施工合同交底表

合集下载

施工合同交底模板(合同交底模板)

施工合同交底模板(合同交底模板)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同交底模板(合同交底模板)施工合同交底模板1挡土墙设计里程分别为：k88+644.97-k88+680、k89+900-k90+010、k90+210-k90+270、k90+350-k90+370、k90+690-k90+710 k91+255.04-k91+270、k92+010-k92+110、k92+290-k92+330、k92+370-k92+415、k93+120-k92+140、k94+830-k94+910、k95+538-k95+550、k95+650-k95+690墙身中预留泄水孔，孔内预埋50mm软式透水管。

施工合同交底范本模板

施工合同交底范本模板甲方：（委托方）联系地址：联系人：电话：传真：乙方：（承包方）联系地址：联系人：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下施工合同：第一条项目基本情况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 项目范围：1.4 项目工期：1.5 项目造价：1.6 项目负责人：第二条工程款支付方式2.1 工程款总额：2.2 分期支付方式：2.3 工程款支付比例：2.4 预付款比例：2.5 中期款比例：2.6 尾款比例：第三条施工内容及标准3.1 施工内容：按照设计图纸和规范要求完成项目建设任务；3.2 施工标准：严格遵守国家相关标准及规定；3.3 施工要求：保质保量按时完成施工任务；3.4 相关文件：甲方提供的施工图纸及相关文件为准。

第四条施工过程及安全管理4.1 工程施工过程：严格按照工程进度安排，保证施工质量；4.2 安全管理：加强施工现场安全管理，确保施工人员及设备安全；4.3 环境保护：做好施工过程中的环境保护工作，减少对周边环境的影响；4.4 紧急应急措施：建立紧急应急预案，做好突发事件处理工作。

第五条施工期间的争议解决5.1 如双方在施工过程中发生争议，应先协商解决；5.2 协商不成，可诉诸法律途径解决争议；5.3 在解决争议过程中，双方应继续保持正常合作关系，确保项目顺利进行。

第六条合同变更6.1 工程合同如需变更，双方应经过书面协商，并签订变更合同；6.2 变更合同对原合同约定项有加以修改，约定金额及工程周期等。

第七条违约责任7.1 如因一方原因导致合同不能继续履行，应承担违约责任；7.2 若因不可抗力因素导致项目无法继续进行，双方应协商解决；7.3 如发生严重违约行为，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。

第八条合同生效及终止8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；8.2 本合同在工程完工并经验收合格后终止。

第九条其他事项9.1 本合同未约定事项，双方可另行协商；9.2 本合同未尽事宜，则参照相关法律规定处理。

施工单位施工合同交底范本

施工单位施工合同交底范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXXXX 工程1.2 工程地点：XXXXXXXX1.3 工程规模：XXXXXXXX1.4 工程投资方：XXXXXXXX1.5 工程承包方：XXXXXXXX二、合同主体2.1 发包人：指合同中约定的有权委托他人代表其履行合同的一方，本合同中的发包人为 XXXXXXXX。

2.2 承包人：指合同中约定的承担施工任务的一方，本合同中的承包人为XXXXXXXX。

三、合同内容3.1 工程范围：本合同工程包括 XXXXXXXX。

3.2 建设工期：本合同工程的建设工期为 XXXXXXXX。

3.3 工程质量：本合同工程的质量要求符合 XXXXXXXX。

3.4 工程造价：本合同工程的造价为 XXXXXXXX。

3.5 技术资料交付时间：承包人应在本合同工程完工后 XXXXXXXX 内，向发包人交付完整的工程技术资料。

3.6 材料和设备的供应责任：本合同中材料和设备的供应责任由 XXXXXXXX 承担。

3.7 拨款和结算：本合同工程的拨款和结算方式为 XXXXXXXX。

3.8 竣工验收：本合同工程的竣工验收标准为 XXXXXXXX。

3.9 质量保修：本合同工程的质保期限为 XXXXXXXX。

四、合同的履行4.1 承包人应按照合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等要求，完成本合同工程。

4.2 发包人应按照合同约定的拨款方式和时间，向承包人支付合同价款。

4.3 发包人应在合同约定的时间内，向承包人提供施工所需的技术资料、施工图纸等。

4.4 承包人应按照合同约定的时间，向发包人交付完整的工程技术资料。

4.5 发包人和承包人应按照合同约定的时间，进行工程竣工验收。

4.6 承包人应按照合同约定的质保期限，对合同工程进行质量保修。

五、违约责任5.1 发包人未按照合同约定支付合同价款的，应向承包人支付违约金，违约金的标准为每日千分之五的逾期付款金额。

5.2 承包人未按照合同约定完成合同工程的，应向发包人支付违约金，违约金的标准为合同价款的百分之五。

工程施工前交底表格

工程施工前交底表格项目名称：____________________工程地点：____________________施工单位：____________________合同金额：____________________工期：____________________一、工程概况1. 工程简介：____________________2. 工程规模：____________________3. 工程性质：____________________4. 工程分区：____________________5. 主要工程内容：____________________二、施工方案及要求1. 施工顺序：____________________2. 施工方法：____________________3. 施工工艺：____________________4. 施工质量要求：____________________5. 施工安全要求：____________________6. 环境保护要求：____________________三、施工进度计划1. 施工总进度计划：____________________2. 各分部分项工程进度计划：____________________3. 关键节点进度计划：____________________4. 工程验收进度计划：____________________四、施工资源配置1. 劳动力配置：____________________2. 材料供应计划：____________________3. 施工设备配置：____________________4. 技术支持与服务：____________________五、施工组织与管理1. 施工组织结构：____________________2. 岗位职责：____________________3. 施工协调：____________________4. 质量控制：____________________5. 安全管理：____________________6. 成本控制：____________________六、工程变更及索赔1. 工程变更处理流程：____________________2. 工程变更费用计算：____________________3. 工程索赔处理流程：____________________4. 工程索赔费用计算：____________________七、工程验收与保修1. 工程验收标准：____________________2. 工程验收流程：____________________3. 工程保修期限：____________________4. 保修服务流程：____________________八、合同条款及违约责任1. 合同款项支付方式：____________________2. 违约责任规定：____________________3. 争议解决方式：____________________4. 合同终止条件：____________________九、其他事项1. 施工期间天气应对措施：____________________2. 节假日及休息安排：____________________3. 工程保险：____________________4. 工程安全事故应急预案：____________________5. 工程质量问题应急预案：____________________施工单位：（盖章）日期：____________________（注：以上内容仅供参考，具体内容需根据实际工程情况进行调整和完善。

建筑工程施工合同交底

建筑工程施工合同交底随着城市建设的不断推进，建筑工程项目如雨后春笋般涌现。

在此背景下，甲乙双方就某工程项目的施工达成一致，决定签署本建筑工程施工合同。

为确保工程顺利进行，特此进行合同交底，以期双方对合同条款有清晰的认识和共识。

一、合同基本信息本合同由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同签订，涉及的项目位于XX地区，总建筑面积约为XX平方米，合同总金额为XX万元。

工程预计开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。

二、工程质量要求乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量满足合同约定的标准。

对于重要工序和关键节点，乙方应提前通知甲方，并经甲方验收合格后方可继续施工。

三、工程进度管理乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工计划，并确保按期完成。

如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整计划。

甲乙双方应共同协商解决进度延误问题。

四、安全生产责任乙方负责施工现场的安全生产，严格遵守安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制。

发生安全事故时，乙方应立即采取措施保护现场，并向甲方及有关部门报告。

五、合同价款支付甲方应按合同约定的支付方式和时间节点，及时足额支付工程款项。

乙方应在每个阶段完成后，向甲方提出支付申请，并提供相应的工程进度报告和费用清单。

六、变更与索赔处理合同执行过程中，如需变更设计或增减工程量，甲乙双方应协商一致后签订书面补充协议。

如一方违约，另一方有权根据合同约定提出索赔。

七、争议解决机制合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、其他事项除上述条款外，双方还应遵守合同中关于保险、知识产权、保密等相关约定。

任何未尽事宜，双方应本着公平合理的原则协商解决。

结语：本合同交底仅为双方合作的初步共识，具体施工过程中可能遇到的问题和挑战需要双方共同努力，密切配合，以确保工程顺利完成。

施工合同交底模板模板

施工合同交底模板模板一、合同基本信息1. 合同编号：__________2. 工程名称：__________3. 工程地点：__________4. 甲方（发包方）：__________5. 乙方（承包方）：__________6. 合同签订日期：__________7. 工程开工日期：__________8. 工程竣工日期：__________二、工程范围及内容1. 工程范围：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和施工要求，完成以下工程内容：- 结构工程- 装修工程- 安装工程- 其他（具体内容）：__________2. 工程内容详细说明：（根据实际情况填写）三、质量标准1. 本工程质量标准应符合国家及地方相关规范要求。

2. 具体质量要求：（根据工程特点填写）四、合同价款及支付方式1. 合同总价：__________2. 支付方式：- 预付款：__________- 进度款：__________- 竣工验收合格后支付：__________- 质保金：__________3. 支付时间节点：（具体时间节点）五、工程变更1. 工程变更需经双方协商一致，并书面确认。

2. 变更引起的费用增减，按照实际发生计算。

六、工程验收1. 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。

2. 甲方应在收到申请后____天内组织验收。

七、工程保修1. 工程保修期限：自竣工验收合格之日起____年。

2. 保修期内，乙方负责无偿修复因施工质量问题引起的缺陷。

八、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 具体违约责任条款：（根据实际情况填写）九、争议解决1. 双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决。

2. 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、其他约定1. （根据双方协商的其他事项填写）十一、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________授权代表签字：__________ 授权代表签字：__________日期：__________ 日期：__________注：本模板仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和法律法规要求进行调整和完善。

施工合同交底住宅

施工合同交底住宅一、项目基本情况1. 工程名称：XX住宅小区施工项目2. 工程地点：XX市XX区XX街道3. 建设单位：XX房地产开发有限公司4. 施工单位：XX建筑安装工程有限公司5. 合同总价：人民币XX万元6. 工程开竣工时间：开工日期为XX年XX月XX日，竣工日期为XX年XX月XX日7. 工程质量：达到国家验收标准合格二、合同交底内容1. 施工合同的组成文件：合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书等。

2. 合同价款及支付方式：合同总价款为XX万元，其中预付款为合同总价款的30%，进度款为合同总价款的60%，竣工验收合格后支付剩余的10%。

支付方式为银行转账。

3. 工程质量要求：施工过程中应严格按照国家验收标准进行，确保工程质量合格。

对于关键工序和重要部位，施工单位应加强质量控制，及时上报相关资料，接受建设单位及监理单位的检查。

4. 工期要求：施工单位应按照合同约定的工期完成施工。

如因施工单位原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。

如因建设单位原因导致工期延误，应顺延工期，并支付施工单位相应的费用。

5. 材料和设备供应：建设单位负责供应工程所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量。

施工单位应严格按照设计文件和规范要求使用材料和设备。

6. 施工组织设计：施工单位应根据工程特点和施工条件，编制施工组织设计，报经建设单位批准后实施。

施工组织设计应包括施工进度计划、施工方法、施工工艺、施工质量保证措施、安全生产措施等内容。

7. 安全生产：施工单位应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和建设单位的要求，做好施工现场的安全生产管理工作。

如发生安全事故，施工单位应立即报告建设单位，并按照相关规定处理。

8. 违约责任：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

9. 争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

施工技术交底记录表

施工技术交底记录表项目名称：施工单位：监理单位：工程地址：交底日期：工程编号：1. 交底内容1.1 工程概况1.2 施工方案1.3 施工工艺与方法1.4 施工材料与设备1.5 施工质量要求1.6 安全预防措施1.7 工期计划1.8 合同约定事项1.9 其他重要内容（如特殊约定、变更事项、注意事项等）2. 交底人员2.1 施工单位交底人员： - 姓名：- 职责：- 联系方式：2.2 监理单位交底人员： - 姓名：- 职责：- 联系方式：3. 交底记录3.1 工程概况交底- 工程名称：- 工程位置：- 建筑规模：- 工程内容：3.2 施工方案交底- 施工方案名称：- 主要施工内容：- 相关图纸与设计文件：3.3 施工工艺与方法交底- 施工工艺说明：- 施工方法及步骤：- 特殊施工技术要求：- 施工工艺图纸：3.4 施工材料与设备交底- 材料名称及规格：- 材料使用位置：- 材料性能要求：- 设备的型号及使用方法：3.5 施工质量要求交底- 特殊质量要求及控制措施： - 质量检验及验收标准：- 质量记录表单：3.6 安全预防措施交底- 安全注意事项：- 施工现场安全设施：- 紧急事故应急预案：3.7 工期计划交底- 施工进度计划安排：- 重点工序及关键节点：- 工程交付时间要求：3.8 合同约定事项交底- 合同要求及约定：- 相关条款及计划：3.9 其他重要内容交底- 特殊约定或变更事项：- 注意事项及风险防控措施：4. 交底确认4.1 施工单位确认：- 姓名：- 职务：- 日期：4.2 监理单位确认：- 姓名：- 职务：- 日期：备注：- 本交底记录表需在交底会议结束后3个工作日内完成，并提交相关部门备案。

- 如有需要，可附上相关图纸、设计文件、技术规范等资料。

本交底记录表为施工技术交底的重要文件，请施工单位和监理单位严格按照要求填写、核对并签字确认。

交底内容经双方确认后，具有法律效力，并作为施工单位完成相应工程的依据。

《施工合同》书面交底文件

施工合同书面交底文件一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXX 工程项目1.2 工程地点：XXXXXX1.3 工程规模：XXXXXX1.4 工程总投资：XXXXXX1.5 工程承包方：XXXXXX1.6 工程发包方：XXXXXX二、合同主体2.1 发包方（以下简称“甲方”）：XXXXXX2.2 承包方（以下简称“乙方”）：XXXXXX三、合同内容3.1 工程范围：根据施工图纸及施工说明书所列明的全部工程内容。

3.2 建设工期：工程预计开工日期为 XXXXXX，预计竣工日期为 XXXXXX。

实际开工日期和竣工日期以甲乙双方共同确认的《工程开工通知书》和《工程竣工验收报告》为准。

3.3 工程质量：工程质量应符合国家、行业及地方相关标准和规范要求，并达到甲方确定的质量等级。

3.4 工程价款：工程总价为 XXXXXX 元（大写：XXXXXX 元整），其中包括：工程费、材料费、施工措施费、规费、税金等。

四、合同价款及支付方式4.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXX 元整（小写）：XXXXXX.00 元。

4.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）甲方按照工程进度，向乙方支付相应的进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告出具后七个工作日内，向乙方支付合同总价扣除质保金后的剩余款项；（4）质保期满，无质量问题，甲方应在质保期满后七个工作日内，向乙方支付质保金。

五、合同的履行5.1 乙方应按照合同约定的工程范围、建设工期和工程质量要求，完成施工任务。

5.2 甲方应按照合同约定的付款方式，及时向乙方支付工程价款。

5.3 甲方应负责办理工程所需的各种手续，为乙方施工提供必要的条件。

5.4 乙方应按照合同约定，承担施工期间的安全、环保、质量管理等责任。

六、合同的变更和解除6.1 合同变更：合同履行过程中，甲乙双方如需变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方确认后生效。

某工程施工合同工期交底

某工程施工合同工期交底一、前言为了确保工程施工的顺利进行，明确各方权责，保证工程质量、安全、进度等方面的要求，特制定本工程施工合同工期交底。

本交底旨在让各方充分了解合同内容，确保工程按期完成，达到预期的工程效果。

二、工程概况1. 工程名称：某工程项目2. 工程地点：某市3. 工程规模：占地面积xx平方米，总建筑面积xx平方米4. 工程总投资：xx万元5. 工程质量要求：符合国家相关规范及标准，达到优良等级6. 工程安全要求：严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程安全7. 工程进度要求：合同约定的工期范围内完成三、合同工期1. 合同工期总日历天数：xx天2. 开工日期：xx年xx月xx日3. 竣工日期：xx年xx月xx日4. 工期顺延条件：如遇不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）影响工程正常进行，经各方协商一致，可以相应顺延工期。

四、工期延误责任1. 发包人（甲方）责任导致的工期延误，按合同约定承担相应的违约责任。

2. 承包人（乙方）责任导致的工期延误，由乙方承担相应的违约责任。

3. 不可抗力因素导致的工期延误，根据合同约定及实际情况协商解决。

五、工程进度计划1. 乙方应按照合同约定的工期计划，编制详细的工程进度计划，并报甲方审批。

2. 乙方应严格按照批准的网络计划组织施工，确保工程进度。

3. 甲方有权对乙方的工程进度进行监督和检查，乙方应积极配合。

六、工程进度报告1. 乙方应定期向甲方报告工程进度，报告内容包括工程完成情况、工程进度计划执行情况、存在的问题及措施等。

2. 甲方应认真审查乙方提交的工程进度报告，对存在的问题提出整改要求，乙方应及时整改。

七、工期变更1. 如因设计变更、工程量增减等原因导致工期变更，各方应协商一致，并签订补充协议。

2. 工期变更后，乙方应根据新的工期要求调整施工计划，确保工程按期完成。

八、结语本工程施工合同工期交底是各方共同理解和遵守的约定，对于确保工程顺利进行具有重要意义。

2024年工程施工合同合同交底记录表(多场景)

工程施工合同交底记录表根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程施工合同的交底事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 工程面积：_______5. 工程期限：_______6. 工程质量：_______二、合同交底内容1.甲方对乙方提供的施工图纸、设计文件、施工方案等进行审查，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。

2.甲方对乙方提供的施工材料、设备等进行验收，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。

3.甲方对乙方的施工人员进行安全教育和培训，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。

4.甲方对乙方的施工进度进行监督，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。

5.甲方对乙方的施工质量进行验收，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。

三、合同交底记录1. 交底时间：_______2. 交底地点：_______3. 交底人员：甲方_______，乙方_______4. 交底内容：见附件《工程施工合同交底记录表》四、合同交底效力1.本合同交底记录是工程施工合同的有效组成部分，与工程施工合同具有同等的法律效力。

2.甲乙双方应严格按照本合同交底记录的要求履行各自的义务，确保工程施工的顺利进行。

五、其他约定1. 本合同交底记录一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同交底记录未尽事宜，可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______附件：《工程施工合同交底记录表》工程施工合同交底记录表交底时间：_______交底地点：_______甲方：_______乙方：_______一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 工程面积：_______5. 工程期限：_______6. 工程质量：_______二、合同交底内容1.甲方对乙方提供的施工图纸、设计文件、施工方案等进行审查，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。

施工总承包合同交底模板

一、合同基本信息1. 合同编号：_______2. 发包方名称：_______3. 承包方名称：_______4. 合同签订日期：_______5. 合同签订地点：_______二、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程类型：_______5. 工程承包范围：_______三、合同主要条款1. 工程造价及支付方式- 工程造价：_______ - 付款方式：_______ - 付款节点：_______ 2. 工程进度及工期- 开工日期：_______ - 完工日期：_______ - 工期总天数：_______ 3. 质量标准- 质量要求：_______- 质量验收标准：_______4. 安全生产- 安全生产责任：_______- 安全生产措施：_______5. 材料设备供应- 材料设备供应责任：_______ - 材料设备质量要求：_______ 6. 设计变更及签证- 设计变更程序：_______- 签证程序：_______7. 争议解决- 争议解决方式：_______- 争议解决机构：_______四、合同交底内容1. 合同双方权利与义务- 发包方权利与义务：_______ - 承包方权利与义务：_______ 2. 工程实施过程中的注意事项- 施工组织设计：_______- 施工方案：_______- 施工进度管理：_______- 施工质量控制：_______- 施工安全管理：_______3. 合同履行过程中的风险防范- 风险识别：_______- 风险评估：_______- 风险应对措施：_______4. 合同履行过程中的沟通与协调- 沟通渠道：_______- 协调机制：_______五、合同交底要求1. 合同双方应充分了解合同条款，确保合同履行过程中的权益得到保障。

2. 合同双方应严格按照合同约定履行义务，确保工程顺利进行。

建筑合同交底

建筑合同交底建筑合同交底甲方基本信息：姓名/企业名称：地址：联系电话：乙方基本信息：姓名/企业名称：地址：联系电话：身份：甲方：建筑业主乙方：建筑公司权利：甲方：1.享有合法建筑权益；2.有权在合同期内监督工程质量；3.有权要求乙方保证工程期限和质量。

乙方：1.享有合法承包建筑工程权益；2.有权依法合同履行义务，要求甲方支付相应报酬；3.有权要求甲方提供完整的建筑设计文档和计划。

义务：甲方：1.提供合法有效的建筑设计方案和相关资料；2.按时支付合同约定的工程款项；3.遵守国家的法律法规，确保建筑工程的安全、环保和质量。

乙方：1.按约定时间开工、交付建筑项目；2.确保建筑质量符合国家的规范要求；3.承担因施工过程中发生的损失和责任。

履行方式：甲方：1.指定工程现场负责人；2.对施工过程中的工艺过程进行监督；3.无正当理由不得中途终止合同。

乙方：1.派遣专业技术人员现场监督；2.按照约定完成施工任务；3.与甲方保持及时沟通，解决在工程过程中发现的问题。

期限：甲方与乙方商定。

违约责任：甲方：1.不按时支付合同约定报酬的，承担法律责任；2.不按时提供建筑设计文档和计划的，承担法律责任；3.终止合同并造成乙方损失的，承担相关赔偿责任。

乙方：1.违反工程合同规定未按时完成合同任务的，承担法律责任；2.违反国家的法律法规造成损失的，承担相应的赔偿责任；3.终止合同并造成甲方损失的，承担相关赔偿责任。

遵守中国相关法律法规：1.《中华人民共和国合同法》；2.《中华人民共和国建筑法》；3.《中华人民共和国工程建设标准法》等；其他：1.合同条款的修改必须经过双方协商，且必须以书面形式进行确认；2.合同效力和可执行性受中国法律规定限制；3.合同签订地点为中国。

甲方：签字/盖章：乙方：签字/盖章：签订日期：年月日。

工程施工合同交底记录表

工程施工合同交底记录表合同编号：XXXXXXXXX工程名称：XXXXX工程承包商：XXXX有限公司业主：XXXX集团施工单位：XXXX建筑工程有限公司记录时间：XXXX年XX月XX日一、本次交底的内容1. 工程的基本情况2. 施工单位的施工方案和施工计划3. 工程的施工过程管理4. 施工单位和监理单位的职责和义务5. 工程质量要求和验收标准6. 工程安全管理措施7. 工程进度管理和工期保障8. 工程经济管理和费用控制二、工程的基本情况本工程是XXXXX工程，位于XXXX地区，总建筑面积XXX平方米，建设内容包括XXXXX。

工程的设计单位为XXXX设计院，监理单位为XXXX监理有限公司。

三、施工单位的施工方案和施工计划1. 施工单位已提交了《XXXXX工程施工方案》，其中包括了施工组织设计、施工工艺流程、施工人员配置等内容。

2. 施工单位已按要求制定了《XXXXX工程施工计划》，明确了施工的起止时间、施工的关键节点和工期保障措施等。

四、工程的施工过程管理1. 施工单位已制定了工程施工管理细则，明确了各个施工环节的责任分工和工作流程。

2. 监理单位已对工程的施工过程进行了初步审查，并提出了意见和建议。

五、施工单位和监理单位的职责和义务1. 施工单位要按照合同要求，履行好合同中规定的各项义务，保质保量按时完成工程。

2. 监理单位要按照合同要求，对工程的施工过程进行全程监督，并及时发现并处理施工中的问题。

六、工程质量要求和验收标准1. 工程的质量要求遵循国家标准和行业标准，施工单位要严格按照质量验收标准进行验收。

2. 工程的验收标准包括了各个施工环节的质量验收要求和方法，以及验收后的处理措施。

七、工程安全管理措施1. 施工单位已制定了《XXXXX工程安全生产管理规定》，并落实到各个施工环节中。

2. 工程的安全管理措施包括了施工现场的安全防护、作业人员的安全教育和施工设备的安全运行等内容。

八、工程进度管理和工期保障1. 工程的进度管理按照《XXXXX工程施工计划》进行，施工单位要确保工程按计划顺利进行。

工程施工合同交底记录

工程施工合同交底记录
时间：2024年9月15日
地点：工程施工现场
参会人员：
项目经理：张经理
施工队长：李队长
工程监理：王监理
质量检查员：赵质量员
会议内容：
1.张经理首先致辞并简要介绍了本次工程的背景和目标。

他强调了施
工队应严格按照合同要求进行施工，确保工程质量和进度。

2.李队长重点讲解了施工方案，包括施工流程、工期安排、人员组织、设备使用等方面。

他强调了安全施工的重要性，并提出了安全措施和预防
措施。

3.王监理介绍了他的监理职责和工作内容。

他提醒施工队要合作配合
他的监督工作，并及时解决施工过程中的问题。

他还强调了工程质量的重
要性，提醒施工队严格按照合同要求进行施工。

4.赵质量员详细介绍了质量检查的重点和要求。

他提到了施工过程中
可能出现的一些常见问题，如钢筋质量不合格、混凝土拌和不均匀等，并
提出了相应的解决方案。

5.在会议的最后，大家对工程的关键节点和难点进行了讨论，并初步确定了解决方案。

张经理要求施工队立即开始准备施工，并要求王监理和赵质量员加强工地巡查和检查，实时掌握施工进展和质量情况。

本次交底会议记录由王监理整理，并将发给相关人员进行备案。

参会人员签字：
项目经理：张经理
施工队长：李队长
工程监理：王监理。

施工合同交底记录

（4）承包人违反规定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或者设备撤离施工现场的
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行其它义务的
工程名称
石家庄东北地表水厂电气、仪表及自动化安装工程
合同编号
建设单位
石家庄供水有限公司
监理单位
北京磐石监理有限公司
工程类别
电气、仪表、自动控制安装
工程地点
北二环谈固北大街以西200米
资金来源
国债资金、政府资本金及企业自筹
工期
120日历天
交底内容
1、工程地点：绵河道以北、荷花路以南、翟营大街以东、金东街以西
2、合同期：120日历天
3、工程内容：招标文件工程量清单范围内所以电气、自控设备、仪表安装以及工程量清单内所有设备（甲供设备、主材除外）的采购、仪表自动化控制系统安装调试。
4、合同价格：19323885.18元
5、质量标准：合格
6、付款方式：以月为单位。每月甲方代表、监理工程师、造价师，乙方代表按照当月核定的工程款75%付，支付至合同的70%时停止支付，工程竣工验收与结算完成并经最终审计后，按终审出其后审计报告中的付款作为结算支付至结算总价的90%，余10%为维护期质量保证金。质量保证金不计利息，待质保期结束后一次性付清，工程施工过程中发生的变更、签证、洽商等经现场造价机构审核后发包人按工程进度款支付办法同期支付，变更签证、洽商支付的款项不在70%的合同付款内。
（8）承包人未能按照同约定履行其它义务的
参加人员
交底人（项目经理）：

工程施工合同交底范本2024年适用

工程施工合同交底范本2024年适用本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程性质1.5 工程量清单2. 合同主体2.1 甲方（建设单位）名称2.2 乙方（施工单位）名称2.3 丙方（监理单位）名称3. 合同价格3.1 合同总价3.2 工程款支付方式3.3 工程变更价款调整3.4 工程索赔4. 工程质量与标准4.1 工程质量要求4.2 工程验收标准4.3 质量保证措施5. 工程进度5.1 工程开工日期5.2 工程竣工日期5.3 关键节点进度要求5.4 工程延期及违约责任6. 施工组织与管理6.1 乙方施工组织架构6.2 施工人员配备6.3 施工材料及设备6.4 施工安全措施7. 合同的履行与变更7.1 合同履行期限7.2 合同变更程序7.3 合同解除及违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点及机构8.3 诉讼地点及法院9. 合同的生效、修改与终止9.1 合同生效条件9.2 合同修改程序9.3 合同终止条件10. 保密条款10.1 保密信息范围10.2 保密期限10.3 违约保密责任11. 合同的附录11.1 工程图纸11.2 技术说明书11.3 工程量清单11.4 其他技术文件12. 合同附件12.1 甲方资质证明12.2 乙方资质证明12.3 丙方资质证明12.4 其他相关文件13. 合同的签订与备案13.1 合同签订日期13.2 合同备案程序14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同解释权14.4 送达条款第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2 工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。

1.3 工程规模：详细描述工程的总建设面积、建筑层数、结构类型等。

1.4 工程性质：明确工程的性质，如住宅、商业、公共设施等。

1.5 工程量清单：附上详细的工程量清单，包括工程的所有项目和数量。

2024年施工协议交底标准化样本版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年施工协议交底标准化样本版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工项目1.4 施工场地第二条合同范围及内容2.1 工程概况2.2 施工图纸及设计文件2.3 施工标准及规范第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 付款方式及进度第四条施工期限4.1 施工计划4.2 延期条款4.3 提前完成奖励第五条施工质量5.1 质量标准5.2 质量保证措施5.3 质量检验第六条安全生产6.1 安全生产要求6.2 安全事故处理6.3 安全生产培训第七条材料设备供应7.1 材料设备清单7.2 材料设备验收7.3 材料设备保管与使用第八条变更与调整8.1 变更范围8.2 变更程序8.3 变更价款第九条违约责任9.1 违约情形9.2 违约责任承担9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁或诉讼10.3 法律适用第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密义务12.3 保密期限第十三条其他条款13.1 通知与送达13.2 不可抗力13.3 附件第十四条合同的附件14.1 附件清单14.2 附件的有效性14.3 附件的修改权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方：指甲方，即项目业主或其合法授权的代表。

1.2 承包方：指乙方，即中标并与甲方签订本合同的施工单位。

1.3 施工项目：指本合同约定的工程名称、工程地点、工程内容等具体施工对象。

1.4 施工场地：指施工项目所在地及为此施工项目所划定的相关区域。

第二条合同范围及内容2.1 工程概况：本合同涉及的工程基本情况，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质等。

2.2 施工图纸及设计文件：乙方向甲方提供的施工图纸、设计文件、施工方案等，作为施工的依据。

施工合同技术交底

3、工程质量标准合格（项目部争创省优质工程）；达到省文明工地标准的有关要求。
4、无甲供材料
5、我方自褥垫层施工之日开始计算工期（褥垫层施工由我方施工），承包负责基坑开挖、护坡及地基处理工程的抄平、放线、资料收集等工作。
6、同一批次楼号按图纸施工至主体结构封顶后，发包人七日内向承包人拨付已完工程量价款80%的工程款（含签证变更费用）；地块内车库全部施工至主体结构结顶后7日内发包人向承包人拨付已完成工程量价款80%的工程量；春节前若不能完成主体结构封顶，发包人春节前向承包人支付已完工工程量价款的50%工程款。
7、所须签证内容：钎探、塔吊基础等。
8、细部做法要求。
签ห้องสมุดไป่ตู้栏
交底人/项目经理：接交人：
合同交底记录
编号：
工程名称
紫御学府南区
日期
年月日
交底部位
合同
页数
共 1 页，第 1 页
交底内容：
1、工程概况：紫御学府南区1-11#楼及地下车库、设备用房、公建及沿街商业、室外零星工程等图纸范围内全部工作内容，总建筑面积约14.24万平米。
2、具体工期要求2018.5.2：550日历天。正常施工天数75天主体结构三层顶板封顶。