管理协议样本
总包单位（甲方）：分包单位（乙方）：工程名称：为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》及《XXX市建设工程施工现场安全防护标准》等规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
一、甲方的权利、责任和义务1. 贯彻落实国家、XXX市施工现场临时用电的有关规定，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理。
2. 审核乙方临时用电申请，编制施工现场临时用电施工组织设计，审核乙方编制的临时用电方案；并建立健全临时用电档案。
3. 提供施工电源，与乙方办理交接验收手续，并按规定收缴乙方用电费用。
4. 对乙方电气作业人员进行审核，符合要求后将相关特种作业人员的花名册、操作证复印件（盖红章）等进行归档，并纳入总包统一管理。
对不符合规定的特各作业人员有权予以清退。
5. 对作业人员进行安全用电教育培训，对临时用电值班电工进行现场安全生产教育考核，合格后持证上岗，并对乙方进行书面安全用电交底。
6. 对乙方进场的电气设备（如开关箱、移动箱、电焊机、灯具等）、材料进行检验，合格后采取取样封存对比，以确保所有进行电气设备、材料合格、有效。
7. 对乙方负责施工安装的临时用电工程进行验收，合格后方准投入使用。
8. 对乙方临时用电设备、设施（含施工区、生活区等用电）进行监督和检查，发现隐患问题责成乙方予以及时、全面、彻底整改，并按规定予以处罚；对严重用电隐患有权立即停止使用、切断电源。
二、乙方的权利、责任和义务1. 严格执行国家、XXX市施工现场临时用电规范、标准和安全操作规程，以及甲方临时用电相关规定，服从甲方安全用电管理。
并对所管辖的临时用电负全面管理责任。
2. 向甲方提供书面的临时用电申请，设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续，并按甲方指定配电箱、专用开关接线用电，不得随意改动和使用甲方现场的临时用电线路和设备。
总分包临时用电安全管理协议
总分包临时用电安全管理协议总承包（甲方）：中国建筑第八工程局有限公司分包方（乙方）：为进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保工程项目临时用电安全，依照国家《安全生产法》、《JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范》，为强化安全管理，确保项目施工人员的安全与健康，施工生产的顺利进行，甲乙双方就本工程的临时用电安全达成如下协议：一、双方权责1、甲方责任：1.1向乙方提供施工生产及临时生活照明电源 V。
1.2向乙方提供电源配电系统资料；保障和维护所提供电源（乙方电度表以上）的安全，并及时处理发生的故障。
1.3用电期间，事故停电或其它原因停电，应及时通知乙方，并及时安排恢复供电。
1.4向乙方提供生产生活所需的总配电箱及二级配电箱；2、乙方责任：2.1负责本单位管辖范围内（自乙方电表及以下）的用电安全。
2.2确保本单位用电负荷总容量在1.1条款规定负荷内，禁止超负荷用电。
2.3严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－2005）、当地地方标准和甲方关于临电使用的各项规章制度，确保本单位管辖范围内（自乙方电表及以下）的电气系统与甲方电源系统相容，保障整个现场临时用电系统的安全。
2.4本单位管辖范围内（自乙方电表及以下）临时用电系统的施工、管理应由相应等级的专业电工完成，禁止非电工从事应由电工完成的工作。
2.5未经甲方同意，乙方不得以任何形式向第三方提供电源，在乙方管辖范围内，发现非本单位人员擅自用电者，乙方应予以制止或拆除。
2.6发生有碍整个系统安全的隐患或问题后，必须立即向甲方报告。
需要甲方所提供电源停电配合的，提前向甲方申请，经甲方同意并由甲方人员完成（因紧急情况需要除外）。
2.7得到甲方停电通知或发现现场临时停电后，乙方应主动切除本单位所有用电负荷，以防止因突然来电造成事故。
2.8认真贯彻执行上级及甲方有关文明安全施工的规定，服从甲方对现场临电的统一管理要求，加强本单位临时用电管理、规范现场电气设施及防护设施，完善内业资料。
施工现场临时用电安全协议书
施工现场临时用电安全协议书在日常生活和工作中，协议与我们的生活息息相关，签订了协议就有了法律依靠。
拟起协议来就毫无头绪？下面是作者整理的施工现场临时用电安全协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。
施工现场临时用电安全协议书1总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）工程名称：为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—20xx）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—20xx）及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定。
签定本协议书。
甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。
一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。
负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。
2、甲方对乙方专职电气维护人员进行统一管理，对乙方专职电气维修工作进行监督，甲方有权对违反操作规程和管理规程的行为进行经济处罚。
3、甲方统一组织、安排施工现场中的节约用电工作，对浪费、偷窃电力资源的行为，甲方有权进行经济处罚。
4、负责提供施工电源，并对乙方的使用情况进行监督检查。
5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。
发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。
并监督整改落实情况。
6、有权对乙方的特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
未经特种作业培训人员安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、现场发生触电事故时，甲方不负任何责任。
二、乙方的权利、责任和义务：乙方必须指派专职电工，且指派的专职电工的行为代表乙方行为。
1、电气专职人员必须持证上岗，非电气专职人员严禁从事电气作业。
施工用水用电协议书范本
施工用水用电协议书范本甲方：（总包单位）乙方：（分包单位）为确保工程施工现场的水电供应安全和秩序，明确甲乙双方的责任和权益，依据国家有关法律法规和安全生产标准，经双方协商一致，特订立本施工用水用电协议书。
一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程性质：__________二、供用电内容1. 供电方式：甲方负责将电源接入乙方施工场地，并在甲方电源线末端安装电能表及必要的开关设备。
乙方负责用电设备的安装、使用和日常维护。
2. 用电范围：乙方施工所需的各类电力设备及照明等。
3. 用水范围：乙方施工所需的生活及生产用水。
三、双方责任1. 甲方责任：（1）提供符合国家标准的电源，确保供电的稳定性。
（2）对乙方施工人员进行安全用电教育，对发现的安全隐患有权要求乙方立即整改。
（3）遇有停电等情况，甲方应及时通知乙方，确保乙方做好相应安排。
（4）负责供电系统的维护和故障处理，确保供电安全。
2. 乙方责任：（1）按照甲方提供的电源条件，合理设计用电系统，确保用电安全。
（2）遵守国家电力使用规定，不得私拉乱接，不得擅自改变供电线路和设备。
（3）定期进行用电设备的检查和维护，确保设备安全运行。
（4）遇有用电故障，应及时向甲方报告，并配合甲方进行处理。
四、费用结算1. 乙方应按约定的电价支付甲方用电费用，具体电价及支付方式由双方另行协商确定。
2. 乙方应按实际用水量支付甲方用水费用，具体水价及支付方式由双方另行协商确定。
五、协议的变更和解除1. 本协议经双方协商一致，可以变更或解除。
2. 甲方违反协议，导致乙方无法正常施工的，乙方有权要求甲方承担相应责任。
3. 乙方未按约定支付费用的，甲方有权停止供电和供水。
六、争议解决本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工之日止。
总包分包用电合同书
总包分包用电合同书甲方（总包方）与乙方（分包方）经友好协商，就双方在项目施工期间的用电事宜达成以下协议：第一条用电范围及用途乙方在甲方指定的项目区域内进行施工作业，所需用电由甲方提供。
乙方应确保用电仅用于施工作业，不得用于其他任何目的。
第二条用电安全乙方应严格遵守国家及地方的电力使用规范和安全操作规程，确保施工期间的用电安全。
甲方有权对乙方的用电情况进行监督和检查。
第三条用电费用乙方应按照甲方规定的标准支付用电费用。
用电费用的计算方式为：基本电费加上实际用电量的费用。
具体费用标准由双方协商确定，并在本合同中明确。
第四条用电计量甲方负责安装电表，对乙方的用电量进行计量。
乙方有权对电表的准确性提出异议，并可申请第三方机构进行校验。
第五条用电时间乙方应按照甲方规定的施工时间进行作业。
如需加班或提前施工，应提前与甲方协商，并取得书面同意。
第六条用电设施维护甲方负责提供施工用电所需的基本设施，并保证其正常运行。
乙方应对其使用的用电设施进行日常维护，确保其安全使用。
第七条违约责任如乙方违反本合同规定，未按规定支付用电费用或擅自改变用电用途，甲方有权停止供电，并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第九条合同的变更与终止合同一经签订，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
合同期满或双方协商一致同意终止时，本合同终止。
第十条其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十一条合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方（总包方）：_________________ 乙方（分包方）：_________________代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：_________________ 日期：_________________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
用电安全协议书
用电安全协议书甲方（用电单位）：________________乙方（供电单位）：________________鉴于甲方需要使用电力资源，乙方负责提供稳定、安全的电力供应，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就用电安全事宜达成如下协议：一、甲方责任与义务1. 甲方应严格遵守国家有关电力使用的法律法规，按照国家标准和行业规定使用电力。
2. 甲方应建立健全用电安全管理制度，对用电设备进行定期检查和维护，确保用电设备处于良好的工作状态。
3. 甲方应指定专人负责用电安全管理工作，对员工进行用电安全教育和培训，提高员工的安全用电意识。
4. 甲方发现用电安全隐患时，应立即采取措施予以消除，并及时通知乙方。
二、乙方责任与义务1. 乙方应保证提供的电力符合国家标准，确保电力供应的稳定性和安全性。
2. 乙方应对电网设施进行定期检查和维护，及时排除安全隐患，保障供电系统的正常运行。
3. 乙方在接到甲方关于用电安全隐患的通知后，应及时响应并协助甲方处理相关问题。
4. 乙方有权对甲方的用电情况进行监督检查，提出合理化建议和整改要求。
三、事故处理1. 发生用电安全事故时，甲方应立即采取紧急措施，防止事故扩大，并及时报告乙方及相关管理部门。
2. 甲乙双方应积极配合有关部门进行事故调查，查明事故原因，分清责任。
3. 根据事故调查结果，责任方应承担相应的赔偿责任。
四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
分包单位安全用电协议书zd--bwjy--aqgl--001为严格施工现场临电管理，防止触电事故发生，各分包单位必须遵守总包单位各项安全用电相关规定，现特制定安全用点协议如下：1、本工程现场临时用电安全，严格技术规范，遵守jgj46 —88《施工现场临时用电安全技术规范》施工。
2、分包单位进场前应提供施工用电计划，用电量及详细用电设备表。
3、分包单位应配备专职电工人员，所有证件应齐全应有两年以上工作经验。
4、用电配备应达到三级配电两级漏电保护，一机一闸，专箱专用。
5、所有手持电动工具插头应齐全，电线不许私自接长，最多不可超过5米。
6、通风用轴流风机、电换气扇，必须使用防爆型。
7、施工照明建议使用36v安全电压。
如用碘钨灯，要求灯与铁支架间加装绝缘板，要有接地线，高度》2.4米。
& 电焊机必须采用焊机专用箱，电焊机一、二次侧应有防护罩，一次线不超过5米。
二次侧30米且双线到位，焊把应装线鼻子。
9、手提式电箱，线长不得超过30米，箱内开关齐全，漏电开关的漏电电流w 15mA插座应完好无缺。
分包单位领导必须重视安全用电，维修工作人员认真负责，熟悉自己所用设备的性能和维修。
工作期间注意安全、防火、防触电，严禁工作期间喝酒，穿戴好安全防护用品，必须遵守以上规定，尊重相关检查人员。
中大实业有限公司百旺家苑项目部临电负责人:分包单位:职工食堂管理规定为了加强劳动安全卫生管理，确保符合劳动安全卫生要求，保障劳动者的安全和健康，促进施工生产，项目根据国家《劳动安全卫生条例》规定，特制定职工食堂管理规定如下：1、食堂负责人必须到地方政府有关部门办理“卫生许可证”2、厨师本身要注意自身的卫生，必须到有关部门办理“健康证”；3、食堂要有专人管理，防止误用工业用盐，发生中毒；4、厨师上岗要穿戴整套工作服，不准穿拖鞋、凉鞋，不准抽烟；5、生、熟食要分开，肉、菜要新鲜，要保证饮食卫生，防止使用变质腐烂食物造成食物中毒；无冰箱等冷存设备的，饭菜不能过夜；6、饭菜要可口，营养搭配要均匀，保证用餐人员的身体健康;7、对所有餐具要及时刷洗、消毒，保证餐具的清洁卫生；& 要保证食堂及餐厅的卫生清洁，厨房垃圾要及时清理，防止苍蝇及其它寄生虫的产生；9、注意防火，正确使用电器和液化气。
液化气瓶与灶具间应有实体墙隔离；10、禁止人为的浪费。
中大实业有限公司百旺家苑项目部项目物资部安全生产责任状为贯彻执行国家和北京市关于现场物资管理的规定，加强机具和三保、一器的监督、更新，确保使用安全，现特与物资系统签定安全生产责任状如下：1、供应施工现场使用的一切机具和附件等。
在购入时，必须有出厂合格证；发放时，必须保证符合安全要求，回收后必须检修。
2、对采购的劳动保护用品必须符合规格标准，特别是安全帽、安全带、安全网、漏电保护器等必须符合国家和上级规定标准。
3、对领导批准的安全工具、材料应纳入供应计划，优先考虑供应。
4、对物资系统发放的机具及劳动保护用品加强管理。
如对架设工具、安全帽、安全带、安全网要定期组织检查、试验和鉴定，对不合格的及时报废、更新，确保使用安全。
5、要加强对氧气瓶和乙炔瓶的管理。
做到气瓶防震圈、瓶帽齐全，装卸、运输时防碰撞和剧烈震动。
6、经常对所属职工进行安全生产和遵守安全规程制度的教育。
所用一切机电设备等要符合安全要求，并指定专人定期检查。
领导签字：责任人签字：项目行政卫生安全生产责任状为加强后勤行政卫生安全管理工作，做好职业病预防工作，严格执行有关安全规定，提高全员安全生产责任，保证职工的身体健康，现特与后勤卫生部门签定安全生产责任状：1、配合有关部门，负责对职工进行体格普查，对特种作业人员要定期检查，提出处理意见。
2、监测有毒有害作业场所的尘毒浓度，做好职业病的预防工作。
3、正确使用防暑降温费用，保证清凉饮料的供应与卫生。
4、负责食堂的管理工作，搞好饮食卫生，预防疾病和食物中毒的发生，对冬季取暖火炉的安装、使用负责，并监督检查，防止煤气中毒。
5、经常对本部门人员开展安全生产教育，对机电设备和机具指定专人负责并定期检查维修。
6、对施工现场大型生活设施的建、拆，要严格执行有关安全规定, 不违章指挥、违章作业。
7、发生工伤事故要及时上报并积极组织抢救、治疗，并向事故调查组提供伤势情况，负责食物中毒事故的调查，提出防范措施领导签字：责任人签字：项目经理安全生产责任制1、对本项目安全生产工作负全面责任，并将安全生产管理工作列入议事日程，贯彻“一把手”负责制的原则，要把安全生产工作摆在第一位，每月至少召开一次安全生产会议，分析安全生产情况，解决存在问题。
2、认真贯彻执行国家安全技术，劳动保护方针、政策、法令、规章制度和上级指示、决议，并组织检查执行情况。
3、按权限组织编制、审批、布置本单位全面工作的同时，编制、审批、布置本单位的安全生产工作。
4、经常对职工进行安全生产教育，特别是对各级领导，要经常进行安全生产方针、政策及“安全第一、预防为主”的思想教育；对项目部职工进行安全生产责任制的教育，对入场的新工人要进行三级安全教育，并检查执行情况。
5、对改善劳动条件，减轻笨重体力劳动，消除噪声，治理尘毒危害，要负责组织技术人员指定措施和规划，认真落实，按权限范围和国家规定每年必须按比例拨给安全措施经费。
6、每当工地发生重大伤亡事故，必须迅速赶往现场抢救处理。
7、合理安排、正确使用生产安全方面的经济奖罚款项，对安全管理有明显成绩的单位和个人，要及时地给予表扬和奖励，对安全管理差有屡教不改并多次发生事故的单位和责任人,要立即给予批评和处罚。
项目副经理安全生产责任制1、从生产管理上对安全生产负直接领导责任，要认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令、规程、制度和上级指示、决定，并检查执行情况。
2、组织、管理、指挥生产中，要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作，即做到“五同时”。
3、领导编制或审批施工组织设计、施工方按，要本着“安全第一”的思想，使所编制、审批的施工组织设计和施工措施成为科学的、全面的指导安全施工的依据。
4、经常对职工进行安全生产遵章守纪的安全技术知识教育，对所主管的职能进行安全生产责任制的教育，对特殊工种要进行系统地安全技术知识培训和考核教育。
5、组织领导定期的安全检查，对检查的问题和上级要求整改的问题应责成有关部门或人员限期解决，不留隐患，并制定不使问题重复出现的措施或制度，要经常检查、处理干部、工人违章行为，总结推广安全生产典型经验。
6、对改善劳动条件的劳动保护计划和安全技术措施等项目，应优先考虑并与生产计划一起安排下达，并列为生产计划、考核指标之一。
7、发生死亡、重伤、多人事故及重大未遂事故，要亲临现场组织调查、研究、分析，提出防范措施，并与事故调查组一起对事故责任着提出处理意见，报请上级审定。
8、有权拒绝上级不科学、不安全、不卫生的生产指令。
三、项目总工程师安全生产责任制1、对施工生产的一切技术问题负全面责任，要认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令、规程、制度和上级的指示、决议，并检查执行情况。
2、组织编制、审批施工组织设计、施工方案、新的施工工艺，必须贯彻“安全第一”的思想，制定安全技术措施，要具体，要有针对性，安全措施要渗透到施工组织设计和施工方案的各个环节中去，使施工组织设计、施工方案成为科学的全面指导施工的依据，并检查执行情况。
3、对改善劳动条件，减轻笨重体力劳动，消除噪声，治理尘毒危害加强防护等，从技术上负责，要组织技术人员，从技术革新工艺改革等方面提出解决方案，纳入计划并督促检查实施。
4、负责领导安全技术方面的宣传教育、培训、考核工作，定期分析，总结和交流安全技术工作的经验，对主管的人员进行安全生产责任制的教育并检查执行情况。
5、会同主管领导组织参加安全检查，对查出的问题责成有关人员，提出有效的技术措施，限期解决，并令其制定不使问题重复出现的措施，并严格执行开工前的安全技术交底制度。
6、参加重大伤亡事故和重大未遂事故的调查，并针对事故原因，从技术方面提出防范措施并贯彻实施，对违章指挥、违章操作的行为有权立即制止。
四、项目责任工程师安全生产责任制1、对所领导的生产区域人员的安全生产负直接责任，不违章指挥，制止违章冒险作业2、对所管的施工现场环境安全和一切防护设施（机、电、架、四口等）完整、齐全、有效、符合要求负责。
3、认真执行国家和上级安全生产方针、政策、法令、法规、制度和上级批准的施工组织设计，施工方案，对施工组织设计, 施工方案在执行中如须修改必须报经编制、审批单位或人员批准。
4、在计划、布置、检查、总结、评比生产活动中必须同时把安全生产工作贯穿到每个环节中去。
特别要做好有针对性的书面交底，遇生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。
5、领导所属区域人员搞好安全活动日，组织区域人员学习安全技术操作规程，工艺安全规定，并经常检查执行情况，教育工人遵章守纪，正确使用防护设施和用品。
6、发生重大伤亡事故或重大未遂事故要组织抢救伤者，保护现场，并立即上报，发生轻伤事故及时查明原因，采取措施避免重复事故，并按规定及时上报。
7、有权拒绝上级不科学、不安全、不卫生的生产指令，并对上级的整改指令和自检发现的隐患，要认真及时搞好整改消项不留隐患。
8、负责脚手架、吊蓝、井字架、龙门架、安全网的验收工作，合格后方可交工人使用。
五、一线生产班组安全生产责任制1、对本班组人员在生产中的安全、健康负责，认真遵守安全规程、制度、工艺安全规定和有关安全生产指标，根据本组人员的技术、思想、体力等情况合理安排工作，作好安全交底。
2、组织搞好安全活动日，开好班前班后安全会，支持本班组安全员的工作，要作好新工人入场的安全教育，在未熟悉本岗位工作和工作环境前，指定专人负责其人身安全。
3、组织本班组职工学习安全规程、制度、规定，检查执行情况，并教育本班组人员在任何情况下均不得违章蛮干，不擅自动用机械、电器、架子、设备等，在操作过程中正确使用防护用品和防护设施，并认真听从上级的安全检查。
4、认真执行交接班制度，班前和工作中对所使用的机具设备、脚手架、安全网、洞口等防护设施及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取有效措施或上报领导解决。
5、发生工伤事故要及时上报，组织分析原因，提出防范措施，发生重大伤亡事故和重大未遂事故要保护现场并立即上报。
6、有权拒绝违章指令，对本级违章操作及其不听从指挥者，并按规定减免奖金或罚款。
六、一线工人安全生产责任制1、认真学习、严格执行安全技术措施规程制度规定和决定。
2、积极参加安全活动，认真执行安全交底，不违章作业，并虚心听取，积极整改有关人员提出的不安全问题。
3、在作业时，要严格做到：“眼观六路（上、下、左、右、前、后）安全定位，措施得当，安全操作”。