EPC工程供配电合同
电力输配项目EPC总承包合同范本
电力输配项目EPC总承包合同范本本文档为电力输配项目EPC总承包合同的范本。
该合同适用于电力输配项目的EPC（工程设计、采购和施工）总承包业务。
以下是合同的主要条款和要求：1. 合同目的和背景本合同旨在明确双方的权利和义务，并确保项目顺利进行。
合同背景包括项目的描述、目标、时间表和支付方式等。
2. 项目范围详细描述电力输配项目的范围和规模。
包括工程设计、采购、供应、安装、调试和验收等。
确保合同涵盖了所有必要的工作内容和交付物。
3. 合同价格和支付方式明确合同的总价和支付方式。
包括工程进度款的支付条件、保证金和最终支付等。
确保支付方式合理、可行，并符合相关法律法规。
4. 工期和交付时间确定项目的工期和交付时间。
双方应确保工期合理、可行，并在合同中设定相应的违约责任和赔偿条款。
5. 质量要求和验收标准明确项目的质量要求和验收标准。
包括工程质量保证、验收标准、检测方法和验收程序等。
确保项目符合相关标准和法规要求。
6. 合同变更和索赔规定合同变更和索赔的程序和要求。
双方应如实、合理地提出变更和索赔申请，并在合同中明确相关的审核、决策和补偿方式。
7. 知识产权和保密明确项目涉及的知识产权归属和保密要求。
确保双方在合同履行过程中，遵守相关的知识产权和保密约定。
8. 违约责任和解决纠纷明确合同违约责任和纠纷解决方式。
包括违约责任、违约处罚和纠纷解决的仲裁或法院管辖等。
确保在合同纠纷发生时，能有效解决争议。
9. 合同效力和解释确定合同的效力和解释方式。
明确合同的适用法律、合同解释权、生效和终止条件等。
请注意，此范本仅供参考。
在实际使用中，建议根据实际情况和法律要求进行修改和调整。
工程总承包(EPC)合同7篇
工程总承包（EPC）合同7篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程总承包（EPC）事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXX工程。
2. 工程地点：XXX。
3. 工程内容：设计、采购、施工总承包。
二、工程总承包范围乙方负责本工程的规划、设计、采购、施工及竣工验收等全过程工作。
具体包括但不限于以下内容：1. 规划设计：完成本工程的设计、规划等前期工作。
2. 设备材料采购：负责所有设备、材料的采购与供应。
3. 施工组织与管理：负责施工过程中的现场管理、质量控制及安全监管等。
4. 竣工验收：完成工程竣工验收所需的所有工作。
三、合同工期及进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 进度安排：按照甲方要求和工程实际情况，制定详细进度计划，并按计划执行。
四、工程质量要求及标准1. 乙方应确保工程质量和安全性能符合国家相关标准及规范。
2. 若因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应承担全部责任并承担相应损失。
五、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXXX元整（大写：圆整）。
具体金额根据工程实际结算确定。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方款项，具体支付比例及时间节点如下：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方工程总价的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的款项。
六、双方权利义务及违约责任1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
3. 如因甲方原因导致工程延期或停工，甲方应承担相应损失并支付乙方已完成的工程量对应的款项。
供配电工程合同（精选3篇）
供配电工程合同（精选3篇）供配电工程合同篇1甲方：_________(以下简称_________)乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容五、工程造价本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________(大写)元。
变压器油化试验费每台_________(大写)元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
国内电力epc合同范本三篇
国内电力epc合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设电力工程项目，乙方具备相应的工程设计、采购、施工总承包能力，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担电力工程项目的设计、采购、施工总承包事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模及内容：详细描述项目的规模、技术参数、功能要求等二、合同范围乙方负责本项目的设计（包括初步设计、施工图设计等）、设备及材料采购、施工安装、调试、试运行、竣工验收、技术培训及售后服务等全过程的总承包工作。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币__________元（大写：______________________）。
此价格为固定总价，除非合同另有约定，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款。
设计完成并经甲方确认后，支付合同总价的______%；设备采购完成并到货验收合格后，支付合同总价的______%；施工完成并通过中间验收后，支付合同总价的______%；项目调试完成并通过竣工验收后，支付合同总价的______%；质量保证金：合同总价的______%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、项目工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______日历天五、质量标准1. 设计质量标准：符合国家及行业现行设计规范和标准，满足甲方的功能要求。
epc类合同范本(实用6篇)
epc类合同范本(实用6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!epc类合同范本(实用6篇)epc类合同范本第1篇甲方：乙方：依照《民法·典》、《中国建筑·法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
供配电epc合同范本
供配电epc合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[供配电工程具体名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：包括但不限于供配电系统的设计、设备采购、安装调试、系统试运行、验收及相关配套工程等，具体内容以双方确认的工程设计文件和技术要求为准。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），此价格为固定总价，包含工程设计、设备采购、施工、调试、验收等全部费用。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体工作日]内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
进度款：根据工程进度，乙方按每月向甲方提交进度报告，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付相应的进度款，支付比例为已完成工程量的[百分比]。
竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
质量保证金：合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后，如工程无质量问题，甲方将质量保证金无息退还给乙方。
三、工期1. 本工程的工期为[具体工期]日历天，自合同生效之日起计算。
2. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方提出书面报告，经甲方确认后，工期相应顺延。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家及地方相关标准、规范和设计文件的要求进行工程设计、采购和施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请报告，甲方应在收到报告后的[具体工作日]内组织相关部门进行验收。
电力配电epc合同模板
电力配电epc合同模板甲方（业主方）：_________乙方（承包方）：_________签订日期：_________签订地点：_________第一条项目概述1.1 项目名称：_________1.2 项目地点：_________1.3 工程内容：乙方负责电力配电工程的设计、采购、施工（EPC）。
1.4 工程规模：详细工程规模和范围见附件一。
第二条合同价格2.1 合同总价为人民币（大写）_________元整（￥_________）。
2.2 价格包含设计费、设备材料费、施工费、管理费、风险费等所有费用。
2.3 价格调整：如遇国家政策调整或市场价格波动，双方应协商调整合同价格。
第三条工程期限3.1 开工日期：_________。
3.2 竣工日期：_________。
3.3 工程延期：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任；因甲方原因或不可抗力导致延期，工期相应顺延。
第四条质量要求4.1 乙方应按照国家及行业相关标准和规范进行设计和施工。
4.2 工程质量应达到合格标准，并满足甲方的使用要求。
第五条甲方责任5.1 提供工程所需的相关批准文件和资料。
5.2 按合同约定支付工程款项。
5.3 协助乙方解决施工过程中遇到的非乙方原因的问题。
第六条乙方责任6.1 按照合同约定完成工程设计、采购和施工任务。
6.2 保证工程质量，对工程质量负责。
6.3 及时向甲方报告工程进度和存在的问题。
第七条工程款支付7.1 工程预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款。
7.2 工程进度款：工程进度达到50%时，甲方支付合同总价的30%。
7.3 工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的35%。
7.4 质保金：合同总价的5%作为质保金，质保期满后支付。
第八条工程验收8.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
8.2 甲方应在收到申请后30日内组织验收。
8.3 验收合格后，双方签署工程验收报告。
第九条质保期9.1 工程质保期为工程竣工验收合格之日起一年。
供配电epc合同协议书
供配电epc合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！供配电EPC合同协议书甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要进行供配电系统工程建设，乙方具有供配电系统工程建设的资质和能力，经双方友好协商，就甲方供配电系统工程建设事项达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，提供供配电系统工程的设计、采购、施工、调试、验收等服务。
1.2 工程包括但不限于：供配电设备的选型、采购、安装、调试；供电线路的设计、施工、调试；接地系统的设计、施工；保护系统的安装、调试；自动化控制系统的安装、调试等。
二、工程进度2.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程的设计、采购、施工、调试等工作。
2.2 乙方应确保工程质量，严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程的安全、可靠、稳定运行。
三、工程质量保修3.1 乙方应提供完整的工程资料和技术文档，并对其真实性和准确性负责。
3.2 工程竣工验收合格后，乙方应按照约定的保修期限和保修范围对工程进行质量保修。
四、工程费用4.1 乙方向甲方提供的工程设计、采购、施工、调试等服务，双方协商确定工程总价款为人民币【】。
4.2 甲方应按照双方约定的付款方式和付款时间，向乙方支付工程价款。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×0.1%。
5.2 甲方未按照约定的时间支付工程价款，乙方有权拒绝继续履行合同，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
epc 电力 合同范本
epc 电力合同范本EPC 电力合同范本一、合同双方1.1 EPC（Engineering, Procurement, Construction）工程总承包：指乙方按照本合同约定，承担工程设计、设备采购、施工安装、调试、试运行等全部工作，直至项目达到预定的生产能力、技术指标和质量标准。
1.2 电力项目：指甲乙双方合作建设的电力生产设施，包括但不限于发电站、输电线路、变电站等。
二、项目概述2.1 项目名称：____________________2.2 项目地点：____________________2.3 项目规模：____________________2.4 项目投资：____________________三、合同内容3.1.1 根据甲方要求，完成项目的工程设计，并确保设计符合相关法律法规、国家标准和行业标准；3.1.2 负责设备采购，确保设备质量、性能满足项目需求；3.1.3 负责施工安装，确保工程质量和进度；3.1.4 负责项目的调试、试运行，确保项目达到预定的生产能力、技术指标和质量标准；3.1.5 提供项目所需的技术资料、操作手册等。
3.2.1 提供项目所需的土地、水资源、电力资源等；3.2.2 负责项目审批、环评等相关手续的办理；3.2.3 支付合同约定的款项；3.2.4 协助乙方完成项目的施工安装、调试、试运行等工作。
四、合同价格与支付4.1 合同价格：____________________（大写：____________________元整）4.2 支付方式：4.2.1 甲方应在合同签订后____个工作日内支付合同总价款的____%；4.2.2 乙方完成项目设计后，甲方支付合同总价款的____%；4.2.3 乙方完成设备采购后，甲方支付合同总价款的____%；4.2.4 乙方完成施工安装后，甲方支付合同总价款的____%；4.2.5 乙方完成项目调试、试运行后，甲方支付合同总价款的____%。
国内电力epc合同范本
国内电力epc合同范本国内电力EPC合同范本鉴于条款4. 双方本着平等互利的原则，经友好协商，就本项目的EPC（工程、采购、建设）事宜达成一致，特订立本合同。
一、定义与解释除非本合同上下文另有要求，否则：“合同价格”指甲方根据本合同约定支付给乙方的全部费用。
“交工日期”是指乙方完成本项目所有工程并经甲方验收合格后，按照本合同规定移交给甲方的日期。
“设计文件”包括但不限于图纸、技术规范、计算书、说明书等与本项目设计相关的文件。
“设备”是指为实现本项目功能所需的机器、仪器、组件及其它配套设备。
“工程”是指根据本合同约定，乙方需完成的电力工程设计、采购、施工及交付等工作。
二、工程范围及内容1. 根据业主提供的工程需求和有关资料，完成本项目的设计工作，并提交设计文件。
2. 根据设计文件，完成本项目所需的设备的采购、运输、安装和调试。
3. 完成本项目的土建施工、设备安装、系统调试和试运行。
4. 提供必要的培训和技术支持，确保甲方能够独立运行和维护本项目。
5. 提供本项目的质量保证和售后服务。
三、合同价格及支付方式1. 本项目的合同价格为人民币_______元整（大写：__________________________元整）。
2. 付款方式如下：合同签订后_______日内，甲方支付合同价格的_______%作为预付款。
乙方完成设计文件并经甲方确认后，甲方支付合同价格的_______%。
设备到货并经甲方验收合格后，甲方支付合同价格的_______%。
工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同价格的_______%。
质量保证期满后，甲方支付合同价格的剩余_______%。
四、工期1. 本项目的工期为_______天，自合同生效之日起计算。
2. 乙方应按照本合同的约定，在交工日期前完成本项目的所有工程内容。
3. 因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决。
五、质量保证1. 乙方应按照国家电力行业的相关标准和规范，以及业主的要求，完成本项目的工程内容。
国家电网输变电工程epc总包合同范本
国家电网输变电工程epc总包合同范本合同关键信息项：合同双方信息（甲方：国家电网公司，乙方：施工总包公司）工程名称及地点合同金额合同工期工程范围及内容质量标准与验收标准工程款支付方式与进度双方责任与义务变更及索赔条款违约责任及赔偿合同终止条件争议解决方式合同生效日期附件及补充协议合同文本：第一条合同双方信息第二条工程名称及地点工程名称：国家电网输变电工程工程地点：[具体地址]第三条合同金额合同总金额：[金额]人民币第四条合同工期工程开工日期：[开工日期] 工程竣工日期：[竣工日期]第五条工程范围及内容本合同涉及的工程范围包括：输电线路建设变电站建设相关附属设施的建设与安装第六条质量标准与验收标准[具体质量标准][验收标准]第七条工程款支付方式与进度支付方式：首付款：[金额]人民币进度款支付条件及金额尾款支付条件及金额第八条双方责任与义务甲方责任：提供施工所需的资料和支持按合同约定支付款项乙方责任：按时完成工程确保工程质量符合标准第九条变更及索赔条款变更程序及索赔条件：工程变更申请程序索赔的处理和赔偿标准第十条违约责任及赔偿违约责任：逾期完成工程的违约金质量不符合标准的赔偿第十一条合同终止条件合同终止条件包括但不限于：不可抗力事件双方协议终止第十二条争议解决方式争议解决方式：协商解决仲裁机构：[具体仲裁机构]第十三条合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十四条附件及补充协议本合同附件包括：技术规范施工图纸其他相关补充协议（合同签署）甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：。
送变电(供电)工程EPC总承包合同(参考模板)
xxxx有限责任公司送变电（供电）工程EPC总承包项目招标文件项目编号：招标人：xxxx有限责任公司（盖章）招标代理机构：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）XXXX年XX月目录第一章招标公告 (1)第二章投标人须知 (4)第三章评标办法（综合评估法） (20)第四章合同条款及格式 (36)第五章发包人的要求 (118)第六章投标文件格式 (128)第一章招标公告xxxx有限责任公司送变电（供电）工程EPC总承包项目招标公告1. 招标条件本招标项目xxxx有限责任公司送变电供电工程EPC总承包项目(编号：)已由号批准建设，招标人为xxxx有限责任公司，建设资金为自筹，项目出资比例为100%。
项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 建设地点：广西xx市2.2 建设规模：2.3 招标内容及范围：2.4 资金来源：企业自筹2.5 投资总额（人民币）：总投资预算万元。
2.6 工期要求：合同签订之日起，100个日历天。
3. 投标人资格要求3.1 投标人须在中华人民共和国注册，具备有效的企业法人营业执照。
须同时具备以下三项资质要求：（1）具有电力工程施工总承包二级及以上资质。
（2）具有承装类三级及以上资质，提供《承装（修、试）电力设施许可证》。
（3）具有房屋建筑工程施工总承包一级及以上资质。
3.2投标人的注册实缴资本金不少于20000万元人民币。
3.3 本项目不接受联合体投标。
3.4投标人须满足的其他有关要求：（1）拟投入本工程项目的总负责人须具有三年及以上的项目现场施工总承包管理经验，并具有相应的项目管理执业资格。
（2）投标人必须向招标机构购买招标文件并登记，未向招标机构购买招标文件并登记的潜在投标人均无资格参加投标。
（3）投标人的名称必须与其资质证书上的名称一致，招标人不接受不具备独立资质的子公司或分公司代表其母公司所投的投标文件。
（4）广西区外投标人必须向广西当地政府项目建设管理部门登记备案，并办理取得相应施工许可证，未取得广西施工许可证的区外潜在投标人无资格参加投标。
EPC工程供配电合同
合同编号：**********EPC工程项目供配电工程合同工程名称：发包人：承包人：签订日期：****************EPC供配电工程合同发包人:承包人:根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就***EPC工程项目供配电工程设计、施工等有关事项协商一致,共同达成如下条款。
第一条工程概况1.1项目名称: EPC工程1.2工程名称: *********EPC项目供配电工程1.3工程地点:第二条工程范围2.1承包范围:包含但不限于********供配电工程所有工作内容2.2送电系统安装牵涉的孔洞沟槽的开凿、浇灌、补浆以及挖土、回填等土建相关内容。
2.3负责施工过程中各种关系的协调及过程中产生的垃圾清运，费用由承包人承担。
2.4承诺整个配电工程通过供电部门的检测、验收并保证用电协议签订及按时送电。
第三条承包方式包设计、包施工、包材料、包质量、包安全、包二次运输、包施工机械、包施工措施、包文明施工、包验收合格、包通电和工程保修等所有费用的承包方式。
本合同为一次性包干价，无设计变更及签证费用，后期承包人不得以任何理由向发包人主张任何费用。
第四条工期4.1合同工期: 年月日前完工4.1.1开工日期:以发包人或监理单位发出的书面开工通知记载的时间为准。
4.1.2竣工日期:发包人、承包人及监理单位竣工验收合格之日，具备送电条件(含工程竣工验收合格并通过供电部门的检测、验收、确定送电时间)。
4.2承包人在签订合同时己考虑法定节假日及农忙期间的施工组织，不以此为理由而影响工程进度与劳动力的上工量，因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.3在合同执行过程中，由于承包人劳动力不够、机械设备数量不足，材料供应不足、管理不善等原因造成工期延误或可能造成工期延误时，发包人有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由承包人负责，并在发包人应付给承包人的工程款中直接扣除。
电力配电epc合同模板
电力配电epc合同甲方（业主）：____________________地址：____________________电话：____________________传真：____________________乙方（承包商）：____________________地址：____________________电话：____________________传真：____________________鉴于甲方需要进行电力配电工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，就电力配电工程EPC（设计、采购、施工）总承包事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：包括但不限于电力配电系统的设计、采购、施工、调试、试运行及验收等。
1.4 工程规模：____________________1.5 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
第二条合同价格2.1 合同总价为人民币（大写）____________________2.2 合同价格包括但不限于设计费、设备材料费、施工费、调试费、试运行费、验收费等。
第三条付款方式3.1 预付款：合同签订后___________日内，甲方支付合同总价的___________%作为预付款。
3.2 设备材料款：设备材料到达现场后___________日内，甲方支付合同总价的___________%。
3.3 施工进度款：根据工程进度，甲方按阶段支付施工进度款，具体支付比例和时间节点由双方另行商定。
3.4 竣工验收款：工程竣工验收合格后___________日内，甲方支付至合同总价的___________%。
3.5 质保金：剩余___________%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方在___________日内一次性支付给乙方。
供配电epc合同范本
供配电epc合同范本供配电EPC合同范本合同编号：________甲方（供电方）：________乙方（建设方）：________第一条合同概述1.1 乙方委托甲方承担供配电设施的设计、采购、施工及调试等工作，确保供配电设施安全、稳定、经济、高效运行。
1.2 合同总金额：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
第二条项目内容及范围2.1 供配电设施设计2.1.1 甲方负责供配电设施的设计，包括但不限于：（1）供配电系统设计；（2）电气设备选型；（3）供配电系统保护及自动化设计；（4）供配电系统节能设计；（5）供配电系统施工图设计。
2.1.2 乙方负责提供设计所需的资料、数据及相关要求。
2.2 供配电设施采购2.2.1 甲方负责供配电设施的采购，包括但不限于：（1）电气设备、材料及附件的采购；（2）设备、材料的运输及保险；（3）设备、材料的验收及质保。
2.2.2 乙方负责提供采购所需的资金支持。
2.3 供配电设施施工2.3.1 甲方负责供配电设施的施工，包括但不限于：（1）电气设备安装；（2）电气线路敷设；（3）供配电系统调试；（4）施工过程中的质量、安全、环保管理。
2.3.2 乙方负责提供施工所需的场地、设施及相关支持。
第三条工期及进度3.1 甲方应按照乙方要求，在合同签订后______日内完成供配电设施的设计。
3.2 甲方应在设计完成后______日内完成供配电设施的采购。
3.3 甲方应在采购完成后______日内完成供配电设施的施工。
3.4 供配电设施的建设总工期为______个月。
第四条质量及验收4.1 甲方应保证供配电设施的设计、采购、施工质量，确保设施安全、稳定、经济、高效运行。
4.2 乙方应在供配电设施施工完成后进行验收，验收合格后支付合同剩余款项。
4.3 乙方对供配电设施验收合格后，甲方应提供完整的施工资料、设备说明书、保修卡等。
第五条付款及结算5.1 乙方在合同签订后______日内支付合同总价款的______%。
供配电epc合同范本
供配电epc合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担供配电EPC（工程、采购、建设）项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：包括但不限于电力工程设计、设备采购、施工安装、调试及验收等。
1.4 工程质量：符合国家及行业相关标准，满足甲方使用要求。
二、合同价格及支付方式2.1 合同总价：人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价_______%的预付款；（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%，甲方支付至已完工程量的_______%；（3）验收款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付至已完工程量的_______%；（4）质保金：工程质保期满_______日内，甲方支付剩余_______%的质保金。
三、工期3.1 工期：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3.2 工期延误：因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：_______。
四、质量保证4.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行工程设计、设备采购、施工安装、调试及验收，确保工程质量和安全。
4.2 工程质保期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
质保期内，乙方负责对工程进行免费维修和保养。
五、知识产权5.1 乙方保证其所提供的工程设计、设备等不侵犯任何第三方的知识产权。
5.2 乙方在工程设计、施工过程中所创造的知识产权归乙方所有，甲方有权在合同范围内使用。
六、违约责任6.1 甲方违约：甲方未按约定支付合同款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：_______。
供配电epc项目合同范本
供配电epc项目合同范本甲方（业主方）：________________________地址：____________________________________法定代表人：____________________________职务：___________________________________乙方（承包方）：________________________地址：____________________________________法定代表人：____________________________职务：___________________________________鉴于甲方拟实施供配电EPC项目，乙方具有相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就本项目的EPC 总承包事宜，订立本合同，并共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目规模：________________________1.4 项目内容：________________________1.5 项目工期：________________________1.6 质量标准：________________________1.7 合同价格：________________________1.8 其他：___________________________第二条合同范围2.1 乙方负责本项目的设计、采购、施工、安装、调试、试运行等全部EPC工作。
2.2 乙方应确保工程质量符合国家及行业标准，并满足甲方的使用要求。
2.3 乙方应负责办理与本项目相关的所有行政审批手续。
第三条合同价格及支付方式3.1 本合同总价为人民币（大写）：____________________________ 3.2 支付方式为：____________________________3.3 付款进度安排：____________________________3.4 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，乙方应提供相应的发票。
电力配电epc合同模板
电力配电epc合同模板电力配电EPC合同本合同由以下各方共同订立：甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方联系电话]丙方：[丙方名称]地址：[丙方地址]联系人：[丙方联系人]电话：[丙方联系电话]鉴于：1. 甲方是一家拥有所有权或经营权的电力配电项目的所有者，具有合法资格和权力签署本合同。
2. 乙方是一家拥有电力配电设备供应和施工经验的公司，具备提供EPC（设计、采购、施工）服务的能力。
3. 丙方是一家独立第三方机构，负责监督本合同的履行，并提供必要的技术支持和咨询服务。
基于以上情况，各方经友好协商达成如下合同：第一条项目描述1.1 甲方委托乙方进行电力配电项目EPC服务，包括但不限于设计、采购、施工等。
1.2 项目地址：[项目地址]1.3 项目规模：[项目规模]1.4 项目进度：双方约定的工期为[工期]，自本合同签署之日起计算。
第二条双方权利和义务2.1 甲方的权利和义务：...2.2 乙方的权利和义务：...第三条性能保证和质量控制3.1 乙方在设计、采购和施工过程中应确保电力配电项目满足相关法规、标准和合同约定的性能要求。
3.2 乙方应按照甲方要求提供质量控制和监督，确保项目质量符合预期。
第四条付款方式4.1 甲方根据工程进度和验收情况及时付清相应款项。
4.2 付款方式和进度如下：第一阶段：[付款方式和金额]第二阶段：[付款方式和金额]...第五条合同变更5.1 任何对本合同的修改或补充必须经过各方协商一致并以书面形式确认。
第六条保密条款6.1 各方应互相保守对方在履行本合同过程中所知晓的商业、技术和财务等信息。
...第七条违约责任7.1 若任何一方违反本合同约定的内容，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
...第八条不可抗力8.1 若双方因不可抗力事件无法履行本合同，应及时通知对方，并采取合理措施减少损失。
国内电力epc合同范本
国内电力epc合同范本国内电力EPC合同范本合同编号：_______甲方（业主）：_______乙方（EPC总承包商）：_______鉴于甲方委托乙方承担国内某电力项目的EPC（设计-采购-施工）总承包工作，双方为明确各自的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同。
一、合同定义1.1 EPC工程：指甲方委托乙方承担的国内某电力项目的设计、采购、施工及试运行等全过程工程。
1.2 甲方：指委托乙方承担EPC工程的业主。
1.3 乙方：指承担EPC工程的总承包商。
1.4 合同总价：指乙方承担EPC工程所需支付的全部费用，包括设计费、采购费、施工费、试运行费、税费等。
二、合同内容2.1 设计2.1.1 乙方负责EPC工程的设计工作，包括初步设计、施工图设计等。
2.1.2 乙方应按照甲方的要求，提供完整、详细的设计文件，并保证设计质量。
2.2 采购2.2.1 乙方负责EPC工程的设备、材料采购工作。
2.2.2 乙方应按照设计文件和甲方的要求，采购符合国家标准、行业标准的设备、材料。
2.3 施工2.3.1 乙方负责EPC工程的施工工作。
2.3.2 乙方应按照施工图设计文件和甲方的要求，保证施工质量。
2.4 试运行2.4.1 乙方负责EPC工程的试运行工作。
2.4.2 乙方应确保试运行合格，满足甲方的要求。
三、合同总价及支付3.1 合同总价为人民币_______元（大写：_______元整）。
3.2.1 乙方提交初步设计文件并经甲方确认后，支付合同总价_______%。
3.2.2 乙方完成施工图设计并经甲方确认后，支付合同总价_______%。
3.2.3 乙方完成设备、材料采购并交付甲方后，支付合同总价_______%。
3.2.4 乙方完成施工并通过验收后，支付合同总价_______%。
3.2.5 乙方完成试运行并通过验收后，支付合同总价_______%。
四、合同期限4.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。
供配电epc合同模板
供配电epc合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！供配电EPC合同模板甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就供配电EPC项目（以下简称“项目”）达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目投资估算：__________二、合同主体2.1 甲方：__________（以下简称“业主”）2.2 乙方：__________（以下简称“承包商”）三、合同范围3.1 乙方承担本项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作。
3.2 乙方负责为项目提供所需的全部设备和材料。
3.3 乙方负责项目的安装、调试和验收，并确保项目达到设计要求和标准。
四、合同价格4.1 双方确认，本项目合同总额为人民币__________元（大写：____________________元整），其中包括设计费、采购费、施工费、调试费、验收费等。
4.2 乙方应按照合同约定时间和方式向甲方支付合同价款。
五、合同履行5.1 乙方应按照合同约定时间完成设计、采购、施工、调试、验收等工作。
5.2 甲方应按照合同约定时间和方式支付合同价款。
5.3 双方应共同参加项目验收，验收合格后，乙方应将项目移交给甲方。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方应友好协商解决。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同的生效、变更和解除8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：**********EPC工程项目供配电工程合同工程名称：发包人：承包人：签订日期：****************EPC供配电工程合同发包人:承包人:根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就***EPC工程项目供配电工程设计、施工等有关事项协商一致,共同达成如下条款。
第一条工程概况1.1项目名称: EPC工程1.2工程名称: *********EPC项目供配电工程1.3工程地点:第二条工程范围2.1承包范围:包含但不限于********供配电工程所有工作内容2.2送电系统安装牵涉的孔洞沟槽的开凿、浇灌、补浆以及挖土、回填等土建相关内容。
2.3负责施工过程中各种关系的协调及过程中产生的垃圾清运，费用由承包人承担。
2.4承诺整个配电工程通过供电部门的检测、验收并保证用电协议签订及按时送电。
第三条承包方式包设计、包施工、包材料、包质量、包安全、包二次运输、包施工机械、包施工措施、包文明施工、包验收合格、包通电和工程保修等所有费用的承包方式。
本合同为一次性包干价，无设计变更及签证费用，后期承包人不得以任何理由向发包人主张任何费用。
第四条工期4.1合同工期: 年月日前完工4.1.1开工日期:以发包人或监理单位发出的书面开工通知记载的时间为准。
4.1.2竣工日期:发包人、承包人及监理单位竣工验收合格之日，具备送电条件(含工程竣工验收合格并通过供电部门的检测、验收、确定送电时间)。
4.2承包人在签订合同时己考虑法定节假日及农忙期间的施工组织，不以此为理由而影响工程进度与劳动力的上工量，因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.3在合同执行过程中，由于承包人劳动力不够、机械设备数量不足，材料供应不足、管理不善等原因造成工期延误或可能造成工期延误时，发包人有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由承包人负责，并在发包人应付给承包人的工程款中直接扣除。
第五条质量标准工程质量标准:合格，并应符合国家相关规范、规程、标准的规定。
第六条合同价款6.1本工程合同价款采用总价包干的方式，合同包干价为: 元(大写: )。
6.2本合同包干价包括红线内外道路占用原状恢复、措施费(含赶工费)、所有税费、验收等直至工程通过供电部门的检测、验收、送电所需的全部费用。
合同履行期间此包干价不因材料价格涨跌或其他取费政策的变动而变动。
6.3工程结算价按照本合同价扣除承包人承包范围内未施工部分预算价，即结算价=本合同价款-未施工部分预算价。
第七条付款方式7.1合同签订后7个工作日内，甲方按照本合同价款的%支付乙方工程款；工程竣工验收合格且通过市政供电等相关部门验收通电后，发包人向承包人支付至本合同价款的%，本工程预留本合同价款的%作为缺陷责任保修金，待保修期（两年）满后剩余保修金无息返还乙方。
第八条合同文件组成下列文件一起构成合同文件(如本合同无的文件,则不予考虑):(1) 补充协议(如果有)；(2) 本合同；(3) 技术标准和要求；(4) 图纸；(5) 其他合同文件。
合同履行中，发包人承包人确认的有关工程的洽商、变更的书面协议或文件视为本合同文件的构成部分。
第九条适用标准及规范9.1适用现行有关的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范，规程等。
合同履行期间，若相关国家标准，行业标准，地方性标准，规范规程等调整的，适用最新版本。
9.2没有国家标准、行业标准、地方性标准的，承包人应在图纸会审后七天内提供相关标准、施工技术要求和施工工艺，经发包人、监理论证认可后执行。
9.3发承包双方自行购买本合同履行过程中各自所需的标准、规范、图集。
属国家强制性规范和标准的，发、承包双方必须遵守，采用的技术标准若属企业标准或其他标准，标准的相关部分应提前征得发包人的认可。
9.4除满足以上标准和规范外，另需满足发包人对工程的技术标准和功能要求。
第十条发包人10.1发包人代表：10.1.1姓名：，职务：，电话：。
发包人代表的更换须以发包人书面通知为准，否则不产生任何合同效力。
10.1.2发包人代表无权免除任何一方依据合同产生的义务和责任。
10.1.3发包人下发的所有文件,以书面形式交给承包人项目经理,承包人项目经理在回执上签署姓名和收到时间。
紧急情况下，发包人代表要求承包人立即执行的指令承包人虽有异议,但发包人代表决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。
事实证明因发包人指令错误而发生的追加合同价款和对承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
10.2发包人工作：10.2.1发包人提供施工所需水,电驳接点;10.2.2提供施工场地的工程地质和地下管线资料时间（如有需要,开工前提供）；10.2.3水准点与坐标控制点交验：发包人在工地现场以书面形式交给承包人，由发包人、承包人和监理三方作好交验记录；10.2.4对进场材料、设备验收；10.2.5按合同约定向承包人支付工程（进度）款；10.2.6主持日常施工例会、各类工程协调会，做好工程项目各分包方的组织协调工作；10.3经发包人与承包人双方协商一致，发包人保留下列权利:10.3.1对用于本合同工程的材料设备的品质、质量提交质量监督检验机构审查确认的权利。
10.3.2材料设备及隐蔽工程关键工序，发包人有权请权威机构或部门进行复核或检验。
10.3.3要求撤换承包人管理人员的权利。
如果承包人管理人员的工作不能得到发包人、监理工程师的满意，发包人有权要求更换，新的管理人员须得到发包人的书面认可。
10.3.4根据实际需要，对施工现场布置进行调整。
10.3.5对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，发包人的建议权；10.3.6有权发布开工令、停工令、复工令；10.3.7工程上使用的材料、设备和施工质量的验收权对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用并要求其退场；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程，有权通知承包人停工整改，返工；对于违反有关安全生产法律、法规和文明施工管理规定的施工作业，有权通知承包人停工整改，承包人收到复工令后才能复工，由此造成的损失由承包人负责；10.3.8涉及费用及工期的事项,均需发包人批准后方能最终生效；10.3.9工程施工进度的检查、监督权；以及工程实际竣工日期提前或超过本合同规定的竣工期限的签认权；10.3.10对工程款支付中工程进度的审核权，对工程款和价款结算中已完工程质量的验收确认权，未经过验收或质量不达标的工程进度，发包人不支付工程款；10.3.11对本工程施工全过程的质量控制、进度控制、安全文明施工的监控、组织、管理和协调权；第十一条承包人11.1承包人代表(以下简称项目经理)11.1.1承包人派驻，电话为现场项目经理,负责合同的履行,委派人员的调整和撤回应提前7日通知发包人,并征得发包人同意,同时提交由承包人法人代表签字确认并加盖承包人公章的授权委托书及相关资质证件。
11.1.2承包人向发包人发出的书面文件, 必须由项目经理签字并加盖公章后送交发包人驻地代表,发包人驻地代表在回执上签署姓名及收到时间。
11.1.3项目经理按发包人确认的施工进度计划和施工方案及发包人发出的指令组织施工。
在情况紧急且无法与发包人驻地代表联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程，财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人递交有关报告。
责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。
11.1.4 承包人项目经理驻施工现场时间每周不少于5个日历天,工作时间不在工地现场应经发包人批准,否则每缺一天发包人对承包人处以2000元/次的违约金,发包人可从工程款中直接扣除。
11.1.5 承包人项目经理必须参加发包人组织的例会, 因故不能参加的应提前4小时向发包人请假并在获得发包人批准后方可缺席,否则承包人向发包人支付违约金1000元/次, 发包人可从工程款中直接扣除。
11.1.6 承包人如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致项目经理被发包人驱逐,承包人一次支付发包人违约金人民币10000元。
11.2承包人工作:11.2.1 不得转包、分包或肢解分包本工程,未经发包人同意更换项目经理的亦视为转包。
11.2.2 承包人在其资质等级允许范围内严格按照发包人验收确认的样板、施工图设计及发包人发出的有关书面文件和国家、行业、地方发布的现行标准、规范、技术规程组织施工, 并接受发包人代表和发包人代表委派人员的监督。
11.2.3 承包人未经发包人书面同意,不得将发包人提供的施工图纸及有关本项目文件透漏给第三方,不得重复使用,工程结束后作为承包人存档资料。
11.2.4 承包人在本工程施工前，核实与本工程有关的定位、标高、尺寸等信息,发现有问题的,承包人须立刻以书面形式通知发包人，若承包人没有按上述要求通知发包人就进行施工,则被视为已全面接受此等信息,以后任何因上列原因而引起之延误及损失,一概由承包人承担。
11.2.5开工前承包人向发包人提供 6 套施工图纸及相关的技术资料；因设计图纸中的任何问题,造成工程费用增加和工期延误损失,承包人承担全部责任。
11.2.7承包人必须配备专职的预结算人员。
预结算员必须经承包人授权委托,全权负责本工程范围内的预算结算工作,对本工程范围内的费用调整代表承包人负全部责任，且承包人须无条件配合发包人申报进度款和费用索赔工作。
11.2.8施工期间及已竣工工程未交付发包人之前由承包人负责合同承包范围内的半成品和成品的保护工作,费用由承包人承担。
在施工期间若由于承包人原因给发包人或第三方的成品、半成品造成损失或损坏,由承包人承担相应的赔偿责任。
11.2.9施工过程中未经发包人同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
11.2.10承包人承担因自行施工产生的垃圾清运至场地内发包人指定的地点,并承担相应费用,保证施工现场的整洁卫生,达到每天工完料净场地清的文明施工条件,工程完工后负责清洁工作面和清扫施工现场.如工程现场卫生不符合发包人相关管理规定,发包人有权委托保洁公司清理,其费用由承包人承担。
11.2.11承包人应严格遵守发包人对施工现场管理的各项规定和有关安全生产、文明施工管理制度。
11.2.12与其他分包单位协调配合好,确保工程进度、质量,负责与前道工序之间的界面收口处理工作。
11.2.13遵守地方政府和有关部门对施工场地管理的一切规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
11.2.14发包人、监理认为承包人的成员不合格时,及时无条件更换。