基建工程项目施工合同标准样本
建设工程施工合同GF--0201示范文本5篇
建设工程施工合同GF--0201示范文本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方名称：[甲方名称]（发包方）乙方名称：[乙方名称]（承包方）项目名称：[具体项目名称]签约地点：[签约地点]签订日期：XXXX年XX月XX日根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：[具体工程名称]。
工程地点：[具体地点]。
工程内容：[具体工程内容]。
工程规模：[具体规模描述]。
工程质量要求：[具体质量要求]。
二、合同工期及进度安排开工日期：XXXX年XX月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX 日。
合同工期总日历天数：XX天（雨天顺延）。
进度款支付方式：[具体支付方式]。
三、合同价款及支付方式合同总价款（暂定）：人民币大写[金额汉字大写]，小写￥[金额数字小写]。
工程款支付方式：[具体支付方式]。
四、工程质量标准与验收要求工程质量标准应符合国家现行规范、规程及施工图纸的要求，并达到建设单位明示的质量要求。
工程验收按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。
乙方应按国家相关标准对材料、设备进行验收并妥善保管和使用。
在施工过程中出现质量事故，由乙方承担全部责任。
五、甲方责任与义务甲方应按照合同约定提供必要的技术资料、场地等施工条件，按时支付工程进度款，协调与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行。
甲方应按时组织工程验收，并按照合同约定支付工程款。
甲方应履行合同约定的其他责任和义务。
六、乙方责任与义务乙方应按照合同约定配备项目负责人、技术人员和管理人员等主要人员并保证施工进度和质量，按时竣工。
乙方应按照有关法律、法规和安全生产要求以及企业质量、技术管理的有关规定开展施工活动。
乙方应及时报告施工进度及存在的问题，提出改进措施和合理化建议等。
乙方应对其施工行为承担全部责任。
七、安全施工与文明施工要求甲乙双方应严格遵守有关安全生产的法律法规，严格执行安全施工技术规范和安全操作规范。
建设施工合同标准范本(6篇)
建设施工合同标准范本建设方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方（包水电安装在内）。
三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm×150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。
望双方共同执行。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日建设施工合同标准范本（二）发包方（甲方）：委托代表人：电话：承包方（乙方）：委托代表人：_____ 电话：_____为确保一号城邦小区污水排水通畅，本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：一、工程承包方式：包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包使用材料运输及二次搬运，不包料。
二、工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工具体做法：1.排水管网做法：根据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线__挖管沟土方__根据坡度清理平整，沟底找平__拉线安装排水管，临时用土稳固__回填松散土方__管沟全线回填。
基建工程项目施工合同样式一3篇
基建工程项目施工合同样式一3篇篇1基建工程项目施工合同样式一甲方（委托方）：__________（甲方全称）乙方（承包方）：__________（乙方全称）经双方友好协商，就甲方委托乙方承建_______项目，特订立本合同。
合同内容如下：第一条项目名称：_______（项目名称）第二条项目地点：_______（项目地点）第三条项目建设范围：_______（项目建设范围）。
第四条工程价格：本工程总承包价为_______（工程总承包价），乙方应按照工程款支付安排支付。
第五条施工期限：乙方根据本合同规定的时间节点，在___天内完成项目全部工程。
第六条工程变更：若甲方需要变更工程内容，应另行签署合同进行规定。
乙方在不减少合同规定权益的情况下，应根据变更后的内容进行施工。
第七条合同履行保证金：乙方在签订本合同时，应向甲方交纳____（金额）的履行保证金，作为保证合同履行的保证。
履行保证金应在项目验收合格后予以退还。
第八条经济责任：对工程施工过程中发生的损坏、事故等问题，由乙方承担经济责任。
第九条竣工验收：工程竣工后，双方应协商确定验收办法，并签署竣工验收文件。
第十条违约责任：任何一方不按照本合同规定的履行义务，应承担相应的违约责任。
第十一条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
合同解释权归双方共同协商解决。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：_____________日期：__________ 日期：__________以上为施工合同样式一，供双方参考签署。
愿乙方按照合同规定，圆满完成项目，达到双方的共同合作目标。
篇2基建工程项目施工合同样式一甲方：_______________________________乙方：_______________________________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，经双方代表与全体合法代表人签字盖章，并报相关主管部门备案后，就甲方委托乙方承担的基建工程项目施工事宜，达成如下协议：一、项目名称及地址本合同所指的基建工程项目名称为_______________________________，地点位于_______________________________。
最新整理基建项目施工合同范本范文5篇.docx
基建项目施工合同范本(一)甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》，结合工程实际情况，经过双方协商，达成如下施工协议：一、工程名称：**镇**农贸市场基础设施建设项目二、工程地点：**镇**村西头组三、工程内容：1、修建**农贸市场区间道路1200米;2、新建供水管网xxxx0米，排水管道2000米;3、人行道建设生态砖4550平方米;4、完成道路绿化1200米，栽植绿化树木700棵;5、完成新区内电源、电网建设，安装路灯xxxx盏;6、完成东环路**农贸市场商户xxxx户;四、工程总造价：伍仟伍佰万圆整(5500万元)。
五、工程工期：工程工期为14个月，即20xx年9月1日至20xx年11月1日。
六、双方的权利与义务：甲方权利义务：乙方开工前甲方有责任帮助乙方协调当地关系，帮助乙方解决因场地和附属物等与当地群众发生的冲突，维护施工路段的车辆通行，为乙方创造一个良好的施工环境，使乙方能够顺利施工，并按合同规定按时付款。
甲方有权要求乙方保质保量按时完工，如乙方原因造成延误工期或中途停止，甲方有权拒付部分或全部费用。
乙方权利义务：乙方必须严格按照要求和施工方案进行施工，不擅自或降低设计标准，保证在规定的工期内高质量完成任务，并制定详细的安全措施，对一切安全事故负全责，乙方可要求甲方按照合同及时付款。
七、付款方式：1、乙方完成总工程30%时甲方验收合格后付全款的30%;2、乙方完成总工程60%时甲方验收合格后付全款的30%;3、乙方完成总工程经甲方验收合格后付全款的40%。
八、此协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方：代表人：乙方：代表人：年月日基建项目施工合同范本(二)建设单位: (以下简称甲方) 地址： xxxx号码：施工单位： (以下简称乙方) 地址： xxxx号码：本工程于年月日招标(或甲方议标)，由乙方中标承建，为了明确工程内容及双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据国家经济合同法、条例及规定和本工程的具体情况，甲乙双方商定如下条款共同遵守。
建筑工程施工合同标准模板(6篇)
建筑工程施工合同标准模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。
1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
基建工程项目施工合同范本（精选5篇）
基建工程项目施工合同范本（精选5篇）基建工程项目施工篇1经市府基建办施工处批准，本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条工程内容和承包范围(一)单项或单位工程类别、结构形式：_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积M2，道路：_________;给排水管道：_________;构筑物：_________。
(二)承包范围：承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目：_________第二条工程造价及承包方式(一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_________万元。
全部工程造价按下列办法办理：(二)承包方式：1.按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。
3.工程质量标准要求：_________第三条工期(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期：_________;竣工日期：_________(三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通;2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;3.由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者;4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;5.因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者;6.甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者;7.甲方财力不足导致停工窝工者;8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
2024年建设工程施工合同范本5篇
2024年建设工程施工合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，为确保工程质量和工期，明确双方权利和义务，就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[施工范围及内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 进度要求：乙方应按照合同工期要求，严格执行施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，经双方协商确定新的工期。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：[总造价金额]。
大写：[金额汉字大写]。
该造价为包工包料价格。
如遇设计变更导致的工程量增减，按照合同约定单价相应调整造价。
2. 付款方式：乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付总造价的XX%；主体工程完成XX%时支付XX%；工程竣工验收合格结算完毕后支付至总造价的XX%，剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
工程质量必须达到国家质量评定标准的优良等级。
2. 乙方应按工程进度定期向甲方提交施工资料及验收申请。
甲方应及时组织验收，不得无故拖延。
如验收不合格，乙方应在限定时间内整改完毕并承担相应损失。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方必须严格执行安全操作规程、安全生产责任制等相关制度，确保施工安全。
标准版工地施工合同范本5篇
标准版工地施工合同范本5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程发包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 工期延误时，乙方应支付逾期违约金，违约金为合同总金额的千分之三。
三、工程质量1. 乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及甲方要求。
2. 甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行抽查。
如发现问题，乙方应及时整改。
3. 工程质量达不到合同约定的，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
四、付款方式1. 甲方应在签订合同后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。
2. 乙方应按合同约定完成施工任务，并提交验收申请。
甲方在收到验收申请后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的70%。
3. 乙方在收到预付款后，应按规定向甲方开具发票。
甲方在收到发票后，应及时办理报销手续。
4. 乙方应确保收款方与合同签订方一致，否则甲方有权拒绝付款。
五、竣工验收与结算1. 乙方应在工程竣工后，向甲方提交验收申请及相关资料。
甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收合格后，双方应签订验收报告。
验收报告作为结算依据。
3. 结算时，甲方应根据验收报告及合同约定进行结算。
结算完成后，乙方向甲方提交结算报告及发票，甲方在收到结算报告及发票后7个工作日内办理结算手续。
4. 结算时，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
六、违约责任1. 甲方违约时，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
建筑工程施工合约范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）： [甲方全称]乙方（施工单位）： [乙方全称]鉴于：甲方需要在其指定的地点建设[工程名称]，经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方上述工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： [工程名称]2. 工程地点： [工程地点]3. 工程内容： [工程具体内容，包括建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模： [工程规模，如建筑面积、层数等]5. 开工日期： [开工日期]6. 竣工日期： [竣工日期]二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于土建、装修、设备安装等。
2. 甲方负责提供施工图纸、工程材料、施工场地及施工用水、用电等。
3. 乙方应按照施工图纸和规范要求进行施工，确保工程质量。
三、工程价款1. 合同总价： [合同总价，大写：____元整]2. 付款方式：- 预付款：合同签订后____日内，甲方支付合同总价____%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同总价____%作为进度款。
- 验收款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付合同总价____%作为验收款。
- 结算款：工程保修期满后____日内，甲方支付合同总价____%作为结算款。
四、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得延误。
2. 乙方应定期向甲方报送工程进度报告，甲方有权对工程进度进行监督。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
六、安全生产1. 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和操作规程进行施工，确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场安全管理。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。
3. 乙方未按约定保证工程质量，应承担相应的法律责任。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同(示范文本GF5篇
建设工程施工合同(示范文本GF5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同(示范文本GF)甲方：_______________乙方：_______________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方的权责，保障双方的合法权益，特订立本合同，共同遵守。
第一条施工项目甲方委托乙方承担___________工程的施工任务，具体工程内容包括但不限于___________。
具体工程地点为___________。
第二条工程价格乙方承包上述工程，甲方支付给乙方法定工程价格为人民币___________万元整（￥___________），具体款项支付方式为_____________。
第三条工期要求乙方承诺，在收到付款后开始施工，并按照合同约定的时间节点，如实如期完成工程。
第四条工程质量1.乙方保证所提供的材料符合国家相关标准，施工符合相关法规规定，工程质量达到相关要求，质量问题由乙方承担。
2.工程完工验收后，如发现质量问题，乙方应在___________日内进行整改，直至合格为止。
第五条安全责任1.乙方需严格遵守国家有关安全生产的法律法规，对施工现场进行安全管理，确保工程期间的安全生产。
2.如因乙方违反安全规定导致的安全事故，由乙方承担相应责任。
第六条变更和索赔1.在工程施工过程中，如需进行合同变更，双方应协商一致，签订书面变更协议方可生效。
2.如因不可抗力等因素导致工程延期或者无法完成，双方应相互体谅，协商解决。
第七条违约责任1.双方均应履行合同义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2.如因乙方违约导致工程无法按时完工，乙方应支付甲方违约金，金额为工程总价的___________%。
第八条其他约定1.本合同正本一式____份，甲乙双方各持____份，拥有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章后生效，有效期为___________年。
3.如因合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交有关仲裁机构进行仲裁。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
标准项目施工合同模板(6篇)
标准项目施工合同模板合同编号：_____发包方：_____法定代表人：_____承包方：_____法定代表人：_____按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;第二条、图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条、工程概况1.工程名称：_____工程。
2.国家（或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的批准投资计划文件号：_____，工程项目表文件号：_____，申请建筑许可执照文件号：_____，计划任务书文件号：_____，初步设计文件号：_____，总概算文件号：_____。
3.工程编号：_____;施工许可证号：_____;营业执照号：_____4.工程地点：____市____区（县）____路5.工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计____平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。
建设工程施工合同(示范文本GF7篇
建设工程施工合同(示范文本GF7篇篇1（示范文本GF）合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，就本建设工程施工事项达成一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括但不限于建筑面积、结构类型等）二、工程承包范围和内容乙方承包范围：[承包范围描述]（包括但不限于土建、安装、装饰等）。
具体内容详见合同附件的施工图纸及工程量清单。
三、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
合同工期总日历天数：XX天。
因特殊原因或不可抗力造成工期延误，经甲方确认后工期相应顺延。
四、质量标准及验收工程质量应符合国家现行有关施工质量验收规范规定的标准，并满足甲方的技术要求。
竣工验收按照相关法规执行。
若工程质量未达到合同要求的标准，乙方应及时进行整改，直至满足甲方要求为止。
验收不合格的，应重新组织验收，并对乙方承担相应的违约责任。
若验收合格即进行竣工验收证书的签发和移交工作。
五、合同价款及支付方式合同总价：[大写金额]（人民币），小写金额：[小写金额]。
合同款支付方式：[支付方式描述]，支付比例和时间等详见合同附件。
甲方在支付款项时，乙方需提供正规发票。
否则甲方有权拒绝支付款项且不承担任何责任。
篇2甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担建设工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：______________________（二）工程地点：______________________（三）工程规模及特征：依据施工图纸及相应说明确定。
2024年建设工程施工合同范本（五篇）
2024年建设工程施工合同范本发包人（全称）：承包人（全称）：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件、相关文档７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
2024年建设工程施工合同范本（二）____年建设工程施工合同甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人姓名】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方拟委托乙方承担【建设工程项目名称】的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议，并共同遵守：第一条合同工程的基本情况1. 工程名称：【建设工程项目名称】。
2. 工程地点：【建设工程项目地址】。
3. 工程规模：【建设工程项目规模】。
4. 工程进度计划：【建设工程项目进度计划】。
5. 工程施工期限：自【合同生效日期】起，至【工程竣工日期】止。
第二条乙方的责任和义务1. 乙方应按照国家相关法律法规、技术标准和合同约定，保证工程质量符合规定标准。
基建工程项目施工合同范本（三篇）
基建工程项目施工合同范本甲方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于，甲方拥有相应资金和资源，希望在某一地区进行基建工程项目的施工，并委托乙方担任该项目的施工工作。
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的1.1 乙方应根据甲方的要求，在指定地点按照相关技术规范和标准，进行基建工程项目的施工。
1.2 甲方应根据合同约定，支付相应的施工款项，并提供必要的技术和资源支持。
第二条工程范围2.1 本工程的范围为（具体描述工程项目的内容和规模）。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工设计图纸，进行工程的施工和安装，并确保工程质量符合相关法律法规和标准的要求。
第三条工期和进度3.1 本工程的工期为（具体约定工程的施工时间）。
3.2 乙方应确保工程施工按照合同约定的工期进行，如需延期应提前书面通知甲方，并经双方协商确定新的工期。
3.3 乙方在甲方要求的情况下，应提供工程进度表和施工计划，以便甲方及时了解工程进展情况。
第四条价格和支付方式4.1 本工程的总价为人民币（具体金额）。
4.2 甲方按照以下方式支付工程款项：(1) 工程开工前支付总价的（具体比例）；(2) 工程完成验收合格后支付总价的（具体比例）；(3) 工程完工后支付总价的（具体比例）。
4.3 乙方完成阶段性工程后，应向甲方提供相应的工程进展报告和要求支付款项的书面申请。
4.4 甲方应在收到乙方的支付申请后，根据合同约定的支付比例及时支付相应款项。
第五条资源配备5.1 甲方应向乙方提供必要的工程资源和施工材料，并确保其质量符合相应的标准。
5.2 乙方应按照合同约定的施工要求，合理使用和管理甲方提供的工程资源和施工材料。
第六条质量保证6.1 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关技术规范和标准进行施工，并保证工程的质量。
6.2 如工程质量不符合相关要求，乙方应承担修理、更换或重新施工的责任，直至工程质量合格为止。
建设工程施工合同(示范文本GF5篇
建设工程施工合同(示范文本GF5篇篇1建设工程施工合同(示范文本GF）甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：鉴于甲方拥有（项目名称）项目的建设权，乙方具有从事建设施工的资质和能力，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就乙方根据甲方的需求，承担（项目名称）项目的施工工作，达成如下协议：第一条项目名称、位置和规模1.1 甲方项目名称：（项目名称）1.2 项目位置：（项目地址）1.3 项目规模：（项目规模）第二条施工内容2.1 乙方根据本合同的约定，承担（项目名称）项目的施工工作，负责项目的进度、质量、安全等工作。
2.2 乙方应保证施工工作的质量符合相关法律法规的规定，工程造价符合预算金额。
在工程施工期间，应严格按照国家有关施工规范和标准进行操作，确保施工过程中不因质量问题而影响工程的验收和结算。
2.3 乙方应根据甲方的要求，合理安排施工进度，并及时向甲方报告工程进展情况。
第三条工程工期3.1 乙方应按照本合同约定的工程工期，完成施工工作，并在规定的时间内移交给甲方。
3.2 若乙方因不可抗力等特殊原因造成施工进度延误，应立即通知甲方并经双方协商确定后续处理方案。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合有关国家标准和规范的要求，并接受甲方的监督检验。
4.2 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的责任；4.3 工程竣工验收合格后，甲乙双方应共同签署竣工验收书，并依法办理竣工验收手续。
第五条材料供应和管理5.1 乙方应按照甲方要求选材、采购，选用合格的材料，并对材料的管理、验收、使用等进行严格控制。
5.2 乙方应保证施工现场材料供应充足，避免因材料短缺而影响施工工程的顺利进行。
第六条施工安全6.1 乙方应切实贯彻国家有关施工安全的法律法规，严格按照安全操作规程进行施工，并设立专门的安全管理机构，确保施工现场的安全。
6.2 如发生施工安全事故，乙方应及时通知甲方，并采取紧急措施进行处理，同时配合相关部门进行事故调查处理，并承担相应的法律责任。
基建工程项目施工合同范本5篇
基建工程项目施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本基建工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括土建、水电安装等（具体详见施工图纸及工程量清单）。
二、工程承包方式及承包范围1. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购原材料及施工。
2. 承包范围：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单，完成本工程的全部施工内容。
三、工程期限1. 本工程合同总工期为____日历天。
开工日期以甲方发出的开工令为准。
2. 如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：不可抗力因素；重大设计变更；甲方同意工期顺延的其他情况。
四、工程质量标准与保修责任1. 乙方必须严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量达到优良标准。
2. 工程竣工验收后，乙方负责保修一年。
保修期内出现质量问题，乙方负责免费维修。
五、工程价款与支付1. 工程总价暂定为人民币____元整（￥____元），实际造价以竣工结算为准。
2. 甲方在乙方进场施工后____天内支付工程预付款____%。
工程进度过半时支付____%。
工程竣工验收合格后支付____%，余款____%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
六、安全施工与检查1. 乙方应按安全施工有关规定，采取严格的安全防护措施，确保施工期间的安全。
2. 甲方有权随时对施工过程进行安全检查，如发现安全隐患，有权责令乙方整改或停工整改。
七、双方责任与义务1. 甲方责任：负责办理工程的相关手续；协调处理施工场地周围的建筑物、设备等的保护工作；负责设计交底和图纸会审工作；按时支付工程款等。
基本建设工程合同样本(三篇)
基本建设工程合同样本签订日期：甲方（建设单位）：乙方（承包商）：鉴于甲方为完成相应项目而需委托乙方承包完成基本建设工程，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的本合同的目的是明确双方在基本建设工程中的权利和义务，确保工程能按照约定的方式、质量和进度进行。
第二条工程内容甲方委托乙方承包以下基本建设工程：（详细列出工程内容）第三条工程进度1. 乙方应根据本合同的约定，在合理时间内完成委托的工程，遵守相关法律法规和安全规定。
2. 乙方应提供详细的工程进度计划，并经甲方确认后执行。
如需调整工程进度，乙方应及时与甲方协商解决。
第四条工程质量1. 乙方承诺按照国家相关标准和要求执行工程，确保工程质量达到约定的验收标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应积极配合，并对检查中发现的问题进行整改。
第五条价款及付款方式1. 工程最终总价款为（具体金额），其中（具体金额）应在工程开展前支付作为预付款，剩余部分按照工程进度支付。
2. 甲方应按照约定的付款比例和时间支付工程款项。
乙方完成工程后，经甲方确认后7日内，甲方应支付相应的工程款项。
第六条保证金及违约责任1. 乙方在合同签订前应提供甲方规定金额的保证金。
保证金可用于支付乙方违约金或因工程质量问题引起的赔偿等费用。
2. 乙方的违约责任包括但不限于工程质量不达标、延期完成工程等情况下，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
3. 如乙方因故无法继续履约，甲方有权解除合同并索要赔偿。
第七条知识产权1. 工程中产生的专利、著作权、商标权等知识产权归属于甲方。
2. 乙方不得以任何方式将工程中的设计、图纸、技术等内容用于其他项目或向第三方转让。
第八条争议解决双方如发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，提交甲方所在地法院解决。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：WU-PO-589-74 基建工程项目施工合同标准样本In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve TheEffect Of Restricting All Parties甲方：_________________________乙方：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑基建工程项目施工合同标准样本使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
基建工程项目施工合同范本1经市府基建办施工处批准，本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条工程内容和承包范围(一)单项或单位工程类别、结构形式：_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积M2，道路：_________;给排水管道：_________;构筑物：_________。
(二)承包范围：承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目：_________第二条工程造价及承包方式(一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_________万元。
全部工程造价按下列办法办理：(二)承包方式：1.按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。
3.工程质量标准要求：_________第三条工期(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期：_________;竣工日期：_________(三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通;2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;3.由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者;4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;5.因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者;6.甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者;7.甲方财力不足导致停工窝工者;8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
第四条材料、设备供应(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。
(二)工程材料及设备，由_________方采购供应至场地(仓库)。
(三)工程设备，由_________方采购供应至_________向_________方交货。
(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。
(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。
(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。
第五条双方责任(一)甲方责任：1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽的障碍物资料;2.负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证;3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管网工程为_________米。
并能满足施工需要;4.提供工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程)，道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图_________套(含设计院标准图)，桩基工程质量证明书两份;6.由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;7.提供必须的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并承担上述所发生的费用。
因建筑物施工场地狭小，而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运，所发生的二次搬运费用(应按实计算)，由甲方承担，并按工程进度付给乙方;8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审，做好经三方签署的会审纪要，并按施工图的份数发给乙方;9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划，及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应及时更换，尽可能不影响工程进度;11.甲方应在现场组织地盘管理机构，按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。
监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;12.组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。
(二)乙方责任：1.施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装;2.编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方及市质量监督检验站;3.每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量)，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款;4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期;5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;7.做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。
器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施;8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时)，抓好分包单位的工程质量和工程进度;9.在交工后一年的保修期内，发现有施工质量问题，负责免费返修。
属设计或甲方使用造成的，其返工修理费由甲方负责;10.凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案;11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物，生产和生活的临时设施除拆)，并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的下水污水道清理干净，做到工完场清;12.在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。
第六条工程质量检查验收1.施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;2.乙方必须健全质量检查制度，在现场设专职质量安全检查员，做好自检记录;3.凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量)，凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。
如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续;4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责;5.施工质量不符合设计要求，质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长;6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
第七条施工图纸修改1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效，修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;2.修改部分的工程费用按发生时深圳市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。
由乙方编制，甲方核实后，报有关审计部门审查，确定增减造价;3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因，则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担，工期损失不予顺延;4.施工中发现设计有问题，或严重不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，影响工程进度的，工期应顺延;5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲、乙双方办理签证手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，任何一方不能强行施工，因此影响工程进度的、工期应顺延;6.已开工工程若中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第八条工程款支付1.合同生效后五日内，甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款，计_________万元;2.甲方按核实的工程进度，于收到工程月报五日内支付工程进度款;3.工程进度款支付达工程总造价的50%时，逐步按比例开始扣回予付款;4.工程款支付达工程总造价的95%时，不再按进度付款，而在办完交工验收后一个月内支付4%的款，留1%的款待保修期满后支付给乙方;5.若甲方拖欠预付款或工程进度款，应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。
结算拖欠工程款每超过一天，按拖欠款的万分之三罚款;6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时，其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担，工期相应顺延。