安全文明施工措施费补充协议
工程安全文明施工措施费计取合同
工程安全文明施工措施费计取合同甲方：（建设单位全称）乙方：（施工单位全称）为确保工程施工过程中人员生命和财产安全，维护社会公共利益，避免和减少环境污染，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》及有关规定，遵循平等、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就工程安全文明施工措施费的计取和使用达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：1. 安全文明施工措施费是指按照国家有关规定，乙方为施工现场安全文明施工所采取的措施所发生的费用。
2. 安全文明施工措施费由乙方负责计取，并按照本合同约定的方式和标准向甲方支付。
3. 安全文明施工措施费应单独列账，专款专用，不得挪作他用。
三、费用计取1. 费用计取方式：按照建筑面积计算，每平方米（）元，总费用为（）元。
2. 费用计取标准：按照本合同约定的费用计取方式和标准，乙方在收到开工通知后，向甲方提交安全文明施工措施费的计取计划，经甲方审核同意后，由甲方按照约定的时间和方式向乙方支付。
四、费用使用1. 乙方应按照国家有关规定和合同约定，将安全文明施工措施费用于施工现场的安全防护、文明施工等方面。
2. 乙方应制定详细的安全文明施工措施，并指定专人负责实施。
3. 乙方应定期对施工现场进行安全文明施工检查，及时发现和消除安全隐患，确保施工现场的安全文明施工。
4. 甲方有权对施工现场的安全文明施工进行检查和监督，如发现乙方未按照合同约定使用安全文明施工措施费，甲方有权要求乙方限期整改，并视情况扣减或停止支付安全文明施工措施费。
五、责任和义务1. 乙方应按照国家有关规定和合同约定，认真履行安全文明施工措施费的计取和使用责任，确保施工现场的安全文明施工。
2. 甲方应按照合同约定及时支付安全文明施工措施费，并有权对施工现场的安全文明施工进行检查和监督。
3. 甲方和乙方应积极配合，共同维护施工现场的安全文明施工秩序。
安全文明施工费协议
甲方（以下简称“施工方”）：__________
乙方（以人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方在施工过程中提供安全文明施工服务事宜，达成如下协议：
一、安全文明施工内容
1.1甲方应按照施工图纸、施工规范和安全生产的要求，编制安全文明施工方案，并报送乙方备案。
1.2甲方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责，确保施工安全。
1.3甲方应严格按照国家有关规定，为施工人员提供安全防护用品，并监督施工人员正确使用。
1.4甲方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，确保施工现场的安全文明施工。
三、违约责任
3.1甲乙双方应严格遵守本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
3.2如甲方未按照约定提供安全文明施工服务，乙方有权要求甲方在规定时间内整改，并按照实际损失向乙方支付赔偿金。
3.3如乙方未按照约定支付安全文明施工费，甲方有权暂停施工，并要求乙方在规定时间内支付，逾期未支付的，甲方有权解除本协议。
四、争议解决
4.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定
5.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至施工完毕之日止。
5.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
1.5甲方应做好施工现场的环境保护工作，严格按照国家环保法规的要求，控制施工现场的噪音、粉尘、废水等污染物排放。
安全文明增加费补充协议书
安全文明增加费补充协议书甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因工程实际需要，双方同意对原合同中关于安全文明施工措施费用的条款进行如下补充：一、增加费用的范围及用途1. 本次补充协议所涉及的安全文明增加费用，将专项用于提升施工现场的安全防范措施、改善工人居住环境、增设安全警示标识、购买安全防护用品等方面。
2. 增加费用的具体范围包括但不限于：施工现场围挡的加固、防尘降噪设施的增设、安全监控设备的升级、应急救援物资的配备等。
二、增加费用的金额经甲乙双方协商一致，本次安全文明增加费用总额为人民币____元（大写：______________________元整）。
三、支付方式1. 甲方应按照以下方式向乙方支付安全文明增加费用：- 首期付款：在本补充协议签订后__个工作日内，甲方需支付增加费用总额的__%。
- 尾款支付：在安全文明施工措施全部到位并通过甲方验收后的__个工作日内，支付剩余的增加费用。
2. 乙方应在收到每期款项后的__个工作日内，向甲方提供等额的合法税务发票。
四、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付增加费用，应按未付金额的日千分之__计算滞纳金。
2. 如乙方未按约定时间完成安全文明施工措施，或未达到约定的标准，应承担违约责任，并按未完成部分的__%支付违约金。
五、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________法定代表人或授权代表签字：________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：________________法定代表人或授权代表签字：________________ 日期：____年__月__日。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
建设工程施工补充协议5篇
建设工程施工补充协议5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，甲乙双方就原建设工程施工合同未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________二、协议范围本协议为原建设工程施工合同的补充，涉及工程变更、工期调整、造价调整、付款方式等方面的内容。
三、工程变更1. 甲方在施工中需要对原设计进行变更时，应提前书面通知乙方，并附相关变更图纸及说明。
乙方应按甲方要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷，应及时通知甲方。
甲方核实后，应出具变更图纸或变更指令。
因此产生的工程量变化及造价调整，双方应另行签订补充协议。
四、工期调整1. 如因甲方原因导致工程延期，应书面通知乙方，并相应顺延工期。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 双方应共同努力确保工程按期完工。
如遇特殊情况需调整工期，应签订书面补充协议。
五、造价调整1. 工程造价调整原则：遵循国家及地方相关法规，按照原合同约定及本补充协议进行调整。
2. 工程造价调整事项：包括设计变更、工程量增减、材料价格调整等。
3. 乙方在工程实施过程中需对原报价进行调整时，应提前提交调整报告，经甲方审核同意后进行调整。
六、付款方式1. 甲方按以下节点向乙方支付工程进度款：基础完工、主体结构封顶、竣工验收合格、结算审核完毕等。
2. 乙方在申请付款时，应提供等额正式发票及相应工程进度报告。
3. 工程竣工验收合格后，双方进行结算审核，确定最终结算价款。
结算完毕后XX个月内，甲方支付至结算价款的XX%，剩余XX%作为质保金，待工程保修期满无质量问题后支付。
工-013补2--(电建)万和春天住区安全文明措施费扣回协议刘景文
建设工程安全防护文明施工措施费补充协议
发包人（甲方）：保定景欣房地产开发有限公司
承包人（乙方）：中国电建市政建设集团有限公司经招投标，甲方将万和春天住区一、二标段项目交由乙方承包建设。
经双方协商，现就安全防护文明施工措施费（以下简称安措费）的抵扣事宜达成一致如下：
一、万和春天住区一、二标段项目总造价为172353580.59元整（大写：壹亿柒仟贰佰叁拾伍万叁仟伍佰捌拾元伍角玖分），依据保定市住房和城乡建设局市建字[2013]第63号文件规定，建设工程安全防护文明施工措施费缴费金额共计3447073元整（大写：叁佰肆拾肆万柒仟零柒拾叁元整），该费用由甲方按照保定市住房和城乡建设局相关文件要求提前存入乙方的“建设工程安全措施费结算账户”，乙方向甲方提供与总包合同相同的等额发票。
二、该费用由乙方依据保定市住房和城乡建设局市建字[2013]第63号文件规定分阶段领取，甲方将该费用按以下形象进度付款节点从工程进度款中予以抵扣：
（一）第二次支付工程款时，扣回该费用的30%，金额为1034121.9 元，大写：壹佰零叁万肆仟壹佰贰拾壹元玖角整；
（二）住宅楼主体封顶后，扣回该费用的70%，金额为2412951.1 元，大写：贰佰肆拾壹万贰仟玖佰伍拾壹元壹角整；
三、如因乙方原因导致总包合同的解除，乙方需无条件的全额返还此安措费。
四、本补充协议壹式陆份，甲乙双方各执叁份，经双方签字盖章之日起生效。
附件：保定市住房和城乡建设局市建字[2013]第63号文件
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：
年月日年月日。
安全文明施工费用合同
安全文明施工费用合同第一篇范文：合同编号：__________合同履行地：中华人民共和国___________省/市/自治区甲方（发包方）：_______________乙方（承包方）：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行安全文明施工费用管理的事宜，达成如下协议：一、合同范围1.1 乙方作为承包方，承担本项目的施工安全文明费用管理工作。
1.2 乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，负责本项目的安全文明施工费用的筹集、使用、监督和管理工作。
1.3 乙方应确保本项目的安全文明施工费用专款专用，严格按照国家规定的范围和标准使用。
二、合同金额2.1 本项目的安全文明施工费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 乙方应在本合同签订后____个工作日内，将安全文明施工费用一次性足额缴纳至甲方指定的账户。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
3.2 在合同有效期内，乙方应严格按照合同约定和国家相关法律法规的要求，开展安全文明施工费用管理工作。
3.3 合同期满后，乙方应将安全文明施工费用的使用情况向甲方进行审计和评估，审计和评估合格的，甲方应支付乙方合同约定的服务费用。
四、合同的变更和解除4.1 合同变更或解除应由双方协商一致，并以书面形式确认。
4.2 合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的合同内容，继续履行合同义务。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同履行地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
安全文明施工措施费支付协议
安全文明施工措施费支付协议本协议由以下各方于日期签署：甲方：（施工单位/发包方）地址：联系电话：乙方：（施工单位/承包方）地址：联系电话：丙方：（监理单位/第三方）地址：联系电话：鉴于：1. 甲方作为施工单位/发包方，在项目施工过程中，需采取安全文明施工措施，确保施工作业过程中的人身安全和财产安全。
2. 乙方作为施工单位/承包方，应按照国家相关法律、法规和技术标准要求，履行安全文明施工的责任。
3. 丙方作为监理单位/第三方，负责对施工现场的安全文明施工措施进行监督和检查，确保施工过程的安全性和合规性。
基于上述背景，各方达成以下协议：第一条：支付费用1.1 乙方在施工过程中，负责组织实施安全文明施工措施，并支付相关费用。
具体费用由丙方进行评估，并按以下约定支付给乙方。
1.2 安全文明施工措施费用包括但不限于人员培训费、安全设备购买费、施工现场警示标识费、施工管控费等。
1.3 乙方应提供相关费用的发票、票据或其他合法有效的证明文件，以便甲方进行核实和付款。
第二条：费用评估和支付程序2.1 乙方应将安全文明施工措施费用的评估工作委托给丙方进行。
评估内容包括费用项目、费用标准和总额等。
2.2 甲方在收到丙方出具的费用评估报告后，根据评估结果和协议约定，将费用支付给乙方。
2.3 乙方应在收到甲方支付费用后的五个工作日内，开具发票并交予甲方。
2.4 若乙方未按时提供发票或与实际情况不符合，甲方有权暂停支付相关费用，并要求乙方进行补充和修改。
第三条：安全文明施工措施费用的变更3.1 如因施工过程中发生设计变更、工期延长、材料价格波动等原因，导致安全文明施工措施费用发生变化，应及时进行调整。
3.2 变更费用应通过协商确定，并由丙方重新评估后，签署变更协议，并报批给甲方和乙方。
3.3 若费用的实际发生金额小于评估金额，甲方有权要求退回差额；若费用的实际发生金额大于评估金额，乙方应及时补足差额。
第四条：履行责任和违约责任4.1 甲方应按照协议约定及时支付安全文明施工措施费用，并提供必要的支持和协助，确保施工顺利进行。
工程安全文明施工措施费计取合同2篇
工程安全文明施工措施费计取合同2篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本工程的安全文明施工措施费用计取事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：____________________1. 费用内容：本工程的安全文明施工措施费包括安全施工、文明施工、环境保护等方面的费用。
具体包括但不限于安全设施的设置、维护、更新，施工现场的清洁、绿化，扬尘治理等。
2. 计取标准：按照相关法律法规及地方标准，结合本工程实际情况，经甲乙双方商定，安全文明施工措施费按工程总造价的____%计取。
3. 计取方式：安全文明施工措施费与工程进度款同步支付。
甲方在支付工程进度款时，按实际完成工程量计算费用，并向乙方支付。
三、安全文明施工要求1. 乙方应严格遵守国家及地方有关安全文明施工的法律、法规及标准，确保施工现场安全、文明、整洁。
2. 乙方应制定详细的安全文明施工方案，报甲方备案。
方案应包括施工现场布置、安全防护措施、扬尘治理等内容。
3. 乙方应按规定设置安全设施，如临时用电、脚手架、起重机械等，确保施工现场安全。
4. 乙方应负责施工现场的清洁、绿化工作，确保施工现场整洁有序。
5. 乙方应对施工现场的扬尘进行治理，采取有效措施防止扬尘污染。
四、责任与义务1. 甲方应按本合同约定支付安全文明施工措施费。
2. 乙方应确保施工现场的安全文明施工，如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应责任。
3. 甲方有权对乙方的安全文明施工进行监督检查，如发现乙方违反本合同约定，甲方有权要求乙方整改。
4. 甲方应及时向乙方提供必要的支持和帮助，确保施工现场的安全文明施工。
安全文明措施费用协议书2024年
安全文明措施费用协议书2024年合同编号：__________地址：____________________联系方式：__________________地址：____________________联系方式：__________________鉴于甲乙双方就安全文明措施费用及相关事项达成一致，为确保工程项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经甲乙双方友好协商，特订立本协议，以共同遵守。
第一条协议目的甲乙双方签订本协议，旨在明确安全文明措施费用的支付、使用及管理，确保工程项目安全、文明、顺利进行。
第二条费用范围本协议所称安全文明措施费用，包括但不限于：施工现场的安全防护设施、文明施工设施、环保设施、临时设施、安全培训、环境保护、节能减排等费用。
第三条费用支付1.甲方应根据工程项目的实际需求，按照国家及地方相关规定，按时足额支付安全文明措施费用。
2.甲方支付安全文明措施费用时，应将费用支付至乙方指定的账户，并注明款项用途。
3.甲方未按时支付安全文明措施费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。
第四条费用使用1.乙方应严格按照国家及地方相关规定，合理使用安全文明措施费用，确保工程项目的安全、文明施工。
2.乙方应建立健全内部管理制度，对安全文明措施费用的使用进行有效监管，确保专款专用。
3.乙方应定期向甲方报告安全文明措施费用的使用情况，并接受甲方的监督。
第五条费用调整1.如遇国家及地方政策调整，导致安全文明措施费用发生变动，甲乙双方应按照新政策执行。
2.如因工程项目实际情况发生变化，需调整安全文明措施费用，甲乙双方应协商一致，签订补充协议。
第六条违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本协议总金额的_____%。
2.乙方未按照约定使用安全文明措施费用，甲方有权要求乙方限期改正，逾期不改的，甲方有权解除本协议。
安全文明施工措施费支付协议书
安全文明施工措施费支付协议甲方：***电气有限公司乙方：***建筑工程有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于2018年8月10日签订的主合同，特制定本补充协议如下：一、安全文明施工措施费的计取本工程暂定价位300万元（大写：叁佰万元），其中应计取安全文明措施费用为11 万元。
该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。
二、甲方的责任、权利和义务1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。
5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
三、乙方的责任、权利和义务1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。
2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。
3、乙方主要负责人的职责①建立、健全本单位安全生产责任制，健全组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。
②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。
③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。
④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。
4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。
5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。
建筑工程安全措施费合同3篇
建筑工程安全措施费合同3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建筑工程安全措施费用事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：建筑工程安全措施费用承包事宜。
承包方式：根据施工图纸及工程要求实施安全措施工程。
承包内容：安全文明施工、安全教育培训等相关的安全防护措施。
二、合同目的和原则本合同旨在明确甲乙双方关于建筑工程安全措施费用的约定，确保双方权益，保障工程项目的顺利进行。
本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同遵守。
三、安全措施费用及支付方式1. 费用总额：人民币______元（大写：______元整）。
具体费用明细如下：安全文明施工费用______元，安全教育培训费用______元等。
费用总额包括但不限于所有相关费用。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付乙方安全措施费用：合同签订后支付合同总额的_____%作为预付款；工程竣工并通过相关验收后支付余款。
四、双方职责和义务1. 甲方职责和义务：甲方应按时支付安全措施费用；提供施工图纸及相关资料；确保施工现场符合安全文明施工要求。
2. 乙方职责和义务：乙方应按照施工图纸及工程要求进行施工；确保施工现场安全文明施工；完成安全教育培训等工作；遵守相关法律法规和甲方规章制度。
五、安全施工要求与保障措施1. 乙方应制定详细的安全施工方案，确保施工现场安全设施完善、有效。
2. 乙方应定期进行安全教育培训，提高施工人员安全意识。
3. 乙方应建立安全生产管理制度，确保施工现场安全生产责任落实。
4. 甲方有权对施工现场进行安全监督，提出整改意见。
安全文明施工措施费支付协议书
安全文明施工措施费支付协议书第一篇范文：合同编号：_______甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为工程项目（以下简称“项目”）的施工单位，乙方为项目的业主或开发商，为确保项目在施工过程中符合安全文明施工的要求，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方支付安全文明施工措施费（以下简称“措施费”）的事宜，达成如下协议：一、措施费的定义与计算1.1 措施费是指甲方为保证项目施工安全、文明、环保和质量，按照相关法律法规、规范标准及甲方要求，在施工过程中发生的一切非工程实体项目的费用。
1.2 措施费的计算依据为国家相关法律法规、规范标准及甲方要求，由甲方根据实际施工情况按照乙方提供的计算公式进行计算。
二、措施费的支付2.1 甲方应在项目开工前向乙方支付措施费，支付金额双方根据实际情况协商确定。
2.2 甲方支付措施费后，乙方应按照合同约定向甲方提供相关服务，确保项目施工安全、文明、环保和质量。
2.3 乙方应按照合同约定合理使用措施费，确保费用专款专用，不得挪作他用。
三、措施费的调整3.1 措施费如需调整，双方应协商一致，并签订补充协议。
3.2 调整措施费的因素包括但不限于政策变动、市场行情变化、工程规模调整等。
四、违约责任4.1 甲方未按约定支付措施费的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×逾期天数×日利率。
4.2 乙方未按约定提供相关服务或未合理使用措施费的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
施工补充协议范本5篇
施工补充协议范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方已经签署了一份关于_________________________项目的施工合同，现根据工程实际情况及双方共同协商，就原合同未尽事宜达成以下补充协议：一、背景及原则本补充协议旨在明确双方在施工过程中涉及的具体事项及权利与义务。
本着平等互利、诚实守信的原则，确保工程顺利进行。
二、工程概况详细描述工程的名称、地点、内容、规模及实施时间等，与主合同条款相一致。
三、调整事项及内容1. 工期调整：根据实际施工情况，对原合同约定的工期进行相应调整。
具体调整细节如下：（此处详细列出工期调整的具体内容，包括延期或提前的时间、原因等）2. 工程造价调整：根据材料价格波动、设计变更等因素，对原合同约定的工程造价进行适当调整。
具体调整方法：_________________________。
3. 施工质量及验收标准：补充有关施工质量、验收标准及具体验收方法的约定。
确保工程达到设计要求和国家标准。
四、合同条款的补充与修改对原合同中未尽事宜进行补充，并对部分条款进行修改，具体条款如下：1. 付款方式：根据工程实际进度和双方协商，调整付款方式及比例。
包括预付款、进度款、结算款等的支付时间、比例及支付方式等。
2. 违约责任：明确双方在合同履行过程中的违约责任及处理方式。
包括工期延误、质量不达标等情况下的责任承担方式。
3. 争议解决：约定在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
4. 其他条款：根据实际情况，补充有关安全施工、保密协议、保修责任等方面的约定。
五、合同履行与监督1. 双方应严格遵守本补充协议及原合同的各项约定，确保施工顺利进行。
2. 双方应建立健全的沟通机制，确保信息的及时传递与反馈。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和安全。
安全防护文明施工措施费用托管协议
协议编号：安全防护文明施工措施费用托管协议工程名称：建设单位：甲方（项目建设单位）：名称：法定代表人（负责人）：地址：联系人：联系电话：乙方（项目专项资金托管银行）：名称：法定代表人（负责人）：地址：联系人：联系电话：依据市人民政府办公室文件精神和《工程安全防护、文明施工措施费用使用监督协议》，为促使该项目的顺利实施，防范和控制本项目专项资金风险，甲方委托乙方为本项目安全防护、文明施工措施费资金托管人。
甲方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议及履行本协议项下的全部义务。
甲、乙双方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一章托管账户开立及管理第一条托管账户开立在本协议签署时，甲方授权乙方在“中国工商银行股份有限公司**分行**市建筑工程安全防护、文明施工措施费资金托管账户”（账号：）下以甲方名义开立托管子账户（户名：账号：），用于对本协议项下的托管资金进行托管，并进行明细核算。
为方便甲方按建筑项目进行核算，乙方可根据甲方的要求为甲方在托管子账户下按项目开立三级托管子账户。
开立托管子账户时，甲方应向乙方出具《委托开户通知书》，《委托开户通知书》应加盖甲方的预留印章，乙方以《委托开户通知书》为依据开立托管子账户。
第二条资金所有权在托管期间，托管子账户内的资金所有权归属于甲方，产生的利息亦归甲方所有，乙方对托管子账户内的全部款项仅享有代管的权利和义务。
甲方授权乙方在银行结息日或托管子账户销户后将利息直接支付至指定的账户（户名：），账号：）。
第三条托管账户管理在托管期间，托管子账户由乙方管理，以上账户不得提现。
乙方根据本协议约定的合规指令办理资金支付，不擅自动用账户资金。
第二章托管职责、期限和金额第一条乙方作为托管银行，应履行以下职责：（一）开立托管子账户保管托管资金，确保资金安全；（二）根据本协议约定的合规指令及监督标准办理资金支付；（三）及时向甲方披露托管资金的相关信息。
安全文明措施费支付协议书
安全文明措施费支付协议书甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方委托乙方进行位于_________________的工程项目（以下简称“项目”）的施工工作，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就项目施工过程中的安全文明措施费用支付事宜达成如下协议：一、安全文明措施费用的标准与总额根据国家及地方有关规定，结合本项目的实际情况，甲乙双方协商一致，确定安全文明措施费用按照以下标准计算：1. 安全文明措施基本费用；2. 现场安全防护设施费用；3. 文明施工相关设施费用；4. 其他必要支出。
上述费用总额为人民币________元（¥________），具体支付方式和时间节点将在下文详细说明。
二、安全文明措施费用的支付条件乙方应在项目施工前制定详细的安全文明施工方案，并经甲方审核批准。
乙方必须严格按照方案执行，确保施工现场的安全与文明。
三、支付方式与时间节点1. 预付款：甲方在合同签订后___日内支付总费用的___%作为预付款给乙方。
2. 进度款：随着工程进度的推进，甲方将根据实际完成的工作量支付相应的费用。
3. 尾款：在项目竣工验收合格后，甲方支付剩余的费用。
四、违约责任如一方违反本协议的任何条款，违约方需承担相应的违约责任，包括但不限于违约金的支付、损失的赔偿等。
五、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项本协议未尽事宜，由双方另行协商解决，并以书面形式补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、协议生效本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格并结清所有款项之日终止。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
“施工安全措施增加协议”
施工安全措施增加协议引言施工过程中的安全问题关系到人员和设备的安全，是施工工程成功完成的基础。
为了加强施工安全管理，提高工地安全水平，制定本协议以明确施工安全措施的增加要求。
背景施工工地是一个高风险的工作场所，存在各种安全隐患，如高处坠落、机械设备操作不当、电气事故等。
为了保证工人和设备的安全，必须采取一系列的安全措施。
目的本协议的目的是规范施工安全措施的增加要求，确保施工过程中的安全控制达到有效的标准，保护工人和设备的安全。
内容1. 规定施工前的安全检查检查施工现场的基本环境，确保没有沉降、泥浆溢出等问题检查施工材料的质量和使用情况，确保材料的安全性检查施工设备的完好情况，确保设备的安全性检查施工人员的安全防护措施，确保人员的安全。
2. 增加高处作业的安全控制检查和修复工作平台的稳定性，确保工人站立和行走的安全按照规定使用安全带和安全网，提供安全保护设备设立警示标识和警示信号，提醒工人注意安全加强对高处作业工人的培训，确保工人掌握相关安全知识和操作技能。
3. 强化机械设备操作的安全管理建立机械设备操作人员的资质证明制度，确保操作人员具备相关技能提供必要的操作培训，确保操作人员熟练掌握机械设备的操作技巧定期检查和维护机械设备，确保设备的正常工作状态制定操作规程，明确机械设备的操作步骤和安全要求。
4. 加强电气安全管理安装漏电保护装置，及时检测和处理漏电问题定期检查电气设备的接地情况，确保设备的安全接地建立电气设备操作规程，确保操作人员的安全操作提供必要的电气安全培训，提高操作人员的安全意识。
结论本协议明确了施工安全措施的增加要求，从施工前的安全检查、高处作业的安全控制、机械设备操作的安全管理以及电气安全管理等方面加强了施工过程中的安全管理。
通过执行本协议，可以有效提高工地安全水平，确保施工过程中的人员和设备安全，从而保障施工工程的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于凉山州西昌经久工业园区公共服务区
行政服务中心综合楼工程
施工合同对安全文明施工措施费计价的
补充协议
根据四川省建设厅《川建发〔2006〕107号》文件、凉山彝族自治州规划和建设局《凉规建发〔2006〕77号》文件和建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的规定，以及州、市建设工程质量安全监督部门的要求，对建筑施工合同作如下补充说明。
1.关于安全文明施工措施费（分基本费和现场评价费），按现行定额规定的计费基础计算。
2.安全文明施工措施费由“安全施工费、文明施工费和临时设施费”组成，详细内容见《川建发〔2006〕107号》文件。
3.附《安全文明施工措施基本费费率表》
4.附《安全文明施工措施评价及费率测定表》
5.关于现场评价费计算：
（1）评价结果为“优良”的计算公式（得分为80分及其以上）：现场评价费费率 = 基本费费率×40% + 基本费费率×（评价得分-80）×3%
（2）评价结果为“合格”的计算（得分为70-80分）：
a)安全文明施工措施按基本费计取费用。
b)安全文明施工措施的现场评价费不计取费用。
（3）评价结果为“不合格”的计算
a)评价结果为不合格，经整改后的评价结果作为测定和计取安
全文明施工措施费的依据。
b)评价结果为不合格，经整改后的评价仍不合格者，不计取安全文明施工措施费。
6.工地地面未做硬化处理的，其安全文明施工措施费中的文明施工费按应计费率的60%计取费用。
7.在施工期间，承包人发生四级以上（含四级）质量安全事故的，不计取安全文明施工措施费中的安全施工费。
8.未经现场评价的工程，一律不得计取安全文明施工措施费。
9.本工程安全文明施工措施费约为 554839.00 元（包含在合同价款内）。
10.开工后 7 日内拨付安全文明施工措施费的50%即 280000.00 元，其余部分待工程竣工结算时付清。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：
2010 年月日
安全文明施工措施基本费费率表
注：1、表中所列工程均为单独发包工程。
建筑工程包括未单独发包的与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装饰装修工程。
2、市政工程中的给水、燃气、给排水机械设备安装、路灯工程执行单独安装工程标准。
3、在2009清单定额费率栏中的费率，为《四川省建设工程工程量清单计价定额》中“措施项目”的规定,其中：单独安装工程（含市政给水、燃气、给排水机械设备安装、路灯工程）；市政工程（不含市政给水、燃气、给排水机械设备安装、路灯工程）；其他详见计价定额措施项目（187-196页）的说明。
安全文明施工措施评价及费率测定表。