工程款借条及收条模板

工程合同收条怎么写模板

工程合同收条怎么写模板标题：工程合同收条模板合同编号：[合同编号]本收条（以下简称“收条”）由甲方（委托方）与乙方（承接方）共同商定，并作为工程合同的一部分。

一、款项信息1. 甲方应支付给乙方的总款项为：[总金额]（大写：[金额大写]）。

2. 付款方式及时间安排：2.1 甲方应在合同签订后的[天数]个工作日内支付首期款项，金额为：[首期款金额]（大写：[金额大写]）。

2.2 甲方应在工程进度到达[进度节点]时支付第二期款项，金额为：[第二期款金额]（大写：[金额大写]）。

2.3 甲方应在工程进度到达[进度节点]时支付第三期款项，金额为：[第三期款金额]（大写：[金额大写]）。

2.4 甲方应在工程竣工验收合格后[天数]个工作日内支付最终款项，金额为：[最终款金额]（大写：[金额大写]）。

3. 付款账户信息：3.1 乙方提供的收款账户信息如下：开户银行：[银行名称]开户支行：[支行名称]账户名称：[账户名称]账户号码：[账户号码]3.2 甲方应在支付款项时将支付凭证发送至乙方指定的收款确认邮箱：[收款确认邮箱]。

二、违约责任1. 如果甲方未按照本收条约定的时间和金额支付款项，则应支付滞纳金，滞纳金的计算方式为逾期金额的每日[滞纳金利率]%，直至付清全部款项为止。

2. 除滞纳金外，乙方保留其他合法权益的追究，包括但不限于终止工程合同和要求赔偿等。

三、法律适用和争议解决1. 合同的解释和争议解决适用[法律适用国家/地区]的法律。

2. 若发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至[仲裁/法院]进行解决。

本收条一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（委托方）：___________________ 日期：___________________乙方（承接方）：___________________ 日期：___________________。

工程施工收据(3篇)

第1篇收据编号：XX2021-0001收款单位：XX建筑工程有限公司收款人：张三收款日期：2021年3月15日兹有我单位（收款单位）于2021年3月15日收到XX建筑工程有限公司（以下简称“承包方”）提供的工程施工款项，现将收到的款项及事项说明如下：一、工程概况1. 工程名称：XX住宅小区一期工程2. 工程地点：XX市XX区XX路XX号3. 工程承包方式：固定总价承包4. 工程合同金额：人民币壹仟万元整（￥1,000,000.00）二、收款事项1. 本收据款项为XX住宅小区一期工程进度款，共计人民币伍拾万元整（￥500,000.00）。

2. 承包方已按照合同约定完成本阶段工程量，并经我单位现场验收合格。

3. 本收据款项系承包方在合同约定的时间内，按照合同约定的工程进度和质量要求，向我单位提供的工程施工款项。

三、收款依据1. 《XX住宅小区一期工程施工合同》（合同编号：XX2021-001）2. 《XX住宅小区一期工程施工进度款支付申请》（申请编号：XX2021-0001）3. 《XX住宅小区一期工程施工进度款支付审批表》（审批编号：XX2021-0001）四、其他事项1. 本收据款项系承包方在合同约定的时间内，按照合同约定的工程进度和质量要求，向我单位提供的工程施工款项。

2. 承包方应按照合同约定，继续完成剩余工程量，确保工程质量。

3. 本收据款项为一次性支付，不得重复申请。

4. 本收据一式两份，收款单位及承包方各执一份，具有同等法律效力。

特此证明。

收款单位（盖章）：经办人（签字）：承包方（盖章）：经办人（签字）：附件：1. 《XX住宅小区一期工程施工合同》2. 《XX住宅小区一期工程施工进度款支付申请》3. 《XX住宅小区一期工程施工进度款支付审批表》备注：1. 本收据未尽事宜，按照《XX住宅小区一期工程施工合同》及相关法律法规执行。

2. 本收据如有涂改、伪造、转让等行为，我单位有权依法追究相关法律责任。

收到工程款收条范本

收到工程款收条范本
一、收到工程款收条范本
收到工程款收条是一种常见的收款凭证，能够记录付款方相应金额的支付情况，为后续的工程进展提供有效的证明和保障。

本文提供一个收到工程款收条的范本，以供参考。

收款人信息：
•名称：（填写收款人名称）
•地址：（填写收款人地址）
•联系电话：（填写收款人电话号码）
•收款人账号：（填写收款人银行账号）
付款人信息：
•名称：（填写付款人名称）
•地址：（填写付款人地址）
•联系电话：（填写付款人电话号码）
金额明细：
•收款金额：（填写收款金额）
•大写：（填写收款金额大写）
收款时间：
•年月日
二、注意事项
1.收款人在收到工程款后，应立即向付款人提供收款凭证。

2.收款人需要将收到的款项及时存入指定的账户，确保款项安全。

3.收款人应在收款凭证上签字确认，并让付款人签字作为双方交易的凭证。

4.如有纠纷需要解决，可凭借该收款凭证作为证据。

三、总结
以上是一个收到工程款收条的范本，供大家参考使用。

在实际操作过程中，我们应根据具体情况填写相关信息，确保收款凭证的完整准确，以确保交易的真实性和合法性。

请注意，在使用过程中，如有需求请咨询专业人士以确保操作的正确性。

工程款收据格式

工程款收据格式
收据编号： 2021-001
日期： 2021年12月1日
收款单位： XX工程有限公司
地址： XX市XX区XX路XX号
电话： XXXX-XXXXXXX
收款人： XXX（自己的姓名）
身份证号码： XXXXXXXXXXXXXXXX
收款方式：现金
金额（大写）：人民币陆万柒仟捌佰伍拾元整
金额（小写）：￥67,850.00
备注：感谢您对我们公司的支持，本收据为单位向您收取工程款项的凭证，请妥善保管。

签字：_______________
注意事项:
1. 请核对收款单位和金额，并在确认无误后签字，并保留好您的底联。

2. 如有任何问题，请您在三天内与我们联系，逾期概不受理。

3. 该收据为正本，请妥善保管，不可遗失。

4. 若需要发票，请提供相应信息，我们将尽快为您开具发票。

---------------------------------------------------------------
以上是工程款收据的格式，希望能满足您的需求。

如果还有其他要求，请随时告知。

工程施工收据条(3篇)

第1篇兹有我方（以下简称“甲方”）与贵方（以下简称“乙方”）就（工程名称）工程施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：（工程名称）2. 工程地点：（工程地点）3. 工程内容：（工程内容）4. 工程规模：（工程规模）5. 工程期限：（工程期限）二、工程款项1. 甲方按照合同约定，向乙方支付工程款项。

2. 乙方收到甲方支付的工程款项后，应向甲方出具相应的收据。

三、付款方式1. 甲方支付工程款项的方式为：（付款方式，如：现金、银行转账等）2. 乙方收到甲方支付的工程款项后，应在收到款项的当日向甲方出具收据。

四、收据内容1. 收据编号：（收据编号）2. 收款单位：（乙方单位名称）3. 收款人：（乙方收款人姓名）4. 收款日期：（收款日期）5. 收款金额：（收款金额，大写：____元整，小写：____元）6. 收款事由：（工程名称）7. 备注：（如有其他事项，请在此处注明）五、其他事项1. 甲方支付工程款项后，乙方应保证工程质量，按照合同约定的时间节点完成工程。

2. 乙方在收到工程款项后，应及时向甲方出具收据，并妥善保管。

3. 如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

兹有乙方收到甲方支付的工程款项，特此出具收据如下：收据编号：（收据编号）收款单位：（乙方单位名称）收款人：（乙方收款人姓名）收款日期：（收款日期）收款金额：（收款金额，大写：____元整，小写：____元）收款事由：（工程名称）备注：（如有其他事项，请在此处注明）甲方（盖章）：乙方（盖章）：收款人签名：日期：____年____月____日特此证明。

第2篇尊敬的甲方：您好！根据双方签订的《工程施工合同》（以下简称“合同”），我方已按照合同约定，完成了以下工程项目的施工工作：一、工程名称：______项目二、工程地点：______三、工程内容：______四、工程量：______五、施工时间：______六、合同金额：人民币______元整。

收条,欠条,借条写作格式及范文

收条,欠条,借条写作格式及范文# 一、收条。

（一）写作格式。

1. 标题。

一般在纸张的上方中间位置写“收条”或“收据”两个大字，字体可以稍大一些，这样比较醒目。

2. 正文。

开头空两格，写明收到的是谁的什么东西或者款项。

例如“今收到[付款人姓名]交付的[物品名称或款项用途]”。

如果是款项，要写明具体金额，金额要用大写数字和小写数字同时标明，以防止篡改，如“人民币伍佰元整（￥500.00）”。

接着可以简单说明一下收到这些东西或款项的原因，如“用于偿还之前的借款”或者“购买[物品名称]的货款”等。

3. 落款。

在正文的右下方，写上收款人的姓名（如果是单位收款，要写单位的全称并加盖公章），然后在姓名下方注明收款的日期。

（二）范文。

今收到隔壁老王送来的三个月房租，共计人民币叁仟元整（￥3000.00）。

这是2023年7月 9月的房租费用。

收款人：李四。

2023年7月1日。

# 二、欠条。

（一）写作格式。

1. 标题。

在纸张上方中间写上“欠条”二字。

2. 正文。

首行空两格，写明欠款人的姓名（为了清楚准确，最好写身份证上的全名），因为什么事情而欠款。

例如“本人张三，因购买李四的二手车，资金不足”。

然后写明欠款的金额，同样要用大写和小写，如“现欠李四购车款人民币贰万元整（￥20000.00）”。

还要注明还款的日期或者还款的方式（如果有约定的话），如“定于2024年5月1日前还清”或者“分三次还清，每次还款金额为[具体金额]，分别于[具体日期]还款”。

3. 落款。

在正文右下方，欠款人要签字并按手印（如果是个人欠款的话），同时注明日期。

如果有证明人，也可以在欠款人下方写明证明人的姓名并签字。

（二）范文。

本人小赵，在小区门口的超市赊账买东西，欠超市老板孙大爷货款。

具体金额为人民币捌佰伍拾元整（￥850.00）。

我打算在这个月底发了工资就还，也就是2023年8月31日前还清。

欠款人：赵小五（签字并按手印）2023年8月10日。

工程款借条及收条模板

工程款借条及收条模板借条今借到XXX关于“项目”项目工程款：元（大写：）。

实际借到金额为元（大写：）。

本借款作为保证该工程顺利完工、无拖欠任何款项、工程质量合格的款项，必须专款专用。

若该借款没有用于该工程相关款项、若该工程发生欠款行为、若该工程质量不合格的一切后果全部由我（借款）人承担，我自愿以自有和家有的资产作为抵押担保以上行为。

发生以上不良行为，工程有限公司有权随时向借款人收回该笔借款，借款人并自愿承担从转账时间起该借款金额2%的月息和1%违约金，直到工程有限公司收到借出的款项为止，借款人无条件承担并履行。

该工程无任何款项拖欠、工程质量验收合格后本借条才退还给借款人。

请将此借款转入以下账户后我（借款人）承担全部责任及后果。

户名：账号：开户行：以上意思是本借款人真实的表现，在任何情况下都不会撤销。

借款人：（具名按手印）身份证：年月日收条今收到XXX关于“项目”工程款（小写）元（大写：）。

收款人在此承诺：本次款项是作为保证该工程顺利完工、无拖欠任何款项、工程质量合格的款项，必须专款专用。

若该款项没有用于该工程相关款项支出、若该工程发生欠款行为、若该工程质量不合格的一切后果全部由我（收款人）承担，我自愿以自有和家有的资产作为抵押担保以上行为。

若出现以上不良行为。

XXX有权随时向收款人发出该款项，收款人并自愿承担2倍违约金，收款人无条件承担并履行。

我为了轻易实时支付本工程的民工人为和资料、机器费等款项请将此款转入以下账户我（收款人）承担所有责任及结果。

户名：账号：开户行：以上意思是我本人实在的表现，在任何情形下都不会撤销。

工程合同款收条范本

工程合同款收条范本【工程合同款收条】甲方（付款方）：_________（公司/个人全称）地址：______________________电话：______________________乙方（收款方）：_________（公司/个人全称）地址：______________________电话：______________________鉴于甲、乙双方就工程项目（项目名称）达成合作，并签订了工程合同（合同编号），现根据合同约定，甲方应向乙方支付合同款项。

依据该合同第___条的约定，甲方已于____年__月__日通过（银行转账/现金/其他方式）向乙方支付了工程合同款项，具体支付详情如下：一、合同总金额：人民币（大写）____________元整（￥_______）二、本次支付金额：人民币（大写）____________元整（￥_______）三、支付方式：（银行转账/现金/支票/其他方式）四、支付时间：____年__月__日五、支付凭证编号：____________（如有）六、收款确认：1. 乙方确认于上述日期收到上述款项。

2. 乙方确认该笔款项为履行工程合同项下的部分/全部付款。

3. 乙方承诺按照合同约定继续履行其义务。

七、其他条款：1. 如有任何关于本次支付的疑问或争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。

2. 本收条一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本收条自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字盖章）：_____________ 日期：____年__月__日乙方（签字盖章）：_____________ 日期：____年__月__日。

借条收条范本(精选3篇)

借条收条范本(篇一)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

兹因******近来手头不便，而向******借金额，共得款项人民币*******元整。

估计在*****年*****月*****日前如期归还。

期间每个月利息人民币*******元整，需於每个月初支付不得有误。

以上生怕口说无凭，特立此借条为证。

立据出借人：******身分证字号：********连系地址：********电话：*******立据借款人：******身分证字号：********连系地址：********电话：*******见证人：******身分证字号：*******连系地址：*********电话：*********保证人：******身分证字号：*******连系地址：*********电话：*************年*****月*****日借条收条范本(篇二)合同范文标题：借条收条范本摘要：本合同是由借款人（以下简称“甲方”）向出借人（以下简称“乙方”）借款所订立的合同。

根据双方的协商，甲方向乙方借款人民币（以下简称“借款金额”）xxx 元，并约定借款的利息、还款方式、借款期限等事项。

本合同是为保障甲乙双方权益而制定，双方对本合同内容均表示认可并遵守。

正文：1. 借款金额1.1 甲方同意向乙方借款人民币xxx元（大写：xxx元整）。

1.2 该借款金额应在本合同签署后xxx日内一次性支付至乙方账户。

2. 借款利息2.1 借款金额按照xx%的年利率计算。

2.2 利息计算方式：按照实际借款天数计算，不满一年按360天计算。

3. 还款方式3.1 甲方同意按照以下方式进行还款：3.1.1 按照借款金额和利息计算出的还款总额，利息和本金同时还款。

3.1.2 还款期限为自借款日起xxx日。

3.2 还款方式可以选择以下一种或多种方式：3.2.1 甲方自行将还款金额存入乙方指定的银行账户；3.2.2 甲方从借款中出还款金额，将现金或转账支付给乙方；3.2.3 双方约定的其他还款方式。

借条收条的格式及范文(优选10篇)

借条收条的格式及范文(优选10篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!借条收条的格式及范文(优选10篇)借条收条的格式及范文第1篇兹因________近来手头不便，而向________借金额，共得款项XXX______元整。

工程款借条范本

工程款借条范本篇一：民事起诉状(工程欠款)民事起诉状原告：，男，汉族，1990年4月28日生，身份证号：，住址：，联系方式：.被告：，男，汉族，人，现住,联系方式：.诉讼请求：一、判令被告支付原告工程款余款人民币11800元（大写：壹万壹仟捌佰元整）；二、判令被告按银行同期利率计算支付从20年2月27日至余款清偿之日的利息。

三、本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由：20年9月12日，被告赵廷杰将兴义市和谐家园的混泥土分项工程发包给原告进行施工，原告按照其要求组织工人进行施工，并于20年2月27日完工交付。

工程完工后，被告仅向原告支付了部分工程款，余下的壹万壹仟捌佰元整迟迟未予支付，经原告多次催促未果。

直至20年9月12日被告也未能支付余款，而仅向原告出具了11800元工程款欠条。

现被告借故逃避追债，并明确告知原告不予支付剩余款项，原告已未能联系上被告。

综上所述，原告已按双方约定将工程施工完毕并进行了交付，已如实完全履行了约定的义务，但被告未按约定如实履行付款的义务，给原告造成了极大的损失。

为保护原告的合法权益，特依照《合同法》及《民事诉讼法》的有关规定，向贵院提起诉讼，请依法判如诉请为盼！此致人民法院起诉人：20年9月16日篇二：票据借条编号：HCIT-QF-CW005因科技项目合作，预借计划与财务处票据张，内容为国家农业科技园服务大厅装修装饰工程款，票号为，金额为肆拾万元整。

特此申请，请予批准。

申请人：部门领导：财务负责人：分管院领导：编号：HCIT-QF-CW005因，预借计划与财务处票据内容为，票号为，金额为。

特此申请，请予批准。

申请人：部门领导：财务负责人：分管院领导：篇三：工程款付款方式在建设工程施工合同纠纷案件中，关于工程款的争议占据大多数。

审理工程款纠纷案件的基本思路是确定工程造价和已付款项，查清这两个事实问题，案件基本上就能够迎刃而解。

建设工程造价动辄几千万元乃至上亿元，行业内挂靠施工、垫资施工的情形又普遍存在，所以工程款大多是分数十次乃至上百次支付，付款方式也不尽统一，加之当事人财务管理混乱，查清已支付的工程款数额往往就需要耗费审判人员的大量精力。

工程借条（精选3篇）

工程借条（精选3篇）工程篇1兹因_____________近来手头不便，而向_____________借金额，共得款项人民币_______________元整。

预计在__________年__________月__________日前如期归还。

期间每个月利息人民币_______________元整，需於每个月初支付不得有误。

以上唯恐口说无凭，特立此借条为证。

立据出借人：_____________身分证字号：________________l联系地址：________________电话：______________立据借款人：_____________身分证字号：________________联系地址：________________电话：______________见证人：_____________身分证字号：______________联系地址：__________________电话：__________________保证人：_____________身分证字号：______________联系地址：______________工程借条篇2甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)经甲乙双方协商，由乙方承包修建甲方住宅房屋，现就有关事宜达成以下：一、工程内容乙方包工包料方式承建甲方房屋建设项目工程。

包括基础开挖、土方回填及主体建筑、地坪、散水、楼梯、内外墙粉刷(底层水泥沙浆，内、外墙面层用白水泥沙浆罩面)、屋顶女儿墙等。

房顶采用现浇，所用钢筋为φ8国标钢筋，钢筋间距12公分×12公分，现浇板厚度12公分，钢筋配比按现行建筑施工规范执行。

房屋结构及其它具体要求以甲方提供图纸为准，图纸未明确标明事项以双方协商标准为准。

以该项目北侧道路西头路面以上+20公分为屋内±0.00基准(部分室内地坪低于此要求时由甲方临时指定)。

二、工程价款与支付方式1. 工程价款：房屋建筑总面积约平方米，包工包料每平方米为元，具体结算面积以房屋建设完工后实测面积为准，护梯房不计算面积。

工程款收条的标准格式

工程款收条
本收条用于证明本人（以下称“收款人”）已经收到贵方（以下称“付款人”）支付的工程款项，现将相关事项告知如下：
1. 收款日期：XXXX年XX月XX日
请在此处填写实际的收款日期。

此日期应为付款人实际支付工程款项的日期。

2. 收款金额：人民币XXX元整
请在此处填写实际的收款金额。

此金额应为付款人实际支付的工程款项金额。

3. 收款事由：XXX工程款
请在此处填写收款的事由。

例如，如果这是您所收取的工程款项，请填写“XXX工程款”。

4. 收款方式：银行转账
请在此处填写您实际的收款方式。

例如，如果付款人通过银行转账方式支付了款项，请填写“银行转账”。

5. 收款人签名：__________（在此处签名）
请在此处签名以确认您已经收到款项。

您的签名应该是手写的，并清晰易读。

6. 收款人身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX（在此处填写）请在此处填写您的身份证号码。

此号码将用于核实您身份的真实性。

7. 发票号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX（如有）
如果您已经向付款人提供了发票，请在此处填写发票号码。

此号码将
有助于核实发票的真实性。

8. 其他备注：__________（如有）
如果您需要添加其他任何相关的备注或说明，请在此处填写。

例如，如果付款人要求您提供额外的服务或材料，或者您需要说明某些特定的条款和条件，您可以在此处进行说明。

本收条一式两份，付款人和收款人各执一份，具有同等法律效力。

如有任何争议，双方应友好协商解决；如无法协商解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

施工劳务工程款收条(3篇)

第1篇收条人：[收条人姓名]，身份证号码：[身份证号码]，性别：[性别]，住址：[住址]。

借款人：[借款人姓名]，身份证号码：[身份证号码]，性别：[性别]，住址：[住址]。

鉴于[借款人姓名]（以下简称“借款人”）于[日期]承接了[收条人姓名]（以下简称“收条人”）的[工程名称]施工劳务工程，双方经协商一致，就工程款支付事宜达成如下协议：一、工程款金额借款人应向收条人支付工程款人民币[金额]元整（大写：[大写金额]元整）。

二、支付方式1. 借款人应于[日期]前向收条人支付上述工程款人民币[金额]元整（大写：[大写金额]元整）。

2. 支付方式：[具体支付方式，如现金、银行转账等]。

三、付款时间借款人应按照本收条约定的支付时间，将工程款支付给收条人。

四、违约责任1. 若借款人未按约定时间支付工程款，应向收条人支付违约金，违约金按每日千分之[百分比]的比例计算，直至工程款支付完毕。

2. 若收条人发现借款人存在欺诈、虚假陈述等行为，有权要求借款人返还已支付的工程款，并追究其法律责任。

五、争议解决本收条项下产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本收条一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本收条未尽事宜，双方可另行协商解决。

3. 本收条自签订之日起，对双方具有法律约束力。

借款人（签字或盖章）：[借款人姓名]日期：[日期]收条人（签字或盖章）：[收条人姓名]日期：[日期]以上为施工劳务工程款收条，特此证明。

第2篇今收到甲方（单位名称）支付给乙方（单位名称）的施工劳务工程款，具体金额如下：一、工程名称：________________________二、工程地点：________________________三、工程内容：________________________四、工程工期：________________________五、合同总价：人民币（大写）：________________________元整（小写）：________________________元。

【法律课堂】借条、欠条、收条怎么写模板来了-(双份)

【法律课堂】借条、欠条、收条怎么写模板来了一、借条模板借条借款人（甲方）：【姓名】身份证号码：【身份证号码】出借人（乙方）：【姓名】身份证号码：【身份证号码】今收到出借人（乙方）以现金/银行转账方式出借的金额人民币【金额】元整（大写：【金额大写】元整），借款期限为【期限】个月，从【借款日期】至【还款日期】。

借款利率为【利率】%。

借款人（甲方）承诺按期足额归还借款本息，如逾期未还，出借人（乙方）有权依法追讨。

借款人（甲方）签字：____________出借人（乙方）签字：____________签订日期：【签订日期】二、欠条模板欠条欠款人（甲方）：【姓名】身份证号码：【身份证号码】债权人（乙方）：【姓名】身份证号码：【身份证号码】今欠债权人（乙方）人民币【金额】元整（大写：【金额大写】元整），欠款事由：【欠款事由】。

欠款人（甲方）承诺于【还款日期】前一次性归还欠款。

如欠款人（甲方）逾期未还，债权人（乙方）有权依法追讨。

欠款人（甲方）签字：____________债权人（乙方）签字：____________签订日期：【签订日期】三、收条模板收条收款人（甲方）：【姓名】身份证号码：【身份证号码】付款人（乙方）：【姓名】身份证号码：【身份证号码】今收到付款人（乙方）以现金/银行转账方式支付的金额人民币【金额】元整（大写：【金额大写】元整），付款事由：【付款事由】。

收款人（甲方）收到上述款项后，双方债权债务两清。

收款人（甲方）签字：____________付款人（乙方）签字：____________签订日期：【签订日期】以上模板仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。

在实际操作中，请确保双方签字、日期等关键信息完整无误。

如有需要，可寻求专业法律人士的意见。

【法律课堂】借条、欠条、收条怎么写模板来了目录一、借条模板二、欠条模板三、收条模板附件：1. 借条示例2. 欠条示例3. 收条示例一、借条模板借条身份证号码：【身份证号码】出借人（乙方）：【姓名】身份证号码：【身份证号码】今收到出借人（乙方）以现金/银行转账方式出借的金额人民币【金额】元整（大写：【金额大写】元整），借款期限为【期限】个月，从【借款日期】至【还款日期】。

项目工程款收款收据

项目工程款收款收据收据
收据编号：2021-001
日期：2021年6月1日
收款人：XXX工程有限公司
地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号
电话：XXX-XXXXXXX
付款人：XXX建设集团有限公司
地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号
电话：XXX-XXXXXXX
款项详情：
项目名称：XXX大厦工程
合同编号：2021-XXX
工程地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号
工程规模：总建筑面积XXX平方米
工程进度：已完成XXX%
款项明细：
1. 前期工程款：XXX元
项目启动费用、勘察设计费用等前期工程款项。

2. 施工阶段款项：XXX元
根据合同约定，已完成工程进度的对应款项。

3. 完工阶段款项：XXX元
工程竣工验收合格后，支付的最后一笔款项。

总计：XXX元（大写：人民币XXX元整）
备注：
1. 本收据为XXX建设集团有限公司向XXX工程有限公司支付的项目工程款收据。

2. 本收据仅用于确认款项的收付，不作为发票使用。

3. 如有疑问，请及时与我们联系，电话：XXX-XXXXXXX。

收款人签字：_____________________
付款人签字：_____________________
收款人盖章：_____________________
付款人盖章：_____________________。

工程借条（精选3篇）

工程借条（精选3篇）工程篇1兹因_____________近来手头不便，而向_____________借金额，共得款项人民币_______________元整。

预计在__________年__________月__________日前如期归还。

期间每个月利息人民币_______________元整，需於每个月初支付不得有误。

以上唯恐口说无凭，特立此借条为证。

立据出借人：_____________身分证字号：________________l联系地址：________________电话：______________立据借款人：_____________身分证字号：________________联系地址：________________电话：______________见证人：_____________身分证字号：______________联系地址：__________________电话：__________________保证人：_____________身分证字号：______________联系地址：______________工程借条篇2甲方：工程有限公司乙方：按照《民法典》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议：一、工程名称：土方工程二、工程内容：小区三、工程地点：四、工程量、单价及承包形式：工程量以施工图基坑面积和XX公司方共同签认开挖深度进行计量决算，基底20c作为主体施工单位清土工程量，不计入本次机械挖运工程量，本次挖运土方单价一次包死，土方挖掘、外运单价元3,本工程单价为综合价，含各种可预见、不可预见的因素。

五、工程基槽验收完成，由公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。

六、工期：该工程工期暂定为____日历天，开工时间________年____月____日，竣工时间________年____月____日，挖土开工时间如有变动按甲方另行通知为准，不扣除节假日、雨雪天，该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。

工程借条（精选3篇）

工程借条（精选3篇）工程篇1兹因_____________近来手头不便，而向_____________借金额，共得款项人民币_______________元整。

预计在__________年__________月__________日前如期归还。

期间每个月利息人民币_______________元整，需於每个月初支付不得有误。

以上唯恐口说无凭，特立此借条为证。

立据出借人：_____________身分证字号：________________l联系地址：________________电话：______________立据借款人：_____________身分证字号：________________联系地址：________________电话：______________见证人：_____________身分证字号：______________联系地址：__________________电话：__________________保证人：_____________身分证字号：______________联系地址：______________工程借条篇2委托方：承揽方：根据《中华人民共和国民法典》，委托方和承揽方双方经平等协商同意，自愿签订本，共同遵守本合同所列条款。

承揽方的义务：1、承揽方按照委托方的要求将委托方提供的_____资料，进行录入，并确保在_____工作日内完成_____数据。

承揽方应按照委托方的要求，及时取稿、送稿，若由于委托方提供资料间断或程序问题造成的时间延误，承揽方不负任何责任。

2、承揽方应确保所录数据错误率低于_____，如出现无法辨认或没有把握的字应作标注，但不能算为错误。

3、承揽方随时接受委托人检验和抽查，如有错误，承揽方应按委托方要求及时修改。

4、为确保数据的安全和原始数据的安全，承揽方应指定专人进行数据管理及备份。

同时提供专门存放原始资料的房间和文件柜。

委托方的义务：1、委托方应提供录入软件平台与录入工作相关的软件技术支持，委托方有义务安装并调试录入所需的录入平台。

工程合同借条

工程合同借条【工程合同借条范本】甲方（借款人）：__________有限公司乙方（出借人）：__________有限公司鉴于甲乙双方就__________工程项目（以下简称“项目”）达成合作意向，并就项目资金的借款事宜达成如下协议：一、借款金额及用途甲方向乙方借款人民币__________元整（￥__________），用于项目的建设、材料采购、人工支付等相关费用。

二、借款期限借款期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

期满后，甲方应一次性偿还全部借款本金及利息。

三、利息及还款方式1. 年利率为_____%，按月计算利息。

2. 利息支付方式：每月____日前支付上月利息。

3. 本金偿还方式：到期一次性偿还。

四、逾期还款如甲方未能按期还款，应按未还款项的____%支付违约金，并承担逾期期间的利息。

五、保证措施为确保借款的及时偿还，甲方提供以下担保：1. 项目土地使用权作为抵押。

2. 甲方股东或第三方作为连带责任保证人。

六、特别约定1. 甲方应定期向乙方报告项目进展和财务状况。

2. 如项目发生重大变化，甲方应及时通知乙方，并协商解决。

七、争议解决因本借条引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他1. 本借条一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本借条自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日注意：以上范本仅供参考，具体条款应根据实际项目情况和双方协商结果确定。

在签订任何法律文书之前，建议咨询专业律师，以确保文书的合法性和有效性。

总结：。