施工员合同范本
施工员合同范本
施工员合同范本甲方，（雇主单位名称）。
地址，（雇主单位地址）。
法定代表人，（雇主单位法定代表人）。
联系电话，（雇主单位联系电话）。
乙方，（施工员姓名）。
身份证号，（施工员身份证号）。
联系地址，（施工员联系地址）。
联系电话，（施工员联系电话）。
鉴于甲方需要进行施工工程，现拟与乙方签订施工员合同，经双方友好协商，达成如下协议：一、工作内容。
1. 乙方应按照甲方的工程要求，认真负责地进行施工工作，确保施工质量和进度。
2. 乙方应遵守甲方的工程安全规定，保障施工现场的安全。
二、工作时间。
1. 工作时间为每周工作5天，每天工作8小时，具体工作时间由甲方安排。
2. 如有需要加班，应经甲方同意并按照相关规定支付加班工资。
三、工资待遇。
1. 乙方的工资待遇为（具体工资数额），按月结算，工资包括基本工资和绩效奖金等。
2. 乙方应按时领取工资，如有特殊情况需延迟支付工资，须提前通知乙方并经乙方同意。
四、保险福利。
1. 甲方应为乙方购买工伤保险和其他相关保险，保障乙方在施工过程中的安全和权益。
2. 甲方应为乙方提供合法的社会保险福利，包括养老保险、医疗保险等。
五、违约责任。
1. 若乙方违反本合同约定，致使甲方受到损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 若甲方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
六、其他约定。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：日期：（本合同经双方确认无误后生效）。
建工劳务合同范本(热门7篇)
建工劳务合同范本（热门7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建工劳务合同范本（热门7篇）建工劳务合同范本第1篇甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________根据《中华人·民共·和国劳动合同法》、《中华人·民共·和国民法通则》，结合本工程的具体情况，本着自愿、公平、互利、诚信遵守合同的原则，甲方愿意将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方。
施工合同范本精选15篇
施工合同范本精选15篇施工合同范本1甲方：乙方：甲乙双方经协商，达成如下协议：一、工程内容甲方将位于房屋的施工工程承包给乙方。
甲方负责建房所需的钢筋、水泥、砖沙、石灰、碎石等材料，乙方负责工程施工，包工不包料。
二、工程工价1.建筑1-3层，按楼层实际建筑面积计算工价，每平方米计人民币130元（木工除外）。
2.出沿部份工价按照楼层工价的50%另外计价。
3.外墙贴瓷面砖按20元/平方米计算另外计价。
4.第三层楼顶以上全部建筑，另计工价元。
总工价为以上1-4款金额之和。
三、双方责任（一）甲方责任：1、提供施工水、电。
2、提供需用建材（运到距建筑房屋50米以内的范围即可）。
3、乙方所需小型材料必须在24小时前，通知甲方筹备；大型材料在3天前，通知甲方筹备。
（二）乙方责任1、楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等施工建设（各建筑规格均由甲方确定）。
2、淋砖、工程结束后清理各楼层。
3、墙内外批灰，屋顶现浇。
4、甲方交给乙方的建材等，乙方负责保管，不得短缺、遗失。
四、工程质量要求1、第一层楼高3.4米、第二层楼高3.2米、第三层楼高3.1米。
2、墙面粉刷后，同一平面内，任何3米直线上凹凸差不得超过0.5厘米。
3、每层窗套全部现浇（即用混凝土浇筑）。
4、所有的墙角、门窗、梁柱全部做包角。
5、屋内每层地面必须抓平、磨光，甲方指定要铺地面砖除外。
6、浇水泥楼层、梁柱等不得有水泥纸、木榍及任何大块其他杂物。
7、本协议质量标准以国家规定标准为准。
以上各款有超过国家标准要求，按协议标准执行，低于国家标准要求的以国标为准。
五、安全协议为确保施工安全，甲方付给乙方人民币佰元整，作为乙方的保险金额，乙方在施工前必须为本合同范围内所有施工人员参加保险，并且确保工程施工过程中施工人员安全。
如果在施工过程中发生意外事故，甲方一概不负责任。
六、验收方式乙方要确保施工质量至少要符合国家规定的标准，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方返工，返工所需工钱和材料全部由乙方负责。
最新建筑劳务合同范本5篇
最新建筑劳务合同范本5篇最新建筑劳务合同范本篇1合同编号：__________________甲方：__________________乙方：__________________第一条：合同目的甲方聘用乙方在__建筑公司从事劳务工作，本公司现招聘建筑工人(钢筋工、木工、瓦工)，双方经充分协商达成一致，在甲乙双方自愿的情况下签订以下合同。
为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行此合同。
第二条：聘用工种聘用期甲方聘用乙方为工种或其它，乙方能够胜任的工作聘用期为2到5年自合同签订之日至合同结束，具体工作期限应依照工程项目的进展而定，乙方应无条件服从甲方安排，甲方不能私自延长及停留，如有发生，甲方将承担违约责任。
第三条：工作任务和时间及工资支付方法1、甲方每月按乙方的实际出勤结算工资，每月月初结算一次工人工资，如果因甲方原因停工工资正常发放，每月休息4天发放全部工资，每月__元人民币，如有技术的工人或手艺好者可加薪水(__元到__元人民币)，可甲方负责乙方的吃住。
2、每月1~5日结算，甲方必须按月发放工资，如果甲方资金不到位，甲方加付工资30%的违约金。
3，甲方冬季时安排工人室内修建工作，如乙方冬季想回国由甲方提供回国费用以及来年时的往返费用。
第四条：旅费及交通费甲方负担乙方从__________________到__________________的一切费用，国内一切费用由乙方自己承担。
第五条：安全责任甲方安全劳动保护措施必须到位，如不到位一切后果甲方承担，甲方负责乙方人身保险。
由于自然因素或不可抗拒造成原因，甲方负责乙方基本保底工资。
第六条：乙方责任乙方到_______必须遵守当地的法律法规，打架、斗殴、旷工、喝酒、偷盗财物等一切后果自负。
乙方工作失误造成重大工程质量问题(如木工方面跑模胀肚影响工程进度，损失工期及材料根据情况而定，责任由乙方负责)。
乙方必须保证工程质量、进度，按时交工，如不能按时完成，甲方根据情况而定。
施工合同范本(通用5篇)
施工合同范本（通用5篇）施工合同1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：第一条工程概况：1.1 装修施工地点：1.2 住房结构：施工面积平方米。
装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。
1.3 工程承发包方式：_______________________。
1.4合同价款：本合同工程造价为（人民币）_____________________________元（不含税金），金额大写：__________________________________________（详见：《工程预算书》）1.5工程工期：自______年____月_____日开工，至_____年___月___ __日竣工，工期天。
第二条甲方工作2.1开工前3天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；2.2提供施工期间的水源、电源；2.3负责协调施工队与邻里之间的关系；2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；2.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。
第三条乙方工作3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；3.3保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通；3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。
第四条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
建筑施工员劳动合同3篇
建筑施工员劳动合同3篇篇1建筑施工员劳动合同甲方（委托方）：_____________________法定代表人（负责人）：_____________________联系地址：_____________________联系电话：_____________________乙方（施工员）：_____________________身份证号码：_____________________联系地址：_____________________联系电话：_____________________鉴于甲乙双方为了共同完成建筑施工项目，为了明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，经过友好协商，达成如下协议：第一条合同目的甲方自愿雇佣乙方，乙方接受甲方的聘用，共同完成建筑施工项目。
第二条工作内容乙方应按照甲方的安排和要求，认真、细心地完成建筑施工项目的工作，保证建筑质量和进度。
第三条工作时间乙方的工作时间为每周工作5天，每天工作8小时，具体工作时间由甲方安排。
如有特殊情况需要延长工作时间，应经过双方协商一致，并保证乙方的休息时间。
第四条工资待遇1. 甲方应按照国家规定的最低工资标准支付乙方工资，工资支付时间为每月的10日。
2. 乙方在工作中如有超时加班，甲方应按照国家相关规定支付加班工资。
3. 乙方在工作中如表现突出，甲方有权给予奖励。
第五条工作安全1. 甲方应提供必要的工作保护设施和安全培训，确保乙方的工作安全。
2. 乙方在工作中应遵守安全生产规定，保证自己和他人的安全。
第六条合同变更如有需要修改合同内容，应经过双方协商一致，并签订书面变更协议。
第七条违约责任1. 乙方未按照合同要求履行职责的，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同的，双方可协商解除合同。
第八条合同解除1. 合同期满，未经双方协商续签的，视为自动解除合同。
2. 如有需要中途解除合同的，应提前15天通知对方，并经过双方协商一致。
建筑工程劳务合同范本(15篇)
建筑工程劳务合同范本(15篇)建筑工程劳务合同范本1甲方：身份证：电话：乙方：身份证：电话：今由甲方金瓯富贵世家3、4楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积元/m2计算。
1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。
2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩余钢筋由乙方清理。
3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。
4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。
5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个月内付清。
6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退场，甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。
7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则签订本合同，双方共同遵照执行。
甲方：乙方：年月日建筑工程劳务合同范本2发包方：________________________(以下简称甲方)承包方：________________________(以下简称乙方)按照中华人民共和国《建筑法》、《合同法》的相关规定和条款，以及施工规范的规定，由________建筑工程有限公司承建________项目工程。
经甲乙双方共同协商，现甲方将该项目劳务工程、施工机械设备及部分周转材料承包给乙方。
为明确甲乙双方在工程建过程中的责任、权利和义务，经双方在自愿、平等、互惠互利的原则下达成一致，特签定如下条款。
一、承包形式包工(含机械设备及周转材料)。
二、承包内容根据甲方提供蓝图的内容确定如下：1、钢筋工程制作、焊接、机械、绑扎及人工安装。
2、模板工程人工、材料、机械、支撑脚手架全包。
3、外脚手架材料、人工、安全防护、文明施工全包。
4、砼工程、砌体、内外墙天棚抹灰、外墙保温、屋面找平、楼地面、人工机械。
5、施工用水、电、材料、人工(甲方水电供至水电表上，本工程中预埋及水电安装甲方负责)。
6、所有乙方施工用的机械设备安装、检测验收(设备基础及安装所需的土建材料甲方提供)。
施工员用工合同手写
施工员用工合同甲方（用人单位）：____________乙方（施工员）：____________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，经协商一致，自愿签订本劳动合同。
第一条工作内容乙方担任甲方工程项目中的施工员，负责项目的施工组织、现场管理、进度控制、质量把关、安全监督等工作。
第二条合同期限本劳动合同期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条工作时间乙方每周工作时间不超过40小时，按照国家规定享受法定节假日。
具体工作时间根据甲方项目进度安排，乙方应服从甲方的合理安排。
第四条劳动报酬乙方月工资为人民币____元，甲方按月支付乙方工资。
乙方的工资不得低于当地最低工资标准。
第五条社会保险甲方应按照国家和地方规定为乙方缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
第六条劳动保护甲方应提供乙方符合国家安全生产法律法规的劳动保护设施和用品，确保乙方的人身安全。
第七条培训学习甲方应提供乙方必要的业务培训和学习机会，提高乙方的业务水平。
乙方应积极参加甲方组织的培训和学习。
第八条保密条款乙方在合同期内及合同期满后一年内，不得泄露甲方商业秘密和技术秘密。
第九条解除和终止合同1. 双方协商一致解除或终止合同的，按双方约定办理。
2. 乙方提前解除合同的，应提前一个月书面通知甲方，并承担相应违约责任。
3. 甲方违反合同规定解除或终止合同的，应支付乙方经济补偿。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民调解委员会申请调解，或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（用人单位）：____________乙方（施工员）：____________签订日期：____年____月____日。
施工劳务合同
施工劳务合同施工劳务合同范本（通用5篇）施工劳务合同1甲方：地址：电话：乙方：地址：电话：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本劳务合同。
一、劳务合同内容1、工程名称：2、工程地点：3、乙方承包范围：整栋楼的砖砌、内墙外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。
二、劳务承包方式甲方以单做工的方式承包给乙方，施工中甲方只提供合格的材料，乙方施工中产生的任何工具由乙方提供。
三、劳务报酬1、砌体单价按每块砖______元/块计算，双方现场清点为准。
2、内墙抹灰每平方米______元，按实际抹灰面积计算，所有洞口扣除，由甲乙双方现场测量为准。
3、外墙抹灰打底和贴砖所有工序包括在内每平方米______元，所有洞口面积扣除，由甲乙双方现场测量为准。
四、质量要求乙方应该严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙方承担，甲方只提供技术指导。
内墙抹灰要求垂______cm、平_______cm，外墙垂______cm、平_______cm。
五、工期要求在______天完成，即合同签订之日起，除停电、停水等原因工期顺延。
正常情况延期一天罚______元/天，提前一天奖励______元/天。
六、文明施工与安全1、乙方必须严格把好安全生产关，采取安全施工的防护措施，杜绝事故发生，施工中的发生大小事故均由乙方负责。
2、乙方必须每天保持现场清爽，不能有任何材料浪费现象。
如经发现，甲方可根据浪费材料的原价加倍罚款。
3、乙方在施工中应与甲方和其他施工队友好团结相处，不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。
七、验收结算支付方式本工程竣工后，甲乙双方组织相关人员在______天内进行验收，______天内进行结算，在一个月之内付工程款的______%，保质期______个月后付______%，施工期间乙方不得以任何借口要求拨付工程款。
建筑员工劳务合同范本5篇
建筑员工劳务合同范本5篇篇1甲方（用人单位）：____________________公司乙方（员工）：____________________鉴于甲方需要雇佣建筑员工从事相关建设工作，乙方愿意接受甲方的雇佣，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，特订立本劳务合同，以明确双方的权利义务关系。
一、合同期限1. 合同签订日期：____年__月__日。
2. 合同生效日期：____年__月__日。
3. 合同结束日期：工程结束并经验收合格后终止。
二、工作内容和工作地点1. 乙方从事的工种为：____________________。
2. 乙方的工作地点为：____________________。
3. 乙方应根据甲方的要求，按照甲方的工程进度安排，按时按质地完成工作任务。
三、工作时间和休息休假1. 工作时间：按照甲方的规定执行，如因工作需要，经协商同意安排加班。
2. 休息休假：按照国家法律法规和甲方的相关规定执行。
四、劳动报酬和福利待遇1. 乙方的基本工资标准为：____________________元/月。
2. 根据乙方的岗位和工作表现，甲方将给予相应的岗位津贴、绩效奖和其他补贴。
3. 甲方将根据国家法律法规和自身规定，调整乙方的工资水平。
4. 甲方将按照国家规定为乙方办理社会保险，并支付相关费用。
5. 乙方享受甲方规定的福利待遇。
五、劳动保护和劳动条件1. 甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。
2. 甲方必须按照国家规定对乙方进行安全生产教育和培训，提高乙方的安全生产意识。
3. 乙方必须遵守甲方的安全生产规定，按照规程操作。
六、劳动纪律和规章制度1. 乙方必须遵守国家的法律法规和甲方的规章制度，服从甲方的管理。
2. 如乙方违反甲方的规章制度，甲方有权按照相关规定进行处理。
七、合同的变更、解除和终止1. 本合同的变更、解除和终止，应按照《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定执行。
施工员合同范本
施工员合同范本英文回答：As a construction professional with over 10 years of experience in the industry, I am highly skilled in managing and overseeing all aspects of construction projects. I possess a proven track record of delivering successful projects on time, within budget, and to the highest quality standards. I am seeking a challenging and rewarding role as a Construction Manager where I can leverage my expertise and contribute to the success of your organization.Throughout my career, I have been responsible for the overall planning, execution, and control of numerous construction projects ranging from small renovations to large-scale commercial developments. My responsibilities have encompassed:Project planning and scheduling。
Cost estimation and budgeting。
Material procurement and logistics。
Subcontractor management。
工程施工员协议
工程施工员协议1. 缔约方甲方：____________________（以下简称“施工员”）乙方：____________________（以下简称“雇主”）2. 约定事项为了明确双方的权利和义务，根据当地法律法规，双方在自愿、平等的基础上，就甲方担任雇主工程项目的施工员一事达成协议如下：雇主委托施工员参与工程项目的施工工作，包括但不限于测量、布线、安装设备等工作。
具体的工作内容和要求由雇主进行指导和安排。
3. 负责人雇主指定项目经理负责对施工员的工作进行监督和管理，保证工程施工的质量和进度。
施工员在工作中应服从项目经理的安排和指导，不得擅自做出决定。
4. 工作时间施工员每天工作时间为____小时，工作时间由雇主根据项目情况进行调整。
施工员需严格遵守工作时间，不得擅自早退或加班，否则将受到相应的处罚。
5. 工作安全雇主有责任为施工员提供必要的安全保护措施，包括但不限于安全帽、护目镜、手套等。
施工员应严格遵守安全操作规程，做好个人防护，确保工作安全。
6. 工资待遇施工员的工资由雇主负责支付，支付标准为__________。
工资按月结算，如施工员因故未能按时完成工作，雇主有权扣除相应的工资。
7. 违约责任如果施工员在工作中违反雇主的规定，导致工程质量受损或造成工期延误，施工员将承担相应的违约责任，包括但不限于支付赔偿金、扣发工资等。
8. 保密义务施工员在工作中接触到的项目资料和技术信息属于雇主的商业机密，施工员有责任保守秘密，不得泄露给他人。
如施工员违反保密义务，将受到相应的处罚。
9. 合同解除双方如因故需解除本协议，应提前__天书面通知对方，经双方协商一致后可以解除合同。
如一方未履行协议规定的义务，对方有权要求其支付违约金。
10. 其他事项本协议未尽事宜，双方可以另行协商解决，签字生效。
甲方（施工员）：___________ 乙方（雇主）：___________签字日期：___________ 签字日期：___________以上为双方协议内容，经双方确认无误后生效。
施工员合同范本
施工员合同范本甲方（雇主），_____________（公司名称）。
乙方（施工员），_____________（姓名）。
根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方在甲方公司从事施工员工作事宜达成如下协议：一、工作内容。
1. 乙方将按照甲方的安排，负责施工现场的具体施工工作，包括但不限于材料搬运、设备安装、施工现场清理等工作。
2. 乙方将服从甲方的管理和调配，认真完成工作任务。
二、工作时间。
1. 乙方的工作时间为每周工作5天，每天工作8小时，具体工作时间由甲方根据工作需要安排。
2. 如有特殊情况需要加班工作，乙方应当服从甲方的安排，不得擅自拒绝。
三、工资待遇。
1. 甲方将按照国家规定的最低工资标准支付乙方工资，具体工资标准为_____________元/月。
2. 乙方的工资将在每月的_____________日发放，发放方式为_____________。
四、劳动保护。
1. 甲方将为乙方购买劳动保险，保障乙方的工作安全和健康。
2. 乙方在工作期间如有意外伤害，甲方将负责提供必要的医疗救助和补偿。
五、保密义务。
乙方在工作期间和离职后，应当对甲方公司的商业秘密和机密信息进行保密，不得泄露给任何第三方。
六、解决劳动纠纷。
因工作引起的纠纷，甲乙双方应当友好协商解决。
如协商不成，可向劳动争议调解委员会申请调解或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
七、其他事项。
1. 本合同自双方签字生效，至乙方离职之日终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），_____________（公司名称）。
乙方（签字），_____________（姓名）。
日期，_____________。
建设工程施工合同范本通用版(4篇)
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。
施工员挂靠合同范本
施工员挂靠合同范本甲方（挂靠单位）：_______乙方（施工员）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方挂靠甲方进行施工的相关事宜，达成如下协议：一、挂靠事项1. 乙方同意挂靠甲方，成为甲方项目施工团队的一员。
2. 乙方在挂靠期间，必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理和工作安排。
3. 乙方在挂靠期间，应按照甲方的要求，提供相应的资质证明文件，包括但不限于身份证、学历证明、职业资格证书等。
二、施工项目1. 甲方根据项目需要，将部分施工任务分配给乙方完成。
2. 乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和施工标准进行施工，确保施工质量。
3. 乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产的相关规定，确保施工安全。
三、费用及支付1. 甲方根据施工项目的实际情况，按照行业标准和市场价格，与乙方协商确定施工费用。
2. 乙方完成施工任务后，甲方应在验收合格后的_______日内，支付乙方施工费用。
3. 乙方在挂靠期间，如因自身原因导致施工项目延期或出现质量问题，甲方有权扣除相应的费用。
四、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
2. 乙方在施工过程中，如因施工质量问题导致甲方或第三方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______乙方（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日。
施工员合同范本
施工员合同范本英文回答：Greetings, job seeker!As a seasoned construction professional with a proven track record of success, you understand the importance of a well-drafted employment contract. Let's dive into the key elements of a robust construction worker employment contract:1. Identification of Parties: Clearly state the names and titles of all parties involved, including the employer, employee, and any potential subcontractors or agents.2. Scope of Work: Outline the specific duties and responsibilities of the construction worker, ensuring clarity on the nature and extent of the work to be performed.3. Term of Employment: Specify the duration of the employment, whether it's a fixed-term contract, a specific project, or an ongoing relationship.4. Compensation and Benefits: Detail the employee's salary, hourly wage, or other forms of compensation, along with any benefits such as health insurance, paid time off, and retirement contributions.5. Working Conditions: Establish the location and hours of work, including any overtime provisions, shift work, or travel requirements.6. Confidentiality and Intellectual Property: Protect the employer's confidential information and intellectual property by including appropriate clauses restricting the employee's use of such materials.7. Termination and Severance: Outline the grounds for termination, including both voluntary and involuntary termination, as well as any severance or post-employment benefits.8. Dispute Resolution: Establish a process for resolving any disputes that may arise during the employment relationship, such as mediation, arbitration, or legal action.9. Governing Law and Jurisdiction: Specify the governing law and jurisdiction that will apply to the interpretation and enforcement of the contract.10. Signatures and Effective Date: The contract should be signed by all parties and dated to indicate itseffective date.Remember, it's always advisable to seek legal counsel to review and finalize your construction worker employment contract to ensure its compliance with applicable laws and to protect the interests of both parties.中文回答：尊敬的求职者，。
工程施工员合同
工程施工员合同甲方（雇主）：________乙方（施工员）：________鉴于甲方需聘请工程施工员进行项目管理和现场监督，乙方愿意提供相应的服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、工作内容1. 乙方应按照甲方的要求，负责工程项目的现场管理工作，包括但不限于施工进度控制、质量监督、安全生产管理等。
2. 乙方需定期向甲方汇报工程进展情况，并提出合理化建议。
3. 乙方应协调现场各方人员，确保工程施工的顺利进行。
二、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、报酬及支付方式1. 甲方同意支付乙方工资为____元/月。
2. 工资将于每月的____日前支付给乙方。
3. 如遇法定节假日或休息日，工资支付时间顺延至下一个工作日。
四、工作时间与休假1. 乙方的正常工作时间为每天8小时，周不超过40小时。
2. 乙方享有国家规定的节假日、年假等休假权利。
五、保险与福利1. 甲方依法为乙方缴纳社会保险和住房公积金。
2. 乙方可享受甲方提供的其他福利待遇。
六、违约责任1. 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应及时沟通，协商解决。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
九、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：________________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：________________________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精选资料
施工员劳务合同
工程名称：
甲方：乙方：
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则订立本合同。
甲方聘用乙方为项目施工员。
一、劳动合同期限
以完成一定工作任务为期限：从主体至装饰工作任务完成时止（具体以实际工作月数或年度为准）。
二、乙方的工作任务或职责
1、作为长驻工地代表，在保证工程质量前提下抓好生产进度，对施工质量负责。
2、在项目经理授权下协调各施工班组间的有关问题。
3、遵守施工材料质量制度，严格监督控制进场材料的质量、型号和规格，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，对材料管理引起的质量问题负责，对材料质量做好记录定期上报。
严格进场材料的质量。
监督班组操作是否符合规范。
4、参与图纸会审和技术交底，配合现场负责人及项目技术负责人安排好每天的生产工作，对班组成员进行全面的技术交底。
5、按规范及标准组织施工，保证工程进度及施工质量和施工安全。
精选资料
6、配合现场负责人及项目技术负责人并参与组织工程验收和分项工程质量评定对因设计或其它变更引起的工程量的增减或工期变更进行签证，并及时调整部署。
7、带头遵守各项安全规章制度，非甲方责任引起的一切安全事故赔偿除工伤保
险外部分由乙方自行承担。
乙方在合同期内，如因违法违纪或因病、非因工
作负伤所发生的费用，由乙方自行负责
8、完成项目经理交办的其它任务。
三、劳动报酬
1、乙方试用期工资为元/月，试用期满后工资为元/月。
2、甲方每月月底发放上月工资，原则上压一个月工资。
四、其他
双方均同意以上条款，未尽事宜，双方另行商定，与本合同具同等效力。
甲方代表：乙方：
年月日年月日
精选资料
Welcome To Download !!!。