工程罚款单

项目部对施工队罚款单

项目部对施工队罚款单项目部对施工队罚款单5篇项目部对施工队罚款单篇1罚款单致：砌体班组因你班组在运输加气混凝土砌块时，野蛮操作，在倾倒砌块时把砌体施工架体的钢管立杆砸弯，致使架体不稳固，也没有及时恢复、整修架体，存在不安全因素；再者，你班组拆除的外架包柱拉杆也没及时恢复，存在严重安全隐患。

（后附照片）经项目部研究决定，对你班组处以叁佰元（300）的处罚，以示警戒，望你班组认真对待安全管理，高度重视，确保安全施工。

现场总施工：安全员：接收人：#项目部2015.10.30罚款单致：砌体班组因你班组在砌体施工中时，违背项目部安全管理规定；1、作业工人不戴安全帽。

（后附照片）2、粉刷工人存在赤膊作业不文明行为。

（后附照片）经项目部研究决定，对你班组处以贰佰元（200）的处罚，以示警戒，望你班组认真对待安全管理，高度重视，确保安全施工。

安全员：现场总施工：接收人：###项目部2015.11.10罚款单致：幕墙班组因你班组在施工中时，违背项目部安全管理规定；1、作业工人不戴安全带。

（后附照片）2、电焊工人作业不使用接火工具。

（后附照片）经项目部研究决定，对你班组处以贰佰元（200）的处罚，以示警戒，望你班组认真对待安全管理，高度重视，确保安全施工。

安全员：现场总施工：接收人：世纪物流园项目部2015.11.10罚款单致：水电安装班组因你班组在安装施工中时，违背项目部安全管理规定；1、作业工人不戴安全帽。

（后附照片）2、存在赤膊作业不文明行为。

（后附照片）经项目部研究决定，对你班组处以贰佰元（200）的处罚，以示警戒，望你班组认真对待安全管理，高度重视，确保安全施工。

安全员：现场总施工：接收人：世纪物流园项目部2015.11.10罚款单致：抹灰班组因你班组在抹灰施工中时，违背项目部安全管理规定：作业工人不戴安全帽。

（后附照片）经项目部研究决定，对你班组处以贰佰元（200）的处罚，以示警戒，望你班组认真对待安全管理，高度重视，确保安全施工。

建筑工程安全罚款单

建筑工程安全罚款单一、违规行为描述根据《建筑工程安全管理条例》第X条第X款的规定，以下案件被定性为建筑工程违规行为：1. 在建筑工程施工过程中，未按照规定采取安全防护措施，存在严重的安全隐患；2. 在建筑工程施工现场存在违反安全操作规程及规范的行为；3. 在建筑工程施工过程中，未履行相关安全责任，导致工人人身安全和财产安全受到威胁；4. 未按照法律法规的规定查验和验收施工材料，使用不符合要求的材料。

二、违规行为记录根据现场勘验和相关证据，确认以下违规行为事实：1. 在建筑工程施工现场，未按照规定采取必要的安全防护措施，例如：围挡未搭设，未设置安全警示标识等，严重危及施工现场工人的人身安全；2. 施工现场存在多起违反安全操作规范的行为，例如：高处作业未佩戴安全带，电焊作业未设置防火措施等，存在较大的安全隐患；3. 建筑工程施工单位未履行安全管理责任，未安排专人负责安全事故预防和紧急处理工作，严重影响了工人的工作环境和施工安全；4. 施工材料验收不严格，存在大量不合格的材料使用，导致建筑工程的质量和安全受到威胁。

三、罚款依据根据《建筑工程安全管理条例》第X条第X款的规定，对上述违规行为，责令施工单位进行整改，并根据违规行为的严重程度进行罚款的处罚。

具体罚款依据如下：1. 违规行为一：罚款金额元；2. 违规行为二：罚款金额元；3. 违规行为三：罚款金额元；4. 违规行为四：罚款金额元。

四、整改要求根据《建筑工程安全管理条例》的规定，责令施工单位立即对上述存在问题进行整改，并在天内向有关管理部门提交整改报告。

整改要求如下：1. 立即搭设围挡并设置安全警示标识；2. 加强安全培训和教育，确保工人按照规范操作；3. 安排专人负责安全事故预防和紧急处理工作；4. 严格按照法律法规的要求查验和验收施工材料，禁止使用不符合要求的材料。

五、处罚决定根据上述违规行为及其严重性，决定对施工单位罚款总金额为元。

请施工单位在规定的时间内将罚款支付至相关账户，并将整改报告及支付凭证提交给有关管理部门。

工程罚款单1. 罚款单概述本文档旨在记录工程罚款单的相关信息。

工程罚款单是指在工程项目中，对参与该工程的单位或个人因违反合同约定、规章制度或施工规范而被处以罚款的单据。

2. 罚款事由工程罚款通常是由以下情况而产生：•工期延误：如在工程进展中，施工单位未能按照合同约定的工期完成工程任务，导致工程进度滞后，损害了其他相关方的利益，因而产生罚款。

•施工质量问题：如果施工单位在工程施工过程中出现了质量瑕疵、缺陷或者不符合相关规范的情况，导致工程质量不达标，会被处以罚款。

•安全问题：如工程项目中发生了安全事故，施工单位未能按照安全规范进行施工，导致人员伤亡或财产损失，将面临罚款。

•合同违约：当施工单位违反与业主或其他合同方签订的合同约定，如未按时交付材料、超出工程变更范围等，将被处以罚款。

3. 罚款标准罚款标准根据具体的工程项目、合同约定和违规行为的严重程度而定。

常见的罚款标准包括：•工期延误罚款：根据合同约定的工期和延误天数进行计算，一般以每延误一天的工程款项的一定比例作为罚款金额。

•施工质量罚款：根据施工质量问题的严重程度和修复成本进行计算，罚款金额可以是工程款项的一定比例或固定金额。

•安全事故罚款：根据事故的性质和后果进行评估，并结合合同约定的安全条款进行计算，罚款金额多为一定比例的工程款项。

•合同违约罚款：根据合同违约行为的性质和影响程度进行计算，罚款金额可以是工程款项的一定比例或固定金额。

4. 罚款单的编制和流程工程罚款单通常由业主或者监理单位编制，并经过项目管理部门或相关审批部门审核和批准。

具体的编制和流程如下：1.编制罚款单：根据罚款事由和罚款标准，项目管理人员或罚款单编制人员填写罚款单的各项信息，包括被罚款单位、罚款金额、罚款事由等。

2.审批和批准：编制完成后，罚款单需要通过审批流程，一般需要业主、监理单位及相关审批部门的批准，确保罚款决定的合法性和合理性。

3.送达和执行：经过批准后，罚款单会送达被罚款单位。

工程项目部罚款单

工程项目部罚款单
工程项目部罚款单
工程名称：XXX二期工程
施工单位：XXX
关联通知单02
被罚班组：瓦工班组
被罚事由：在20XX年4月18日的巡查中，甲方及监理部发现XXX没有围挡。

项目部已多次口头告知整改，并下发通知单。

但该班组口头答应却未整改，安全意识较差。

被罚依据：违反20XX年4月14日项目部下发的通知单第二部分第1条内容。

附图：
罚款金额：￥2000元
金额大写：贰仟元整
罚款方式：在下一次的进度支付款中直接扣除
整改要求：必须于20XX年4月19日整改完成，满足安全施工要求。

签发人：XXX项目部
签发日期：20XX年4月18日
注：本通知单一式二份，一联留项目部存档，一联下发接收人。

工程罚款单
工程名称：XXX二期工程
施工单位：XXX
关联通知单02
被罚班组：钢筋班组
被罚事由：在20XX年5月10日，钢筋工吊钢筋材料时夹跟钢筋垂直悬挂着，未及时取下就吊走。

安全意识较差。

被罚依据：违反20XX年4月14日项目部下发的通知单第二部分第1条内容“无夹物”原则。

附图：
罚款金额：￥2000元
金额大写：贰仟元整
罚款方式：在工程款中直接扣除
整改要求：塔吊上材料要遵循“牢固”、“少吊”、“无夹物”原则，提高安全意识。

签发人：XXX项目部
签发日期：20XX年5月11日。

工程施工罚款通知单

工程施工罚款通知单
尊敬的施工单位：
根据《中华人民共和国建筑法》及相关规定，经我司检查，发现贵
单位在进行XXX工程施工中存在以下问题：未按照规定提交相关资料、工程质量不符合要求、工程进度滞后等。

因此，我司依据合同约定，
决定对贵单位进行罚款处理。

具体罚款事宜如下：
1. 未按时提交相关资料，造成工程延误，即日起每日罚款XXX元，直至提交完整资料为止；
2. 工程质量不符合要求，需整改后方可进入下一阶段施工，并罚款XXX元；
3. 工程进度滞后，造成正常施工计划无法按时执行，罚款XXX元；
4. 如发现其他不符合合同规定的问题，将依合同约定进行相应罚款
处理。

请贵单位务必根据以上罚款事宜及时整改，避免再次发生类似问题。

对于已经罚款的金额，请贵单位按照约定时间及方式缴纳至指定账户，逾期未缴将按照合同规定予以处理。

特此通知，望贵单位重视并配合，如有疑问请及时与我司联系。

祝工程顺利完成，谨此通知。

XX建筑施工有限公司
日期：XXXX年XX月XX日。

建筑工程安全罚款单

建筑工程安全罚款单建筑工程安全罚款单罚款项目为了维护建筑工程的安全和保障人员的生命财产安全，根据《建筑法》和相关法律法规的规定，以下违规行为被认定为对建筑工程安全的威胁，对负有责任的单位和个人将进行罚款。

违规行为1：未按期进行安全检查根据《建筑法》第X条规定，建筑工程在施工过程中需要进行定期的安全检查，以确保施工过程的安全性和合规性。

负责监管建筑施工的单位或个人未按期进行安全检查的行为严重影响了施工工地的安全，对此将进行罚款。

罚款金额：元违规行为2：使用不合格的材料根据《建筑法》第X条规定，建筑工程在施工过程中使用的材料需要符合相关标准和要求，确保施工质量和工程安全。

负责采购和使用材料的单位或个人使用不合格的材料进行施工的行为危及了施工工程的安全性和质量，对此将进行罚款。

罚款金额：元违规行为3：违反施工计划和工序安排根据《建筑法》第X条规定，建筑工程需要按照施工计划和工序安排进行，以保证施工工程的有序进行。

负责组织施工的单位或个人违反施工计划和工序安排的行为对施工工程的安全和质量造成了严重影响，对此将进行罚款。

罚款金额：元违规行为4：未采取必要的安全防护措施根据《建筑法》第X条规定，建筑工程在施工过程中需要采取必要的安全防护措施，以确保施工工地的安全性。

负责施工的单位或个人未采取必要的安全防护措施的行为存在较高的安全风险，对此将进行罚款。

罚款金额：元罚款通知和缴纳方式以上违规行为的罚款通知将通过书面形式发送到负责单位或个人的办公场所或注册地质。

罚款金额需在收到通知的15个工作日内完成缴纳，逾期未缴纳将加收滞纳金。

缴纳方式：/支付银行转账请在缴纳时务必提供正确的缴款信息，并相应的罚款通知号码。

注意事项1. 接收到罚款通知后，请务必按照通知中的要求进行缴款，逾期将承担额外的滞纳金。

2. 如对罚款通知有任何异议，可在收到通知的15个工作日内提出书面申诉，逾期申诉将不予受理。

请广大建筑工程单位和个人通过加强安全意识，严格遵守相关法律法规和规定，共同维护建筑工程的安全，保护人员的生命财产安全。

工程罚款通知单(3套)

项目总工/日期
生产经理/日期
项目经理/日期
注明： 1、此扣款单一式三份：技术质量部部存根一份，项目商务部、扣款劳务（个人）各一份，扣款单严禁涂改； 2、扣款以现金形式每月上交项目财务部，否则月工程款不予签字，此单受罚单位不签字视为默认； 3、扣款单后附整改通知单、影像资料。
罚款通知单
班组： *组项目部于月日检查，发现你班组存在以下问题:
原
以 3000 元经济处罚。
因
望你劳务今后不再发生类似问题，同时我项目部要求你劳务在分项工程
验收前严格自检，合格后及时报项目部验收。如今后我项目再发现此类问题，
所产生的材料浪费、质量责任、后果及人材机整改等费用均由你劳务承担并
整改落实。
罚款金额（大写）：
叁仟元整（3000.00 元）
技术质量部经理/日期
接受处理人签字
工程负责人签字
备注
安全、进度、浪费、其它、罚款事由：
项目高空作业人员进入施工现场必须佩戴安全帽与安全带。经查，你部门个别人员有未佩戴安全帽的现象，脚手架安装时，施工人员安全帽未按规范佩戴 ,多次通知未整改，现给予严重警告，并对部门经理罚款 300 元。
罚款金额（元）：附件：
工程名称
罚款通知单
受罚单位
我项目技术质量部于 XXXX 年 XX 月 XXXXX 日，对贵单位劳务施工的
XXXXXXXXX 作业面检查时，发现以下严重质量问题：
1、梁板钢筋型号大小混用，未按图施工；
2、板钢锚固筋搭接长度过长，不符合规范要求；
受
3、16#楼螺杆洞封堵不密实、防水未按要求涂刷。
罚
针对此次问题，经项目部研究决定，给予你劳务施工的 XXXXXXX 楼，处

建筑工程安全罚款单模板

建筑工程安全罚款单模板
建筑工程安全罚款单模板
罚款单详情
罚款单号罚款日期罚款金额 -
-::-::-::-
001 -2023-01-01$1000 -
罚款原因
根据建筑工程安全管理条例，我们发现贵公司在以下方面存在违规行为：
1. 未按要求设置警示标志，造成工人误入危险区域；
2. 没有为工人提供足够的安全装备，导致工人在施工过程中受伤；
3. 未对施工现场进行必要的安全检查和整改。

基于以上事实，我们决定对贵公司进行罚款。

罚款依据
根据《建筑工程安全管理条例》第X条第X款，贵公司的违规行为严重影响了建筑工程施工的安全性和质量。

我们决定对贵公司进行罚款。

罚款途径
1. 罚款金额需在罚款通知书签收后的7个工作日内通过电汇方式支付到以下账户：
银行名称：X银行
账户名称：建筑工程安全管理局
账户号码：
2. 罚款通知书将会通过挂号信寄送到贵公司指定的地质。

请务必确保地质准确无误。

3. 如果对罚款有异议，贵公司可以在收到罚款通知书后的7个工作日内向建筑工程安全管理局提交书面申诉。

申诉材料将会在收到后进行审理。

注意事项
1. 请在指定的时间内支付罚款，否则我们将采取法律手段追缴罚款。

2. 如有疑问，请联系建筑工程安全管理局。

以上是建筑工程安全罚款单模板，如有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们。

感谢您的合作与支持！。

工程施工罚款单

工程施工罚款单尊敬的施工单位：根据我国相关法律法规和工程建设标准，为确保工程施工的质量和安全，维护人民群众的生命财产安全，我们对在工程施工过程中出现的不规范行为和违规操作进行罚款处理。

现将本次工程施工罚款单的具体情况告知如下：一、工程名称：某市某建设项目二、施工单位：某某建筑工程有限公司三、罚款原因：1. 质量问题：在施工过程中，发现部分工程质量不符合国家标准和行业规范，存在混凝土强度不足、钢筋焊接不牢固等质量问题。

经检测，这些问题可能导致工程在使用过程中出现安全隐患。

2. 安全问题：施工现场安全管理不到位，未按照施工方案和安全技术交底要求进行施工。

现场发现部分施工人员未佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，以及部分施工设备未进行定期检查和维护。

四、罚款金额：1. 质量问题：根据《建设工程质量管理条例》规定，对施工单位处以工程合同价款2%的罚款，共计人民币XX万元。

2. 安全问题：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对施工单位处以工程合同价款1%的罚款，共计人民币XX万元。

五、处罚决定：根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，我单位决定对某某建筑工程有限公司进行如下处罚：1. 质量问题罚款人民币XX万元，责成施工单位在规定时间内对不合格工程进行整改，并重新验收。

2. 安全问题罚款人民币XX万元，责成施工单位加强施工现场安全管理，对施工人员进行安全教育培训，确保施工安全。

六、处罚执行：施工单位应在接到本罚款单之日起15日内，将罚款金额支付至指定账户。

逾期不支付的，我单位将依法申请人民法院强制执行。

七、其他要求：1. 施工单位应认真吸取教训，加强工程质量和安全管理，确保工程顺利进行。

2. 施工单位应对本次罚款事项进行内部调查，查明原因，严肃处理相关责任人。

3. 施工单位应在整改期间，定期向我单位报告整改进展情况。

敬请施工单位予以配合，共同维护工程建设领域的良好秩序。

此致敬礼！某市建筑工程质量安全监督站年月日。

工程罚款通知单模板

工程罚款通知单模板尊敬的工程负责人：一、罚款事项1. 违规行为：贵单位在施工过程中，未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延期。

2. 罚款金额：根据《工程合同》第X条，贵单位应支付工程延期罚款人民币X元。

二、整改要求1. 请贵单位在接到本通知单之日起X个工作日内，按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期竣工。

2. 请贵单位在整改完成后，向我司提交整改报告，详细说明整改措施及完成情况。

三、处罚措施a) 停止支付工程款项，直至贵单位完成整改。

b) 按照合同约定，对贵单位处以每日X元的违约金。

c) 如情节严重，我司有权解除合同，并追究贵单位的法律责任。

四、其他事项1. 本通知单自送达之日起生效，贵单位应予以高度重视，确保整改到位。

2. 如贵单位对罚款事项有异议，可在接到本通知单之日起X个工作日内向我司提出书面申诉。

敬请贵单位积极配合我司的监督和检查工作，共同确保工程项目的顺利进行。

特此通知。

[公司名称][日期]尊敬的工程负责人：一、罚款事项1. 违规行为：贵单位在施工过程中，未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延期。

2. 罚款金额：根据《工程合同》第X条，贵单位应支付工程延期罚款人民币X元。

二、整改要求1. 请贵单位在接到本通知单之日起X个工作日内，按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期竣工。

2. 请贵单位在整改完成后，向我司提交整改报告，详细说明整改措施及完成情况。

三、处罚措施a) 停止支付工程款项，直至贵单位完成整改。

b) 按照合同约定，对贵单位处以每日X元的违约金。

c) 如情节严重，我司有权解除合同，并追究贵单位的法律责任。

四、其他事项1. 本通知单自送达之日起生效，贵单位应予以高度重视，确保整改到位。

2. 如贵单位对罚款事项有异议，可在接到本通知单之日起X个工作日内向我司提出书面申诉。

敬请贵单位积极配合我司的监督和检查工作，共同确保工程项目的顺利进行。

特此通知。

项目部工程质量问题罚款单

合同文档示例：项目部工程质量问题罚款单甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在施工过程中出现的工程质量问题，达成如下罚款协议：一、工程质量问题1.1 乙方在施工过程中，未能按照设计文件、施工规范和甲方的要求进行施工，导致工程质量不符合合同约定的质量标准。

1.2 乙方在施工过程中，未能遵守国家有关工程质量的法律、法规和标准，导致工程质量存在安全隐患。

二、罚款金额及支付方式2.1 甲方根据工程质量问题的严重程度，有权对乙方进行罚款，罚款金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。

2.2 乙方应在收到甲方发出的罚款通知之日起__________日内，将罚款金额支付至甲方指定的银行账户。

三、乙方责任3.1 乙方应立即对存在的工程质量问题进行整改，确保工程质量符合合同约定的质量标准。

3.2 乙方应承担因工程质量问题导致的甲方损失，包括但不限于甲方支付的整改费用、赔偿金、违约金等。

四、甲方责任4.1 甲方有权对乙方的整改情况进行检查，并要求乙方提供相关整改报告和资料。

4.2 甲方有权根据实际情况，要求乙方采取其他措施，以确保工程质量符合合同约定的质量标准。

五、违约责任5.1 如乙方未按照本协议的约定支付罚款，甲方有权从乙方的工程款中直接扣除。

5.2 如乙方未按照本协议的约定进行整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。

六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________ 乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日以上合同文档示例仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。

工程罚款通知单四篇

篇二：罚款通知单
安全生产事故、隐患、违章罚款通知单
安字第XX号
受罚单位（人员）：
惩罚原因
处罚
意见
罚款
罚款金额（大写）
伍仟元
罚款单签发部门（章）
年月日
受罚单位财务章
年月日
收款单位财务章
年月日
注：此通知单一式三份，盖章页交被检查单位，一联存根，二联上报。
签发人：收签人：
安全生产事故、隐患、违章罚款通知单
被处罚人：
项目经理：
注：本罚款单一式两份，被处罚班组一份，分公司财务科一份，无被处罚人签字，所罚款项在工程款支付时由财务直接扣除。
罚款单
工程名称
A地下车库
处罚时间
20XX-6-24
处罚班组
通风班组
处罚金额
2000元
处罚事由：通风班组在风道制作、安装过程中未按照要求对地面采取保护措施，导致车库部分地面损坏。另外风道吊杆弯曲不平直，影响施工质量。现要求该班组对地面采取保护措施，并对所有吊杆进行检查维修。
注：此罚款单一式三份，第一联工程管理部存档，第二联转经营核算部，第三联发被罚款单位；
工程罚款通知单
受罚单位
xxxx有限公司
工程名称
x#楼
罚款原因
1.实测实量工作未开始。
2.西单元七层顶板卫生间降板棱角破损严重。
3.东单元八层墙棱角破坏无人修补，墙面无人擦灰且不及时。
4.外架钢筋材料乱放。
5.七层顶板钢筋外露。
被处罚人：
项目经理：
注：本罚款单一式两份，被处罚班组一份，分公司财务科一份，无被处罚人签字，所罚款项在工程款支付时由财务直接扣除。
1.实测实量工作未开始。

工程施工罚款单

工程施工罚款单
施工单位：XXX工程有限公司罚款单号：2022-001
施工地点：XXX项目工地罚款时间：2022年1月1日
尊敬的施工单位：
根据我方对您公司在XXX项目工地进行的施工工作的监督和检查，发现以下问题：
1. 未按照规定完成工程前期准备工作，包括但不限于未进行足够的
施工方案论证、资料准备不完善等，违反了《施工管理条例》第X条
第X款的规定。

罚款金额：XXX元
2. 在施工过程中，未按照相关规范要求进行现场防护措施的搭建和
使用，导致施工现场存在安全隐患，违反了《建设工程安全生产管理
条例》第X条的规定。

罚款金额：XXX元
3. 未严格落实施工人员资质要求，使用未经培训和考核合格人员从
事高风险工种的作业，违反了《建筑施工人员管理条例》第X条的规定。

罚款金额：XXX元
4. 未按照合同约定的工期完成工程，造成工程延误，影响了整体进度，违反了合同约定。

罚款金额：XXX元
根据以上问题，我方决定对贵公司进行罚款。

共计罚款金额为XXX元（大写：人民币XXX元整）。

请贵公司于罚款通知签发之日起，十个工作日内，将罚款金额汇入我方指定账户。

若您对罚款事项有任何异议，请您于接到通知之日起五个工作日内书面向我方提交相关材料及理由。

逾期未提异议将视为贵公司默认接受罚款决定。

请贵公司严格按照规定履行罚款义务，如有拖欠款项，我方将依法采取相应措施，包括但不限于申请强制执行等。

谢谢您的合作！
XXXX建设监督机构
联系人：XXX 电话：XXX
地址：XXX省XXX市XXX区XXX街道XXX号。

工程罚款单(完整版)

工程罚款单（完整版）编号：2021/XXX/001日期：YYYY年MM月DD日被罚单位：XXXXXXXXX工程有限公司根据工程施工管理规定，经核查，您公司在工程建设中存在以下违规行为：1. 施工进度延误：根据合同约定，您公司应在YYYY年MM月DD日前完成工程A的施工，但经实地检查，工程A至今尚未完工。

根据合同第X条第X 款，您的公司延误完成工期，违约责任由您承担。

2. 施工质量不达标：根据工程验收报告，工程B存在以下质量问题：（列举具体问题），违反了合同第X条对质量要求的规定。

根据合同第X条第X款，您的公司应对这些质量问题进行整改，并承担相应的违约责任。

3. 安全生产违规行为：根据监督抽查和内部检查结果，发现您公司在工程C的施工过程中存在以下安全生产违规行为：（列举具体问题），违反了合同第X条对安全生产的规定。

根据合同第X条第X款，您的公司应对这些违规行为进行整改，并承担相应的违约责任。

基于以上违规行为，我单位根据工程管理规定，决定对您公司做出如下罚款决定：1. 罚款金额：根据合同第X条第X款，针对工程A的延误完成工期，我们将按照每日XXXX元的标准，自YYYY年MM月DD日起至实际完工日止，以延误天数计算，共计罚款XXXX元。

2. 罚款方式：您的公司应在收到本罚款通知书后的十个工作日内，将罚款金额支付至我单位指定的银行账户。

请务必在缴纳罚款时注明公司名称和罚款编号，以确保款项准确到账。

3. 罚款期限：罚款截止日期为YYYY年MM月DD日，逾期未缴纳的，我们将视为您公司拒绝履行合同义务，我单位将保留追究其他法律责任的权利。

特此通知。

此致XXX工程监督部门备注：1. 如对本处罚决定有异议，请于收到本通知之日起十个工作日内向我单位提出书面申请，并提供相关证据及合理解释。

2. 若您的公司按要求整改，并提交整改报告，并经我单位验收合格，则本罚款决定可予以撤回。

3. 请您务必遵守合同规定和相关法律法规，确保工程建设的顺利进行。

施工工程罚款单通知(3篇)

第1篇尊敬的施工单位：根据我国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，为确保施工工程的质量、安全、环保，维护公共利益，我单位在施工过程中对贵单位进行了现场检查。

经查，贵单位在施工过程中存在以下违规行为，现依法予以处罚，特此通知如下：一、违规行为及处罚依据1. 违规行为：施工过程中未按照设计文件和施工图纸进行施工，擅自改变设计内容。

处罚依据：《建筑法》第五十九条：违反本法规定，擅自改变设计文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款。

2. 违规行为：施工现场安全防护设施不完善，存在安全隐患。

处罚依据：《建设工程质量管理条例》第五十七条：施工单位未按照规定设置安全防护设施，或者未按照规定对施工现场进行安全管理，造成安全事故的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款。

3. 违规行为：施工现场环保措施不到位，排放污染物超过标准。

处罚依据：《环境保护法》第六十六条：违反本法规定，排放污染物超过国家或者地方规定的排放标准的，责令限期治理，处二万元以上二十万元以下的罚款。

二、处罚决定根据以上违规行为及处罚依据，我单位决定对贵单位作出以下处罚：1. 责令改正：立即停止违规行为，按照规定进行整改。

2. 罚款：根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《环境保护法》的相关规定，对贵单位处以罚款人民币五万元整。

三、缴纳罚款及整改要求1. 罚款缴纳：请贵单位在接到本通知之日起五个工作日内，将罚款人民币五万元整缴纳至以下账户：开户银行：XX银行账户名称：XX市建设局账号：1234567890123456782. 整改要求：请贵单位在接到本通知之日起十个工作日内，提交整改方案及整改落实情况报告，并确保整改措施落实到位。

四、其他事项1. 如贵单位对处罚决定有异议，可在接到本通知之日起五个工作日内向我单位提出书面申诉。

2. 如贵单位逾期未缴纳罚款，我单位将依法采取强制措施，包括但不限于申请法院强制执行。

敬请贵单位予以重视，严格遵守国家法律法规，确保施工工程的质量、安全、环保。

建筑工地施工安全罚款单

上述罚款，请：
商务部从工程款中扣除
签发单位：
（章）
项目负责人：
提出人：
签发：
日期：
注：本罚款单一式三份，被处罚单位一份，签发单位一份，扣款单位一份
施工安全罚款单
安全质量进度其他编号：HD-AQ-2023-004
项目名称
梦工程1号厂房
检ห้องสมุดไป่ตู้组
项目安监部
施工单位
XXX工程有限公司
检查日期
2023.7.12
处罚事由：经安监部巡查发现，你司挖机司机黄群波上班途中为抄近路翻过栅栏从基坑5米高处往下攀爬违规作业，存在重大的安全隐患；项目部已多次提出要求整改，禁止违规作业，依据公司机械设备管理制度罚款1000元。

工程不按合同完成的罚款单

工程不按合同完成的罚款单
尊敬的承包商：
根据双方签订的工程合同条款，贵公司负责施工的某工程项目应在合同约定的工期内完成。

然而，截至目前，该工程项目的施工进度严重滞后，未按照合同约定的时间节点完成相应的工程量。

鉴于此，我方依据合同条款，对你公司进行如下罚款：
一、罚款金额
根据合同约定，工程延期罚款金额为每延期一天，罚款相当于工程合同总金额的0.5%。

截至目前，贵公司工程延期已超过合同约定的工期200天，故罚款金额为工程合同总金额的100万元。

二、罚款原因
1. 贵公司未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延期。

2. 贵公司在施工过程中，未能严格按照合同约定的施工方案、技术要求和安全标准进行施工，影响了工程进度。

3. 贵公司未能按照合同约定，及时解决工程中的问题，导致工程进度受阻。

三、罚款方式
1. 贵公司应在接到本罚款单之日起15日内，将罚款金额支付至我方指定的银行账户。

2. 如有异议，贵公司可在接到罚款单之日起15日内向我方提出书面异议，我方将依据合同条款进行核实。

3. 逾期未支付罚款的，我方将依法保留追究贵公司法律责任的权利。

四、其他事项
1. 贵公司应按照合同约定的施工进度，加大施工力度，确保工程按时完成。

2. 贵公司应严格按照合同约定的施工方案、技术要求和安全标准进行施工，确保工程质量。

3. 贵公司应主动与我方沟通，及时解决工程中的问题，确保工程进度不受影响。

特此通知。

敬请予以遵守。

合同甲方：（签名）
年月日。