建筑工程施工合同(含保密协议)
建筑工程施工合同保密条款
建筑工程施工合同保密条款第一条保密义务在本合同执行期间及终止后,甲方和乙方必须对接触到的所有涉及对方商业秘密的信息予以保密。
这些信息包括但不限于技术资料、经营策略、客户信息、价格条款等。
未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露、提供或允许第三方使用上述信息。
第二条保密范围保密信息涵盖但不限于以下内容:1. 施工图纸、设计方案、技术说明书。
2. 工程进度安排、成本预算、报价单。
3. 双方交流的书信、会议记录、电子邮件等。
4. 其他任何形式的未公开信息。
第三条例外规定以下情况下,接收方可以不履行保密义务:1. 该信息已为公众所知,且非因接收方违反本合同所致。
2. 该信息是接收方在履行本合同前已经知晓的。
3. 该信息是接收方独立开发的,且无需使用或参考保密信息。
4. 法律、法规或监管机构要求披露的情况,但应提前告知披露方,并尽可能限制信息披露的范围。
第四条保密期限本合同的保密条款自合同签订之日起生效,并在合同终止后继续有效,直至保密信息进入公有领域或不再具有商业价值为止。
第五条违约责任如任何一方违反本合同的保密条款,违约方需承担由此给对方造成的一切损失,包括但不限于直接经济损失、商誉损失及因此产生的相关法律费用。
第六条争议解决因本合同保密条款引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲乙双方约定的仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第七条其他事项本保密条款的任何修改、补充均需以书面形式进行,并由双方授权代表签字确认。
本保密条款是合同不可分割的一部分,具有同等的法律效力。
工程施工保密协议范本(3篇)
甲方代理人:(签章)乙方代理人:(签章)
住址:身份证号:__________ 电话:__________日期:
住址:身份证号:__________ 电话:__________日期:
工程施工保密协议范本(三)
出租方(甲方):
承租方(乙方):
6、双方合作期间不得无故中途终止协议,如有特殊情况应提前一个月告知对方,双方另行协商。
五、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
六、本合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字或盖章(合同章)之日起生效。
甲方:
乙方:
签订日期:____年____月____日
四、甲方的基本责任:
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中,甲方驾驶员必须听从乙方的安排,如果工作现场出现险情不能施工的,甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工,造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间,机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、租赁设备概况
设备名称:
规格型号:
数量(台):
租赁金额:
二、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。
三、甲方的基本责任
1、甲乙双方在乙方施工现场交接设备,提供技术型良好的设备。
(5)未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
工程施工合同保密协议
工程施工合同保密协议甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为明确甲方与乙方在工程施工过程中的保密事项,维护双方的合法权益,特订立本保密协议。
一、保密范围1.1 甲方保密信息:指甲方提供给乙方的与工程施工相关的所有技术文件、资料、设计方案、施工图纸、施工计划、工程进度、质量控制标准等涉及本工程施工的一切资料信息,不论以何种形式提供,均仅限乙方在本工程施工范围内使用。
1.2 乙方保密信息:指乙方在本合同履行过程中所了解到的甲方的商业秘密、经营机密、财务资料等相关信息,除非经甲方许可,乙方不得向他人泄漏。
二、保密义务2.1 乙方保证在本合同履行期间和合同终止后仍对甲方保密信息承担保密义务,未经甲方书面许可,不得向第三方透露、传播甲方的任何保密信息。
2.2 甲方保证对乙方提供的商业秘密和其他保密信息保密,不得泄露给任何未经授权的第三方,并承担相应的法律责任。
2.3 双方应加强信息安全管理,采取必要的措施确保保密信息的安全性,如采用密码保护、加密存储等方式避免信息泄露。
三、保密期限3.1 本协议约定的保密期限自合同签署之日起生效,至双方终止履行本合同义务之日止。
3.2 合同终止后,乙方应将甲方所有提供的保密信息归还给甲方,并销毁所有已复制的保密信息,不得擅自保留或继续使用。
四、违约责任4.1 若一方违反本协议的约定,有义务赔偿对方因此导致的损失,并承担由此造成的法律责任。
4.2 如乙方因违反本协议规定泄露了甲方的保密信息,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金,违约金数额不低于合同总额的百分之十。
五、协议的变更和解释5.1 本协议经双方协商一致后生效,未尽事宜由双方再行商议,必要时可签订书面协议变更。
5.2 本协议的解释和效力适用中华人民共和国相关法律法规,如发生争议,应当协商解决,协商不成的,任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼。
六、其他6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,本协议一式两份,每份存一方,均具有同等法律效力。
工程施工保密协议范本
1.双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1.本协议一式两份,双方各执一份。
2.本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
签署日期:____________________
(以下无正文)
工程施工保密协议范本
一、定义与范围
1.本协议所称“保密信息”,是指与工程施工相关的、由协议双方在业务合作过程中所提供、产生或涉及的未公开信息,包括但不限于技术资料、设计方案、施工图纸、工程预算、工程量清单、合同价格、工程进度计划等。
2.本协议适用于双方在工程施工过程中)传达。
三、保密期限
1.本协议项下的保密义务自双方签署之日起生效,至保密信息依法解密或双方书面同意解除保密义务之日止。
2.若双方在合作过程中涉及国家秘密或商业秘密,保密期限应遵守相关法律法规的规定。
四、例外情况
1.双方因履行法定义务或依法接受政府有关部门、司法机关的调查、审查等,需向其提供保密信息的,不视为违约。
二、保密义务
1.双方应对在合作过程中获取的保密信息严格保密,未经对方事先书面同意,不得向任何第三方披露、泄露或以任何方式使用。
2.双方应在内部加强对保密信息的保护,限制知悉范围,确保只有为履行本协议之目的所需的人员才能接触保密信息。
3.双方应采取必要措施,确保保密信息的安全,防止保密信息被非法获取、泄露、丢失或损坏。
2.以下情况,披露保密信息不视为违约:
工程施工保密协议范本6篇
工程施工保密协议范本6篇篇1工程施工保密协议范本甲方(委托方):(单位名称)乙方(受承方):(单位名称)为了确保双方在工程施工过程中的信息安全,保护工程相关的技术秘密和商业机密,维护双方的利益,特订立本协议。
一、保密内容1. 受承方应当履行本协议项下的保密义务,对于甲方提供的所有工程施工相关的技术资料、商业机密和其他涉及保密内容的信息(以下简称“保密信息”),予以严格保密。
受承方不得泄露给任何第三方,包括员工、供应商、合作方等。
2. 除非经甲方书面同意,受承方不得将保密信息用于其他目的,不得擅自复制、传播、发布或用于其他工程项目。
3. 受承方应当合理保管和使用甲方提供的保密信息,确保不被盗窃、泄露或遗失。
如有发生保密信息泄露的情况,受承方应当立即通知甲方,并配合甲方采取相应措施。
二、保密期限1. 本协议项下的保密期限为工程施工完成并验收合格之日起三年。
在保密期限届满后,双方可以商议延长保密期限。
2. 协议期间双方发生争议时,仍应执行本协议项下的保密义务,直至争议解决为止。
三、违约责任1. 如受承方违反本协议规定,泄露保密信息或披露给第三方,应承担违约责任,包括但不限于向甲方支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。
2. 如因受承方的违约行为导致甲方遭受重大损失,甲方有权追究受承方的法律责任,并要求受承方承担全部损失。
四、其他1. 本协议未尽事宜,双方可以另行商议,并经双方书面确认后生效。
2. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(委托方):日期:乙方(受承方):日期:篇2工程施工保密协议范本甲方(委托方):单位名称:法定代表人/负责人:联系地址:联系人:联系电话:乙方(承包方):单位名称:法定代表人/负责人:联系地址:联系人:联系电话:为明确双方在工程施工过程中的保密责任,保护工程施工过程中的机密信息,特订立本保密协议。
双方经友好协商一致,按照平等互利、诚实信用的原则,达成如下协议:第一条保密信息的范围1.1 本协议所称保密信息是指在工程施工过程中,一方向另一方提供的、涉及商业秘密、技术机密等的任何口头、书面或电子形式的信息。
建筑施工人员保密协议合同
建筑施工人员保密协议合同甲方(用人单位):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方(劳动者):[乙方姓名]身份证号码:[乙方身份证号码]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方从事建筑施工业务,需要乙方作为其员工参与其中,为确保甲方商业秘密的安全,双方经友好协商,达成如下保密协议:一、保密内容1. 甲方经营活动的商业秘密,包括但不限于技术秘密、经营信息、客户名单、市场策略、财务状况等;2. 乙方在工作中接触到的甲方的内部管理文件、技术资料、设计图纸、施工方案等;3. 乙方参与的项目中涉及到的甲方合作伙伴、客户信息及商业秘密。
二、保密期限1. 本保密协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为[保密期限,例如:三年];2. 乙方离职后,仍应遵守本协议的保密义务,保密期限自离职之日起继续计算。
三、保密义务1. 乙方在任职期间及离职后,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露或使用本保密协议所涉及的保密信息;2. 乙方应采取合理措施,防止保密信息的泄露,包括但不限于对电脑、手机等电子设备采取加密措施,不在非工作场合谈论保密信息等;3. 乙方不得利用保密信息为自己或第三方谋取利益。
四、价格与支付方式1. 甲方同意支付乙方保密费,总额为人民币[保密费总额]元;2. 保密费分[保密费支付期数,例如:每月]支付,具体支付时间为每月[具体日期];3. 支付账户:[甲方银行账户信息,包括开户行、账号、户名等]。
五、违约责任1. 乙方违反本保密协议,泄露保密信息给第三方,导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应的赔偿责任;2. 乙方违反本保密协议,给甲方造成损失的,应立即停止违法行为,并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失;3. 甲方违反本保密协议,泄露乙方个人信息或未按时支付保密费,乙方有权要求甲方立即改正并赔偿损失。
六、争议解决1. 双方在履行本保密协议过程中发生争议的,应首先通过友好协商解决;2. 若协商不成,任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
工程施工保密协议范本7篇
工程施工保密协议范本7篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方作为工程施工的参与方,为明确双方在合作过程中关于保密事宜的权利和义务,达成以下协议:一、协议目的甲乙双方同意,为确保工程实施过程中的技术秘密、商业秘密不被泄露或非法使用,双方应遵守本保密协议的规定。
本协议旨在明确保密信息的范围、保密责任、义务及违约责任等。
二、保密信息范围1. 甲方提供的工程图纸、技术规范、设计文件及其他相关资料;2. 乙方在工程实施过程中获取的其他未公开的技术信息和商业信息;3. 双方之间的商务谈判记录、合同文本及履行过程中的相关信息;4. 其他双方约定为保密的信息。
三、保密责任与义务1. 甲乙双方应妥善保管保密信息,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露或使用。
2. 双方应采取有效措施,对保密信息严格保密,并制定相应制度,防止保密信息泄露。
3. 乙方在工程施工过程中,应对接触到的甲方保密信息承担保密责任,不得擅自复制、留存或向他人透露。
4. 双方员工应严格遵守保密规定,对知悉的保密信息不得泄露或非法使用。
5. 未经甲方同意,乙方不得利用甲方提供的保密信息自行或与第三方进行营利活动。
四、例外情况以下情形不视为违反本协议:1. 该信息在乙方独立开发过程中已拥有的;2. 该信息权利归属第三方,且乙方已得到第三方合法授权的;3. 根据法律法规的规定应当公开的信息。
五、违约责任1. 若因一方违反本协议导致保密信息泄露,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因乙方违反本协议导致甲方损失的,乙方除承担法律责任外,还应支付违约金人民币_____元整(大写:_________元整)。
违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应按实际损失赔偿。
六、争议解决因本协议引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效,有效期为工程竣工验收后_____年。
建筑工程合同范本工程保密
建筑工程合同范本工程保密建筑工程合同范本 - 工程保密甲方:____________________(以下简称甲方)乙方:____________________(以下简称乙方)鉴于甲方拟委托乙方承担建筑工程项目,并为确保项目信息的保密性,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,就工程保密事项达成如下合同:第一条保密责任1.1 甲方承诺对本次工程的相关信息予以保密,包括但不限于设计图纸、施工方案、工程报价单、技术规格等文件资料。
1.2 乙方在本合同有效期内及合同解除后,无论何种原因,均应对甲方提供的工程信息进行保密,不得泄露、散布、买卖或在其他方式上向任何第三方透露相关信息。
1.3 双方应采取适当的技术、管理和物理手段,保障工程信息的安全,防止信息外泄。
第二条保密期限2.1 本合同项下的保密期限自双方签订合同时起,持续至工程完工并交付使用之日起五年。
2.2 保密期限届满后,除非双方另行约定或甲方书面同意,乙方可不再对工程信息承担保密义务。
第三条违约责任3.1 如乙方违反本合同第一条的保密责任,泄露、散布或透露工程信息,甲方有权要求乙方立即停止违约行为,并承担相应的违约责任。
3.2 乙方的违约责任包括但不限于赔偿甲方因信息泄露而造成的经济损失,赔偿数额应根据实际损失进行协商。
3.3 如乙方泄露工程信息给第三方,甲方有权追究乙方的法律责任,并要求乙方承担相应的经济损失赔偿。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决。
4.2 若协商不成,争议一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼,协议管辖法院。
第五条合同的解除5.1 双方协商一致,可随时解除本合同。
5.2 一方实际违约或未按合同约定履行义务的,对方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的赔偿责任。
第六条其他条款6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程完工并交付使用之日。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
工程施工保密协议书(5篇)
工程施工保密协议书工程施工保密协议书(5篇)在当下社会,各种协议频频出现,协议协调着人与人,人与事之间的关系。
我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,下面是小编收集整理的工程施工保密协议书,仅供参考,大家一起来看看吧。
工程施工保密协议书1建设单位(甲方):施工单位(乙方):根据上级有关规定,甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:行政楼小广场绿化改造工程二、施工地点及范围:本工程位于第一小学绿地总面积为 280 平方米三、工程内容:1.乙方根据设计图纸按图施工,甲方按图验收;"">说明书等具体规范标准要求;2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
3.甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款4.在施工期间保证乙方材料供应充足,(如遇人力不可抗力除外)应提前一天通知乙方进行人员安排,工期顺廷。
乙方:1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,把好工程质量关;2.如出现工程质量问题,造成重新返工,工期延误等损失,由乙方承担;3.如乙方人为的'工期延误,每拖延一日,按工程总造价的5%进行罚款,并承担相应的违约金。
4.如乙方每日上班人数少于6人,连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。
十、未涉及条款,由甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由双方负责人签字盖章之日起生效。
甲方:代表人:乙方:代表人:年月日年月日工程施工保密协议书2甲方:乙方:根据甲乙双方____年____月____日签定的《合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议如下:1、甲乙双方均有责任对上述《合同》内容保守秘密,对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失,有责任的一方承担法律责任。
2、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待,在没有得到甲方的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。
工程施工保密协议范本最新整理版5篇
工程施工保密协议范本最新整理版5篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方在[项目名称]的工程施工过程中,将涉及有关商业秘密、技术秘密和保密信息(以下简称“保密信息”)的披露与使用,为明确双方保密责任,达成以下协议:一、定义与范围1. 保密信息定义:双方在本协议中涉及的保密信息包括但不限于工程图纸、设计方案、施工计划、技术规范、技术标准、客户信息、供应商信息及其他一切涉及甲方商业秘密的信息。
所有涉及工程施工过程中的技术和商业资料均为保密信息。
2. 范围:自本协议签订之日起至工程结束为止,乙方因参与本工程施工所接触到的所有保密信息均应遵守本协议约定的保密义务。
二、保密义务与责任1. 甲乙双方均应对获得的保密信息严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露或泄露任何保密信息。
双方应制定完善的保密制度并指派专人负责保密信息的日常管理。
任何形式的披露(无论是故意的还是过失的)都属于违约行为。
违约方应依法承担赔偿责任。
乙方在工程竣工后仍应承担相应的保密义务。
如未能尽到保密义务造成泄密事件的,甲方有权向乙方追索相应损失。
2. 在合同履行期间和之后的所有阶段,未经甲方书面同意,乙方不得自行或许可任何第三方使用本合同涉及的所有技术方案与设计图纸等资料。
如有任何特殊需求,必须事先征得甲方同意并签订书面补充协议。
乙方不得擅自复制或留存相关图纸资料。
工程完工后,乙方需把所有电子版资料和文档上传至甲方指定系统并保证保密安全使用且定期维护保证保密责任得以有效落实和执行的时间应持续年(“保证时间”)。
此时间内不得对上述保密信息自行泄露、修改或者开发利用前述所有工程项目的非本项目项目的经营和生产以及市场销售相关业务的使用权和权利或与之有关的合作方案等相关机密事项。
否则视为违约行为并承担违约责任及赔偿损失等法律责任。
3. 若因乙方违反保密义务导致甲方遭受损失或发生其他不利后果的,乙方应负责赔偿并承担相应法律责任。
施工工程保密协议(3篇)
第1篇甲方(建设单位):法定代表人:地址:乙方(施工单位):法定代表人:地址:鉴于甲方与乙方签订的《工程施工合同》中,乙方在施工期间及竣工后需要知悉甲方工程信息资料的秘密和其他技术秘密,为明确双方的保密义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下保密协议:第一条保密内容和范围1.1 本协议所称的保密内容是指乙方在施工过程中因工作需要知悉的甲方工程信息资料的秘密和其他技术秘密,包括但不限于:(1)工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等;(2)施工过程中发现的问题、解决方案、改进措施等;(3)甲方提供的图纸、文件、技术资料等;(4)甲方客户信息、合作伙伴信息等商业秘密;(5)其他甲乙双方约定需要保密的内容。
1.2 乙方应严格保守上述保密内容,不得泄露给任何第三方,包括但不限于甲方竞争对手、合作伙伴、客户等。
第二条保密义务2.1 乙方在签订本协议后,应立即对所知悉的保密内容进行保密,并采取一切必要措施,防止保密内容泄露。
2.2 乙方不得将保密内容用于与本协议无关的任何目的,不得擅自复制、传播、发布或以其他方式泄露保密内容。
2.3 乙方应加强对项目组成员的保密教育,确保项目组成员遵守本协议的保密义务。
2.4 乙方在合同履行完毕后,仍应继续履行本协议的保密义务,直至保密内容完全公开或保密期限届满。
第三条违约责任3.1 若乙方违反本协议的保密义务,导致保密内容泄露,乙方应承担相应的法律责任,包括但不限于:(1)赔偿甲方因此遭受的损失;(2)承担因泄露保密内容给甲方带来的名誉损失、商业损失等;(3)承担因泄露保密内容给甲方带来的法律责任。
3.2 若甲方违反本协议的保密义务,导致保密内容泄露,甲方应承担相应的法律责任。
第四条协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至施工合同履行完毕后两年。
(特殊条款)建设工程项目施工合同、保密协议
(特殊条款)建设工程项目施工合同、保密协议建设工程项目施工合同与保密协议的重要性及内容要点一、引言建设工程项目施工合同和保密协议是建筑工程项目管理中不可或缺的文件。
建设工程项目施工合同是建设工程项目发包人与承包人之间明确双方权利义务、工程范围、工程质量、工程期限、工程造价、支付方式等事项的法律文件。
保密协议则是在建设工程项目过程中,双方对于涉及商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息进行保护的约定。
本文将重点阐述建设工程项目施工合同和保密协议的重要性及内容要点。
二、建设工程项目施工合同的重要性及内容要点1.明确双方权利义务:建设工程项目施工合同应详细列出发包人和承包人的权利义务,包括但不限于工程范围、工程质量、工程期限、工程造价、支付方式等内容。
明确双方权利义务有助于降低合同纠纷,确保工程顺利进行。
2.工程质量保障:建设工程项目施工合同应明确工程质量标准,包括设计文件、施工规范、验收标准等。
工程质量保障是建设工程项目的核心内容,关系到工程项目的使用寿命和安全性。
3.工程期限约定:建设工程项目施工合同应明确工程期限,包括开工日期、竣工日期等。
合理的工程期限有助于确保工程进度,降低工程延期带来的风险。
4.工程造价及支付方式:建设工程项目施工合同应明确工程造价,包括合同总价、预付款、进度款、结算款等。
同时,应约定支付方式,如银行转账、支票等。
明确工程造价及支付方式有助于保障双方的合法权益。
5.违约责任:建设工程项目施工合同应明确违约责任,包括发包人违约和承包人违约。
违约责任有助于约束双方履行合同义务,降低合同纠纷。
6.争议解决方式:建设工程项目施工合同应约定争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
明确的争议解决方式有助于降低合同纠纷处理成本,提高解决效率。
三、保密协议的重要性及内容要点1.保护商业秘密:保密协议有助于保护建设工程项目中的商业秘密,如合同价格、合作伙伴信息等。
保护商业秘密有助于维护企业竞争优势,降低商业风险。
工程施工保密协议范本5篇
工程施工保密协议范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程施工保密协议范本甲方(委托方):______________(单位名称)乙方(承包方):______________(单位名称)为了保障工程信息的保密性和安全性,双方经友好协商,达成如下协议:一、保密内容1. 甲方提供的所有施工图纸、设计方案、施工计划等相关文件资料,均属于保密内容。
2. 乙方在施工过程中获得的与工程相关的所有信息,包括但不限于施工进度、技术指导、施工过程中遇到的问题以及解决方案等,均属于保密内容。
二、保密义务1. 乙方承诺对上述保密内容进行严格保密,不得私自泄露、复制、传播给第三方,尤其是竞争对手。
2. 乙方不得擅自将甲方的保密内容用于其他项目或者其他商业用途,必须严格遵守保密义务。
3. 乙方应当妥善保管与工程相关的所有文件资料,不得外借或丢失,一经发现造成信息泄霩,乙方将承担相应法律责任。
三、违约责任1. 若乙方违反本协议的保密义务,泄霩、传播甲方的保密内容,甲方有权要求乙方承担相应的经济赔偿责任,并保留追究法律责任的权利。
2. 若乙方因违反本协议而使甲方遭受损失的,乙方需赔偿甲方的全部损失,并承担违约责任。
四、协议变更1. 本协议经双方签字盖章后生效,如需变更,需经双方协商一致并签订书面协议。
2. 未经双方书面同意,任何一方不得变更、解除本协议。
五、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,至工程竣工验收并完全结清工程款后终止。
2. 本协议的签署地点为__________________,本协议一式___份,双方各执___份。
甲方(委托方):______________(盖章)乙方(承包方):______________(盖章)日期:____年____月____日以上是工程施工保密协议范本,希望双方遵守协议内容,共同维护工程信息的安全和保密性。
如有任何疑问或需要进一步协商,可随时联系双方指定代表进行沟通。
祝合作愉快,工程顺利完成!篇2工程施工保密协议范本甲方:(委托方)乙方:(施工方)为明确双方在工程施工过程中的保密责任和义务,甲、乙双方经友好协商,特订立本协议。
施工合同协议书关于保密的协议书例文3篇
施工合同协议书关于保密的协议书例文施工合同协议书关于保密的协议书例文精选3篇(一)保密协议书本保密协议书(以下简称“协议书”)由以下各方订立:甲方:(以下简称“甲方”)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(以下简称“乙方”)地址:法定代表人:联系电话:鉴于,甲方打算与乙方签订一份施工合同协议书(以下简称“合同”),为了保护甲方在合同中涉及的业务、技术和商业机密,保证对甲方的合法权益最大程度上的保护,甲乙双方达成以下保密协议:第一条保密信息的定义1.1 保密信息是指甲方向乙方披露的、或者由乙方在履行合同过程中获得的与甲方业务、技术和商业活动相关的一切信息,包括但不限于技术资料、数据、计划、设备、工艺、设计、商业机密以及其他具有保密性质的信息。
1.2 保密信息不包括以下情况:(1)已经公开或者合法公开的信息;(2)乙方在披露或者获得保密信息前已经知晓的信息;(3)根据相关法律法规、行政命令或者监管机构的要求而披露的信息;(4)经甲方书面同意可以披露的信息。
第二条保密义务2.1 乙方应当对甲方提供的保密信息保守秘密,不得向任何第三方泄露或者披露该信息。
2.2 乙方仅可以将保密信息在履行合同的合理范围内使用,并且必须密码保护、加密、标记或者通过其他安全措施予以保护,以防止泄露或者不当使用。
2.3 乙方应当采取一切必要的措施,包括但不限于技术、管理和物理上的安全措施,确保保密信息的安全性,防止保密信息被擅自使用、泄露或者损坏。
第三条违约责任3.1 若乙方违反本协议约定,泄露、故意使用或者不当使用甲方的保密信息,甲方可向乙方提起诉讼,要求赔偿损失,并且甲方有权解除合同。
3.2 乙方违反本协议约定,给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任,包括但不限于经济损失、商誉损失、法律费用等。
第四条保密协议的终止4.1 本协议自合同签订之日起生效,并在合同终止后仍然有效,直到甲乙双方书面解除协议。
4.2 协议解除后,乙方应当将甲方提供的所有保密信息归还甲方,删除或者销毁与保密信息相关的文件、记录、备份及其他形式的信息。
工程施工合同保密条款(3篇)
第1篇鉴于甲方(以下简称“发包方”)与乙方(以下简称“承包方”)在工程施工过程中可能涉及到商业秘密、技术秘密、管理秘密等,为确保双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,双方特制定本保密条款,以明确双方在工程施工过程中的保密责任和义务。
第一条保密信息范围1.1 本合同所称保密信息,是指以下内容:(1)发包方提供的工程设计图纸、技术文件、施工方案、技术资料、商业秘密、管理秘密等;(2)承包方在工程施工过程中产生的技术成果、施工工艺、施工方法、施工数据等;(3)双方在合同履行过程中涉及到的其他保密信息。
1.2 保密信息包括但不限于以下形式:(1)书面形式,如文件、图纸、报告、函件等;(2)口头形式,如会议、电话、讨论等;(3)电子形式,如电子邮件、数据、软件等。
第二条保密义务2.1 承包方应严格保守发包方提供的保密信息,未经发包方书面同意,不得向任何第三方泄露、披露或使用。
2.2 承包方在工程施工过程中产生的技术成果、施工工艺、施工方法、施工数据等,未经发包方书面同意,不得向任何第三方泄露、披露或使用。
2.3 承包方应建立健全保密制度,对参与工程施工的人员进行保密教育,确保保密信息的安全。
2.4 承包方在合同履行过程中,如发现保密信息泄露,应立即采取措施防止信息进一步泄露,并及时通知发包方。
第三条保密期限3.1 本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后三年止。
3.2 在保密期限内,如因特殊情况导致保密期限需要延长,双方应协商一致后书面确认。
第四条违约责任4.1 如承包方违反本保密条款,泄露、披露或使用保密信息,给发包方造成损失的,承包方应承担全部赔偿责任。
4.2 如因承包方违反本保密条款,导致发包方遭受名誉损害或其他不良影响的,承包方应承担相应的法律责任。
第五条其他5.1 本保密条款作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
5.2 本保密条款未尽事宜,双方可另行协商解决。
工程施工保密协议范本5篇
工程施工保密协议范本5篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方共同参与的工程项目涉及商业秘密及保密信息,为明确双方保密责任,保障双方合法权益,经友好协商,达成以下工程施工保密协议:一、协议目的双方同意本协议的条款和条件,以确保涉及工程项目的所有商业秘密、技术信息和其他保密信息得到有效保护,避免未经授权的披露或使用。
二、保密信息的定义本协议所称的保密信息包括但不限于:1. 工程设计、施工图纸及规格;2. 施工进度计划、时间安排;3. 材料采购信息、供应商名单;4. 双方商谈的价格条款及其他合同细节;5. 双方业务经营中的商业秘密;6. 其他与工程相关的未公开信息。
三、保密责任和义务1. 甲乙双方应对所有保密信息严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露或使用。
2. 双方应采取合理的安全措施,防止保密信息丢失、泄露或被非法获取。
3. 双方员工及参与项目的人员应遵守本保密协议,对知悉的保密信息承担相应的保密责任。
4. 未经对方同意,任何一方不得擅自复制、摘录或引用保密信息。
5. 若因一方违反保密义务导致保密信息泄露,应承担相应的法律责任。
四、保密期限本协议的保密期限自协议签署之日起至工程竣工验收合格之日起两年止。
保密期限届满后,除非双方另有书面协议延续保密期限,否则保密义务自动终止。
五、例外情况在下列情况下,一方可以披露保密信息:1. 法律或法院命令要求披露;2. 披露方在事先获得对方书面同意;3. 信息已经公开或普遍知晓的信息。
在上述情况下披露保密信息的,披露方应通知对方并提供相关证据。
六、违约责任及法律救济1. 若一方违反本协议规定的保密义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的全部损失。
2. 若因违约导致保密信息泄露,违约方应承担法律责任,并承担因此产生的所有法律后果。
3. 双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼,要求对方承担违约责任和法律责任。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
工程施工保密协议范本最新整理版5篇
工程施工保密协议范本最新整理版5篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方为某工程项目的合作方,为确保工程实施过程中涉及的技术信息、商业秘密及其他敏感信息的保密性,经双方友好协商,达成以下保密协议:一、协议目的双方本着诚实信用的原则,共同保护并保守工程实施过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息,确保不因不当泄露造成损失。
本协议旨在明确保密责任,规范保密行为,维护双方的合法权益。
二、保密内容1. 双方合作过程中获取的工程设计方案、施工图纸、技术文档及相关数据资料均属于保密内容。
2. 涉及工程实施过程的商业计划、财务资料、采购信息、合同内容等商业信息亦为保密内容。
3. 双方之间的交流记录、会议纪要等文件也属保密范畴。
4. 其他经双方明确认定为保密的信息。
三、保密义务1. 甲乙双方应严格保守本协议约定的保密信息,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。
2. 双方应采取合理的技术和管理措施,防止保密信息被泄露、滥用或非法获取。
3. 双方员工及参与项目工作的第三方人员均负有保密义务,应遵守本协议的约定。
4. 在工程项目合作结束后,保密义务继续存在,直至保密信息被合法公开或双方书面同意解除保密责任。
四、保密责任1. 任何一方违反本协议约定的保密义务,均应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因一方泄露保密信息导致对方遭受重大损失,受损方有权要求违约方承担法律责任并索赔。
3. 若因一方泄露保密信息导致第三方侵权,则泄露方应承担连带责任。
五、例外情况1. 在得到对方书面同意的情况下,可以披露保密信息。
2. 当法律、法规或司法机关要求披露某些保密信息时,一方在合理通知对方后可依法披露。
3. 若保密信息已经合法进入公共领域或被公众广泛知晓,则不再视为保密信息。
六、争议解决因本协议引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程项目实施期间及结束后两年。
工程施工合同保密条款
工程施工合同保密条款【保密条款】一、定义与范围1. 在本合同中,“保密信息”指一切未公开的商业秘密、技术资料、操作流程、设计图纸、工程数据、财务信息以及双方在合作过程中生成或交换的所有其他非公开信息。
2. 保密信息的范围包括但不限于书面文件、电子信息、口头交流以及其他任何形式的传递媒介。
二、保密义务1. 合同双方及其员工、顾问、分包商和其他代表必须对所有保密信息保持绝对的保密性。
未经信息披露方明确书面授权,接收方不得向任何第三方透露保密信息。
2. 接收方应采取合理的预防措施来保护保密信息不被泄露、盗用或未经授权的使用,这些措施应当至少与保护其自身同等重要的信息时所采用的措施一致。
三、信息使用限制1. 接收方仅可将保密信息用于本合同所述的特定目的,并且在使用过程中需确保信息的正确性和完整性。
2. 未经披露方事先书面同意,接收方不得复制、传播或允许第三方获取保密信息。
四、期限与例外1. 保密义务自保密信息首次披露之日起生效,并在本合同终止后持续有效至少五年,除非双方另有书面协议规定更长的期限。
2. 如果接收方基于法律规定或司法裁定必须披露保密信息,该方应在可能的情况下提前通知披露方,并采取合理措施以确保信息的保密性。
五、违约责任1. 违反本保密条款将构成严重违约行为,违约方需承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿。
2. 如一方因违反保密义务而给另一方造成损失的,违约方应负责全额赔偿对方的直接和间接损失,包括但不限于业务损失、诉讼费用和律师费等。
六、一般条款1. 本保密条款是工程施工合同不可分割的一部分,具有等同于合同其他条款的法律效力。
2. 对于本条款的任何修改和补充均需以书面形式作出,并由双方授权代表签字确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同
建设单位:武警支队
施工单位:
日期:2017年11 月2 日
第一部分合同协议书
合同协议书
建设单位(全称):武警支队
施工单位(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
合同名称:工程
建设地点:
工程内容:装饰装修
二、工程承包范围
承包范围:包工包料
三、合同工期
开工日期:2017 年11 月5 日。
竣工日期:2017 年11 月25 日。
合同工期总日历天数:20 天。
四、质量标准:合格。
五、工程承包方式及价款
1、合同价款:。
2、工程付款方式:工程开工进场之后,付工程款的30%,工程竣工后付至已完工程量款总价的80%,审计验收后付至已完工程量总造价的
95%,其余5%作质保金壹年后无息返还。
六、质量要求
1、乙方应按甲方要求,精心组织施工,严把工程质量关,以优良工程标准确作为管理目标。
2、为确保工程质量,工程所用水泥、钢材、瓷砖等主材品牌和厂家必须经甲方认定,方可进场使用。
七、甲方的权利和义务
1、甲方委派相关部门负责人协调监管工作。
2、甲方有权对材料进行检验、试验、有权对工程进行检查验收。
3、甲方有权对现场技术质量进行管理,协调施工。
4、合同签订后,甲方负责组织有关人员进行现场技术交底。
八、乙方权利利和义务
1、乙方应提供切实可得的施工组织设计及方案,并交甲方认可。
2、乙方应对不合格工程及时组织返工,如因不及时返工所造成的一切经济失全部由乙方自己承担。
九、安全施工与检查
1、承包人应遵守程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成的责任与因此发生的费用,由承包人承担全部责任。
2、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任有发生的费用。
第二部分保密协议
根据武警部队军事信息系统建设工程保密要求,为确保甲方有关涉密信息资料安全,鉴于乙方在工程建设项目实施期间及竣工后有关保守甲方秘密的有关事项,特签订此协议:
一、甲方工程建设项目为涉密项目,乙方不得将甲方建设项目的有关内容(包括但不限于:合同、方案、文件、图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料)以任何形式外泄,仅被用于它所规定的用途,不得向任何第三方透露,不得私自将甲方工程项目的内容复印转发,不得将甲方工程项目的内容在互联网上传播,不得在任何商业或技术文献上刊登或披露,不得以任何形式向媒体透露施工工程的相关情况。
所有纸质文件在施工结束后一律交付甲方,电子文件自行粉碎性删除。
二、乙方根据甲方工程建设项目内容自行设计的有关内容(包括但不限于:方案、文件、图纸、详细资料、样品、模型、模件、照片和所有其他资料),在项目实施期间应妥善保存,不得外泄,不得在互联网上传播。
所有纸质文件在施工结束后一律交付甲方,电子文件自行粉碎性删除。
三、工程相关所有照片资料的版权归甲方所有,甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作权归甲方或虽属第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯,没有甲方批准,乙方不得作任何应用。
乙方只有使用与本工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必须的图纸、文件和软件的权利,并且只用于本合同工程。
四、乙方不得在施工工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告,在工地上张贴的所有资料应事先征得甲方批准。
五、乙方在工程实施期间,未经甲方允许,不得介绍第三方相关人员或冒充乙方人员进入工程实施现场。
六、工程竣工后,乙方仍对其工程实施期间接触、知悉的属于甲方的涉密事项有保密义务。
七、乙方承担保密义务的期限为无限期保密,直至甲方宣布解密。
凡因乙方原因将工程建设项目有关内容外泄,造成失泄密事件,乙方及其直接负责人将承担有关刑事责任和民事赔偿责任。
合同订立时间:2017 年11 月 2 日
本合同一式四份,甲方三份乙方一份,双方约定盖章后生效。
建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
欢迎您的下载,
资料仅供参考!
致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等
打造全网一站式需求。