工程施工合同
施工合同(通用5篇)
施工合同（通用5篇）在工作和生活中，少不了要写各种各样的文档，不论是写制度、写总结、写计划还是写其它的材料，能写出一篇好的文档,体现了一个人的文笔，也体现着一个人的能力，下面是我汇编整理的《施工合同（通用5篇）》，希望能够帮到你!施工合同1工程名称：工程地点：_发包人：_承包人：_签订日期：年月日补充协议发包人：（以下简称：甲方）承包人：（以下简称：乙方）经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就年月日签订的就工程合同（以下简称为原合同）作如下补充协议：一、写明具体补充的内容。
二、如有未尽事宜，双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方：乙方：（盖章）（盖章）法人代表或代理人：法人代表或代理人：年月日年月日施工合同2发包方（全称）：（以下简称甲方）承包方（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：一、工程概况：工程名称：三项整治工程地点：罗村街道两旁工程内容：喷涂、油漆资金来源：二、工程承包范围：承包范围：三、合同工期：开工日期：20xx年x月x日完工日期：20xx年x月x日合同工期总天数x天四、质量标准：五、合同价款：喷涂每平米用料10元、人工费4元六、甲方的权利与责任：1、对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。
2、严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。
3、负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。
4、负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。
工程施工合同范本7篇
工程施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________工程规模：__________二、工程期限开工日期：____年____月____日（以收到开工报告之日为准）。
竣工日期：____年____月____日。
合同工期：日历天。
若因甲方原因耽误工期，则工期顺延。
三、工程造价及付款方式工程造价：本合同工程总造价为人民币__________元整（￥__________元）。
实际金额以甲方审定的结算金额为准。
付款方式：合同签订后，甲方按工程进度支付工程款。
具体支付节点为：基础工程完成并验收合格后支付总造价的XX%；主体结构完成XX%时支付总造价的XX%；工程竣工并经甲方验收合格后支付至总造价的XX%；余款作为质保金，待工程保修期满后无质量问题无息退还。
四、工程质量及验收标准本工程质量应达到国家质量评定标准优良等级。
乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
乙方应按工程进度，分阶段提交实际施工形象进度报表和工程质量验收资料。
工程质量经验收不合格的，乙方应负责返修至合格，并承担由此造成的经济损失。
工程质量经验收合格的，进入后期维护保养阶段。
保养期间费用由乙方承担。
甲方应按合同约定支付相关款项。
五、施工安全与文明施工乙方必须严格执行有关安全文明施工规范，按照操作程序进行施工，做好安全防护工作并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
由于乙方安全措施不当或操作不当等造成事故的责任与费用由乙方自负。
非乙方原因造成的安全事故，由甲方负责处理并承担相应费用。
发现施工现场存在安全隐患的，甲乙双方应共同商议整改措施并予以消除。
工程施工合同协议书三篇
【导语】施⼯合同是我们⼯程动⼯时需要⽤到的，那么如何制定⼀份完整的施⼯合同呢？为⼤家提供《⼯程施⼯合同协议书三篇》，欢迎阅读。
1.⼯程施⼯合同协议书 甲⽅：⼄⽅： 由于⼯程施⼯需要，甲⽅把以下⼯程承包给⼄⽅进⾏施⼯。
依据《中华⼈民共和国经济合法》暨《中华⼈民共和国建筑法》以及建筑施⼯管理条例、施⼯规范，经过甲⼄双⽅充分协商，达成以下条款，双⽅必须严格遵守。
⼀、⼯程地点及名称 1、⼯程地点： 2、⼯程名称： ⼆、承包内容价款以及⼯期 1、承包内容污⽔站全部⼟建⼯程 2、⼯程造价⼀次性包死。
3、⼯程⼯期：⾃开⼯内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量 1、污⽔地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付⾄70%，发包⽅进⾏竣⼯验收合格后付⾄95%，其余⼯程款待⼯程保修期满⼀次性付清。
2、⼯程质量：合格 四、甲⽅责任：帮助⼄⽅解决⽔源电源，协助⼄⽅解决施⼯现场出现的问题，给⼄⽅提供施⼯图纸并交底。
五、⼄⽅责任，严格按照施⼯图及相关规范进⾏施⼯，必须遵守安全⽂明施⼯相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费⽤。
六、保修期及质保⾦。
1、保修期：发包⽅竣⼯验收后⽇历天共计六个⽉。
2、质保⾦：承包总价的10%为保修⾦，保修期满后付清全部承包价款。
4、合同⽣效⽇期：合同⽣效⽇期双⽅签字后⽴即⽣效，保修期满质保⾦付清⾃⾏失效。
甲⽅：⼄⽅： 签字：⾝份证号： ⽇期：⽇期2.⼯程施⼯合同协议书 发包⽅：(以下简称甲⽅) 承包⽅：(以下简称⼄⽅) 依照《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、⾃愿、公平和诚实守信的原则，双⽅就本附属⼯程施⼯事项协商⼀致，订⽴本合同。
⼀、⼯程名称： ⼆、技术标准：按照现⾏国家施⼯验收规范执⾏。
三、⼯程内容：等内容。
四、承包形式：包⼯包料双包⼯程。
五、甲⽅职责：(1)负责解决施⼯所需的临时占⽤⼟地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发⽣的纠纷关系; (3)解决好⼯程所需的⽔电问题(⽔电费由⼄⽅承担)。
工程施工合同 15篇
工程施工合同 15篇工程施工合同 1发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲乙双方协商一致订立本合同。
第一条工程概况工程名称：北高营旧村改造 #楼地基处理CFG桩。
工程地点：石家庄北高营村内。
承包范围及内容：CFG桩成孔、成桩，桩检测，挖电梯井及集水坑，清理桩头及桩间土并运至指定位臵(不含外运)，铺碎石褥垫层。
第二条质量标准按国家标准施工合格。
第三条承包方式包工包料。
第四条工程期限和工期顺延工程期限：打桩有效工期20天。
工期顺延：施工中如遇下列情况经甲方同意后可顺延工期：a.因不可抗力的影响;b.设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按照原计划进行;c.因气候因素而造成停工;d.因场地周围协调关系而造成停工;e.因甲方原因准备工作没有做好而造成停工;f.非乙方原因的停电、停水造成停工;g.因不可预见障碍物须处理造成的工期延长;h.甲方代表签字同意给予顺延的其他情况。
第五条工程承包价款#楼共计立方米，按单价元/立方米，工程款为元(大写：)。
付款方式：工程完工经验收合格、资料齐全后30日内一次付清。
第六条甲方责任及义务(一)协助解决乙方人员的住宿场所;(二)负责办理开工前的一切手续及开工证明，因开工手续不完善而造成停工的一切责任及经济损失由甲方负责，并给予乙方相应的经济补偿;(三)协调施工期间出现的问题，办理工程签证及结算手续提供正规有效的施工图纸;(四)负责“三通一平”工作，清除一切影响施工的地上地下管线、障碍等杂物。
第七条乙方责任及义务(一)服从甲方现场安排，做到安全生产、文明施工，严格按施工方案施工，保证工程质量;(二)教育本方职工严格按安全生产规格和操作规程规章作业施工，确保安全生产，因乙方原因造成的安全事故，其一切责任及经济损失由乙方承担;(三)施工期间对危险区域设立警戒线，确保第三者的安全;(四)完工后提供作业范围内的技术资料;(五)电费由乙方负担;(六)按甲方图纸及要求施工。
工地施工合同14篇
工地施工合同14篇工地施工合同篇1甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方决定将香格____酒店装修工程委托乙方施工，现就有关装修事项签订本装修装修用工合同，具体条款如下：一、工程名称：二、工期________年____月____日至________年____月____日止。
三、工程质量标准按甲方的规定要求为准。
四、安全责任1、乙方在施工期间，施工人员安全事故，由乙方全权承担一切费用，甲方不负任何责任。
2、乙方在施工期间，施工人员造成甲方的.利益损失，由乙方赔偿给甲方。
五、付款方式装修用工合同生效后，进场施工15天后，甲方预付给乙方工程款0元整（人民币）。
六、其他具体规定1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场。
2、施工期间，甲方提供房门钥匙给乙方保管，造成的损失由乙方赔偿。
七、附则1、本装修用工合同由甲、乙双方直接签订，装修用工合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。
本装修用工合同经甲、乙双方签字、盖章（手印）后生效。
2、附件同样具有装修用工民法典律效力。
3、装修用工合同履行完后自动终止，签订后期服务协议。
甲方（签字）：甲方签章（手印）：乙方（签字）：乙方签章（手印）：________年____月____日工地施工合同篇2建设单位：（以下简称甲方）承建单位：（以下简称乙方）经甲乙双方充分协商，甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方责任，特制定本合同，希共同遵守。
一、工程名称及建设地点：1、工程名称：2、建设地点：二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）元，大写：佰拾万佰拾元角分）四、工期：________年____月____日至________年____月____日，共计________年五、承包方式：包工包料。
六、甲乙双方负责完成的工作：a）甲方负责完成的工作：.在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，提供材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。
施工合同范本简易版(16篇)
施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版篇1 甲方代表：_____乙方代表：_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：__________________________________________________2、工程地点：__________________________________________________3、承包范围： ____________________4、承包方式：___________________________________________________5、工程：_______年________月________日进行开工，________年_______月_______日竣工6、工程预算买款，人民币___________元（大写：________________________________）第二条甲方工作1、合同开工前壹天，提供施工所需的场所，并清空场内一切影响乙方施工的障碍。
2、合同开工前壹天，甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施，并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前，对施工平面图纸，施工方案及进度计划审定第三条：乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计，拟订施工方案和施工进度表，交甲方审定（具体方案由甲乙双方审核后方可施工）2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求进行施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜（按公司相关规定“工程与合同管理”）3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条：关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响，导致停8小时以上（一周内累计）工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程，材料质量，装修项目造型，整体验收，甲方应按时参加验收，乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料，材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价，材料质量不合格会影响工程质量，其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙承担4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续，或提出修改意见，乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收，切未能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续，并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费，每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款（人民币）共_____________按合同总价分为四次付款：A、合同签定生效之日起，甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元（大写：_______________________________）B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%，人民币_________元（大写：_______________）C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方，人民币元，大写。
工程施工合同例文(5篇)
工程施工合同例文建设方（甲方）：施工方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程概况：1、工程名称：人民医院停车场外围墙工程2、工程地点：人民医院大院内3、承包方式：乙方包工包料4、承包范围：该垃圾站新建围墙、墙面抹灰。
5、工期：本工程自签订合同起月日前竣工。
6、工程质量：合格。
7、合同价款计价方式：合同承包范围内的工程围墙按1.5元/块。
二、甲方责任：1、开工前，向乙方进行现场交底及三通一平，并说明使用注意事项。
2、指派质量、进度进行监督检查，办理验收签证手续和其他事宜。
按照相关规定要求办理审批手续。
3、负责对该工程项目事宜与相关部门联系协调工作。
三、乙方责任：1、工程质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。
2、在施工过程中发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由乙方全部负责。
3、乙方必须按甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。
四、承包方式和工程造价：1、本工程以包工包料方式由乙方承包施工。
2、增加工程按现场签证及实际竣工面积为依据进行验收和结算。
五、工程质量及验收标注：1、本工程以国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。
3、因乙方原因造成工程质量问题，乙方承担返工工程的所有费用。
4、工程完工后，乙方应通知甲方验收。
六、质量保证期：本工程质保期六个月。
质保期内，工程因乙方施工原因造成工程质量问题，由乙方负责维修。
七、付款方式：1、签订合同后并进场施工三日内先付2、工程进行接近尾声时付万元。
3、工程完工经验收合格结算后7个工作日内结清余数。
4、留2%工程质量保证金，六个月后无质量问题，退还质保金。
八、乙方采购的材料，应符合本项目要求，并符合国家相关标准的合格产品。
未尽事宜，双方协商，本协议一式四份，甲乙双方各执二份，本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。
工程施工合同(通用5篇)
工程施工合同（通用5篇）工程施工合同1发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：______________________________二、工程地点：______________________________三、工程内容：______________________________四、承包形式：______________________________五、工程立项批准文号：______________________六、工程承包范围：__________________________第二条工程期限一、合同工期总日历天数_______天；开工日期：______年______月______日；竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：１、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第_______方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币（大写：__________）。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后_______日内，甲方支付_______元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_______元工程款；3、余款_______元作为质量保证金，待保修期满后_______个工作日内无息支付。
工程施工完整版合同(通用6篇)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
施工合同范本(通用5篇)
施工合同范本（通用5篇）施工合同1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：第一条工程概况：1.1 装修施工地点：1.2 住房结构：施工面积平方米。
装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。
1.3 工程承发包方式：_______________________。
1.4合同价款：本合同工程造价为（人民币）_____________________________元（不含税金），金额大写：__________________________________________（详见：《工程预算书》）1.5工程工期：自______年____月_____日开工，至_____年___月___ __日竣工，工期天。
第二条甲方工作2.1开工前3天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；2.2提供施工期间的水源、电源；2.3负责协调施工队与邻里之间的关系；2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；2.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。
第三条乙方工作3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；3.3保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通；3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。
第四条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
简单的工程施工合同范本(通用14篇)
简单的工程施工合同范本（通用14篇）简单的工程施工合同1发包方：_____________承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________二、建筑面积(工程形式)：________________三、施工地点：_____________四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式：______________六、工程质量标准：______________七、工程价款：_________________共计人民币元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。
九、质保期：_________________年。
十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
工程施工合同简洁版(6篇)
工程施工合同简洁版发包人（甲方）：_____承包人（乙方）：_____双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____二、工程承包范围承包范围：_____面积为准三、合同工期开工日期：____年____月____号坯房竣工日期：____年____月____号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：____年____月____号合同工期总日历天数：____天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：____县质量检测局为准。
（不包括材料质量）七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____元_____建筑面积的总平方米工程预支款：￥____万元竣工日付款：余下总金额的____%工程款结算：检测工程竣工日后____个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。
乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
十一、甲方有权对乙方工程实施监督。
在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。
甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
十三、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。
工程施工合同(发包方)范本6篇
工程施工合同（发包方）范本6篇篇1工程施工合同（发包方）范本甲方（发包方）：_________（公司名称）地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________乙方（承包方）：_________（公司名称）地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________鉴于甲方拟在_________（工程项目名称）进行施工，在公平、公正、诚实、信用原则下，甲乙双方本着合作、互助、互惠的精神就有关工程事宜达成如下协议：第一条工程规模和内容1.1 甲方委托乙方承接_________工程的施工任务，具体工程内容和规模详见技术规范和合同附件。
1.2 乙方接受甲方委托，按照技术规范和工程合同的要求，保质、保量、保收、保安全、保文明地完成工程施工任务。
第二条工程工期2.1 工程开始日期：_________ 年月日，预计完工日期：_________年月日，工程总工期为_________天/月。
2.2 工程延期责任：若因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担违约责任，按照约定的标准支付违约金。
第三条施工报酬3.1 甲方应当按照工程合同约定的付款方式和时间及时支付工程款项，乙方应当按照约定的标准提供正规发票。
3.2 工程结算：工程竣工后，乙方应当提供竣工验收资料，并按照竣工验收结果和合同约定与甲方进行结算。
第四条施工设备和材料4.1 施工设备和材料：乙方应当按照合同约定用于工程施工的设备和材料应当符合国家标准和安全要求，如有质量问题造成事故，乙方应当承担相应的责任。
4.2 施工过程中，乙方应当对施工设备进行定期维护和保养，确保施工设备的正常工作。
第五条安全保障5.1 安全责任：乙方应当为工程施工过程中的各方安全提供保障，切实加强安全生产和质量管理工作，确保施工过程中无事故发生。
5.2 安全管理：乙方应当设立专职安全管理人员，制定和执行安全管理措施，加强现场安全检查和应急处理措施，保障施工人员和周围环境的安全。
工程施工合同协议书6篇
工程施工合同协议书6篇工程施工合同协议书 (1) 建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包方式：包工包料。
5、承包造价：元(大写：)。
二、工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。
(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期为20_年月日至20_年月日，总工期天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
五、其它约定1：甲方承担的安全责任、权利(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2：乙方的责任、权利(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
施工合同范本(31篇)
施工合同范本（31篇）施工合同范本（精选31篇）施工合同范本篇1发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方) 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程的承包形式及范围1、轻包形式，按图纸要求施工2、承包范围所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。
三、合同数量及价款1、按图纸要求2、工程价款总价款为壹拾万元正(100000.00)四、合同期开工日期________年____月____日竣工日期________年____月____日合同工期总天数天。
期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
五、工程质量标准符合国家验收标准六、付款方式签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。
七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后____日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。
八、安全及文明施工与管理1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。
3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
工期不得顺延。
工地施工合同(精选15篇)
工地施工合同(精选15篇)工地施工合同1发包方：承包方：甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）依据《民法典》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币x元，即人民币x元整。
本造价内含两年养护费用。
三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。
承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程（详见施工图）。
四、工期本工程工期为：________年____月____日至年月____日，绿化工程养护期为：________年____月____日至________年____月____日。
五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的______％；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余x％的款项；3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
（公章）甲方代表签字：__年x月x日（公章）乙方代表签字：__年x月x日工地施工合同2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：____县飞龙铝塑型材销售中心。
地点：____县建材市场院内。
二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。
工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。
施工合同范文6篇
施工合同范文6篇下面是我整理的施工合同范文6篇，以供借鉴。
施工合同范文1甲方：乙方：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。
为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.工程地址：2.施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约立方米。
3.工程开工日期：______年______月______日4.工程竣工日期：______年______月______日5.工程承包方式：包工包料。
6.工程总天数：天,雨天顺延。
第二条工程价款工程价款按照每平方米元计算（大写）（元，以实际测量面积计算）。
增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。
第三条质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准：所有外墙面1.2米高做咖啡色，1.2米以上用蓝色。
老办公楼和销售部办公楼全部做咖啡色墙面3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。
5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
第四条材料供应乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
第五条付款方式合同签订后，甲方在工程开工时付％的工程款；工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付 %的工程款，剩余的 %工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期（自验收之日起壹年）内没有质量问题，质量保证期满后日内一次性付清。
第六条工程工期乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。
第七条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。
第八条其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。
乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。
工程施工合同书(15篇)
工程施工合同书(15篇)工程施工合同书1发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程概况：工程建筑面积：平方米建筑高度：米建筑层数：层结构类型：框架（砖混）二、承包范围与内容：室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。
三、承包方式：包人工费。
四、承包价格：按实贴面积计算墙面元／M2；地面元/M2。
五、工程期限：从年月日到年月日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。
六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手印）。
七、质量要求：1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。
2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。
3、根据甲方提供的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必须符合要求。
并做好已铺贴好的成品保护工作。
4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量。
工期不予顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。
八、机具的控制：甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。
九、安全要求：工人必须持证上岗，进工地前必须经过安全教育培训操作，必须按照国家安全施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。
十、违约责任：1、由于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。
2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。
3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同工程名称：AA路隧道景观提升工程施工建设单位：AAAA东部新城投资开发有限公司施工单位：签订时间：年月日甲方：AAAA东部新城投资开发有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用、协商一致的原则，订立本合同。
工程概况：本项目为AA路隧道景观提升工程施工。
工程范围包括：1）园建部分：金属花架制作及安装、新增不锈钢水槽、灯箱安装、种植盘安装等；2）绿化部分：垂直墙体绿化种植；3）安装部分：喷灌管线安装、控制箱安装；本项目估算建安费约392万元。
工程名称：AA路隧道景观提升工程施工工程地点：AA市AA区大良工程内容：具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单、甲方要求及相关资料。
二、承包范围和方式：1、承包范围：具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单、甲方要求及相关资料。
2、承包方式：包工、包料、包机械设备、包工期、包质量、包文明施工、包安全，包通过验收、包资料，包缺陷修复和质量缺陷责任期维修、包资料移交归档，按综合单价包干方式承包，按实结算。
三、合同工期：1、开工日期（暂定）：年月日（具体日期以甲方的开工令为准）；竣工日期（暂定）：年月日（按甲方验收合格为准）。
2、工期总天数：日历天（除甲方原因不能施工，经甲方现场代表签字确认后，予以顺延，其余原因不得顺延）。
本合同工程不设提前竣工奖。
四、组成合同的文件及优先解释顺序如下：1、履行合同的过程中双方书面形式签署的有关工程的洽商、变更等方面的协议或文件2、本项目合同3、中标通知书4、招标文件5、中标人投标文件及相关澄清材料6、工程量清单、施工图纸7、标淮、规范及有关技术文件8、与本工程有关的其他文件五、合同价款合同价款（暂定）：¥元(大写:人民币，含税)，已包含完成合同的应预见和不可预见的费用、相关税费以及企业利润等。
乙方对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。
中标下浮系数为%六、结算方法：（1）采用综合单价承包方式承包，按实结算，综合单价以招标人或委托的第三方造价咨询单位审核的为准。
（2）本工程合同总价（中标价）仅作为本工程的暂定合同价。
（3）结算方式如下：本工程结算价根据经财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的中标人实际完成的本工程工程量、经财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的本工程预算书、中标下浮系数确定。
本工程最终结算价，以财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定为准。
若审定的结算价超过400万元时，则最终结算价按不超过400万元进行结算。
（5）工程量的偏差按以下方法调整：工程量偏差是指乙方按照合同签订时的图纸（含经甲方批准由乙方提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》开列的工程量之间的偏差。
合同履行期间，出现工程量偏差，单价包干项目工程量以甲方审批发出的实际应用于工程施工的设计图纸计算得出的实际工程量为准，合价包干项目工程量不予调整。
工程量的偏差按以下方法调整：1）工程量偏差项目在财政部门审定的预算书中有相同项目单价时，按该项财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书的综合单价再乘以中标下浮系数计算（若财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书提供现有的综合单价有错误且偏离±20%以上（含20%）的，则按本合同中约定的“财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中无相同或类似项目单价的”计价规则重新组价并乘以中标下浮系数计算综合单价，最终以财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的综合单价作为结算的依据）。
2）工程量偏差项目在财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中没有相同但有类似项目单价时，可参照该项财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书的综合单价再乘以中标下浮系数计算；3）工程量偏差项目在财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中无相同或类似项目单价的，由乙方根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《AA省建设工程计价依据（2018）》、《AA省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《AA省市政工程综合定额（2018）》、《AA省通用安装工程综合定额（2018）》、《AA省园林绿化工程综合定额（2018）》、《AA省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等2018年AA省建设工程计价依据中有相应内容的定额子目进行计算申报；对于此类项目的综合单价的确定方式：①以财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中相应的人、材、机价格，按相应定额及计价规范计算其综合单价再乘以中标下浮系数所得的综合单价；②以施工当期人、材、机价格的信息发布价（信息价没有的按施工同期的市场价格），按相应定额及计价规定计算再乘以中标下浮系数所得的综合单价；比较以上①②两种方式，取价低者为该项目的结算综合单价，并最终以财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的综合单价作为结算的依据。
在财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中没有或没有类似项目单价的，且在AA省工程综合定额内相应定额也没有的，由乙方根据相关的法律法规将单价分析(需提供乙方向材料或设备供应商的主要材料或设备的询价文件，或合同、发票等相关证明文件)，送监理人和甲方审定。
计算所得的综合单价在结算时要乘以中标下浮系数进行调整。
最终以财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的综合单价作为结算的依据。
4）合价包干项目工程量不予调整，其结算合价按财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中的合价并乘以中标下浮系数计算。
5）工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法如下：《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的措施项目根据上述工程量偏差调价原则【按上述1）～4）点】进行调整，《总价措施项目清单与计价表》中按系数计算的措施项目费不作调整。
（2）工程变更的调整：1）变更增减工程项目在财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中有相同项目单价时，按该项财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书的综合单价再乘以中标下浮系数计算（若财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书提供现有的综合单价有错误且偏离±20%以上（含20%）的，则按本合同中约定的“财政部门审定的预算书中无相同或类似项目单价的”计价规则重新组价并乘以中标下浮系数计算综合单价，最终以财政部门审定的综合单价作为结算的依据）。
2）变更增加工程在财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中没有相同但有类似项目单价时，可参照该项财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书的综合单价再乘以中标下浮系数计算；3）变更增加工程在财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中无相同或类似项目单价的，由乙方根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《AA省建设工程计价依据（2018）》、《AA省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《AA省市政工程综合定额（2018）》、《AA省通用安装工程综合定额（2018）》、《AA省园林绿化工程综合定额（2018）》、《AA省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等2018年AA省建设工程计价依据中有相应内容的定额子目进行计算申报。
对于此类项目的综合单价的确定方式：①以财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中相应的人、材、机价格，按相应定额及计价规范计算其综合单价再乘以中标下浮系数所得的综合单价；②以施工当期人、材、机价格的信息发布价（信息价没有的按施工同期的市场价格），按相应定额及计价规定计算再乘以中标下浮系数所得的综合单价；比较以上①②两种方式，取价低者为该项目的结算综合单价，并最终以财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的综合单价作为结算的依据。
在财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中没有相同或没有类似项目单价的，且在AA省工程综合定额内相应定额也没有适用的，由乙方根据相关的法律法规将单价分析(需提供乙方向材料或设备供应商的主要材料或设备的询价文件，或合同、发票等相关证明文件)，送监理人和甲方审核，计算所得的综合单价在结算时要乘以中标下浮系数进行调整，最终以财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的综合单价作为结算的依据。
4）合价包干项目工程量不予调整，其结算合价按财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书中的合价并乘以中标下浮系数计算。
5）当工程发生变更，导致措施项目费调整的方法如下：a、《总价措施项目清单与计价表》中按系数计算的措施项目费不作调整；b、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的措施项目按实际发生进行计算，其综合单价的确定按本条的1）～4）点规定。
6）管理费、税金按相应规定标准计算，利润按照财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的预算书的利润率计算。
项目实施期间发生变更，须按AA新城有关管理规定办理变更手续，工程量及价款调整最终以甲方确认的为准。
本合同工程结算价最终以财政部门或招标人（或其委托的第三方造价咨询单位）审定的结果为准。
六、工程款支付（形象进度）：（1）根据本工程的形象进度进行支付，完成总工程量的50%时，经招标人和监理单位（如有）确认后，招标人向中标人支付本工程合同价（与中标人实际完成额取低值)的30%；（2）本工程施工完毕并经招标人验收合格后，招标人向中标人支付至实际完成工程量（与合同价取低值）的80%；完成结算手续后，招标人向中标人支付至本工程结算价的97%，付款时扣除应扣的各种款项，不计利息。
（3）余款在缺陷责任期满后一次性支付完毕。
（4）注：（1）由乙方负责办理工程费用支付申请手续，甲方在核实确认后，可根据乙方的请求，直接将相应的工程费用支付至乙方指定账户。
（2）开具发票：乙方收款时必须提供等额增值税专用发票。
收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。
七、工程分包本项目原则上不允许分包。
乙方确需将本项目的部分非主体、非关键性工作分包给其他单位的，须经甲方同意，同时符合法律、法规规定，当且仅当乙方对部分专业工程不具备相应承包资质时，方可按有关规定分包给具备相应资质的单位。