购房认购确认书

房地产项目认购签约确认单

房地产项目认购签约确认单
房地产项目认购签约确认单
项目名称：[项目名称]
乙方（认购人）：
姓名：[姓名]
通讯地质：[通讯地质]
甲方（开发商）：
公司名称：[公司名称]
联系人：[联系人]
通讯地质：[通讯地质]
本确认单由甲、乙双方就房地产项目认购签约事宜达成如下约定：
一、认购房源信息
房源产品：[房源产品]
房号：[房号]
建筑面积：[建筑面积]
总价：[总价]
认购金额：[认购金额]
二、认购及签约流程
1. 乙方表示自愿认购上述房源产品，并已了解该房源产品的相关信息。

2. 乙方需在认购时缴纳认购金额作为认购保证金，认购保证金不可退还，可抵作最终乙方购房款中的一部分。

3. 在乙方缴纳认购保证金后，双方须及时办理签约手续，约定具体的签约时间和地点。

4. 乙方在签约时需履行相应的付款义务，按照约定支付相应款项。

5. 甲方在收到乙方全部款项后，办理房屋过户手续，最终买卖合同生效。

6. 若乙方未能按时履行签约和付款义务，甲方有权解除认购合同，并扣除认购保证金作为违约金。

三、其他约定事项
1. 乙方确认已充分了解房地产项目的相关信息，并具备购房的经济实力和购房意愿。

2. 乙方同意遵守相关政策法规和购房合同的条款，并按时按量履行付款义务。

3. 若甲方因不可抗力等原因无法履行合同义务，可协商解决或解除合同。

4. 本确认单在双方签字之日起生效，并作为认购合同的附属文件。

甲方（开发商）：乙方（认购人）：
签字：___________ 签字：___________。

房屋认购协议书通用版范本6篇

房屋认购协议书通用版范本6篇篇1甲方（出售方）：____________________乙方（认购方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方认购房屋事宜，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在房屋认购过程中的权利和义务，确保双方权益，规范双方行为。

二、房屋基本情况1. 房屋位置：____________________（详细地址）。

2. 房屋类型：____________________（如公寓、别墅、商铺等）。

3. 房屋面积：____________________平方米。

4. 房屋价格：总价为人民币________元（大写：____________________元整）。

三、认购条件1. 乙方在签署本协议时，需向甲方支付定金人民币______元。

2. 乙方需在签订本协议后______日内与甲方签订正式的房屋买卖合同。

3. 乙方应按照约定的时间和方式支付房款。

四、甲乙双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方应确保所售房屋的真实性和合法性，提供完整的房屋产权证明及相关文件。

（2）甲方应按约定时间与乙方签订正式的房屋买卖合同。

（3）甲方不得在未经乙方同意的情况下，擅自更改房屋的结构、设施等。

2. 乙方的权利和义务：（1）乙方应按时支付定金及房款。

（2）乙方有权要求甲方提供真实的房屋信息和相关文件。

（3）乙方应按约定时间与甲方签订正式的房屋买卖合同。

（4）乙方在入住后应遵守小区管理规定，不得擅自改变房屋结构和用途。

五、违约责任1. 若甲方未能按本协议约定提供房屋或相关证明文件，需向乙方双倍返还定金。

2. 若乙方未能按本协议约定支付定金或签订买卖合同，已支付的定金将作为违约金赔付给甲方。

3. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。

六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

商品房认购单(认购书认购协议)6篇

商品房认购单（认购书认购协议）6篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、甲方背景介绍甲方为_________________________________________________________________（以下简称"甲方"），现有意向购买开发商____________________________________（以下简称"开发商"）所开发的房屋项目中的房屋，现就此签订本商品房认购单（认购书认购协议）（以下简称“认购书”）。

二、认购房屋信息1. 认购房屋名称：___________________________________________________________2. 认购房屋地址：___________________________________________________________3. 认购房屋建筑面积：______________________________________________________4. 认购房屋套内建筑面积：__________________________________________________5. 认购房屋总价款：________________________________________________________三、认购条款1. 甲方与开发商经充分协商一致，双方确认认购上述房屋，甲方同意按照以下约定的条件和规定执行认购。

2. 甲方应于签订本认购书之日起3日内向开发商支付认购房屋定金_____________元，定金视为甲方对认购房屋的诚意保证，如甲方未能按约定时间支付定金，视为自动放弃认购资格，定金不予退还。

3. 甲方应在本认购书签署之日起7日内将购房款的______%支付给开发商，余款应在房屋交付前(支付时间自认购合同生效之日起计算，包括但不限于交房、交付土地证等)支付完毕。

房屋认购协议书通用范本5篇

房屋认购协议书通用范本5篇篇1甲方（出卖人）：_________________________乙方（认购人）：_________________________鉴于甲方在____________（地点）开发并拥有一批房屋，愿意将其中一部分房屋出售给乙方；乙方对甲方所开发的房屋产生了购买意向，经双方在自愿、平等的基础上，经过友好协商，就乙方认购甲方房屋事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：位于_________________________。

2. 房屋类型：_________________________。

3. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。

4. 房屋布局：____室____厅____卫，附带阳台。

具体结构图见附件。

二、认购价格及支付方式1. 乙方认购的房屋总价为人民币______元（大写：______元整）。

2. 乙方选择支付方式为：一次性付款/按揭贷款。

3. 若选择按揭贷款，首付款比例及贷款金额、贷款年限等细节问题将在双方签署的《房屋买卖合同》中详细约定。

三、认购定金1. 乙方在签署本认购书时，向甲方支付定金人民币______元（大写：______元整）。

2. 若乙方在签署本认购书后，放弃购买上述房屋，定金将不予退还。

若甲方在签署本认购书后，未能按照约定与乙方签订《房屋买卖合同》，则应返还双倍定金给乙方。

四、认购期限1. 乙方需在签署本认购书后的____天内，与甲方签订正式的《房屋买卖合同》。

2. 若超过此期限未签订正式合同，则本认购书自动失效，定金的处理按照第三条第2款执行。

五、房屋交付1. 房屋交付时间：预计为______年____月____日，具体以双方签署的《房屋买卖合同》约定为准。

2. 交付标准：房屋交付时，甲方应确保房屋的质量和结构符合国家标准，不存在安全隐患。

具体的交房标准将在双方签署的《房屋买卖合同》中详细约定。

六、违约责任1. 若乙方违反本协议的约定，未能按照约定时间与甲方签订《房屋买卖合同》，则甲方有权解除本协议，定金不予退还。

房地产项目认购签约确认单

房地产项目认购签约确认单认购人姓名：_________ 项目名称：_________认购人身份证号码：_______________ 房号/套数：______________联系电话：________________________ 建筑面积：______________根据双方在房地产购房认购章程的约定，认购人_________（以下简称甲方）同意购买房地产项目中的房屋，项目相关信息如下：1. 认购房屋信息：室内使用面积：______________平方米；户型：_____________________；楼层：_____________________；建筑结构：_________________；装修标准：_________________。

2. 房地产项目总价：房屋总价：________________________元；装修保证金：______________________元；交易服务费：______________________元。

3. 付款方式：认购房屋的总价款由甲方在确认认购之日起________日内支付，支付方式为（请在相应选项前打"√"）：□ 一次性支付：总价款一次性支付完成；□ 分期支付：按照双方约定的分期付款计划支付。

4. 其他约定事项：4.1 甲方需按照双方约定的分期付款计划按时缴纳各期款项。

4.2 若甲方在约定的支付期限内未按时足额支付款项，将被视作自动放弃该房屋购买权。

4.3 若乙方因不可抗力等原因无法如期交付房屋，双方协商解决，甲方有权按合同约定要求解除合同并退还已付款项。

5. 合同生效和争议解决：5.1 本认购签约确认单自甲方签字之日起生效。

5.2 本认购签约确认单的解释和争议解决遵循中华人民共和国相关法律法规的规定，双方各自选择北京市（或其他双方约定的仲裁地点）仲裁委员会进行仲裁，并接受仲裁结果的裁决。

请双方认真核对以上信息，并在下方签字确认：甲方（认购人）签字：_______________________ 日期：____年____月____日乙方（房地产开发商）签字：__________________ 日期：____年____月____日附注：本认购签约确认单一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

房地产房屋认购书

房地产房屋认购书甲方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）住址：（购房人住址）乙方：（房地产开发商名称）地址：（开发商地址）鉴于甲方对乙方开发的某项目中的房屋（以下简称“房屋”）表达购买意向，乙方同意并接受甲方的购房申请。

双方本着自愿、平等、公正的原则，达成以下认购事项：一、房屋信息1. 项目名称：2. 房屋楼栋号：3. 房屋单元号：4. 房屋楼层：5. 房屋面积：6. 房屋户型：7. 房屋总价：8. 支付方式：二、认购价格与付款方式1. 认购总价为人民币（大写）（小写）元整。

2. 付款方式：甲方在认购之日起，分期付款购买房屋。

具体付款方式如下：首付款：人民币（大写）（小写）元整，于（日期）前支付。

中期款：人民币（大写）（小写）元整，于（日期）前支付。

尾款：人民币（大写）（小写）元整，于（日期）前支付。

三、权益保障1. 乙方保证所售房屋的合法权属，不存在任何纠纷。

2. 若因开发商原因导致无法如期交付房屋，乙方应支付违约金，并承担相应的赔偿责任；若因甲方原因导致交付延迟，甲方应支付违约金，并承担相应的赔偿责任。

3. 乙方应依法履行合同约定的各项义务，确保房屋的质量和交付标准。

四、其他事项1. 房屋交付标准以及装修规范等细则，请以乙方提供的相关文件为准。

2. 甲方要求乙方提供相应的产权证明、房屋变更手续等相关材料，并按照约定时间履行相关手续。

五、解决争议在本认购书履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。

若经协商无法达成一致意见，应提交仲裁机构进行解决。

六、生效与附件本认购书一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

本认购书附件包括相关房屋平面图、价格表以及其他双方约定的重要文件。

七、其他本认购书自双方代表签字或盖章之日起生效，至所有约定事项履行完毕之日止。

甲方（签名/盖章）：日期：乙方（签名/盖章）：日期：。

2024年房屋认购协议书模板5篇

2024年房屋认购协议书模板5篇篇1房屋认购协议书甲方（出卖人）：[甲方公司名称]乙方（买受人）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲、乙双方就位于[房屋地址]的房产（以下简称“该房屋”）认购事宜达成如下协议，为明确双方权利义务，维护双方合法权益，特订立本协议。

一、房屋基本情况1. 房屋地址：[详细地址]。

2. 房屋类型：[房屋类型]（如公寓、别墅等）。

3. 房屋面积：[房屋面积]，其中套内建筑面积为[套内面积]。

4. 房屋布局：[具体布局及房间数量]。

5. 附属设施：[列举所有包括室内装修、设备在内的附属设施]。

二、认购条件及条款1. 乙方自愿认购本协议中的房屋，并对该房屋的现状和交易条件已充分了解。

2. 房屋总价款为人民币[金额汉字大写]圆整（小写：￥[金额数字小写]）。

乙方应于签订本协议时支付定金人民币[定金金额汉字大写]圆整（小写：￥[定金金额数字小写]}）。

3. 甲乙双方同意在乙方支付定金后的[约定天数]日内签署《房屋买卖合同》。

若乙方未能按时签约，则甲方有权解除本协议并扣除定金作为违约金。

4. 房屋交付日期为[交付日期]，甲方应于该日期前完成房屋的腾空及清洁工作。

5. 乙方应按照约定时间支付房款，如因乙方原因造成不能按时付款，则甲方有权解除本协议并扣除定金。

6. 甲乙双方共同承担房屋过户的相关税费，按照国家法律法规的规定进行缴纳。

三、其他约定事项1. 甲方保证对该房屋拥有合法且完整的产权，不存在产权纠纷。

2. 该房屋的物业、供暖、水电等费用，由乙方承担自实际交付之日起的费用。

3. 甲方应在交易完成后向乙方提供房屋的合法证明文件。

4. 本协议未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

5. 本协议在履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向所在地人民法院提起诉讼。

6. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

房地产项目认购签约确认单

房地产项目认购签约确认单
房地产项目认购签约确认单
1. 引言
本文档旨在确认房地产项目的认购签约情况，包括购房者的基本信息、购房的房屋信息以及相关的签约条款和合同约定。

认购签约确认单是双方对购房意向的正式确认，具有法律效力。

2. 购房者信息
购房者信息如下：
姓名：
联系号：
联系地址：
电子邮箱：
3. 房屋信息
购买的房屋信息如下：
房屋编号：
房屋地址：
建筑面积：
房屋类型：
房屋价格：
付款方式：
4. 签约条款
购房者同意按照以下签约条款进行购买：首付款金额：
贷款金额：
贷款期限：
贷款利率：
还款方式：
签约日期：
5. 合同约定
购房者同意按照以下合同约定履行：
房屋交付时间：
房屋质量保证期限：
违约责任：
纠纷解决方式：
6. 签字确认
购房者和房地产开发商代表确认以上信息真实无误，并同意按照签约条款和合同约定完成购房手续。

购房者签字：__________________ 日期：
__________________
房地产开发商代表签字：____________ 日期：
__________________
以上为房地产项目认购签约确认单，双方确认无误后，文档具有法律效力。

在购房过程中，请双方保持密切沟通，确保双方权益得到充分保障。

如有任何问题或变动，请提前通知对方进行协商。

房屋认购协议书5篇

房屋认购协议书5篇篇1甲方（出售方）：___________________地址：___________________联系方式：___________________乙方（认购方）：___________________地址：___________________联系方式：___________________鉴于甲方拥有以下房屋（以下简称“目标房屋”）的合法销售权利，现根据平等互利、协商一致的原则，甲乙双方就目标房屋的认购事宜达成如下协议：一、房屋基本情况目标房屋位于___________________，建筑面积为___________平方米，户型为___________，房屋结构为___________，产权年限为___________年。

房屋内部设施包括___________等。

房屋权属证明文件编号为___________。

二、认购意向1. 乙方经过实地考察，对目标房屋的状况、地理位置、产权年限等各方面情况已充分了解，自愿认购目标房屋。

2. 乙方认购目标房屋的总价为人民币___________元（大写：___________________）。

三、认购定金1. 乙方在签署本协议时，向甲方支付认购定金人民币___________元（大写：___________________）。

2. 认购定金将在双方签署《房屋买卖合同》时，转为购房款的一部分。

四、认购期限1. 乙方应在本协议签署后___________日内，与甲方签署《房屋买卖合同》。

2. 如乙方未在上述期限内与甲方签署《房屋买卖合同》，则视为乙方自动放弃认购权，甲方有权解除本协议，并有权将目标房屋另行出售。

五、双方责任1. 甲方保证目标房屋的权属清晰，无争议，无其他法律纠纷。

2. 乙方应保证提供的身份证明文件真实有效，并按照本协议约定支付认购定金。

3. 甲乙双方应积极履行本协议的约定，若因一方原因导致无法完成房屋买卖，应承担相应的违约责任。

商品房认购单(认购书认购协议)5篇

商品房认购单（认购书认购协议）5篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、甲方（买方）：（姓名/名称）______________ 身份证号码/证件号码_______________ 通讯地址_____________________ 电话___________________乙方（卖方）：（姓名/名称）______________ 身份证号码/证件号码_______________ 通讯地址_____________________ 电话___________________甲方愿意购买乙方所建商品房，双方本着平等自愿、真实合法的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经协商一致，达成如下认购协议：一、认购商品房1. 商品房位置：__________________________________________________________2. 商品房建筑面积：______________ 平方米，套内建筑面积______________平方米3. 商品房交付标准：新建商品房/二手商品房（请在适用项前“√”符号）4. 商品房总价格：____________________________________（大写）人民币____________________元整5. 本认购协议自双方签字、盖章之日起生效，至商品房交付过户登记之日止。

6. 本认购协议一式_____份，甲方、乙方各执_____份，具有同等法律效力。

二、认购价格及支付方式1. 甲方认购价款为人民币_______________元，应于本认购协议签订之日起______日内一次性支付给乙方。

乙方应向甲方开具相应的收据。

2. 甲方支付认购价款的方式：□ 现金支付□ 银行转账□ 支付宝/微信支付三、其他约定1. 甲方应按照本协议的约定，按时支付认购价款。

2. 本认购协议一经签订，双方不得单方变更或解除，如有需要变更或解除时，应经双方协商一致并签订书面协议。

房屋认购合同书范本8篇

房屋认购合同书范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（认购人）：____________________鉴于甲方同意向乙方出售位于____________________的房屋，经双方友好协商，达成以下认购合同：一、房屋基本情况1. 房屋位置：____________________2. 房屋类型：住宅/公寓/商铺等。

如为住宅，则具体描述为普通住宅、公寓或别墅等。

其他相关配套附属设施及设备。

明确地址（包括但不限于楼号、单元号、房号等）。

提供房屋的具体地址、产权年限等信息。

二、认购事项乙方有意购买甲方位于上述地址的房屋，双方确认购房款总额为人民币（大写金额）________元整。

购房款支付方式按照本合同约定执行。

支付方式可选择全款一次性付清或按照约定的分期付款方式执行。

同时约定支付定金，具体金额及支付方式需明确约定。

乙方支付的定金将在正式签订房屋买卖合同时转为购房款的一部分。

明确房屋交付日期和具体条件，确保交付过程的顺利进行。

三、双方权益与义务甲方（出卖人）：____________________乙方（认购人）：____________________鉴于甲方同意向乙方出售位于____________________的房屋，经双方友好协商，达成以下认购合同：一、房屋基本情况1. 房屋位置：____________________2. 房屋类型：住宅/公寓/商铺等具体描述：[此处填写具体描述信息]地址：[此处填写详细地址]产权年限：[此处填写产权年限] 等信息。

甲方（出卖人）：____________________乙方（认购人）：____________________根据相关法律法规和政策规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方位于______的房屋认购事宜达成以下协议：一、房屋基本情况1. 位置：__________。

2. 类型：住宅/公寓/商铺等。

商品房认购书模板6篇

商品房认购书模板6篇第1篇示例：商品房认购书甲方（认购人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方建设的商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房源乙方在（地点）建设的商品房项目名称为（项目名称），现甲方认购乙方在该项目中的（房号、楼栋号、单元号）号（以下简称“认购房源”），具体户型为（户型），建筑面积为（建筑面积）平方米，赠送面积为（赠送面积）平方米，总价为人民币（总价大写）元（￥（总价小写））。

二、认购价款1. 甲方应在签署本认购书后（时间），交纳认购价款的的比例为（比例），即人民币（首付款大写）元（￥（首付款小写））。

2. 甲方应在（时间），前支付剩余认购价款及相关费用，即人民币（尾款大写）元（￥（尾款小写））。

三、认购条件1. 甲方为自然人，具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任；2. 甲方提供的身份证明、财产证明、婚姻状况证明真实有效；3. 甲方确认已经充分了解和知悉乙方提供的商品房的房屋质量、土地性质、规划用途等相关信息，对认购房源没有任何异议；4. 甲方了解和同意乙方在保障房屋质量的前提下，有权对认购房源的设计、建筑材料、施工标准等进行调整或变更。

四、甲方权利义务1. 甲方应按照约定的时间和金额支付认购价款及相关费用，逾期支付的，应支付违约金；2. 甲方应当按照约定时间履行付款义务。

在首付款支付日后60日内，甲方未履行付款义务的，乙方有权单方解除本认购书；3. 甲方应在商品房交付后接受商品房，按时支付房价余款及相关费用。

六、风险提示1. 甲方应充分了解并承担商品房交易存在的一定风险，房屋产权存在法律风险、政策风险等；2. 甲方应当仔细阅读相关资料和合同，如对商品房的相关情况有疑问，应当向专业人士进行咨询；3. 乙方已向甲方就商品房交易过程及相关条款进行充分解释。

七、争议解决本认购书及其附件合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

购房认购确认书【2 】
置业参谋：德律风：
客户姓名：德律风：
所购衡宇：号楼单元楼层号
建筑面积：平米套内面积：平米
单价：元/平米总价：元（人平易近币）
一预定
定金：万元整,付定金后于____年___月___日签校勘式购房合同.
二付款方法
一次性付款□贸易贷款□公积金贷款□
三签订正式合同
1.一次性付款
总价：元（人平易近币）,签校勘式合同之日前付清全体房款.
2.按揭付款
首付成房款,计人平易近币元（含定金）
按揭贷款额：万元
年,月还款额为：元
年,月还款额为：元
年,月还款额为：元
四购房签订合同之前所需供给材料
□有用婚姻证实原件（如是未婚需供给户口本等能证实单身的证件原件）;
□夫妻两边身份证原件.户口本原件;□收入证实;□中国人平易近银行征信记载客户签字：置业参谋签字：项目主管签字：
日期：
第1页，－共1页。

房地产项目认购签约确认单

房地产项目认购签约确认单日期：______________________双方：______________（开发商/销售方）与______________（认购方）鉴于认购方对______________（房地产项目名称）的认购意向，开发商与认购方经协商一致，达成以下认购签约确认：一、认购项目信息1. 项目名称：______________2. 楼栋/单元号：______________3. 户型：______________4. 建筑面积：______________平方米5. 使用面积：______________平方米6. 价格：______________元/平方米7. 认购总价：______________元（大写：______________）8. 付款方式：______________二、认购详细内容1. 认购日期：______________2. 认购面积：______________平方米3. 认购单价：______________元/平方米4. 认购总价款：______________元（大写：______________）5. 首付款：______________元（大写：______________）6. 首付款支付方式及时间：______________7. 剩余款项支付时间：______________8. 剩余款项支付方式：______________9. 预计交房时间：______________10. 房屋装修标准及配置：______________三、付款方式和期限1. 开发商提供的账户信息如下：开户银行：______________账户名：______________账号：______________2. 付款期限：认购签约生效之日起______________日内完成首付款。

四、其他约定事项1. 认购方应按时足额缴纳各项款项，确保交易顺利进行。

2. 双方同意在项目交房前签订正式的购房合同，并按照约定完成房屋买卖手续。

房屋认购协议书通用范本6篇

房屋认购协议书通用范本6篇篇1甲方（出售方）：__________________________乙方（认购方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方认购房屋一事达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在房屋认购过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护。

二、房屋基本情况1. 房屋位置：__________________________2. 房屋类型：__________________________3. 房屋面积：__________________________4. 房屋配套设施及状况：详见附件《房屋状况说明书》。

三、认购条件及价款1. 乙方自愿认购本协议所述房屋，并承诺按照本协议约定支付认购款项。

2. 认购价款为人民币________元（大写：_________________________元整）。

3. 乙方选择付款方式：一次性付款/分期付款。

具体付款时间和金额详见本协议第五条。

四、协议签订及履行期限1. 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2. 乙方应在签订本协议后___日内与甲方签订《房屋买卖合同》。

3. 乙方应按照本协议约定时间支付认购款项。

若乙方逾期未支付认购款项，甲方有权解除本协议并保留追究乙方违约责任的权利。

4. 本协议约定的房屋交付时间以《房屋买卖合同》约定为准。

五、甲乙双方权利和义务1. 甲方应保证所售房屋权属清晰，无争议。

若因甲方原因导致房屋无法办理产权过户，甲方应承担违约责任。

2. 乙方应按时支付认购款项，履行本协议约定的义务。

若乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。

3. 甲、乙双方应在协议约定的时间内签订《房屋买卖合同》，并按照合同约定履行义务。

若一方违约，另一方有权追究其违约责任。

4. 甲乙双方应共同配合办理房屋过户手续。

商品房认购单(认购书认购协议)3篇

商品房认购单（认购书认购协议）3篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、认购人：姓名（身份证号码）：联系电话：地址：二、产品信息：项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：使用用途：销售定价：折扣优惠：认购金额：三、认购方式：1.认购日期：2.认购方式：（线上/线下）3.支付方式：（一次性付款/分期付款）4.付款方式：（银行转账/现金支付/支票支付）5.首付款比例：6.认购定金支付方式及金额：7.首期款支付方式及金额：8.尾款支付方式及金额：四、权益与义务：1.认购人有权享有购买房屋的优先权，并且在项目预售期内享有相应的折扣优惠。

2.认购人应根据约定，按时足额支付认购款项，并遵守相关法律法规及开发商规定。

3.认购人应配合开发商及相关部门进行房屋交付手续，确保合同的履行。

4.如认购人在规定时间内未能支付款项或违反相关规定，开发商有权取消认购资格，并根据相关规定扣除相应违约金。

五、其他约定：1.认购人确认已经阅读并知晓《商品房销售合同》及相关法律文件。

2.认购人确认房屋的使用用途并接受开发商的相关规定。

3.认购人确认已经详细阅读并接受《商品房认购书认购协议》各项内容，并自愿签署认购书。

六、附件：1.身份证明材料复印件2.财务资料证明3.认购书签字页七、注意事项：1.认购书是一份具有法律效力的文件，认购人签署后即代表了双方的真实意愿和承诺。

2.认购书中的内容是买卖双方的权益与义务的重要约定，认购人应仔细阅读并理解其中的内容。

3.如认购人有任何疑问或者不清楚的地方，建议提前咨询开发商或者专业律师。

以上内容为《商品房认购书认购协议》的要点内容，认购人和开发商在签署时需详细核对并确保各项内容的准确性、完整性，以避免后续可能出现的纠纷和问题。

祝愿认购人购房顺利，生活愉快！篇2商品房认购单（认购书认购协议）一、双方协议甲方（认购方）：__________身份证号码：__________联系电话：__________乙方（开发商）：__________法定代表人：__________联系电话：__________二、认购房屋信息1.认购房源地址：__________楼栋号：__________单元号：__________房号：__________2.认购房屋建筑面积：__________平方米，套内建筑面积：__________平方米，分摊公摊面积：__________平方米。

买卖合同商品房认购书(三)6篇

买卖合同商品房认购书（三）6篇篇1甲方（卖方）：___________________注册地：___________________营业执照号码：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系电话：___________________鉴于甲乙双方同意就下列商品房交易达成相关协议，在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的相关规定，经友好协商，特订立本商品房买卖合同认购书。

一、认购物业基本情况1. 物业地址：___________________2. 房屋类型：___________________（如：公寓、别墅等）3. 房屋面积：___________________平方米4. 房屋总价：人民币___________________元（大写）___________________元整（小写）二、认购条款1. 乙方在本认购书签订之日起____日内向甲方支付定金人民币______元整（大写），以表示其已对所购房屋进行充分了解和自愿认购。

2. 定金支付方式及期限：____________。

该定金将在双方签署正式买卖合同时转为购房款的一部分。

若乙方未在规定时间内履行支付定金义务，则视为违约，甲方有权解除本认购书并不予退还定金。

3. 双方同意在本认购书签订后的____日内签署正式的商品房买卖合同。

如乙方未在规定时间内签署合同，则视为违约，甲方有权解除本认购书并扣除定金作为违约金。

若甲方原因未能按时签约，则双倍返还定金给乙方。

4. 乙方承诺所提交的所有资料真实有效，如有虚假，甲方有权解除本认购书并不予退还定金。

甲方应保证所售房屋权属清晰，无产权纠纷。

三、房屋交付1. 房屋交付时间：双方签署正式买卖合同后______天内交付房屋。

2. 房屋交付条件：完成房屋验收并签署验收报告。

如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应及时通知乙方。

房屋认购确认书

房屋认购确认书甲方（出售方）：姓名：________________________身份证号：________________________乙方（购买方）：姓名：________________________身份证号：________________________鉴于甲方同意出售位于__________的房屋（以下简称“标的房屋”），乙方愿意购买该房屋，双方经友好协商，就房屋认购事宜达成如下确认：一、房屋信息1. 房屋地址：______2. 房屋面积：_______平方米3. 房屋户型：_______4. 房屋价格：_______元/平方米，总房价为____元整（大写：_______元整）。

二、付款方式和期限1. 乙方在签署本确认书时支付房屋总价款的__%作为认购定金，即___元整（大写：______元整）。

2. 乙方在签订正式购房合同前支付房屋总价款的__%，即_____元整（大写：_____元整）。

3. 剩余房款乙方应在签订正式购房合同后按揭支付或一次性支付。

三、签订正式合同双方同意在房屋交易过程中，应按照相关法律法规及政策要求，在合理期限内签订正式的房屋买卖合同。

四、违约责任双方应严格履行本确认书各项条款，如一方违约，守约方有权要求违约方支付赔偿金，赔偿金为本合同总价款的__%。

五、争议解决如甲乙双方在履行本确认书过程中发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本确认书一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本确认书自双方签字之日起生效。

甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________签订日期：______________________________。

上海市商品房认购书范本

千里之行，始于足下。

上海市商品房认购书范本
尊敬的销售公司：
根据我对贵公司项目的了解，我决定认购贵公司在上海市某某地区的商品房一套，特此书面确认认购意向，内容如下：
1. 认购人信息：
姓名：
身份证号码：
住址：
联系电话：
2. 认购房源信息：
项目名称：
楼栋号：
房号：
房屋建筑面积：
户型：
3. 总金额及付款方式：
房屋总价款：（数字）万元
支付方式：（请详细列出各个阶段的付款金额和付款时间）
4. 附加条件及特殊说明：
第1页/共2页
锲而不舍，金石可镂。

（如果有特殊要求，请在此列明）
5. 重要事项
5.1 本认购书为认购人对所述房源的认购意向，一旦签署双方均应按照合同约定的内容履行相关义务。

5.2 本认购书不构成双方签订买卖合同的证据，如需签订买卖合同，双方应另行签订正式的买卖合同，并依法办理房屋交易相关手续。

5.3 认购人同意在认购成功后履行一切资料和款项提供的义务。

6. 其他约定事项：
（如果还有其他特殊约定，请在此列明）
以上就是我对贵公司商品房的认购意向，请确认并告知后续办理流程。

特此认购书。

认购人：
日期：。

认购书_同意购房合同

尊敬的[开发商名称]：我，[购房者姓名]，身份证号码：[身份证号码]，现就购买贵公司开发的位于[楼盘名称]项目的[具体楼号、房号]房屋，特此向贵公司提交以下认购书，并同意以下条款：一、认购意向1. 我方对贵公司开发的[楼盘名称]项目表示购买意向，愿意购买该项目的[具体楼号、房号]房屋。

2. 本认购书仅为购买意向的表示，并不构成任何法律约束力。

二、认购费用及支付方式1. 我方同意支付认购金人民币[认购金金额]元，作为购买该房屋的认购金。

2. 认购金在签订正式购房合同后，自动转为购房款的一部分。

3. 支付方式：[具体支付方式，如银行转账、现金等]。

三、购房合同签订1. 我方同意在认购金支付后，按照贵公司的要求，在[具体日期]前与贵公司签订正式的购房合同。

2. 购房合同签订后，我方应按照合同约定支付购房款。

四、违约责任1. 如我方未在约定的时间内与贵公司签订正式购房合同，我方应承担认购金不退还的责任。

2. 如贵公司未在约定的时间内与我方签订正式购房合同，贵公司应退还我方已支付的认购金，并承担相应的违约责任。

3. 如因我方原因导致购房合同无法签订，我方应承担认购金不退还的责任。

五、其他约定1. 本认购书自双方签字盖章之日起生效。

2. 本认购书一式两份，双方各执一份。

3. 本认购书未尽事宜，双方可另行协商解决。

4. 本认购书签订后，如因不可抗力因素导致购房合同无法签订，双方互不追究责任。

特此声明：[购房者姓名]：[身份证号码]：[联系电话]：[开发商名称]：[联系人]：[联系电话]：签订日期：____年____月____日。