(建设工程)国际工程承包合同(一)
国际工程承包合同
国际工程承包合同合同编号,__________。
甲方,(委托方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:乙方,(承包方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方拟开展国际工程承包业务,为确保项目顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目描述。
甲方委托乙方承担__________工程项目,具体包括但不限于__________。
第二条合同金额。
本合同总金额为__________(大写,__________),具体支付方式和进度按照双方协商确定的付款计划执行。
第三条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期和进度,按时按质完成工程项目,确保项目的顺利进行。
第四条材料和设备。
乙方应按照项目要求,提供符合标准的材料和设备,并承担因材料和设备质量问题引起的责任。
第五条变更和索赔。
任何项目变更都需要经过双方书面确认,双方应友好协商解决变更引起的费用和工期问题。
第六条质量保证。
乙方承诺所提供的工程项目符合国际标准和甲方要求,对工程质量承担相应的保证责任。
第七条违约责任。
任何一方未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
第八条法律适用和争议解决。
本合同适用__________法律,对于因合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条其他条款。
(其他双方协商一致的条款)。
第十条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效,至工程项目竣工验收之日终止。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
以上为国际工程承包合同范本,双方如对合同内容有任何疑问或争议,可随时联系合同范本专家进行咨询和解答。
国际工程合同协议书
国际工程合同协议书【标题】《国际工程承包合同》【甲方】(全称)地址:代表人:(姓名、职务)【乙方】(全称)地址:代表人:(姓名、职务)鉴于甲乙双方就(项目名称)工程项目的建设和实施达成一致,特此签订本合同,以资信守。
第一条合同标的1.1 本合同所涉及的工程项目为(具体描述项目内容、规模、技术要求等)。
1.2 工程项目位于(项目地点)。
第二条合同价格2.1 本合同总价为(货币单位及金额),包含所有材料费、人工费、管理费等。
2.2 价格调整机制:(如有价格调整条款,需明确调整的条件、方式和程序)。
第三条工期与进度3.1 开工日期为(具体日期),竣工日期为(具体日期)。
3.2 工程进度计划由乙方制定,并经甲方审核同意后执行。
第四条质量要求4.1 乙方必须按照国际标准和甲方要求的质量标准完成工程建设。
4.2 质量保证期为(期限),在此期间内发现的任何质量问题,乙方应负责无偿修复。
第五条支付方式5.1 预付款:甲方应在合同签订后的(时间)内支付合同总价的(百分比)作为预付款。
5.2 进度款:根据实际完成的工程量按月支付,具体支付比例和时间由双方协商确定。
5.3 结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在(时间)内支付剩余款项。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程,应按日支付违约金,计算方式为(具体计算方法)。
6.2 如甲方未能按时支付款项,应向乙方支付滞纳金,计算方式为(具体计算方法)。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成,任何一方均可将争议提交至(指定的仲裁机构)进行仲裁。
第八条其他条款8.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):___________ 乙方代表(签字):___________日期:___________ 日期:___________。
一建项目管理必考知识点精讲第6章-第7部分国际建设工程施工承包合同
一建项目管理必考知识点精讲第6章-第7部分国际建设工程施工承包合同目录1Z206070 国际建设工程施工承包合同 (2)(1)《施工合同条件》(简称“新红皮书”) (3)(2)《永久设备和设计一建造合同条件》(简称“新黄皮书”) (3)(3)《EPC交钥匙项目合同条件》(简称“银皮书”) (3)(4)《简明合同格式》 (4)一、协商解决 (8)二、调解 (8)三、仲裁 (9)(一)仲裁的概念 (9)(二)仲裁的地点 (9)(三)仲裁的效力 (9)(四)仲裁的特点 (9)四、DAB(争端裁决委员会)方式 (9)(一)DAB方式的概念 (10)(二)DAB的任命 (10)(三)DAB的报酬 (10)(四)DAB的优点 (11)哪里来的难和易 (14)只有你的懒与勤 (14)1Z206070 国际建设工程施工承包合同【分值分布】∙FIDIC系列合同的特点∙DAB的特点∙施工承包合同争议的解决方式知识点一:国际常用的施工承包合同概述(P332)FIDIC标准合同主要适用于世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构贷款项目以及其他国际工程,是我国工程界最为熟悉的国际标准合同条件,也是我国《建设工程施工合同(示范文本)》的主要参考蓝本。
ICE合同和JCT合同是英国以及英联邦国家和地区的主流合同条件。
AIA合同和AGC合同是美国以及受美国建筑业影响较大国家的主流合同条件。
其中FIDIC合同和ICE合同主要用于土木工程,而JCT合同和AIA合同主要用于建筑工程。
【2016-58】美国的AIA 合同条件在美洲地区具有较高的权威性,其主要用于()工程。
A.市政公用B.石油化工C.房屋建筑D.水利水电答案:C解析:本题考查的是美国AIA系列合同条件。
AIA合同条件主要用于私营的房屋建筑工程,在美洲地区具有较高的权威性,应用广泛。
知识点二:FIDIC系列合同条件(重点)(1)《施工合同条件》(简称“新红皮书”)1)该合同主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目。
国际建设工程合同类型
国际建设工程合同类型1. 施工总承包合同(General Contracting)施工总承包合同是指业主与一家承包商签订合同,由该承包商负责整个建设项目的设计、采购、施工和验收等全过程。
这种合同类型适用于那些要求高度专业性和一体化管理的工程项目。
2. 管理承包合同(Management Contracting)管理承包合同中,业主直接与多个专业分包商签订合同,而管理承包商则负责整个工程的管理和协调工作。
这种合同类型适合于业主希望保持对项目更多控制权的情况。
3. 设计-施工一体化合同(Design-uild)设计-施工一体化合同是指业主只与一家同时具备设计和施工能力的承包商签订合同,由其负责项目的设计及施工。
这种合同类型可以缩短工期,减少沟通成本,适用于需要快速完成的工程项目。
4. OT合同(uild-Oerate-Transfer)OT合同是指承包商负责建设、运营一段时间然后移交给业主的合同形式。
这种合同类型通常用于基础设施项目,如公路、桥梁、电厂等,可以有效利用私营部门的资金和管理经验。
5. EC合同(Engineering, rocurement, and Construction)EC合同是一种常见的固定价格合同,承包商负责从工程设计、设备采购到施工的全部工作。
这种合同类型适用于那些要求明确、风险可控的项目。
我们提供一个国际建设工程合同的范本:合同编号:_________甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲乙双方就_________________项目(以下简称“本项目”)达成合作意向,现根据以下条款签订本合同:第一条项目概述1.1 项目名称:_________1.2 项目地点:_________1.4 项目内容:_________第二条合同类型2.1 本合同为___________(例如:EC)合同。
第三条合同金额3.1 合同总价为_________(币种及金额)。
施工合同的合同类型怎么填
施工合同的合同类型填写是一个重要的环节,它关系到合同的法律效力、双方的权利义务以及合同的执行。
在实际操作中,施工合同的类型可以根据工程的特点、承包商的要求和业主的需求进行选择。
本文将详细介绍施工合同的合同类型及其填写方法。
一、施工合同的类型1. 按照工程性质分类(1)建筑工程施工合同:包括房屋建筑、道路、桥梁、隧道、港口、水利、电力等工程。
(2)安装工程施工合同:包括机械设备安装、电气设备安装、管道安装等工程。
(3)装饰工程施工合同:包括室内外装饰、装修、绿化等工程。
2. 按照合同主体分类(1)国内工程合同:合同双方都属于同一国的建设工程合同。
(2)国际工程合同:合同双方分属不同国家的建设工程合同。
3. 按照承包方式分类(1)总承包合同:发包人将整个工程的所有工作发包给一个承包人。
(2)分包合同:发包人将工程的一部分工作发包给一个承包人,承包人再将这部分工作分包给其他承包人。
(3)平行承包合同:发包人将工程的各个部分分别发包给不同的承包人,各承包人之间相互独立。
4. 按照合同用途分类(1)住宅建筑工程施工合同:用于居民住宅建设的工程施工合同。
(2)商业建筑工程施工合同:用于商业、办公、酒店等建筑建设的工程施工合同。
(3)公共设施工程施工合同:用于学校、医院、公园等公共设施建设的工程施工合同。
二、施工合同类型填写方法1. 确定工程性质:根据工程的具体内容,确定属于哪一类工程,如建筑工程、安装工程、装饰工程等。
2. 确定合同主体:根据合同双方的国籍,确定是国内工程合同还是国际工程合同。
3. 确定承包方式:根据工程的具体需求,选择总承包、分包或平行承包合同。
4. 确定合同用途:根据工程的具体用途,确定属于住宅建筑、商业建筑还是公共设施等类型的工程施工合同。
5. 填写合同类型:在合同首页或合同条款中,明确填写合同的类型,如“建筑工程施工合同”、“安装工程施工合同”等。
6. 注意事项:(1)在填写合同类型时,要准确理解工程的内容、性质和用途,避免填写错误。
工程承包合同协议范本
工程承包合同协议范本工程承包是一种综合性的国际经济合作方式,也是国际劳务合作的一种方式,其中包括大量的技术转让内容,因此又可称为国际技术贸易的一种方式。
下面是我给大家整理的工程承包合同协议范本,仅供参考盼望能够协助到大家。
工程承包合同协议范本篇1甲方(全称):乙方(全称):遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么,甲方将形象改造及电器等全部工程的施工任务交给乙方完成,经双方协商同意签订本协议。
第一条工程概况1.1. 工程名称:1.2. 工程地点:1.3. 承包形式:包工包料。
1.4. 承包范围:。
1.5. 工程期限:年月日交付运用.1.6. 质量等级:合格其次条本协议条款听从签定的总承包合同的要求。
第三条双方的责任、权利与义务:3.1. 甲方的责任、权利与义务3.1.1. 负责帮助乙方对工程的施工组织与管理工作;3.1.2.对乙方担当施工任务的质量、平安、进度状况的监视、检查。
3.1.3.催促乙方确保主合同责任的全面履行。
3.1.4. 制订生产、技术、质量、平安、材料等方面的管理规定和责任制,有权要求乙方按有关规定执行;3.1.5. 制定施工进度总打算,并负责支配乙方实施;3.1.6. 向乙方供应施工图两份,并组织图纸会审和技术交底;3.1.7. 负责本工程的全面技术管理,批准施工技术方案,解决图纸和施工中的技术问题,检查监视乙方施工中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认;3.1.8. 负责本工程的全面质量平安管理,批准有关质量平安措施及方案,检查监视乙方施工中的质量平安工作;3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收标准的要求,对工程的质量进展监视检查,有权对因乙方缘由造成的质量事故提出返工、整改,乙方不得有异议;3.1.10. 依据施工组织设计要求,对工程的进度进展检查落实,有权对进度进展调整,乙方不得有异议。
国际建设工程合同范本
国际建设工程合同范本一、合同双方甲方:中国建筑工程集团公司(以下简称“甲方”)地址:中国北京市朝阳区法定代表人:XXX电话:XXX传真:XXX邮箱:XXX乙方:国际建筑工程有限公司(以下简称“乙方”)地址:XXX法定代表人:XXX电话:XXX传真:XXX邮箱:XXX二、合同目的本合同旨在明确双方在国际建设工程项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行,并规定各项合同条款。
三、项目内容1. 项目名称:XXX国际建设工程项目2. 项目地点:XXX国家/地区3. 工程范围:项目包括但不限于XXX(具体描述工程内容)4. 工程期限:工程计划工期为XX个月,具体工期以书面协议确认为准。
四、合同条款1. 合同价格:本合同总价为XXX美元,双方同意根据实际工程量的增减进行调整。
2. 付款方式:甲方应按照工程进度支付工程款,付款比例和时间由双方协商确定。
3. 保证金:乙方应支付给甲方XXX美元作为履约保证金,保证金将在工程验收合格后无息退还给乙方。
4. 工期延误:若因乙方原因导致工期延误,乙方应按照延误天数支付违约金给甲方。
5. 变更和索赔:任何关于工程变更或索赔的要求应在书面形式下提出,并经双方协商一致后方能生效。
6. 质量保证:乙方应确保工程质量符合相关标准和规定,如发现质量问题,应及时整改。
7. 税务问题:乙方应自行承担工程过程中的税务问题,甲方不承担任何税务风险。
8. 其他条款:其他未尽事项,双方可根据实际情况协商解决。
五、合同生效及解决争议1. 本合同自双方代表签字生效,在工程竣工并验收合格后终止。
2. 合同解决争议应以友好协商为主,协商不成的,应提交有管辖权的仲裁机构解决。
六、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同所列条款为合同正文,附件与合同正文具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
国际土木工程建筑承包合同(中英文对照)
国际土木工程建筑承包合同(中英文对照)International Civil Engineering and Construction Contract(中英文对照)1.背景为了实现国际土木工程建筑承包合同的良好执行和管理,特制订本合同。
本合同适用于各种大规模土木建筑工程。
2.定义2.1甲方:指业主或甲方委派的其他代表机构。
2.2乙方:指承包商或乙方委派的其他代表机构。
2.3工程:指甲方委托乙方进行的土木建筑工程。
2.4设计文件:指甲方提供的工程设计、施工图以及其他的相关文件。
2.5标的物:指工程中的物质、设备、设施、建筑物等。
3.委托3.1乙方按照甲方的要求,承担工程的设计、施工、材料采购、设备租赁、运输、安装、调试、试运行等任务。
若有必要,乙方可以委托第三方承担部分或全部任务,但乙方应对承包前的审查及所委托的第三方行为承担全部责任。
3.2乙方不会依据本合同修改甲方提供的设计文件,也不能擅自更改,除非经甲方书面批准。
4.工期4.1合同项下的工程计划将在合同签订后得到制定并以书面形式送交甲方。
乙方在计划实施期间应在任何时间内保证工程按期完工。
4.2若乙方不能按期完工,乙方应向甲方提前一段时间进行书面通知。
此时,甲方可以选择终止本合同。
5.工程造价5.1工程造价包括所有改善、调整和整理前的全部费用。
5.2付款的准确性和即时性至关重要。
甲方按合同规定时间向乙方支付费用。
5.3工程验收结束后,任何由乙方未支付的费用将在合同下注明的时间上按日计算利息,并应由乙方支付。
6.质保和维护6.1合同项下的工程施工完成后,乙方应向甲方交付完整的用户手册和保修计划。
乙方必须对工程进行质保和维护,时间为乙方向甲方提交用户手册之日起至质保期满为止。
6.2甲方有权检查、审核、测试或验收乙方所提供的材料、设备、产品或者服务。
乙方必须尽到其义务,协助甲方进行上述活动。
7.变更7.1若工程发生了变化或必要的修正,甲、乙双方应在书面形式下进行调整,并应就在装置或提供方面所做的任何变化进行重新评估,并以书面形式确认。
国际工程合同范本法律规定
国际工程合同范本法律规定国际工程合同是指在国际间进行的工程承包活动中,为了明确双方的权利、义务和责任,双方当事人依据国际通行的合同法原则和相关的国际惯例,通过协商一致而签订的具有法律效力的文件。
在国际工程承包中,合同范本是一个非常重要的工具,它为双方提供了一个统一的合同框架,有助于减少合同争议和诉讼风险。
本文将简要介绍国际工程合同范本的法律规定。
一、国际工程合同范本的法律适用国际工程合同范本的法律适用通常取决于双方当事人的约定。
一般来说,双方可以选择适用国际通行的合同法原则和相关的国际惯例,也可以选择适用某一国家的法律。
在国际工程承包中,常用的法律有联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)制定的《国际货物销售合同公约》(CISG)、国际商会(ICC)制定的《国际商会仲裁规则》等。
二、国际工程合同范本的主要内容国际工程合同范本的主要内容包括:定义和解释、合同双方的义务、合同价格和支付方式、工期和质量要求、违约责任、争议解决等。
以下是一些常见的合同条款:1.定义和解释:明确合同中使用的术语和定义,如“业主”、“承包商”、“工程”等。
2.合同双方的义务:包括承包商的责任、权利和义务,如按照设计和规范要求完成工程、承担施工风险等;业主的责任、权利和义务,如按时支付合同价款、提供施工场地等。
3.合同价格和支付方式:包括合同总价、价格调整、支付方式等。
4.工期和质量要求:包括工程进度、施工质量标准、验收标准等。
5.违约责任:包括违约行为的界定、违约责任的具体承担方式等。
6.争议解决:包括双方解决争议的方式、仲裁或诉讼的地点和适用法律等。
三、国际工程合同范本的法律风险管理在国际工程承包中,合同范本的法律风险管理非常重要。
双方当事人应当充分了解和评估合同范本中的法律风险,并通过协商和谈判来解决。
以下是一些建议:1.仔细研究和评估合同范本:双方当事人应当仔细研究和评估合同范本中的条款,确保合同内容符合自己的利益和需求。
国际建筑工程合同
国际建筑工程合同合同编号:【编号】甲方:【甲方名称、注册地址、法定代表人】乙方:【乙方名称、注册地址、法定代表人】鉴于甲方为一家具备施工能力和资质的建筑公司,乙方为一家拥有建设项目并提供资金支持的合作方,双方本着合作共赢的原则,经友好协商,达成以下合同:第一条项目描述甲方承诺为乙方提供【项目名称】建设工程的设计、施工和管理服务,并保证按时按质完成工程。
第二条合同金额1. 乙方承诺支付甲方【合同金额】作为本次建设工程的总承包价款,支付方式及进度按照双方另行协商确定的付款计划执行。
2. 若因工程变更、追加工程或其他原因需要进行合同金额的调整,应双方经协商一致后签订书面变更协议。
第三条工程质量与安全1. 甲方承诺按照国家标准和规定进行设计和施工,并配备专业技术人员负责工程质量与安全管理。
2. 乙方有权对工程进度、质量及安全进行监督检查,甲方应积极配合并及时整改发现的问题。
第四条合同履行期限1. 本合同自双方盖章之日起生效,至工程竣工验收合格后结束。
2. 若因不可抗力等原因导致工程延期,双方应协商确定合同履行期限的调整方案。
第五条违约责任1. 若一方未能履行合同义务或违反合同约定,应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因一方违约导致工程无法正常进行,对方有权单方解除合同,并要求违约方承担法律责任。
第六条争议解决双方因本合同履行产生的争议,应友好协商解决,如协商不成,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
第七条其他条款1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。
国际工程常用合同文本简介
国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人(一般称工程业主或发包人)委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。
在国际工程承包过程中,合同文本是双方达成共识、明确权益和义务的重要文件。
目前,国际上常用的工程合同文本主要有FIDIC、AIA、JCT、ICE和DIA等。
1. FIDIC合同条件FIDIC(国际咨询工程师联合会)合同条件是全球工程承包领域最权威、应用最广泛的合同文本之一。
FIDIC合同条件分为红皮书(施工合同)、黄皮书(设计-建造合同)、绿皮书(运营和维护合同)和银皮书(采购和供应链管理合同)等。
其中,红皮书和黄皮书在国际工程承包中应用最为广泛。
2. AIA合同文本AIA(美国建筑师协会)合同文本是美国国内工程承包的主要合同文本,同时也被许多国际工程项目采用。
AIA合同文本分为施工合同、设计-建造合同、项目管理合同等系列,以满足不同工程项目的需求。
3. JCT合同条件JCT(英国建筑合同委员会)合同条件是英国常用的工程合同文本,也在国际工程承包中有一定应用。
JCT合同条件分为施工合同、设计-建造合同、总分包合同等,具有明确的条款和流程,便于双方执行。
4. ICE合同条件ICE(英国土木工程师学会)合同条件是英国土木工程师学会制定的工程合同文本,主要用于英国和国际工程项目。
ICE合同条件分为施工合同、设计-建造合同、总分包合同等,注重合同的灵活性和适应性。
5. DIA合同文本DIA(德国工程师协会)合同文本是德国工程师协会制定的工程合同文本,主要用于德国和国际工程项目。
DIA合同文本分为施工合同、设计-建造合同、总分包合同等,具有严谨的条款和明确的权益义务。
综上所述,国际工程常用合同文本各有特点,适用于不同国家和地区的工程项目。
在实际应用中,双方可根据项目特点和需求选择合适的合同文本,确保工程项目的顺利进行。
在我国国际工程承包业务中,了解和掌握这些常用合同文本具有重要意义,有助于提高我国企业在国际工程承包市场的竞争力。
fidic合同范本
fidic合同范本
FIDIC(国际勘察、工程设计与建筑联合会)是一个国际工程合同标准组织,其合同范本被广泛应用于全球范围的工程项目。
以下是几种常见的FIDIC合同范本:
1. FIDIC《工程总承包(红绿银本)合同》(FIDIC EPC Contract):这是最常用的FIDIC合同范本,适用于总承包商承担设计、采购和施工的工程项目。
2. FIDIC《工程设计与建筑合同》(FIDIC Design and Build Contract):这个合同范本适用于承包商承担设计和施工的工程项目。
3. FIDIC《工程设计与施工管理承包合同》(FIDIC Construction Management Contract):这个合同范本适用于项目业主和承包商共同管理工程项目的情况。
4. FIDIC《工程顾问合同》(FIDIC Consulting Agreement):这个合同范本适用于工程顾问承担设计、监理或其他咨询服务的情况。
请注意,每个项目的具体情况可能需要根据特殊要求进行修改或补充,因此在使用FIDIC合同范本时,建议根据项目需要进行适度调整和修改。
同时,还建议在签订合同时寻求法律、合同专业人士的意见和指导,以确保合同的有效性和合法性。
各国工程合同范本
各国工程合同范本工程合同是国际上常见的一种合同形式,它规定了工程项目的各项细节和标准,同时保障了各方的权益和责任。
在国际合作中,各国都有自己的工程合同范本,下面将介绍几个国家的工程合同范本及其特点。
一、中国的工程合同范本中国的工程合同范本主要包括国内合同和国际合同两种。
国内合同常用的范本有《建设工程施工总承包合同》、《建设工程监理合同》等。
这些合同范本详细规定了项目的工作内容、质量标准、付款方式等,保障了双方的权益。
国际合同则参照了国际标准,通常采用国际工程承包商协会(FIDIC)的合同范本。
这些范本包括《黄、红、银、绿、蓝等色册》合同,针对不同类型的项目和合同方进行规范。
二、美国的工程合同范本美国的工程合同范本主要有美国建筑师协会(AIA)的合同文件。
这些文件包括《设计-建造协议》、《建筑管理委托协议》等,适用于建筑设计、施工和管理等各个环节。
这些范本注重风险分配和责任确定,保护了业主的权益。
此外,美国还有《钢铁结构合同》、《机电工程合同》等专门针对特定工程类型的合同范本,以满足不同项目的需求。
三、德国的工程合同范本德国的工程合同范本主要参考了《工程施工合同》(VOB/B)、《咨询服务合同》(VOB/C)等范本。
这些合同范本在澄清双方权益、规范施工程序等方面非常详细。
德国合同范本注重质量控制和验收制度,确保项目按照合同要求完成。
此外,德国的合同范本还重视委托方与承包方的合作和沟通,强调共同达成项目目标。
四、日本的工程合同范本日本的工程合同范本主要有《公共工程连席契约》、《特别规定连席契约》等。
这些合同范本非常详细,规定了合同方的权利和义务、施工程序、质量控制等方面的事项。
日本合同范本注重透明度和公正性,重视工程质量和安全。
此外,日本的合同范本还规定了工程变更和索赔等问题的处理方式,确保项目的顺利进行。
综上所述,不同国家的工程合同范本在内容和细节上存在着差异。
合同范本的选择应根据项目类型、地域特点和法律法规等因素进行评估和选择。
国际工程承包PPT(ppt版)
第十七页,共六十七页。
3.1.1 招标 方式 (zhāo biāo)
• 国际(guójì)竞争性招标〔ICB, international competitive bidding〕
• 有限国际招标〔LIB,limited international bidding〕
• 一、战略 • 1.“走出去〞战略
• 2.大市场(shìchǎng)、大业主、大工程的战略思想
• 二、 市场选择 • 1.社会政治经济相对稳定,石油等资源丰富,支付条
件可靠
• 2.经济增长速度快
• 3.进入壁垒相对较低并适合中国劳务输出 • 4.人身平安系数高
第十五页,共六十七页。
• 三、做法:“三个突破、一个造福 〞
• 1.1 国际工程与国际工程承包的概念 (International contract for Construction, International Project Contract)
• 国际工程是工程工程从咨询、融资、采购、 承包、管理以及培训(péixùn)等各阶段的参与者 来自不同国家,按照国际通用的工程管理模 式进行管理的工程。国际工程包括国内和国 外两个市场,分为咨询和承包两大行业。
•
采购范围
•
机构名称、 和地址
•
预审和招标文件的预计(yùjì)日期
第二十一页,共六十七页。
• 2、具体采购通知〔specific procurement notice, SPN〕
• 时间:总采购通告56天后发布
• 信息:具体合同进行资格(zī gé)预审或招标 的
•
要求
第二十二页,共六十七页。
浅谈国际工程承包的合同管理(1)
浅谈国际工程承包的合同管理作者:徐涛王红娜来源:《武汉科技报·科教论坛》2013年第07期【摘要】在国际工程承包领域,合同管理作为工程管理的重要组成部分,对于项目的成败起到越来越重要的影响,如何加强合同管理维护企业的利益已经受到越来越多企业的重视。
本文将对我国国际工程承包企业合同管理存在的问题进行分析并提出建议,以期对我国从事国际工程承包的企业有所借鉴。
【关键词】合同管理;问题;建议前言:入世以后,我国涉外工程建设企业得到不断发展壮大,一些综合实力较强的涉外工程承包公司,在国际工程承包项目上发挥着越来越重要的角色。
但是需要注意的是,虽然涉外工程建设过程同国内基本建设工程的实施过程大同小异,但由于它是一种跨国的经济活动,是涉及到多学科的一项系统工程,风险与利润共存,因此,较之一般的国内工程,它需要更严格的合同管理。
一、合同管理存在的问题(一)合同管理意识不强我国从事国际工程承包的项目管理人员大多数都具有国内工程项目管理的经验,对合同的认识比较肤浅,重视合同遵守合同的意识不强。
项目管理工作有时并不是以合同为唯一的依据,对合同管理工作不够重视,对于项目进行过程中由于业主的原因造成的损失没有按照合同规定来维护自己的权益。
(二)合同条款理解不准确在当今国际工程承包领域,FIDIC合同条件是一种使用比较普遍的标准合同条件,也是公认的相对公平合理的合同条件,但即使如此,业主还是可以在专用条件中结合项目和自身要求进行修改,增加一些对自己有利的合同条款。
(三)缺乏专门的合同管理人才由于我国建筑市场整体发展水平与发达国家还有不小差距,再加上东西方文化传统习惯的差异以及语言能力、法律合同知识及实践经验和技巧不足,这些都制约着我国企业合同管理的发展,也造成了我国专门从事国际工程承包合同管理工作的人才的匮乏。
(四)工程变更及索赔的管理不够充分在国际工程的实施过程中,由于受到潜在的外部环境不确定因素的影响,再加上规划设计的变更和人为的干扰,使项目的工期和造价等方面都存在着变化的可能,超出合同条款规定的事项可能层出不穷,从而使得对工程变更及索赔的管理变的尤其重要。
fidic建设工程施工合同
fidic建设工程施工合同一、引言FIDIC(国际工程承包商协会)是国际上享有盛誉的工程市场标准组织,致力于建设项目管理和合同的研究与制定。
FIDIC建设工程施工合同是一份具有权威性的合同文件,国际上广泛应用于各类工程项目中。
本文将对FIDIC建设工程施工合同进行详细的介绍与分析。
二、合同结构FIDIC建设工程施工合同包含若干文件,其中最重要的是《总的条件》(General Conditions)、《特殊条款》(Special Provisions)、《设计与施工的责任分担》(Responsibility for Design and Construction)三大部分。
1.总的条件:总的条件是FIDIC建设工程施工合同的核心内容,规定了各类合同方在合同履行过程中应遵守的基本规则和标准。
总的条件包括了合同条款、支付规则、工期管理、索赔处理、违约责任等方方面面,是合同履行的基本依据。
2.特殊条款:特殊条款是根据实际工程项目的具体情况,由业主与承包商双方商定的针对性条款。
特殊条款通常包括了工程范围、工程价格、工程质量、验收标准等内容,具体规定了各种具体施工细节。
3.设计与施工的责任分担:设计与施工的责任分担是FIDIC建设工程施工合同中的另一重要部分,规定了设计方和承包方在工程实施过程中的权责关系。
设计方应负责设计工作的合理性与符合性,承包方则应根据设计方提供的设计图纸和规格要求进行施工。
三、合同特点FIDIC建设工程施工合同具有如下特点:1.合同平衡:FIDIC建设工程施工合同设计严谨,合同平衡性强,确保了双方权益的平等与公正。
2.合同灵活:FIDIC建设工程施工合同具有一定的灵活性,可以根据实际情况进行个性化订制,满足不同工程项目的具体需求。
3.合同规范:FIDIC建设工程施工合同体系完备,规范性强,可为各类建设工程项目提供统一的合同标准。
四、合同履行FIDIC建设工程施工合同的履行需要各方严格遵守相关规定,确保工程项目按合同要求有序进行。
有关国际工程分包合同范本7篇
有关国际工程分包合同范本7篇篇1甲方(总承包商):____________________地址:____________________________________法定代表人:____________________________联系方式:____________________________电子邮箱:____________________________乙方(分包商):____________________地址:____________________________________法定代表人:____________________________联系方式:____________________________电子邮箱:____________________________鉴于甲方在国际工程项目中需将部分工程分包给乙方实施,双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商,达成如下分包合同协议:一、合同背景概述本合同基于甲方在国际工程项目中的总承包地位及乙方具备的相关技术能力和服务能力,就项目的某一部分或全部工作达成工程分包协议。
本合同明确规定了双方的权利和义务,旨在确保工程顺利进行。
二、工程概况及分包范围(一)工程名称:____________________________国际工程项目。
(二)工程地点:_______________________________________。
(三)分包范围:包括但不限于基础施工、设备安装、装修工程等(具体细节详见附件清单)。
(四)工程期限:自合同签订之日起至工程完工并验收合格为止。
具体开工日期、进度节点及完工日期按照合同附件的施工计划执行。
三、合同价格及支付方式(一)合同总价:人民币______元整(¥______元)。
具体价格根据附件中的报价单确定。
价格包括人工费、材料费、设备费及其他相关费用。
(二)支付方式:甲方按照施工进度支付款项给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
国际工程承包合同(一)
(一)工程总承包合同
a国的一家业主和b国的一家国际建筑工程承包公司之间,就在a国的一座学校的施工建设,签订了工程承包合同。
现将合同全文介绍如下:
合同
日期:____年3月30日地点:__________市本合同经下述双方签署:1.______________市卫生局局长____________先生(以下简称甲方)
2.______________建筑工程承包公司海外工程部经理
______________先生(____年3月20日由____________建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方)出生地:______________(国家)国籍:______________(国家)总部:______________(国)______________市在a国的通讯地址:
______________________信箱鉴于甲方要兴建的
____________学校10000㎡的教学楼,乙方提交报价已于____年2月10日被__________市卫生局招标委员会接受并已中标。
根据______国______部____年2月5日第318号决议,双方缔约于下:
(一)合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议,
在____________市对__________学校10000㎡的教学楼(该工程为楼房,包括全套家俱、设备、空调)进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础
上同意缔约,按合同施工。
所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。
(二)合同金额本合同总金额为______________第纳尔。
兑换美元的比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。
至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。
临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。
对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。
乙方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在a国国内或国外新增加赋税。
(三)工期乙方必须根据本合同第______号附件的说明,在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。
正式的节假日包括在工期之内。
如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。
如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
(四)移交场地根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。
如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方。
起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
(五)查看工地乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当
地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。
由这些因素产生的后果均由乙方负责。
(六)履约保证金乙方应自被通知中标的第2天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。
该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。
(七)图纸和规范完整无缺甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽,随时可以更正。
乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度,并在适当的时候把自己的意见告诉甲方。
在甲方接受这些意见的情况下,甲方就要对这些意见负责,就如同是其自己提出来的一样。
(八)施工进度计划表乙方自接收工地起,15天内向甲方递交一份施工计划,阐明为完成本合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备,以及建立临时设施等。
乙
方应根据甲方意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整。
(九)合同内容的变更甲方有权调整合同内容,但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。
实际工程量的增加或减少
在合同金额的15%之内,乙方无权要求任何补偿。
上述调整
金额,要用业已议定的单价计算。
如果没有这种单价,则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行
计算。
根据本条款的规定,如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工,乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求。
否则,等于放弃权利。
这样,乙方就要在原工期内完成包括调整部
分在内的工程,并交付使用。
甲方在收到乙方呈交的延期要
求时,可将工期延长到其认为是适当的时候。
(十)支付条件1.在乙方接收工地、提交履约保函并办完合
同注册登记付税手续之后,甲方根据乙方的要求,向乙方支付合同金额______%的预付款。
支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后,该保函应该在施工期间始终有效,且应开自一家
a国的银行,或是经过这家银行认证,同时不许附加任何条件,也不得被作废。
上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配,并承认可全部支付甲方,无须提醒,无须诉诸司法部门,也无须办理其他手续,同时也不管乙方或第三者提出的异议。
预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总价中
所占的比例扣除,直到扣完为止。
保函额度也可以按预付款收回的金额递减。
2.乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方
接受的材料,其费用中的____%应付给乙方。
条件是乙方提供的材料应是优质、适用、符合规定,为甲方工程师所接受,并须妥善储存在仓库里。
上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备,这些机器设备是工程的组成部分,在安装时应是完好无损的。
但属乙方所有的机械则不包括在内,因为这些机械并非是工程的组成部分,只不过是为了施工而引进到现场。