(改)新建住宅供配电设施工程建设合同(龙郡首府)
房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同房地产配套供配电建设合同1. 合同双方本合同由以下各方订立：- 甲方：[甲方名称]- 乙方：[乙方名称]2. 合同背景房地产配套供配电建设合同是甲乙双方为确保房地产项目的供电质量和安全性，以及明确双方的权益和责任而订立的合同。
3. 合同内容甲乙双方基于互惠互利的原则，根据相关法律法规，就配套供配电建设事宜达成如下协议：3.1 供电需求- 甲方为房地产项目提供供电需求的详细说明，包括总用电负荷、负荷类型、负荷特性等。
3.2 供电系统设计- 乙方负责设计房地产项目的供电系统，并提供设计文件和相关图纸。
- 设计文件应包括变电站、配电装置、电缆线路、接地系统等详细设计说明。
- 甲方有权对设计文件进行审查，并提出合理的修改要求。
3.3 建设进度和验收- 乙方应按照合同约定的时间节点，按照设计文件和甲方要求，进行供电系统的建设和安装。
- 在供电系统建设完成后，乙方应邀请有关部门参与验收，并获得验收合格证书。
- 甲方有权对供电系统进行验收，并在发现问题时要求乙方进行整改，直至达到合格标准为止。
3.4 运维与维护责任- 乙方应建立健全供电系统的运维与维护机制，确保供电设备正常运行。
- 如供电设备发生故障或需要维修，乙方应及时提供维修服务，确保故障得到及时排除。
- 在供电设备维修期间，乙方应提供临时供电方案，确保甲方的正常用电。
3.5 费用支付- 甲方按照合同约定的支付方式和进度，向乙方支付相应的工程款项。
- 乙方应提供详细的工程款项清单以及相关发票，确保费用支付的透明和合法性。
4. 合同变更和解除4.1 变更- 任何一方对本合同内容或相关条款有变更需求时，应通过书面形式提出，经双方协商达成一致后，可以对合同进行变更。
4.2 解除- 在以下情况下，任何一方有权解除本合同：- 对方严重违反合同约定，经书面通知后无法改正的；- 遭受重大不可抗力影响，无法履行合同义务的；- 根据法律法规或政府机关的决定，需要解除合同的；5. 其他条款5.1 保密- 甲乙双方应对相关商业秘密和合同内容进行保密，未经对方许可不得向第三方披露。
通用范文(正式版)房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同一、合同背景房地产配套供配电建设合同是指在房地产项目建设过程中，供应和配电设施的建设、管理、维护等各方的权利和义务的约定。
该合同的签订将保障房地产项目的供电安全和供电质量，保证房地产项目的正常运行。
二、合同主体1. 甲方（开发商）甲方作为房地产项目的开发商，负责整体的项目规划、设计和建设。
2. 乙方（电力公司）乙方为供电公司或者配电公司，负责向房地产项目供电，确保房地产项目的供电需求得到满足。
三、合同内容1. 供电电力乙方应根据房地产项目的用电需求，提供稳定的电力供应。
甲方应提供真实准确的用电需求信息，包括用电负荷、用电时段等。
2. 供配电设施建设乙方应负责供配电设施的建设、维护和管理，确保设施的正常运行。
3. 供配电设备的选用乙方应选择符合国家标准和要求的供配电设备，以保证设备的质量和可靠性。
4. 供配电网的建设乙方应按照项目规划和设计要求，合理布局供配电网，保证供电的稳定性和安全性。
5. 电力负荷调整如果甲方的用电负荷发生变化，甲方应提前通知乙方，乙方应根据实际情况进行电力负荷的调整。
6. 设备维护与保养乙方应定期对供配电设备进行维护和保养，确保设备的正常运行。
7. 故障处理乙方应及时处理供配电设备的故障，保证故障能够及时解决，减少对甲方使用造成的影响。
8. 技术支持和咨询乙方应提供必要的技术支持和咨询服务，解答甲方在供配电设备使用过程中的问题。
四、合同期限与解除1. 合同期限合同期限为双方约定的起始日期起至项目竣工验收合格之日止。
2. 解除合同在情况下，甲乙双方有权解除合同：•一方迟延履行合同义务，经催告后仍不改正的；•一方严重违反合同约定，使对方无法继续履行合同的；•不可抗力或其他不可预见、不可避免的情况下，导致无法履行本合同的。
五、争议解决方式对于因合同履行问题所引起的争议，双方应协商解决；如协商不成，应提交至有关仲裁机构进行仲裁。
六、其他事项本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充或签订补充协议。
房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同1. 合同背景本合同由甲方（房地产开发商）与乙方（供电公司）就房地产项目的配套供配电建设达成一致，双方自愿签订本合同，以明确双方的权利和义务。
2. 供配电建设内容及要求甲方与乙方约定，乙方将负责为甲方房地产项目提供配套的供配电建设，具体内容及要求如下：1.乙方应根据甲方提供的设计图纸和需求，按照国家相关法规和标准，在规定的时间内完成房地产项目的供配电设备的安装、调试和验收工作。
2.乙方应保证供配电设备的质量和性能符合国家标准，并提供相应的质量保证文件和合格证明。
3.乙方应确保供配电设备的可靠性和安全性，采取必要的防护措施，避免电器事故发生，保护甲方和房地产项目的安全。
4.乙方应确保供配电设备的稳定供电，保证房地产项目内的电力供应充足、稳定，并具备应对突发情况的应急措施。
5.乙方应按照甲方的要求，合理布设供配电设备，并提供相应的供配电设备布线图和施工方案。
6.乙方应负责供配电设备的巡检、维护和维修工作，保证供配电设备的正常运行，并及时处理设备故障。
7.乙方应提供相应的技术支持和咨询服务，协助甲方解决与供配电设备相关的技术问题。
3. 供配电建设的权利和义务3.1 甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照约定的时间和质量完成供配电设备的安装、调试和验收工作。
2.甲方有权要求乙方提供供配电设备的质量保证文件和合格证明。
3.甲方有权要求乙方提供供配电设备的巡检、维护和维修记录。
4.甲方有权对乙方提供的供配电设备进行验收，并要求乙方及时处理设备故障。
5.甲方有义务按时支付乙方相应的合同款项。
3.2 乙方的权利和义务1.乙方有权按照约定的要求进行供配电设备的安装、调试和验收工作。
2.乙方有权要求甲方提供供配电设备的设计图纸和相关要求。
3.乙方有权要求甲方提供相应的工程条件和配合。
4.乙方有权对供配电设备进行巡检、维护和维修，并及时处理设备故障。
5.乙方有权要求甲方按时支付合同款项。
4. 合同的履行和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，在合同有效期内，双方应按照约定的内容和要求履行各自的权利和义务。
楼盘电力设施施工合同范本
楼盘电力设施施工合同范本
甲方（发包方）：
（公司名称）
法定代表人：
地址：
联系电话：
乙方（承包方）：
（公司名称）
法定代表人：
地址：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就楼盘电力设施施工事宜达成如下协议：
一、工程内容：
1. 项目名称：楼盘电力设施施工。
2. 工程地点：（具体地址）。
3. 工程范围：包括电力线路敷设、配电箱安装、电力设备调试等。
4. 工程期限：自（起始日期）起至（完成日期）止。
二、工程价格：
1. 工程总价：（具体金额）。
2. 付款方式：分期付款，具体约定如下：
- 第一期：工程开始时支付合同总价的30%作为预付款。
- 第二期：工程完成前支付合同总价的50%。
- 第三期：工程验收合格后支付合同总价的20%。
三、质量要求：
1. 乙方承包的工程必须符合国家电力设施施工标准，保证工程质量达到合同约定的要求。
2. 工程完成后，甲方有权进行验收。
如发现质量问题，乙方需承担相关责任。
四、违约责任：
1. 一方未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。
2. 如因不可抗力导致无法履行合同的一方，应及时通知对方并提供相关证明。
五、其他事项：
1. 本合同自双方签字生效，至工程验收合格结束。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
（以上内容属于示例内容，具体合同内容需根据实际情况进行调整。
）。
2024年-房地产配套供配电建设规定合同
房地产配套供配电建设规定合同第一章总则第一条本合同依据《合同法》、《电力法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第二条本合同旨在明确甲乙双方在房地产配套供配电建设过程中的权利、义务和责任，确保供配电设施建设符合国家标准和行业规范，保障供配电设施的安全、可靠、经济运行。
第三条本合同适用于房地产配套供配电设施的新建、改建、扩建、维修和拆除等活动。
第二章定义和术语第四条本合同中所称的“房地产配套供配电建设”是指为满足房地产项目供电需求，进行供配电设施的设计、施工、验收、运行和维护等活动。
第五条本合同中所称的“甲方”是指房地产项目的开发企业或其合法授权的代表。
第六条本合同中所称的“乙方”是指承担房地产配套供配电建设的电力设施建设单位。
第七条本合同中所称的“供配电设施”是指为房地产项目提供电力供应的设施，包括变电站、配电室、电缆线路、配电箱等。
第三章权利与义务第八条甲方权利与义务：（一）甲方负责提供房地产项目的供电需求资料，包括用电负荷、用电性质、用电时间等。
（二）甲方负责提供供配电设施建设的施工场地，并确保施工场地符合安全、环保等要求。
（三）甲方负责按照合同约定支付供配电设施建设的费用。
（四）甲方负责对供配电设施建设过程进行监督和检查，并参与验收。
第九条乙方权利与义务：（一）乙方负责根据甲方提供的供电需求资料，进行供配电设施的设计，并编制施工方案。
（二）乙方负责按照设计文件和施工方案进行供配电设施的施工，并确保施工质量符合国家标准和行业规范。
（三）乙方负责供配电设施的验收、运行和维护，并确保供配电设施的安全、可靠、经济运行。
（四）乙方负责按照合同约定收取供配电设施建设的费用。
第四章合同履行第十条乙方应按照甲方提供的供电需求资料，进行供配电设施的设计，并在设计完成后提交甲方审批。
第十一条甲方应在收到乙方提交的设计文件后，及时进行审批，并将审批结果通知乙方。
如需修改，乙方应根据甲方的意见进行修改，直至甲方满意。
新建住宅小区供配电工程施工合同
新建住宅小区供配电工程施工合同新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方：ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人：XXX乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址：XX市XX街道XX路XX号负责人：XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T -2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4项目规模本项目建设规模为XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程一切的供电设施，其总建筑面积.57平方米；其中规划住宅150户、建筑面积.87平方米；1商业用房/户，建筑面积/平方米；办公用房及公建设施建筑面积1282.7平方米。
预计交房日期为2021年12月。
第二条条约价款经甲、乙单方协定，甲方按照固订单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为xxxxxxx.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终所有用度以实际核准的完工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
3.2住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装配（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。
房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同一、合同的缔结本合同由以下各方共同缔结：甲方：（开发商/房地产公司/供电公司名称）乙方：（施工单位/配电设备供应商名称）甲、乙二方经充分友好协商，达成以下合作内容：二、合同的目的和内容1. 目的本合同的目的在于明确乙方在房地产配套供配电建设中的责任、义务和权益，确保电力供应与配电设备的合理、稳定、高效运行，提供符合甲方要求的供电服务。
2. 内容甲方应当提供符合法律、规章以及建设要求的供电坪效、配电设备使用方案和技术要求等相关资料。
乙方应当按照甲方提供的资料，合理设计、建设、维护配套供配电系统。
本合同的供配电范围、容量、电源方式、线路敷设、设备配置等应当符合法律、规章和建设要求。
乙方应当保证供配电设施的质量、安全和可靠性，保证建设、维护过程中的设备、线路、电缆不受到损坏。
乙方应当按照甲方要求，提供相应的技术咨询、培训等服务，保障甲方相关人员的安全和技术要求。
乙方应当配合甲方的监督检查，及时解决建设、维护过程中出现的问题。
三、服务期限和费用1. 服务期限本合同的服务期限为（具体时间段），服务期限自双方签订合同之日起计算。
2. 服务费用甲方应当按照合同约定，按阶段向乙方支付相应的工程款项。
乙方应当按照甲方支付的工程款项，按时按量完成对应的服务工作。
四、合同终止的情形1. 双方一致解除合同的；2. 出现合同无法履行的重大违约行为的；3. 根据甲方要求提前终止合同的；4. 根据法律、行政法规规定终止合同的。
五、争议解决方式本合同的履行与解释适用法律。
如在履行合同过程中发生争议或纠纷，双方应当友好协商解决；如果协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，合同附件与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
3. 本合同未尽事宜，双方可协商签署补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
房地产配套供配电建设协议合同
住宅供配电工程建设合同项目名称：甲 方:有限公司 供配电工程建设合同甲方（发包人）： ___________ 置业有限公司有限公司方:乙方（承包人）：___________ 工程有限公司甲方开发的***项目电力配套工程由乙方承包施工建设，为保证项目供配电设施的统一规划和工程质量，保证、保障项目业主用电需求，根据有关法律、行政法规，本着互惠互利，平等自愿的原则，经甲乙双方友好协商，一致同意签订本合同。
具体条款如下：第一条工程概况一、工程名称：****供配电工程建设（以下简称“本工程”）二、工程地点：*市城南路三、工程内容：****项目供配电配套工程的采购、安装、调试、检测、工验收、协调供电及保修。
四、总建筑面积：约万平方米第二条承包范围与方式一、承包范围：（一）供配电设施配套工程范围，从公用配电设施的“T”接点至住宅楼或公建（含小区内经营性用房）设施的电能计量装置的所有供配电设施。
（二）包括住宅小区供配电配套工程范围内所有供配电系统及设施（含表箱及计量装置）的设计、设备和材料的购置、安装、调试、运行、路由施工及费用。
本项目供电基本容量按照烟价（2013）115号文件规定配置。
按合表计量（三）乙方应根据甲方提供的施工图纸进行优化设计，确保本工程设计完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关规定；确保本工程施工材料、设备完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关要求；全面负责办理（甲方提供必要的配合）项目报批、检测、竣工验收及备案手续并承担全部相关费用。
（三）乙方应根据甲方的方案、电力部门提供的设计图纸，确保本工程所有配电室，高、低压设备、材料，符合电力部门设计要求及国家有关法律和电力部门规范的要求。
全面负责办理（甲方配合）项目的报批、检测、竣工、电力部门的验收及备案手续，并承担全部相关费用。
（四）具体施工界限：包含变电站或开闭所有的出线间隔、高压线路、高压环网柜、高低压开关柜、变压器、低压线路、低压“ T”接箱、电缆桥架、一户一表等设施，以及高低压线路管沟、分支箱土建基础建设。
房地产配套供配电建设合同精简版范文
房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同
一、合同背景
本合同由甲方（供方）和乙方（需方）双方就房地产项目的配套供配电建设事宜达成如下协议：
二、工程范围
1. 根据需方的实际需求，供方将负责在房地产项目内建设供配电系统，包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、电网连接等。
三、工程进度和质量要求
1. 工程进度：双方约定的供配电系统建设工期为个月，供方将按照计划进行施工和验收。
2. 工程质量：供方保证所提供及建设的供配电设备符合相关国家标准和规范，确保设备的安全和可靠性。
四、合同价款和付款方式
1. 合同价款：乙方应支付给甲方的合同价款为X元。
2. 付款方式：合同价款分期支付，根据工程进度和验收情况确定付款比例和时间节点。
五、合同履行期限和违约责任
1. 合同履行期限：本合同从双方签署之日起生效，至供方完成供配电系统建设并经乙方验收合格之日止。
2. 违约责任：任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，如给对方造成经济损失，需方有权要求赔偿。
六、争议解决方式
1. 双方如对本合同的解释或履行发生争议，应友好协商解决；
2. 若协商不能解决，可通过诉讼方式解决。
七、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效；
3. 本合同如需修改或补充，双方应经过书面协商达成一致，并签署补充协议。
甲方（供方）：
（签字）：
（日期）：
乙方（需方）：
（签字）：（日期）：。
2024年新建住宅区供电工程合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年新建住宅区供电工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程范围及内容第二条合同价格2.1 工程总价2.2 价格调整机制2.3 付款方式及进度第三条工程质量与标准3.1 工程质量要求3.2 工程验收标准3.3 质量保证期限第四条工程进度与交付4.1 工程计划进度4.2 延期交付违约金4.3 提前交付奖励第五条施工安全与环保5.1 施工安全要求5.2 安全事故处理5.3 环保标准及措施第六条技术支持与服务6.1 技术咨询与支持6.2 工程变更处理6.3 培训与技术转移第七条知识产权保护7.1 知识产权归属7.2 禁止侵权行为7.3 违约责任及赔偿第八条保密条款8.1 保密信息范围8.2 保密义务及期限8.3 违约责任及赔偿第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约9.3 违约赔偿方式第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁或诉讼解决第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果处理11.3 不可抗力责任分配第十二条合同的变更、解除与终止12.1 合同变更条件12.2 合同解除条件12.3 合同终止条件第十三条合同的生效、修改与解除13.1 合同生效条件13.2 合同修改程序13.3 合同解除程序第十四条其他条款14.1 合同的解释权14.2 合同的适用法律14.3 合同的附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.1.1 发包方是指新建住宅区的所有者或者其合法授权的代表，负责对工程项目的实施进行监督和管理。
1.1.2 发包方应按照合同约定，向承包方支付工程款项，并提供施工所需的现场条件和必要的协助。
1.2 承包方1.2.1 承包方是指依法成立，具有电力工程承包资质的企业，负责按照合同约定完成工程的设计、采购、施工、调试和验收等工作。
新建小区供电工程施工合同
新建小区供电工程施工合同合同编号：_____________甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就新建小区供电工程达成合作意向，特此签订本合同，以资遵守。
第一条工程概述甲方委托乙方对位于________________（地址）的新建小区进行供电工程施工。
工程内容包括但不限于电力线路的铺设、变电站的建设、配电设施的安装以及相关测试和调试工作。
第二条工程质量乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行工程建设，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
所有施工材料和设备应符合设计要求和质量标准。
第三条施工周期本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
乙方应根据实际工作进度，合理安排施工计划，并确保按期完成。
第四条工程造价本工程总造价为人民币____元。
甲方将根据合同约定的付款方式和时间节点，按时支付工程款。
第五条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按照合同中的相关条款执行。
第六条争议解决因履行本合同所产生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日。
2024年住宅供配电工程建设合同协议书范本
住宅供配电工程建设合同协议书范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行住宅供配电工程建设的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：住宅供配电工程，包括但不限于变配电设备安装、电缆敷设、配电箱安装、调试等（具体工程内容以附件一《工程量清单》为准）。
1.4工程规模：________________1.5工程质量：按照国家相关标准和行业标准执行，达到验收合格标准。
二、合同工期2.1工程开工日期：________________2.2工程竣工日期：________________2.3合同工期为：____天（日历日），自工程开工之日起计算。
如遇不可抗力因素影响，工期相应顺延。
三、合同价款及支付方式3.1工程总造价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
3.2甲方支付乙方工程进度款，具体支付方式和比例如下：a)工程开工后，支付合同总价的30%；b)工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；c)工程进度达到80%时，支付合同总价的30%；d)工程竣工验收合格后，支付合同总价的10%。
3.3工程质保金为合同总价的5%，质保期满后无息退还。
四、甲方权利与义务4.1提供施工图纸、技术规范及工程量清单等施工所需资料；4.2提供施工场地，保证施工顺利进行；4.3按约定支付工程进度款；4.4配合乙方进行工程验收；4.5按约定支付工程质保金。
五、乙方权利与义务5.1严格按照施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工；5.2保障施工安全和质量，遵守国家相关法律法规；5.3按约定提交工程进度报告；5.4配合甲方进行工程验收；5.5按约定退还工程质保金。
新建小区供电工程施工合同
新建小区供电工程施工合同合同编号：____________甲方（供电方）：____________乙方（施工方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就新建小区供电工程施工事宜达成以下合同：一、工程概况1.1 工程名称：新建小区供电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：新建小区供电系统一套，包括变压器、配电柜、供电线路等设施。
1.4 工程预算：人民币________万元。
二、工程承包2.1 乙方为甲方新建小区供电工程提供施工服务，保证工程质量符合国家电力行业标准。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，不得擅自更改设计。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任。
三、合同价格及支付3.1 双方经协商一致，确定新建小区供电工程合同总价为人民币________万元。
3.2 甲方分期支付乙方工程款项，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
四、工期4.1 双方确定新建小区供电工程工期为____个月。
4.2 乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
五、质量及验收5.1 乙方应严格按照国家电力行业标准和设计要求进行施工，保证工程质量。
5.2 工程验收合格标准：工程质量符合国家电力行业标准及设计要求，甲方满意。
5.3 工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，双方共同组织验收。
如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改完毕，重新验收。
六、质保期6.1 乙方对新建小区供电工程提供____年的质保期。
新建住宅供用电合同范本
新建住宅供用电合同范本《新建住宅供用电合同》甲方（供电方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（用电方）：姓名/名称：__________________身份证号码/营业执照号码：__________________地址：__________________联系方式：__________________一、供电方式及容量1. 甲方同意按照[具体供电方式]向乙方新建住宅供电，供电电压为[具体电压等级]。
2. 乙方用电容量为[具体千瓦数]。
二、供电质量1. 甲方应保证供电的电压、频率等符合国家相关标准和规定。
2. 在正常供电情况下，供电可靠性应达到[具体百分比]。
三、用电计量1. 供电计量装置安装在[具体位置]，由甲方负责安装、校验和维护。
2. 乙方应按照国家规定的电价标准按时缴纳电费。
四、电费结算及支付1. 电费结算周期为[具体周期，如月、季度等]。
2. 乙方应在每月[具体日期]前向甲方缴纳上月电费。
3. 电费价格按照[具体电价政策]执行。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权按照本合同约定收取电费。
2. 有义务保证供电的安全、稳定和正常运行。
3. 对供电设施进行定期检查和维护。
（二）乙方的权利和义务1. 有权正常使用供电设施。
2. 有义务按照合同约定缴纳电费。
3. 不得擅自改变用电用途、私自增容或损坏供电设施。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定供电，造成乙方损失的，应承担相应赔偿责任。
2. 若乙方未按时缴纳电费，每逾期一日，应按照未缴纳电费的[具体比例]向甲方支付违约金。
七、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
新建居民小区配电工程合同
新建居民小区配电工程合同配电工程作为电力系统的重要组成部分，其建设质量直接关系到居民生活的稳定性和安全性。
因此，在签订配电工程合同时，必须确保合同内容详尽、权责明确，以便于日后的执行和管理。
一、合同双方信息甲方（业主）：_____________________地址：_____________________________联系电话：__________________________乙方（承包商）：____________________地址：_____________________________联系电话：__________________________二、工程项目概述1. 工程名称：新建居民小区配电工程2. 工程地点：________________________3. 工程规模：包括但不限于_____台变压器、_____公里电缆铺设、_____个配电室建设等。
4. 工程标准：按照国家及地方相关电力工程建设标准执行。
三、合同金额与支付方式1. 合同总金额：人民币___________元。
2. 付款方式：根据工程进度分阶段支付，具体如下：- 预付款：合同签订后____天内支付合同金额的_____%。
- 进度款：工程进度达到特定节点后支付相应比例。
- 竣工款：工程验收合格后支付剩余款项。
四、工程期限1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定新的工期。
五、质量保证与验收1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可交付使用。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金。
七、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
新建住宅供配电工程建设合同协议书范本
甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国电力法》等法律、法规，双方本着互惠互利、平等有偿的原则，就甲方投资开发的房地产建设项目电力工程建设事宜进行了充分友好协商，为明确甲、乙双方在工程建设中的权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、建设工程规划许可证编号：4、建设面积：二、本建设项目供电工程的建设的范围：本建设工程项目建设范围：从电源接入点：本项目从毓英1线新市#7变支线T接，采用架空转电缆单回路电源供电，包括线路进线至高压开关柜（4台）、电力变压器（1台）、低压配电柜（4台）及AA3低压馈线柜的电缆敷设至每幢楼一层电表间的一户一表（不含表箱及电表）（根据建设范围自己改动）的供配电设施的安装、调试、竣工验收及送电。
主要材料（电缆）和设备(高压开关柜、电力变压器、低压配电柜)由甲方采购提供。
本建设项目供电工程不含：住宅建设项目用地红线内电力设施设备的配电室内的土建及电缆管沟的土建；根据住宅建设项目的设计要求必须配备的应急供电系统的建设（如自备发电机、UPS等）；建设项目的临时施工电源建设及原有电力设施的拆迁。
三、承包方式及工程造价：1、本电力工程建设承包方式为包工包料（但不包括电缆等主要材料和高压开关柜、电力变压器、低压配电柜等设备)。
2、本电力工程建设造价：（1）住宅小区按当地规划局核定的《建设工程规划许可证》中的面积约m2(含地下室面积)为基数计算包干总价，，包干含税总价元人民币（大写元整）。
以预算代决算总价包干。
四、付款方式：1、合同签定5日内，甲方支付包干总价款的50%作为前期工程预付款。
2、甲方设备全部到达工地后，乙方验收合格，安装后7日内，甲方付至包干总价款的95%（含乙方通知甲方按电业局交款通知书直接支付给电业局的各项费用）。
3、全部工程竣工，经电业局验收合格送电前5日内，甲方付清全部工程余款。
(改)新建住宅供配电设施工程建设合同(龙郡首府)
龙郡首府住宅小区用电工程施工合同项目名称：清流县龙郡首府合同编号: 甲方（委托方人乙方（受托方）:签订时间：2014年月日签订地点:新建住宅供配电设施工程建设合同方:法定代表人: 法定地址: 邮政编码:系人:话:方:法定代表人:定地址:政编码：365300话:根据《合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》和《福建省新建住宅供配电设施工程建设费收费管理办法》等相关法律法规和文件规定，甲方委托乙方建设木项目供配电设施工程，建设费用包含了从上级电源出线至住宅楼或公建设施的电能计量装置的所有供配电设施的安装和调试费用，以及投产后由乙方负责维护.检修费用。
在此基础上，双方就甲方开发的住宅建设项目供配电设施工程建设事宜充分协商，达成如下合同条款，双方应共同遵守。
第一条住宅建设工程基木情况项目名称：龙郡首府住宅小区配电项目安装工程（第一期）项目地点：清流县总建筑而积: 平方米是否分期建设：共二期供电容量: 3200 kVA工程类型：V全电缆工程口小区外架空线与小区内电缆相结合工程口全架空线工程第二条建设费费用计算及收取方式1、本工程第一期合同总价实行包干形式，含税总价310000. 00 _元。
包含内容: 从室外环网柜至配电室内低压柜（含环网柜、高压柜.变压器、低压柜）的女装、调试，以及第一期的低压电缆至计id表箱（含低压电缆、电缆沟、桥架、分线箱、表箱）的安装、调试。
不含任何材料，乙方可免费提供螺丝.纱布等简易的辅材。
2、第一期包含:3、甲方付款金额及时间:（1）经甲、乙双方协商，委托施工合同签订后，3 H内甲方先预付一期的30%工程施工款计人民币玖万垒仟元整（小写93000. 00元）给乙方。
（2）配电室基础施工完毕后3日内，甲方支付一期的40%丄程施工款计人民币壹拾贰万肆仟一元整（小写¥：124000. 00元）给乙方。
（3）第一期工程施工完毕并验收合格后3日内，甲方支付一期的30%工程施工款计人民币玖万参仟_元整（小写93000. 00元）给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
龙郡首府住宅小区用电工程施工合同
项目名称: 清流县龙郡首府
合同编号：
甲方（委托方）：
乙方（受托方）：
签订时间：2014年月日
签订地点：
新建住宅供配电设施工程建设合同
甲方：
法定代表人：
法定地址：
邮政编码：
联系人：
电话：
乙方：
法定代表人：
法定地址：
邮政编码： 365300
电话：
根据《合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》和《福建省新建住宅供配电设施工程建设费收费管理办法》等相关法律法规和文件规定，甲方委托乙方建设本项目供配电设施工程，建设费用包含了从上级电源出线至住宅楼或公建设施的电能计量装置的所有供配电设施的安装和调试费用，以及投产后由乙方负责维护、检修费用。
在此基础上，双方就甲方开发的住宅建设项目供配电设施工程建设事宜充分协商，达成如下合同条款，双方应共同遵守。
第一条住宅建设工程基本情况
项目名称：龙郡首府住宅小区配电项目安装工程（第一期）
项目地点：清流县
总建筑面积：平方米
是否分期建设：共二期
供电容量： 3200 kVA
工程类型：√全电缆工程□小区外架空线与小区内电缆相结合工程□全架空线工程
第二条建设费费用计算及收取方式
1、本工程第一期合同总价实行包干形式，含税总价 310000.00 元。
包含内容：从室外环网柜至配电室内低压柜（含环网柜、高压柜、变压器、低压柜）的安装、调试，以及第一期的低压电缆至计量表箱（含低压电缆、电缆沟、桥架、分线箱、表箱）的安装、调试。
不含任何材料，乙方可免费提供螺丝、纱布等简易的辅材。
2、第一期包含：
3、甲方付款金额及时间：
（1）经甲、乙双方协商，委托施工合同签订后，3日内甲方先预付一期的30%工程施工款计人民币玖万叁仟元整（小写￥：93000.00元）给乙方。
（2）配电室基础施工完毕后3日内，甲方支付一期的40%工程施工款计人民币壹拾贰万肆仟元整（小写￥：124000.00元）给乙方。
（3）第一期工程施工完毕并验收合格后3日内，甲方支付一期的30%工程施工款计人民币玖万叁仟元整（小写￥：93000.00元）给乙方。
第三条本建设项目供配电设施工程的建设范围
乙方应按照国家有关规定，对工程项目实施建设管理。
乙方工程建设范围：从上级电源出线至第一期住宅楼或公建设施的电能计量装置（含表箱及电表）的所有供配电设施的安装和调试。
住宅楼、小间式商业店面、独立供电的车库及杂物间在末端采用一户一表集中表箱供电。
对于消防、抽水、电梯、通风、公共景观及照明等公用设施设备用电考虑到产权及维护点的一致性采用低压总计量，按照用电性质分别计量，计量装置设于住宅建设单位产权的独立配电室内。
计量后端出线及以下设施由住宅建设单位出资建设。
乙方工程建设范围不含：
1、从电能计量装置馈出低压的管线、电缆、母线、双回路（双电源）及其切换装置的施工、调试等费用；
2、根据住宅建设项目的设计要求必须配备的应急供电系统的建设（如自备发电机、UPS等）；
3、住宅建设项目用地红线内供配电设施设备用房的土建费用，含装修、门窗、排水、消防系统、构筑件、预埋件、基座和设备敞开式安装时所必需加设的安全防护设施；
4、施工过程中所发生的路由费用，含路由审批、破路赔偿、绿化赔偿、拆迁赔偿等。
5、建设项目的临时施工电源建设费用及原有供配电设施的拆迁费用。
6、变、配电室防隔音、防隔热、防辐射等措施的处理费用。
第四条双方必须配合和明确的事项
1、甲方应按照乙方有关供电设施的建设要求提供相关的资料，并对所提供资料的合法性、准确性负责。
2、甲方小区内与供电有关的土建设计图纸应送经乙方会审同意后方可实施。
3、双方协商制定工程进度表。
4、甲方应提供供配电设施工程建设施工所需的条件：
(１)在乙方进场前，甲方应按供配电设施工程施工图要求完成配电室土建及接地部分的施工并具备安装条件（通风、门窗、照明、给排水、内装修），提供施工所需的场地及运输通道，并清除场地内一切影响乙方施工的障碍，保证施工。
期间的通畅。
(２)配合解决施工所需水、电等相关问题，水电费由甲方另行承担。
(３)在开工前3天，向乙方提供与电力施工有关的地下管网线路资料，保证资料真实准确。
（4）负责本工程路由所涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系与协调工作，办理与施工路由相关的各种证件、批件。
（5）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。
（6）负责按本项目电气施工图及相关的技术规范完成与电气安装有关的全部预埋件的设置、各用电点与电能表箱的电缆连接，并对接线的正确性负责，以上甲方负责施工部分应经双方共同验收，符合进一步安装的要求。
5、乙方应于施工前一周向甲方提出开工通知书、施工进度计划表以便于甲方配合工程的实施。
6、甲方应协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。
7、乙方如变更供电方案、工程施工进度、通讯地址等，应于15日内通知甲方。
遇不可抗力需延缓施工时，应及时通报甲方。
8、甲方应负责协调住宅小区内部的供电路径，确保供配电设施工程施工的正常实施；负责提供集中表箱的位置及确认集中表箱的表位数量和规格。
甲方应做到不反复变更供电路径、不反复变更双方已确认过的供电方案。
9、在乙方组织施工的过程中，若因甲方原因造成建设进度迟滞，甲方应配合乙方对现场工程进度进行签证，若甲方不予以配合，乙方委托的监理单位的签证同样有效。
第五条违约及违约责任
1、在履行合同过程中发生下列情况属于甲方违约
（1）甲方未按合同约定向乙方提供供电设施建设相关资料等原因导致工期
延误的；甲方未按合同约定时间向乙方缴费而导致工期延误的；
（2）甲方未向乙方提供供电设施建设相关建筑物、走廊通道、安装位置、管线设施等与合同约定不符的；
（3）甲方未向乙方提供的供电设施建设相关建筑物、走廊通道、安装位置、管线设施等与合同约定不符给乙方或第三方造成损害的；
（4）甲方违反合同约定的其他违约行为。
2、对甲方违约的处理
（1）甲方发生第六条第1款第1项的违约情况时，乙方可以顺延工期并要求甲方承担增加的费用或要求甲方按应付建设费金额向乙方支付每日万分之三的违约金；
（2）甲方发生第六条第1款第2项的违约情况时，甲方应当按照合同要求重做；
（3）甲方发生第六条第1款第3项的违约情况时给乙方或第三方造成损失的，由甲方承担赔偿责任；
（4）甲方的其他违约行为按照合同法相关约定处理。
（5）在履行本合同约定的义务，向乙方提出变更供电方案而增加乙方工程费用支出的，由甲方承担全部经济损失并承担由此引起的责任。
（6）甲方应提供真实有效合法的相关资料，以确保本项新建住宅供配电设施工程建设费准确无误、供配电设施的建设符合要求。
3、乙方违约应承担的责任：
（1）因乙方原因，不能按时完成该项目电力建设工程供电，乙方应按甲方已付的建设费金额向甲方支付每日万分之三的违约金。
如为甲方原因变更供电方案及非乙方的原因需延缓施工的，乙方不承担责任。
（2）乙方若未采用本合同约定进行建设，乙方应负责改造，并承担改造费用，由此造成延期供电的，按甲方已付的建设费金额向甲方支付每日万分之三的违约金。
4、除非合同解除或终止，违约方承担违约责任仍应继续履行本合同。
5、在合同履行过程中，任何一方擅自终止或变更本合同，应赔偿另一方因终止或变更合同所受到的损失。
第六条其他约定事项：
１、本合同约定的供电设施建成、投产后由乙方负责维护、检修，甲方应为乙方运行维护提供方便：
（1）甲方应为乙方对配电室投产后的清扫、维护提供一路水源，水费不应由乙方承担。
2、甲方应代表业主办理有关用电的相关手续，并负责以书面形式告知业主、业主委员会和物业管理单位。
第七条不可抗力条款
由于不可抗力的原因，而不能履行合同或延迟履行合同的任何一方不负有违约责任。
下列情况之一属不可抗力，电力配套工程可以延期：
1、自然原因引起的，如水灾、火灾、强台风、地震等。
2、社会原因引起的，如战争、罢工、政府禁令（含政府职能部门及军事需要的临时禁止施工）等。
第八条争议的解决：
本合同在履行过程中，如发生争议，双方可通过友好协商解决；协商不成，双方选择下列第 2 种方式解决：
1、向当地仲裁委员会申请仲裁；
2、向本合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条本合同内所提及的附件及所签订的补充协议均应经双方共同签字、盖章确认，上述文件与本合同具有同等的法律效力。
附件1：供电方案意见书
第十条：合同的生效、变更、解除和终止
1、本合同一式陆份，双方各执叁份。
2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至配电设施工程竣工送电及结清工程建设费费用终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
2014 年 0 月 09日 2014 年 0月日。