施工合同(1)
钢结构清包工施工合同(1)全套资料
钢结构清包工施工合同(1)全套资料(全套标准方案，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）钢结构清包工施工合同发包方(甲方）承包方(乙方）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建设法》及其它有关法律,行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同，并严格执行。
工程名称：工程地点：工程结构：一、承包方式：包工、包机械、包质量、包安全。
二、工程承包内容和价格1、承包内容：钢结构车间的檩条、拉杆、屋面板、墙板的安装。
2、安装价格:按照实际建筑面积计算每平方米38元（不含税价），建筑面积约5300平方，（增加工程量部分另计）。
三、承包工期：结构主体材料到施工现场开始后50天。
（需发包方不当误材料,基础桩完好的情况下)。
下雨天工期顺延。
四、付款方式：按单栋结算，钢结构主体完工后付单栋总造价的50％，屋面板、墙板完工后付100%。
五、双方责任：1、甲方随时检查工程进度质量,安全与文明施工，负责技术监督工作，监督承包方合理利用和使用材料。
2、甲方负责按时支付工程款,因此当误工程进度由甲方负责。
3、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定,如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡安全事故由乙方承担.六、双方违约责任合同签订后，不经双方协商同意，不得随意变更或解除,由此影响施工计划造成的经济损失由变更方(或解除方）赔偿。
七、其它未尽事宜双方相互协商解决，协商不成可向当地人民法院起诉解决，本合同一式两份,双方各执一份，双方签字盖章后生效.发包方（甲方）: 承包方(乙方）：年月日钢结构围墙施工合同甲方：乙方：甲方将______现场围墙工程承包给乙方施工，为了明确双方权利与义务，特订立以下合同.一、工程概况及造价1、工程名称：______项目现场钢结构围墙工程：钢结构围墙工程:6米高钢结构围挡,长度44米,4米高钢结构围挡65米。
做法：400＊400镀锌方管骨架4＊4角钢焊接,不锈钢皮蒙面,在不锈钢面上蒙布质宣传栏,宣传栏上字画达到甲方要求.2、工程造价:按300元/㎡计算（包工包料）:初步定为25 万元整(最终按实计算）.3、付款方式:施工人员进场,甲方付总造成价的20%，乙方工程结束，经过甲方验收合格后,甲方付总造价的75％,余款自验收合格之日起六个月内付清.二、工程期限：为一个月，即从______年______月______日至______年______月______日.三、工程质量标准：不得选用劣质材料，工程质量符合现行国家法律、法规、技术标准。
江西建设工程施工合同范本(一)
江西建设工程施工合同范本（一）合同编号：甲方（建设单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方（承包单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方经平等协商，就江西省内的建设工程项目进行合作，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了明确甲乙双方在江西省内某建设工程项目的权利和义务，保障双方的合法权益，确保工程质量和进度的圆满完成。
第二条工程名称和位置工程名称：____________________工程地点：____________________第三条工程内容和范围甲方要求乙方完成以下工程内容和范围：（详细描述工程内容和范围）第四条工程造价和支付方式1. 工程造价为____________________元（大写：____________________元），包括人工费、材料费、设备费、管理费、税费等费用。
2. 乙方应在工程施工过程中按照工程进度完成，并按照约定的支付方式进行付款。
第五条工期1. 工程的总工期为_____________个工作日/月/年（以具体工程项目而定）。
2. 乙方应按照约定的工期完成工程，若因乙方原因造成工期延误，乙方须承担相应的违约责任。
第六条质量要求和监督1. 乙方在施工过程中应确保工程质量符合国家相关标准和法律法规要求。
2. 甲方有权委托第三方进行工程质量检测和监督。
乙方应积极配合并提供必要的协助。
第七条施工安全和保险1. 乙方应负责施工过程中的安全防护措施，确保施工现场的安全和施工人员的人身安全。
2. 乙方应为施工期间及施工完成后的工程设立必要的保险，保障工程的安全和甲方的利益。
建设工程施工合同(模板)1(施工合同(模板)示范文本通用条款7.5.)
建设工程施工合同1(施工合同示范文本通用条款7.5.)
引言
1. 定义
在本合同中，术语的定义为：
合同方：指建设工程的业主及承包商。
业主：指委托承包商进行建设工程的单位或个人。
承包商：指承接建设工程施工任务的单位或个人。
工程：指建设工程项目的具体施工范围和内容。
工期：指工程施工完成的期限。
价格：指工程施工费用的金额。
2. 通用条款7.5.
2.1 安全管理
承包商应遵守相关法律法规，制定并执行有效的安全管理措施，确保施工过程中的安全。
合同方有权要求承包商提供安全管理措施的详细计划，并对其进行评估和审查。
2.2 环境保护
在施工过程中，承包商应遵守相关环境保护法律法规，采取措施控制噪音、振动、废水、废气等污染物的排放。
如有环境保护事故，承包商应立即采取补救措施，并承担相应责任。
2.3 质量管理
施工过程中，承包商应按照合同要求进行质量管理，并确保工程达到设计要求和相关标准。
合同方有权要求承包商提供质量管理的相关文件和记录，进行检查和验收。
2.4 变更管理
如需变更合同中的任何条款或施工内容，应经合同双方协商一致后，以书面形式进行变更确认，并签署变更合同。
变更后的合同内容具有同等法律效力。
2.5 竣工验收
施工完成后，承包商应通知合同方进行竣工验收。
合同方有权对工程进行验收，如存在未按合同要求完成的情况，承包商应进行整改，直至合格验收。
结论。
屋面瓦挂铺施工合同(1)
屋面瓦挂铺施工合同依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关规定,本着公正、平等、自愿的原则,经甲、乙双方充分协商,就本工程屋面瓦挂铺工程施工达成一致。
为明确双方的权利、义务和相应的经济责任,签订本合同,以共同遵守:第一条工程概况:1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 承包方式:1.4 施工期限:1.5 单方造价:1.6 工程量:1.7 合同价款(人民币大写)1.8 工程内容:(1)乙方按照合同的要求,提供机具、焊条。
第二条甲方工作2.1开工前向乙方提供经确认的施工图纸或说明壹份;2.2向乙方进行现场交底,负责清除有碍施工的障碍物,将施工所需电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,协调各个工种的配合,另电费由甲方支付;2.3甲方负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜;2.4甲方提供垂直运输;第三条乙方工作:3.1委托为乙方驻工地代表(任命书或委托书作为合同附件),全权负责合同的履行,按要求组织施工,保证质量、按期限完成施工任务并负责保修工作解决应由乙方负责的各项事宜;3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,乙方工作人员违犯操作规程所造成的工伤事故由乙方承担一切责任。
3.3遵守本市有关主管部门对施工现场管理规定,妥善保护好施工现场范围内建筑物、设备管线、古树名木不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系;3.4遵守甲方各项规章制度,接受各级有关部门的监督、检查,并定期接受安全、文明施工教育和培训。
3.5严格执行甲方质量、环境与职业健康安全管理体系标准,提高生产效率,并对施工人员的健康状况定期检查。
3.6积极作好本职工作,爱护甲方财产,遵守职业道德,对损坏甲方财产要照价赔偿3.7乙方有权拒绝甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业。
3.8乙方必须依照《劳动法》及有关规定,与其所有工人签订劳务用工协议,并明确劳务费的支付方式。
输变电工程施工合同(1)
××—×××35kV线路换线改造工程施工合同合同编号：工程名称：××—×××35kV线路换线改造工程发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××签订日期：××××年××月××日签订地点：×××××××目录第一部分合同协议书 (1)第二部分合同通用条款 (4)第1条一般约定 (4)第2条发包人义务 (8)第3条监理人 (9)第4条承包人 (11)第5条材料和工程设备 (17)第6条施工设备和临时设施 (19)第7条施工场地与交通运输 (19)第8条测量放线 (21)第9条安全文明施工、保卫和环境保护 (21)第10条进度计划 (24)第11条开工和竣工 (25)第12条暂停施工 (27)第13条工程质量 (28)第14条试验和检验 (30)第15条变更 (31)第16条合同价格及其调整 (34)第17条计量与支付 (35)第18条竣工验收 (39)第19条缺陷责任与保修责任 (42)第20条保险 (44)第21条不可抗力 (45)第22条违约 (46)第23条索赔 (48)第24条争议的解决 (49)第25条通知 (49)第26条税收 (49)第27条保密 (50)第28条出版与广告 (50)第29条合同生效 (50)第30条份数 (50)第三部分合同专用条款 (51)××—××××35kV线路换线改造工程施工合同第一部分合同协议书发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××鉴于发包人拟委托承包人承担××—×××35kV线路换线改造工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
施工承包(合同)1(边坡锚索施工承包单价)
施工承包合同1(边坡锚索施工承包单价)1. 合同背景本合同由甲方（施工单位）与乙方（承包单位）根据《合同法》和其他相关法律、法规的规定，就边坡锚索施工项目进行协商签订。
2. 合同目的本合同的目的是明确边坡锚索施工承包的单价，并约定双方在承包过程中的权利与义务，保障工程的顺利进行。
3. 项目概况•项目名称：边坡锚索施工项目•项目地点：（填写实际项目地点）•项目范围：（填写实际项目范围）•工期：（填写实际工期）•工程造价：（填写实际工程造价）4. 承包单价乙方承包边坡锚索施工项目，按照单价进行计价：施工项目单位单价（人民币）锚索施工钢丝绳米锚固体施工锚固体个数其他：请填写具体的单价项目及金额，例如钢丝绳的米价、锚固体的个数等。
5. 施工费用结算方式施工费用将根据实际施工完成情况进行阶段性结算，具体结算方式如下：1.施工进度完成40%时，乙方可向甲方提出第一次结算申请，甲方应在7个工作日内向乙方支付相应的款项；2.施工进度完成70%时，乙方可向甲方提出第二次结算申请，甲方应在7个工作日内向乙方支付相应的款项；3.施工完成后，乙方可向甲方提出最终结算申请，甲方应在15个工作日内向乙方支付最终结算款项。
6. 保修责任乙方承诺边坡锚索施工的质量符合相关标准和要求，并确保在工程竣工后的保修期内进行维修。
具体保修责任如下：1.在保修期内，如发现施工质量问题，甲方有权要求乙方及时修复；2.保修期为工程竣工后的一年，乙方将承担所有因施工质量问题引起的修复费用；3.如甲方在保修期结束后发现施工质量问题，乙方将不再承担修复责任。
7. 违约责任双方在履行合同时，如有情况之一，均构成违约行为，违约方应承担相应的法律责任：1.未按照约定的时间和质量完成施工任务的；2.严重违反合同约定的其他事项的。
8. 合同解除本合同有效期内，如有情况之一，甲乙双方均有权解除合同：1.甲方或乙方严重违反合同约定，经催告后没有改正的；2.因不可抗力等无法预见、无法克服的原因导致工程无法继续施工。
供水工程施工合同(一)7篇
供水工程施工合同(一)7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方供水工程之施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________供水工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括供水管线安装、设备调试及附属设施的建设等。
二、合同工期开工日期：自本协议签订之日起第______天开始施工。
竣工日期：施工开始后的______天内完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后______天内支付乙方工程款的______%作为预付款；工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程施工过程中，甲方有权对乙方的施工质量进行监督。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的技术资料和验收资料。
4. 验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场安全规定，采取必要的安全防护措施。
2. 施工过程中发生的人身伤亡事故，由乙方承担全部责任。
3. 乙方应对施工现场的安全负责，妥善保管施工设备和材料。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付违约金______元。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付违约金______元。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担全部责任。
4. 若因违约造成对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
施工合同最新电子版可下载（5篇）
施工合同最新电子版可下载（5篇）在人们愈发重视契约的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
下面小编为大家带来施工合同最新电子版可下载，希望大家喜欢!施工合同最新电子版可下载1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %。
二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
钢筋工程施工承包合同(1)
钢筋工程施工承包合同望建集团中粮•北纬28°高层区3#栋项目部（以下简称甲方）钢筋组施工队承包人（以下简称乙方）为确保工程质量，安全生产，文明施工，加快工程进度，便于现场施工管理，项目部对望建集团中粮•北纬28°高层区3#栋住宅楼的主体中钢筋分项工程采取劳务单价包工不包料的形式承包给施工队承包人施工。
根据«中华人民共和国合同法»、«中华人民共和国建筑法»及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
经甲、方双方共同核算、协商达成一致意见，订立本合同。
为明确双方责任与权利，确保本工程达到优良工程，特定如下条款。
一、工程概况本工程为框架、剪力墙结构，地下室顶板以上架空层一层、标准层2层～31层及32层部分复式楼工程。
二、承包范围本工程采用劳务单位包工不包料的方式承包（包人工、包劳保材料、包手工工具、小型机具及其他辅助材料）。
按施工图纸和图纸会审内容、技术交底及设计变更内容执行。
承包范围从基础开始所有承台、柱、梁、楼板、楼梯、构架、压顶、构造柱、屋面刚性层钢筋、天沟、设备基础、预埋件及预留墙拉接筋制作、及地下室后浇带止水钢板焊装、二三次结构等钢筋的转运、下料、制作、绑扎；室外工程砼构件（化粪池、沟盖板等）钢筋的转运、下料、制作、绑扎。
预制构件钢筋的下料、制作、绑扎。
地下室后浇带（施工缝）处钢丝网安装固定等其它1、图纸上没有的见施工规范和图集及强制性条文。
本栋凡与钢筋有关的事项全部由乙方负责，并且全部包括在承包单价中，没有计时工。
2、甲方只提供主线、主水、每隔两层提供一个配电箱及水源。
从配电间至钢筋加工机具的线甲方不提供，全部由乙方负责。
材料甲方只提供钢筋原材料，其余机械设备使用工具及附属材料等由乙方自己负责，如电渣压力焊中使用的焊剂、绑扎中使用各种型号的扎丝、焊条、扎钩、电焊机、电锤、对焊机、切割机、拉丝机、电焊机、绞直机以及弯箍筋用的加工工具、手套、套鞋、雨衣雨裤、安全帽等全部由乙方自己负责。
施工承包合同1(边坡锚索施工承包单价)(范本文)
施工承包合同1(边坡锚索施工承包单价)1. 合同背景2. 合同目的本合同的目的是明确边坡锚索施工承包的单价，并规定双方的权利义务，保障工程的顺利进行。
3. 合同内容3.1 工程概况3.1.1 项目名称：边坡锚索工程 3.1.2工程地点：（填写工程所在地） 3.1.3施工范围：边坡锚索施工及相关工程 3.1.4 工期：（填写工期）3.2 承包单价3.2.1 本承包合同的单价为：锚索单项工程：（填写具体单价，如：100元/米）锚索材料：（填写具体单价，如：50元/米）施工机械设备：（填写具体单价，如：200元/小时）3.2.2 承包单价的支付方式：锚索单项工程：按照实际施工完成量支付，每月结算一次；锚索材料：按照实际使用量支付，每月结算一次；施工机械设备：按照实际使用时间支付，每月结算一次。
3.3 施工规范3.3.1乙方必须按照国家相关规范和标准进行施工，确保工程质量。
3.3.2 乙方必须具备相应的施工资质和技术能力，派遣熟练的施工人员进行操作。
3.3.3乙方必须使用符合标准要求的锚索材料，保证材料的质量和安全性。
3.4 工期要求3.4.1 乙方必须按照合同约定的工期完成施工任务。
3.4.2若乙方无法按时完成施工任务，应提前向甲方书面申请延期，并经甲方同意方可延期完成。
3.5 质量保证3.5.1乙方对施工工程质量承担全部责任，必须按照相关技术规范要求进行施工，确保工程质量。
3.5.2施工完成后，乙方应提供相应的质量保证期，保修期限为（填写保修期限）。
4. 合同变更4.1 本合同的变更必须经双方协商一致，并按照法律程序进行。
4.2双方对合同中的某一条款或事项有异议时，应及时进行沟通，以便协商解决。
5. 合同解除6. 争议解决6.1 本合同履行过程中如发生争议，应先通过友好协商解决。
6.2 若协商解决不成，则可向有司法管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 其他条款（在此可添加特殊约定、附加条款等相关内容，以补充完善合同内容）8. 合同生效与解释本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方代表签字盖章后生效。
施工承包合同1(边坡锚索施工承包单价)
施工承包合同1(边坡锚索施工承包单价)一、合同背景二、合同内容2.1 项目概述本项目属于边坡工程领域，具体施工范围包括但不限于边坡锚索的设计、材料采购、施工安装、检测验收等。
2.2 承包单价乙方将以承包单价的方式进行计价，具体单价如下表所示：施工项目单位承包单价（元/单位）边坡锚索米2.3 工期预计本项目的工期为天，具体工期可以根据实际施工情况进行合理调整。
2.4 付款方式甲方将根据本合同约定的承包单价和乙方完成的工作量进行结算，结算方式如下：•乙方每完成一定工作量后，甲方将支付相应工程款项的%作为进度款；•乙方完成全部工作量后，甲方将支付剩余工程款项的%作为结算款。
2.5 资质要求•工程承包资质证书；•安全施工许可证；•相关工程经验证明。
如发现乙方提供的资质文件虚假，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
三、合同履行3.1 乙方责任1.提供具备工程承包资质的合格施工人员；2.按照国家标准和甲方要求，合理组织施工过程；3.严格遵守安全施工管理制度，确保施工安全，防止事故的发生；4.完成合同规定的施工工作，保质保量地交付项目。
3.2 甲方责任1.向乙方提供施工现场的相关信息和必要的协助；2.为乙方提供合理的施工进度安排和工作环境；3.按照合同约定及时支付工程款项。
3.3 变更和解除1.如需变更本合同内容，双方应在书面形式下达成一致意见，并进行合同的变更补充协议；2.如乙方未按照合同约定履行其责任，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
四、违约责任4.1 乙方违约责任如乙方违反本合同约定的条款，甲方有权要求乙方承担如下违约责任：1.如乙方逾期未完成工程，甲方有权要求乙方按照每日合同金额的%支付违约金；2.如乙方施工质量存在较大问题，甲方有权要求乙方整改，并支付相应赔偿金；3.如乙方提供虚假资质文件，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
4.2 甲方违约责任如甲方违反本合同约定的条款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
搭建施工合同范本（精选7篇）
搭建施工合同搭建施工合同范本（精选7篇）随着法律观念的日渐普及，合同的使用频率呈上升趋势，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的搭建施工合同范本（精选7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
搭建施工合同1甲方：_________地址：_________乙方：_________地址：_________甲方将于______年______月______日在钓鱼国宾馆，举行“20______年度中国五金行业十大评选颁奖晚会—20______年中国五金品牌风尚盛典启动仪式”，现委托乙方完成舞台及AV搭建等相关承揽工作。
经双方协商一致，签定以下承揽合同。
一、施工内容：1、乙方负责活动舞台、AV设备搭建及其它承揽工作和管理（具体承揽项目见附件一：报价单）；2、乙方包工包料，乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。
如乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，甲方有权要求重做、修理。
二、质量要求、技术标准：符合甲方认可的设计效果图的标准。
三、乙方完成工作的期限、对质量负责的条件期限：乙方应于20______年______月______日下午17：00前进入活动现场开始搭建，并于20______年______月22：00时前完成上述现场的布置和安装调试工作并经甲方验收合格，正式活动和表演期间，乙方现场设备操作人员应按甲方要求处理好上述现扬搭建的舞台效果，并确保会议和活动的顺利进行。
四、技术资料、图纸提供办法：1、由甲方提供设计方案，甲方应在月日前将确认后的设计图交至乙方；2、乙方应依技术规范和甲方要求的质量，按期完工。
如甲方发现乙方的工作存在质量问题时，乙方应在甲方通知当日内采取有效措施纠正。
五、验收标准和期限：1、验收标准：按照合同及附件的规定作为验收标准；2、验收期限：月22：00点，在活动现场验收。
六、安装及撤场：甲方的活动现场为材料运至甲方指定的上述地点。
装修简单版施工合同
装修简单版施⼯合同装修简单版施⼯合同范本（精选8篇） 在当今不断发展的世界，随时随地，各种场景都有可能使⽤到合同，签订合同也是最有效的法律依据之⼀。
那么⼤家知道正规的合同书怎么写吗？下⾯是⼩编帮⼤家整理的装修简单版施⼯合同范本，欢迎阅读，希望⼤家能够喜欢。
装修简单版施⼯合同篇1 发包⽅(甲⽅)： 承包⽅(⼄⽅)： 现就⼄⽅承包甲⽅发包的⼯程，根据有关法律、法规的规定，结合本⼯程的具体情况，甲⼄双⽅在平等、⾃愿的基础上协商⼀致，达成余下条款： ⼀、⼯程概况 ⼯程名称： ⼯程地点： 承包范围： 承包⽅式： 质量要求：GB50210-2001《建筑装饰装修⼯程质量验收规范》 ⼯期要求：12⽉8⽇前必须全部完成。
⼆、甲⽅⼯作 1、甲⽅设⽴该⼯程的项⽬部作为⼯地代表，负责履⾏本合同的相关事宜，全⾯负责现场的管理⼯作，对⼄⽅的⼯程质量、进度、⽤料、安全⽂明施⼯等⼯作进⾏监督、检查。
负责向⼄⽅提供临时⽔电。
三、⼄⽅⼯作 1、⼄⽅为驻地代表，常驻现场，负责履⾏合同范围内的应尽职责，按照甲⽅要求组织施⼯，保质、保量、按期完成施⼯任务，服从甲⽅⼯地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关⼯种间的交叉配合⼯作，竣⼯验收交钥匙前的成品保护⼯作由⼄⽅负责。
3、⼄⽅应⾃备施⼯所需⼯具。
4、未经甲⽅同意，不得擅⾃拆改原建筑结构或设备管线。
5、⼄⽅必须服从甲⽅管理⼈员在安全、技术、进度、质量、材料、劳动⼒、⽂明施⼯等诸⽅⾯的安排，保证⼯完⼚清;若⼄⽅拒绝或漠视甲⽅对上述要求管理，甲⽅可安排他⼈另⾏完成，费⽤由⼄⽅承担。
四、关于质量的约定 1、⼄⽅须严格按照甲⽅要求和施⼯图纸、作法说明及设计变更等进⾏施⼯，⼯程质量达到施⼯合同要求，相关质量验收规范(GB-50210、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本⼯程的质量评定验收标准。
2、如因⼄⽅原因造成质量不合格或不能通过验收，其返⼯费⽤由⼄⽅承担，⼯期不顺延。
施工合同(1)
工程施工合同书
甲方（全称）：
乙方（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.承包范围：报价内容项目（详见附件报价单）
4.承包方式：包工包料，由原材料不合格及施工安装上缺陷造成质量问题，由乙方负责施工返
修，并承担相关费用。
二、合同价款及付款规定
1.合同金额为：大写小写：
2.工程款支付方式：合同签订预付 %工程款，工程施工结束经甲方验收合格，7个工作日以内
乙方开具个点增值发票，费用一次性付清。
三、其他条款
1、施工日期至合同签定日期个工作日完成
1.甲方如未按合同要求付款，则乙方有权随时拆除所安装之设备、材料等。
2.本合同自签订之日起生效。
本合同一式贰份，均具有同等法律效力，甲乙双方各壹份。
甲方：乙方：
签字并盖章签字并盖章
日期：年月日日期：年月日。
施工承包合同范本（精选40篇）
施工承包合同范本（精选40篇）施工承包合同范本施工承包合同范本（精选40篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的施工承包合同范本（精选40篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
施工承包合同1甲方：____________________________________乙方：____________________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________工程地点：____________________________________工程内容：____________________________________二、工程承包范围承包范围：_____________________面积为准三、合同工期开工日期：_________年_________月________日坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：______年______月______号合同工期总日历天数：_________年_________月________日四、工期延误因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。
1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：__________县质量检测局为准（不包括材料质量）。
七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米工程预支款：￥____________万元竣工日付款：余下总金额的____________%工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。
2023施工承包标准合同1(边坡锚索施工承包单价)
施工承包合同1(边坡锚索施工承包单价)1. 合同缔约双方本合同由双方缔约：甲方：[施工单位名称]乙方：[业主单位名称]2. 合同目的本合同旨在规定乙方雇佣甲方进行边坡锚索施工的合作事项及相关费用。
3. 施工承包单价甲方承包边坡锚索施工的单价如下：•单位价格：[单价]•工程量计算标准：[具体标准]•工作完成后的验收标准：[具体标准]4. 工期甲方承包边坡锚索施工的工期约定如下：•施工起止时间：[起止时间]•工期延长约定：如因乙方原因导致工期延长，应按照双方商定支付相应的延期费用。
5. 施工责任和义务5.1 甲方的责任和义务：•按照合同约定的单价和工程量要求进行专业施工工作；•确保施工质量符合国家相关标准和规定；•配合乙方提供工程所需的文件、材料和交底等；•严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全；•工程竣工后，保持相应期限内的维修责任。
5.2 乙方的责任和义务：•提供施工所需的文件和材料；•协助甲方办理施工所需的手续；•配合甲方完成施工检查和验收工作；•如发现施工过程中存在问题，及时提出并与甲方协商解决。
6. 付款方式6.1 乙方应按照付款方式支付甲方相应费用：•工程开工前支付[比例]%作为预付款；•工程达到一定进度后支付[比例]%作为第一次进度款；•工程完成后支付[比例]%作为最终竣工款；•如工期和进度出现延误，乙方将按照延误部分进行相应扣款。
6.2 付款方式：[支付方式]7. 违约责任7.1一方违反本合同任何规定，给对方造成损失的，违约方应按照对方的损失承担相应的赔偿责任。
7.2如因不可抗力事件导致合同无法继续履行，双方不承担违约责任，但应及时通知对方，并协商解决办法。
8. 纠纷解决方式本合同的纠纷应由双方友好协商解决，协商不成的，双方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 其他事项9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，并作为双方共同遵守的法律文件。
9.2 本合同自甲方完成边坡锚索施工并经乙方验收合格后终止。
建设施工合同14篇_1
建设施工合同14篇建设施工合同篇1甲方（委托方）：___________签约时间：___________乙方（施工方）：___________签约地点：___________根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况1、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。
2、装饰施工地点：_______县（市、区）______路（小区）____幢____号（单元）____室。
3、住房结构：_____室______厅______结构，建筑面积______平方米。
4、装饰施工内容：详见《工程施工报价单》（附件一）和图纸。
5、承包采用下列第______种方式：（1）乙方包工、包全部材料（见附件三）；（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（见附件二、三）；（3）乙方包清工。
6、本工程由__________设计。
7、工期：工程期限______天，从________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。
二、工程价款及结算方式1、总价款：（大写）_______元（其中：人工费_____元，材料费______元，设计费______元，管理费_____%，计_____元，税金_____%，计______元）。
如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
2、付款方式（1）合同签订后_____天内，甲方支付总价款的____%计_____元；（2）木工进场当天，甲方支付总价款的_____%计_____元；（3）油漆进场当天，甲方支付总价款的_____%计______元；（4）尾款甲方应在本工程竣工验收合格后____日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务（一）甲方工作1、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记；确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取《住宅装修许可单》。
建设工程施工合同
建设工程施工合同建设工程施工合同范本（通用7篇）建设工程施工合同篇1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
矿山施工合同范本(一)与矿山施工合同范本5篇
矿山施工合同范本(一)与矿山施工合同范本5篇篇1矿山施工合同范本合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就矿山施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：XXXX4. 工程规模：XXXX二、承包方式及范围1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 承包范围：乙方负责施工范围内的全部工程内容，包括但不仅限于矿山开采、掘进、支护、排水、供电等。
三、工期及进度要求1. 工期：本工程计划自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束，共XX个月。
2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。
甲方有权对进度进行监督，并提出调整意见。
四、质量与验收标准1. 工程质量必须符合国家相关标准和甲方要求。
2. 验收标准：工程完成后，甲方会同乙方依据国家相关标准和甲方要求进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程总造价为人民币XX元整（￥XX）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方合同价款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX）。
剩余款项在工程验收合格后支付。
具体支付方式如下：（1）银行转账：甲方将款项转入乙方指定的银行账户。
（2）支票或汇票：甲方以支票或汇票的方式支付款项。
六、违约责任及赔偿1. 甲方如未按照合同约定支付款项，应自逾期之日起向乙方支付违约金，违约金按应付未付金额的日万分之五计算。
2. 乙方如未按照合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按合同总金额的百分之五计算。
同时，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。
3. 若因违约造成工程停工、窝工或延误工期，违约方应承担全部责任，并赔偿对方因此造成的全部损失。
七、不可抗力及风险分配1. 不可抗力：因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
酒店装饰工程施工合同发包人（甲方）（全称）承包人（乙方）（全称）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1#楼、2#楼酒店装饰工程1.4 承包范围：：1#楼、2#楼酒店装饰工程：其中不包括：全部门、防火门、墙纸墙布（但由乙方负责施工）、窗帘、家具、电视、空调、主电缆及主配电箱。
乙方施工负责范围：1#楼及2#楼地上一层和二层的装修、水电布设、灯具安装、洁具安装；主给排水、强弱电桥架安装,卫生间门、衣柜。
1.5 承包方式：固定价包干，乙方包工包料、包质量、包安全。
1.6 工程结构：框架结构。
2 工程质量：合格工程质量验收标准。
2.1 本工程质量应达到国家、专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。
2.2 室内环境约定标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2001）2.3 施工质量验收标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）以及相配套的相关工程质量验收规范、标准。
3 工期3.1 总工期：天（为日历工期，不包括春节休假日）3.2 开工日期：年月日。
3.3 竣工日期：年月日。
3.4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。
如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。
3.5 暂停施工（停工）甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。
如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。
乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。
甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。
3.6 工期顺延3.6.1 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。
（2）工程量增加、设计变更的。
（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。
（4）甲方未按时供应合同约定由甲方提供的材料和设备。
（5）由于非乙方原因停水停电累计48小时以上不能施工的。
（6）甲方未按时支付工程款的。
（7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。
（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。
因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。
4 设计4.1 设计图纸及技术文件的提供方式由甲方提供施工需要的设计图纸。
竣工后乙方向甲方提供竣工图纸、签证单等完整的竣工资料。
4.2 设计变更4.2.1 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。
乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。
4.2.2 已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。
4.2.3设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。
4.2.4涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。
5 工程价款5.1 本工程价款：元。
5.2 本工程价款可在出现下列情况时调整：（1）甲方确认的工程量增减。
（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。
（3）符合“3.6.1”约定的其他工期顺延条件之一的。
（4）双方约定的其他增减或调整。
5.4 工程价款支付5.4.1 乙方将2#楼客房水电管线、卫生间防水、客房吊顶（不包括油漆、涂料）施工完毕后甲方支付元；乙方将1#楼客房水电管线、卫生间防水、客房吊顶（不包括油漆、涂料）施工完毕后甲方支付元；5.4.2 年月日前甲方支付乙方5.4.3竣工验收合格后6个月内，甲方支付乙方；5.4.4余款于验收合格后12个月内付清；6 材料设备供应6.1 本工程由甲方供应的材料，乙方须在施工进度计划中明确订货时间和进场时间，并及时跟踪甲方是否在约定的时间内订货、进场。
6.2 本工程由乙方采购的材料、设备、成品、半成品，应按照约定材料样品标准进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。
如果采购的材料与样品不一致，甲方和监理单位有权要求乙方更换。
6.3 甲方供应和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。
甲方供应的材料设备经验收合格后，乙方负责保管。
6.4 本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。
样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。
6.5 双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
7 双方派驻本工程项目的代表7.1 甲方派驻本工程项目的代表为。
7.2乙方派驻本工程的项目经理为，是乙方在本工程项目中的代表。
7.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
7.4 甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。
8 双方权利8.1 甲方权利8.1.1 有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表，但应提前3日书面通知乙方。
撤换后代表的权责不变。
8.1.2 有权监督乙方履行各项合同义务。
8.1.3 有权审批乙方编制的施工进度计划。
8.1.4 有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收。
8.2 乙方权利8.2.1 有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前3日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。
8.2.2 有权监督甲方履行各项合同义务。
8.2.3 乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。
9 双方义务9.1 甲方义务9.1.1 按约定向乙方支付工程款。
9.1.2 协助乙方办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。
9.1.3 组织乙方和设计单位、监理单位进行图纸会审和技术交底工作。
9.1.4 提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。
9.1.5 提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。
9.1.6 提供施工所需水、电，保证施工期间的需要。
9.1.7 协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保障工程有序进行。
9.1.8 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
9.1.9 在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。
（2）破坏地面，层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
（3）强令乙方违章作业施工的其他行为。
（4）甲方负责消防的报建验收,。
凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。
9.2 乙方义务9.2.1 制定并组织落实施工进度计划。
9.2.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。
9.2.3 施工中发现有任何影响履行本合同的情形和事项以及其他隐患时，应及时书面通知甲方，以便甲方及时做出处理，未履行该义务的，承担由此造成的责任和损失。
9.2.3 安全施工9.2.3.1 应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。
非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。
9.2.3.2 必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险，在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。
9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。
9.2.3.4 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。
以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。
9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，负责工程成品保护工作。
9.2.5 负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。
10 工程验收10.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后24小时内以书面形式通知甲方代表验收，验收合格并经甲方代表在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。
10.2 竣工验收10.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。
甲方应在收到报告后7日内组织验收，并在验收后2日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。
乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。
10.2.2 甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。
10.2.3 竣工日期为乙方送交竣工验收报告，并经甲方和监理方确认验收合格的日期，竣工日期也视为保修起始日期。
10.2.4 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不得使用；如甲方强行使用，则视为竣工验收合格，由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。
10.2.5 因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。
10.2.6 竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。
甲方自收到报告和结算资料之日起15个工作日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。
甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的，应承担乙方相应的保管费和利息损失。
11 违约责任11.1 甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。
11.2 甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款3‰的违约金。
11.3 由于乙方责任延误工期的，每延误一日乙方应向甲方支付合同金额3‰的违约金；乙方向甲方支付延期违约金的同时，应向甲方额外支付因乙方原因造成的甲方支付监理方的延期监理报酬。
11.4 由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。
11.5 违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：（1）合同已无法履行。