建筑工程施工供货合同
建设工程施工合同(3篇)
建设工程施工合同甲方(全称)：(简称：甲方)乙方(全称)：(简称：乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：苏地____B____23地块项目外遮阳工程(一标段)(16_____21____楼)工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园工程内容：外遮阳制作供货和安装二、工期要求根据现场实际施工进度要求四、质量标准及质保期工程质量标准：合格;质保期：贰年五、合同价款单价：____元/㎡，图纸面积为____㎡总价：(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)￥____元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法律效力。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款、本合同补充条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立地点：苏州本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程施工合同（二）承包方(甲方)施工单位(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。
建筑材料供货协议5篇
建筑材料供货协议5篇篇1甲方（购买方）：___________________公司地址：_______________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________营业执照注册号：___________________乙方（供应方）：___________________建材有限公司地址：_______________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________营业执照注册号：___________________鉴于甲、乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买建筑材料的供货事宜达成如下协议：一、协议目的甲方向乙方购买用于建筑项目的各种材料，乙方保证提供符合国家标准和甲方要求的建筑材料。
双方通过本协议的签订，明确双方的权利和义务，确保供货过程的顺利进行。
二、供货材料乙方将向甲方提供以下建筑材料（包括但不限于）：1. 钢材2. 水泥3. 砂石4. 砖瓦5. 涂料6. 其他辅助建材具体材料名称、规格型号、数量及价格详见附件《供货清单》。
甲方如需变更供货材料，应提前通知乙方，以便乙方调整供货计划。
三、供货期限本协议签订后，乙方将在___个工作日内开始供货。
具体供货时间、地点、数量等详见附件《供货计划表》。
乙方应按照约定的时间进行供货，如因特殊情况需调整供货计划，应及时通知甲方并征得甲方同意。
四、质量保证1. 乙方保证所提供的建筑材料符合国家相关标准和规范，并符合附件《供货清单》中规定的质量要求。
2. 乙方应提供建筑材料的质量证明书或相关检验报告，确保材料质量可靠。
3. 如甲方对乙方提供的建筑材料质量产生异议，有权要求乙方进行更换或退货。
五、交货方式及验收1. 乙方应按照附件《供货计划表》中约定的时间、地点进行交货。
建筑工程施工供货合同范本(二)2024
建筑工程施工供货合同范本（二）一、甲方与乙方就本工程施工供货事宜达成如下合同：1. 工程概况本工程为（工程名称），项目地址位于（项目地址），工程规模涉及到（工程规模）。
具体工程内容、施工标准、质量要求以及进度计划等详见附件《工程施工图设计》。
2. 供货内容乙方按照甲方的要求，向本工程供应所需的材料、设备及配件等，供货内容具体包括：（列举需要供货的材料、设备及配件的名称和规格等）3. 供货要求3.1 乙方按照甲方提供的进度计划，按时供货，并确保所供货物的质量符合国家相关标准和工程要求。
3.2 乙方应负责对所供货物的运输、装卸等工作，并承担在运输过程中所发生的风险。
3.3 乙方应负责对所供货物进行检验和验收，并保证供货物的数量、质量及规格与甲方的要求相符。
4. 供货周期乙方应按照合同约定的供货周期供货。
如因不可抗力等原因导致供货周期延长，应及时书面通知甲方，并在双方协商确定的期限内完成供货。
5. 供货价格及支付方式5.1 供货价格：供货价格为人民币（具体金额），价格包括了所有与供货相关的费用，包括但不限于运输、装卸、检验等费用。
5.2 付款方式：甲方应于收到乙方发出的供货发票后15个工作日内，按照合同约定比例支付供货款项。
支付方式为（指定付款方式）。
6. 合同变更如因工程需要或其他原因，需要对本合同内容进行变更，甲方与乙方应通过协商一致达成书面变更协定，并将变更协定作为本合同的附件。
7. 违约责任7.1 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付供货款项或违反其他合同约定，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
7.2 乙方违约责任：如乙方未按照合同约定供货或供货不符合质量要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
8. 不可抗力因不可抗力事件导致本合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决，如无法解决，双方可解除本合同，并不承担违约责任。
9. 争议解决双方因本合同发生的争议，应通过友好协商解决。
供货与施工小合同
供货与施工合同合同编号：_______签订日期：_______签订地点：_______甲方（供货方）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方提供货物及乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、供货内容1. 甲方应按照本合同约定的数量、质量和规格，向乙方提供货物。
2. 甲方应保证货物的质量符合国家相关标准和乙方施工要求。
3. 甲方应在合同约定的时间内将货物送达乙方指定的地点。
二、施工内容1. 乙方应按照本合同约定的数量、质量和规格，进行施工。
2. 乙方应按照甲方的要求和安全标准进行施工，确保施工过程中的安全。
3. 乙方应按照合同约定的时间完成施工。
三、数量、质量和规格1. 甲方提供的货物数量、质量和规格详见附件一。
2. 乙方施工的数量、质量和规格详见附件二。
四、价格和支付1. 甲方提供的货物价格详见附件一。
2. 乙方施工的价格详见附件二。
3. 双方同意按照附件一和附件二约定的价格进行支付。
五、时间和地点1. 甲方应在合同约定的时间内将货物送达乙方指定的地点。
2. 乙方应在合同约定的时间内完成施工。
3. 双方同意本合同的履行地点为乙方指定的地点。
六、违约责任1. 甲方未按照约定提供货物，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照约定进行施工，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
3. 双方的其他违约行为，应按照本合同约定承担违约责任。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同附件一和附件二为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（供货方）：乙方（施工方）：签订日期：_______签订地点：_______。
建筑工程材料购销合同6篇
建筑工程材料购销合同6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、工作计划、心得体会、讲话致辞、条据文书、合同协议、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, work plans, insights, speeches, written documents, contract agreements, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!建筑工程材料购销合同6篇合同的制定可以规范科研合作，促进科技创新，在合同中规定交易的具体细则和约定，可以确保交易的顺利进行，下面是本店铺为您分享的建筑工程材料购销合同6篇，感谢您的参阅。
建筑工程施工合同(通用15篇)
建筑工程施工合同(通用15篇)建筑工程施工合同1发包人(甲方)：×××公司承包方(乙方)：×××装饰公司按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况1.1工程名称：×××1.2工程地点：__________1.3承包范围：经双方确认预算的工程内容及合同附件1.4承包方式：包工、包料大包干1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工1.6工程质量：1.7合同价款(人民币大写)：××万元第二条甲方工作2.1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明3份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线，古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。
3.2指派×××为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
建筑工程供货合同书样本5篇
建筑工程供货合同书样本5篇篇1甲方（购买方）：________________注册地：________________地址：________________法定代表人：________________电话：________________电子邮箱：________________乙方（供货方）：________________注册地：________________地址：________________法定代表人：________________电话：________________电子邮箱：________________鉴于甲方需要购买建筑工程所需材料，乙方具备提供相应货物的能力，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下供货合同：一、货物名称、规格、数量及质量要求1. 货物名称：________________（具体名称如钢材、水泥、木材等）。
2. 货物规格：按照甲方提供的规格要求进行供货。
3. 货物数量：具体数量按照甲方的需求确定，甲方应提前通知乙方所需数量。
4. 质量要求：乙方应提供符合国家相关标准的合格产品，提供产品质量证明文件。
二、交货期限和地点1. 交货期限：乙方应在甲方发出订单后XX天内完成交货。
2. 交货地点：________________（具体地点）。
三、运输方式和费用承担1. 运输方式：由乙方负责安排运输，确保货物按时到达。
2. 费用承担：运输费用由乙方承担。
四、包装标准、包装物的供应与回收1. 乙方应按照国家标准进行包装，确保货物安全运输。
2. 包装物由乙方供应，对于可回收的包装物，甲方应协助乙方进行回收。
五、验收标准、方法及提出异议期限1. 甲方应在收到货物后进行验收，验收标准为国家相关标准及甲方提供的技术要求。
2. 如有质量问题，甲方应在XX天内提出异议。
六、价格与支付方式1. 价格：双方协商确定货物单价，具体价格表附后。
2. 支付方式：甲方在收到货物并验收合格后，按照约定支付货款。
建筑工程施工供货合同范本(通用5篇)
建筑工程施工供货合同范本（通用5篇）建筑工程施工供货合同1甲方：乙方：经甲乙双方充分协商，关于祥欣小区4、8、11楼的石子、毛石、土沙、清水沙的供货达成如下条款：一、供货品种和价格：2-4石子送到工地价格每立方36元。
1-3石子送到工地价格每立方45元。
毛石到工地垒成价格每立方54元。
土沙到工地价格每立方18元。
清水沙到工地价格每立方24元。
二、付款方式：乙方要求在本小区4楼购一套120平米左右房子，价格比售楼部价格每平米少50元。
余款甲方向乙方付清。
三、质量要求达到国家合格标准。
四、乙方必须保证甲方工程进度的用料要求如因供料不足造成工地停工，因此而造成的损失乙方必须赔偿。
五、未尽事益双方协商解决。
本合同一式贰份，双方各执一份，签字生效。
甲方：乙方：年月日建筑工程施工供货合同2甲方:乙方:甲、乙双方就建筑材料供货一事，经友好平等协商，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。
第一条乙方供给甲方所供物资见附页明细表。
(单价按现行市场价)第二条乙方供给甲方的物资，货到经甲方验收完毕确认无误后付清全款。
如逾期不付,乙方立刻停止再供货,且甲方必须支付给乙方合同所列货物总货款的元天的违约金,直到甲方付清乙方货款为止。
第三条乙方所供物资所在地第四条甲方在乙方所供物资入场后,甲方必须先检验合格后,方能加工使用,否则,甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责(若甲方检验后,物资不合格,甲方必须通知乙方到甲方现场,双方共同取样检验,若再不合格,未加工的物资,乙方负责退货,并负责工地来回运费)。
第五条乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方(电话或书面形式通知),甲方必须把提货计划天前通知给乙方,乙方组织车辆供货,直发或库提。
凡在乙方提供的物资短运费一律由乙方自行负责。
第六条甲方在未付清乙方货款以前,不得到其它地方去再提货,若经乙方发现甲方到其它地方提货一次,乙方要求甲方立即付清所欠货款,并视甲方行为违约,应向乙方支付违约金元并赔偿由此造成的经济损失。
建筑施工合同完整版(通用6篇)
建筑施工合同完好版〔通用6篇〕建筑施工合同完好版〔通用6篇〕【篇一】立合同双方：(以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承当经济和法律责任。
一、工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及承包方式：1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层，沥青面层，栏杆)。
2、包工包料。
三、工程造价：合同总价暂定为元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进展调整。
(附包干单价一份)四、合同期限：1、工程工期：2、开工日期：20xx年3、开工日期：月日在施工过程中如遇以下情况可以顺延工期：1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因根底变化增加深度或改变构造形式;3、因本工程施工答应证手续，造成停工;4、由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。
五、工程质量：按现行质量验收评标准，到达合格。
六、双方职责：1、甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作：(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。
(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整，去除地面障碍物，并负责办理开工手续，提供现场排水出口。
(3) 向现场派驻管理和监理人员，对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监视，办理签证手续并负责现场的协调工作。
(4) 组织有关部门对该工程进展质量、平安检验、验收、办理有关手续。
假设乙方通知甲方验收，而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收，乙方视为验收合格。
对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。
(5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。
(6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字，且甲乙双方共同认可此数据真实有效，事后双方不得有任何疑意。
建设工程材料供应合同标准范本7篇
建设工程材料供应合同标准范本7篇第1篇示例：建设工程材料供应合同甲方：（供货方）地址：联系人：电话：身份证号：鉴于甲方具有从事建设工程材料供应的资质和能力，且乙方需要采购一定数量的建设工程材料，双方经友好协商，达成以下协议：一、供货物及数量、质量要求1. 供货物：根据双方协商确定的清单，甲方将按照乙方的要求提供建设工程所需的各类材料，包括但不限于水泥、沙、砂、钢材等。
2. 供货数量：具体数量以双方签订的每次供货订单为准。
3. 质量要求：甲方保证所供货物符合国家有关建设工程材料的质量标准，并承担相应的质量责任。
4. 如有特殊要求的供货物，双方可另行协商确定。
二、交货时间及方式1. 交货时间：甲方应按照双方签订的供货合同或订单规定的时间为乙方交付货物。
2. 交货地点：以乙方实际施工地点或指定地点为准。
3. 交货方式：甲方应按照乙方要求的方式将货物送达交货地点。
三、价格和付款方式1. 价格：双方约定的供货价格为（每单位价格），具体价格以每次订单为准。
2. 付款方式：乙方应在收到货物后（具体天数）内结清货款。
逾期付款的，甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金。
四、违约责任1. 任何一方未按协议的约定提供货物或付款的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力事件导致双方无法履行合同的，应及时通知对方并协商解决办法。
五、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至双方履行完毕合同义务止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为双方签订的建设工程材料供应合同，特此确认。
第2篇示例：建设工程材料供应合同标准范本合同编号：______甲方：（供应商/承包商）地址：__________乙方：（需方/建设单位）鉴于甲方拥有或可合理取得相应建筑工程所需的材料供应资源，并拥有相应的供应能力，乙方为完成特定的建设工程项目需要一定数量和质量的建筑工程材料，双方本着平等互利、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条材料供应范围1.1 甲方应向乙方供应以下具体建筑工程材料：_____________（详细列出需要的材料规格、数量等）1.2 乙方可以根据实际需要，在供货期内单独或连续多次向甲方订购上述建筑工程材料，甲方应按乙方需求及时供应，提供接受合理检查、检验的材料。
建筑工程供货合同范本
建筑工程供货合同范本甲方（采购方）：_____________________乙方（供货方）：_____________________鉴于甲方因建筑工程需要，向乙方采购相关建筑材料，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同标的1.1 乙方同意按照本合同的规定向甲方提供以下建筑材料（以下简称“货物”）：- 货物名称：____________________- 规格型号：____________________- 数量：____________________- 单价：____________________- 总价：____________________- 交货地点：____________________- 交货时间：____________________- 质量标准：____________________- 其他要求：____________________1.2 货物的详细规格、技术要求、性能指标等，由双方另行签订技术协议书作为本合同不可分割的一部分。
第二条价格条款2.1 货物的价格为固定价格，除非双方另有书面约定，否则在合同期内不得调整。
2.2 价格包括货物本身的价值、运输费用、保险费用、税费等所有费用。
第三条交货3.1 乙方应按照本合同第一条规定的时间和地点交付货物。
3.2 货物交付时，乙方应提供货物的出厂合格证、质量检验报告等相关证明文件。
3.3 甲方应在收到货物后三个工作日内对货物进行验收，如发现货物不符合合同规定，甲方有权要求乙方更换或退货。
第四条付款方式4.1 甲方应在合同签订后支付合同总价的30%作为预付款。
4.2 货物交付并经甲方验收合格后，甲方应在十个工作日内支付合同总价的60%。
4.3 余款10%作为质保金，在货物交付后一年内无质量问题时支付。
第五条质量保证5.1 乙方保证所提供的货物符合国家及行业相关质量标准。
5.2 乙方应对货物在正常使用条件下提供至少一年的质保期。
建筑工程施工合同书范文(6篇)
建筑工程施工合同书范文甲方：乙方：经甲乙双方协商，乙方帮甲方拟建一栋三层楼房，面积约为平方米，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。
一、双方权利义务1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。
还要负责路通、水通、电通，水电费由方负责，根据施工进度，乙方应提前2—3天通知甲方购买所需材料。
施工所用的水、电费用由甲方负责。
2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。
3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，安全施工。
由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。
二、施工及质量要求1、本工程为砖混框架结构，按甲方施工图为标准，屋体为三层，第一层高4—4.1米，第二、三层高为3.3米上檐，天面前头缩朵盖瓦，后为平顶，前头缩朵前后左右墙增高为1米，按半层计标面积。
2、本工程采取包工不包料的形式，建房除劳动工具外其他材料由甲方提供。
3、乙方按图从地串粱以上完成甲方的主体工程，不包括水电、木模、装修。
4、乙方在施工时，要求墙体平整、垂直、不得放吊口。
三、其他事项1、乙方在施工期间，除开始和结尾外，生活费由乙方负责，每层倒混凝土期间生活费由甲方负责。
2、乙方在施工过程中，甲方应满足乙方的施工材料，材料经检验后才能使用，如果违反操作规程，谁违反、谁负责。
3、施工前，甲方保证三通，即通水通电，道路场地平整。
4、甲方以每平米陆拾捌元的单价发包给乙方，包括钢筋工在内。
5、收方结标：第一层的总长度加上前后桃子长度，雨棚一半，乘以屋的总宽度，楼梯棚罩按一层计标。
6、付款方式：每层砌好砖后，经检验，付每层的50%，到好楼面后付每层的40%，房屋盖好瓦后，结清款。
7、其他未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，从合同签订之日起生效。
甲方：乙方：____年____月____日____年____月____日建筑工程施工合同书范文（二）甲方（买方单位）：____省套股份有限公司乙方（出卖单位）：依照《民法典》和其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方的宽城万达所需墙纸样板房供货事宜，签订本合同，双方共同遵守。
供货合同 9篇
供货合同（一）9篇供货合同（一） 1发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》及省、市有关规定，为明确甲、乙双方在本装饰工程施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、开工日期：年月日6、竣工日期：年月日7、质量标准：合格二、合同价款本装饰工程合同价款包干价万元(大写：乙方绘制并提供套施工详图，交建设方确认后方可施工。
三、甲方工作1、甲方派驻工的代表为：2、甲方提供本工程所需的水、电交接口。
3、负责审定分包队伍的资质。
4、按合同规定按时支付工程款。
5、合同签订后负责组织有关单位进行图纸会审。
)6、乙方在采购前5天将主要材料样品、价格报送甲方，甲方在5天内给予四、乙方工作a) 做好开工前各项准备工作，编制组织设计，进行现场布臵，安排施工进度计划。
b) 乙方必须安装施工专用的配电箱，配电箱必须安装校检合格的电表，乙方用电必须取至施工专用的配电箱。
c) 乙方在采购前将主要材料样品报送甲方，材料的品牌、质量、价格经甲方认可后，方可进料。
d) 负责所够材料进厂的协调、堆放、保管及搬运，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。
e) 负责整个工程施工组织管理，对材料及安装质量进行把关。
f) 负责考察分包队伍的资质和素质并报给甲方批准备案;负责管理分包队伍;并承担全部责任。
g) 乙方在施工期间必须遵守安全规章制度，配备安全防范措施，并承担发生安全事故的一切责任。
h) 乙方必须保护好施工现场的甲方设施、家具，运材料时必须采取保护措施，否则一旦造成损失由乙方全部承担。
i) 负责做好装饰部分的资料及整理工作。
五、付款方式1. 合同签订后支付合同总价款的30%。
2.工程竣工验收合格后支付到合同总价款的65%，预留5%作为工程质量保修金。
保修金按《工程质量保修书》自竣工验收之日起满一年，经复验合格后支付。
建筑工程施工合同书范本(8篇)
建筑工程施工合同书范本发包单位：（甲方）法人代表;承包单位：（乙方）法人代表;按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：一、工程名称：二、：工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）;六、质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程;乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成，施工工期为天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
七、工程造价：经双方确定，本工程合同造价暂定元，作为拨付工程款的依据。
按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价，人工费按____年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。
八、甲方工作：1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平;组织技术交底，向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。
标准建筑工程施工供货合同(范本文)
标准建筑工程施工供货合同1. 合同的背景和目的本合同由甲方（下称“供货商”）与乙方（下称“施工方”）签订，旨在明确双方在建筑工程施工过程中的供货关系和相应的责任义务，以确保工程顺利进行。
2. 供货范围2.1供货商应向施工方提供符合施工需求的建筑材料和设备，并确保其质量符合国家相关标准和要求。
2.2供货商应根据施工方的具体要求，按时交付已订购的建筑材料和设备。
3. 供货期限3.1供货商应在收到施工方的采购订单后的指定期限内完成供货。
3.2 如供货商无法按时完成供货，应提前书面通知施工方，并给出合理的解释和补救方案。
4. 供货标准4.1 供货商提供的建筑材料和设备应符合国家相关标准和要求。
4.2供货商提供的建筑材料和设备应具备良好的质量和性能，能够满足施工方的实际需要。
5. 供货价格和支付条件5.1 供货价格应在签订合同时确定，并在合同附件中详细列明。
5.2 施工方应按合同约定的支付方式和时间节点按时支付供货款。
6. 供货保证和维护6.1供货商应对提供的建筑材料和设备承担合理的保修和维护责任，确保其在合理使用条件下的正常运行。
6.2如供货材料或设备存在质量问题或故障，施工方应及时通知供货商，并要求其进行修复或更换。
7. 合同解决方案7.1如因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方应及时协商解决方案。
7.2合同的解除、解决争议和违约责任等事宜应遵循国家相关法律法规和双方约定。
8. 违约责任8.1如一方违反本合同约定，在不可抗力因素之外的情况下，应向另一方支付相应的违约金。
8.2违约方应承担相应的法律责任，并赔偿因其违约导致的损失和费用。
9. 合同的生效和变更9.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
9.2本合同的任何变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
10. 其他事项10.1 本合同未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式进行确认。
10.2 本合同采用中文编写，并在双方之间具有同等的法律效力。
建筑工程材料供应合同范本(共8篇)
建筑工程材料供应合同范本第1篇甲方：________乙方：________本合同甲方委托乙方对配送板材、轻钢龙骨等装修材料。
为维护双方利益，在公平、诚实原则下，经协商一致签定以下协议：第一条：采购行为实施1、负责确定乙方配送材料品种、材料标准、等级、数量，乙方所送材料的价格由乙方与确定。
2、项目部根据与乙方所确定的材料品种、数量、价格向公司采购部提交签字申请配送单，采购部负责向乙方发单，乙方根据公司采购部所发的要货单送货。
3、乙方所送货物由项目部收货，验货并签字，结账以项目经理签字收货单据为准。
4、乙方必须确保所送材料符合项目部确定的质量标准，若项目部发现乙方所送材料为假货，甲方采取假一罚十处罚，若乙方所送材料不合格，乙方必须完全退货并承担响应责任。
5、乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。
包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产告，并必须附有中文说明书。
第二条：质量标准1.按照相应国家标准和项目部与乙方协议标准执行2.对于显而易见的产品缺陷，甲方应该在收货后1日内通知乙方；3.对于非显而易见的产品缺陷，甲方须在发现瑕疵后7日内书面通知乙方，否则视为产品符合要求。
4.因产品质量问题给甲方造成损失的，乙方要承担全部赔偿责任。
第三条：送货与交货1.乙方送货的材料乙方须在收到甲方订单2日内将货物送至甲方指定的地点，2.乙方送货的材料，如有特殊情况，需在1日前通知，甲方应及时履行收货义务，但出现产品不符合要求或交货时间不符合约定的情况，甲方有权拒绝收货。
3.乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。
包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产品并必须附有中文说明书。
第四条：结算甲乙双方每月日结算一次（结上月一日到三十日的货款），乙方必须在次月的二十到二十五日将上一月度的结算清单送到甲方采购部，以便甲方核对账目，否则货款顺延到下月结算，具体结款时间为乙方提交结算清单后的下一个月的二十五日到三十日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工供货合同建筑工程施工供货合同在当今不断发展的世界，合同的类型越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的建筑工程施工供货合同，欢迎阅读与收藏。
建筑工程施工供货合同1 需方：（以下简称甲方）供方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就甲方购买乙方方木用于大众汽车变电站工程建设事宜并协商一致，订立本合同。
工程名称：工程地点：一、材料名称及规格、型号、材料数量、单价及总价注：以上单价含税票及运输费在内。
乙方提供的方木应符合以下标准：1、质量标准：到工地的方木必须无弯曲，精方达90%以上。
方木规格按要求规格结算。
2、在正常使用情况下如有质量问题，进行免费调换。
3、材料的种类、规格、质量不符合合同约定要求时，甲方有权拒绝接收，由乙方自行运出现场，并承担费用。
如乙方在货物内用断料及短料充数，发现一次按十倍扣除方量。
4、乙方供应的方木进入甲方施工现场或另行指定的地方后，由甲方指定人员及库管对方木的数量、规格、外观、材质质量按相关标准和规定进行验收。
二、合同期限本合同期限为乙方第一次送货之日起，至货款付清为止。
三、供货及验收由乙方送货至甲方承建的建设工程工地，或由甲方指定的地点。
乙方送货所发生的所有费用由乙方自行承担。
1、交货日期按甲方的工程进度计划，甲方提供需求计划，乙方应按照甲方要求在三天内送至甲方指定收货地点，乙方保证按时到货。
货到时，甲方负责安排吊车和工人卸货及提供放置货物的场地。
2、乙方送货途中发生方木的损毁所产生的损失费用由乙方自行承担，甲方不予承担。
3、乙方供应方木数量、外观、材质进入甲方施工现场，由甲方指定人员及库管对质量的有关标准和规定进行验收。
4、供货的数量、规格应由甲方每次向乙方提供的材料计划单或电话信息为准，甲方指定收货人姓名：（身份证号）验收；并在乙方发货、销售单上由甲方指定收货人签字并加盖甲方项目部章生效，其他人员收货签字无效（如签收人员有变化，甲方及时通知乙方）。
乙方依此作为送货凭证，作为结算凭证。
四、货款结算及付款方式：乙方货到甲方工地，现场经甲方验收合格后首付到场材料货款的70%，剩余的30%在第2个月内付清。
每次付款前乙方将本次付款金额的税票送财务后再付款。
五、材料进场约定乙方在每次发货前，必须将发货清单及货物到达项目部时间及签收单电话至甲方办公室，甲方将随时抽查货物质量、数量，如乙方未将发货清单及货物到达时间签收单电话至办公室，甲方对该批货物不予认可，如发现乙方供货质量、材质、数量有问题的，而引起甲方项目部发生的一切损失由乙方承担全部责任。
六、甲方责任（1）甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
（2）甲方有权对乙方所送货物进行检查，对检验不符合第一款约定的货物，甲方有权退货或要求换货，由此造成的损失由乙方承担。
（3）甲方将以现金支票的形式结算给乙方单位。
七、乙方责任（1）乙方有义务向甲方提供符合合同约定树种、质量、数量的方木。
如乙方提供的方木质量有瑕疵，数量减少，乙方违约。
（2）乙方有义务按照甲方合同约定的时间、地点，按时送达货物。
否则乙方违约，并应承担由此造成的甲方所有损失。
（3）乙方有权利要求甲方按合同约定支付款项，如甲方不能按合同支付款项，乙方有权利停止供货。
八、争议的解决凡本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互惠互利的态度，友好协商解决争议。
如协商不能达成一致，双方可向合同签订地所在地人民法院提起诉讼。
九、合同效率及其他（1）本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行失效，乙方应在甲方最后一次付款后向甲方出具合同终止函。
本合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，同具有法律效应力。
（2）本合同未尽事宜，双方另签协议，与本合同同时有效。
（3）本合同的附件包括双方的资格资料，送货收货清单，往来账单，支付证明等，与本合同同时使用，同时具有法律效力。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或其委托代理人：或其委托代理人年月日：建筑工程施工供货合同2 供方：需方：根据工程需要，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就事项协商一致、达成共识。
为明确双方的权利、义务，特签订本合同，供双方共同遵守。
第一条：产品的名称、规格及单价第二条：质量标准、技术标准1、质量标准按国家标准执行；2、制作内容：供方按需方确认的规格，数量及品种来完成需方的制作任务；3、供方必须向需方提供随货同行的产品质量保修卡，合格证等相关证明，并保证产品质量，提供优质的售后服务；4、供方负责通过消防验收（仅指所供的各种）；第三条：合同总价本次合同的总价为（暂定）人民币：元整（￥00。
00元）；该费用包含各项税金，运费、卸货等一切相关的.费用，开具国家合法的税务发票。
第四条：产品的包装供方提供的货物的包装应当符合相关的国家规定或行业标准。
且必须保证送达现场的为新货正品，包装完好。
第五条：产品的供货单位及供货方法1、产品的供货单位：2、供货方法：供方在约定的时间内免费将货物以汽车运输方式送至需方工地，卸货由供方负责。
第六条：交货期限由需方提前天通知供方将所需的的数量、规格、品种以书面的形式通知供方，供方在接到通知后个日历天内将产品送至需方指定的工地现场。
第七条：付款方式1、货到需方工地，经双方验收合格，且供方提供与本合同商品等额的合法元整（￥ 00。
00元）以转帐的方式一次性支付给供方；2、本合同总价款的 %即人民币元整（￥00。
00元）作为保质金（质保金无利息），保质期为12个月（质保期自通过需方验收之日起计），质保期满后，供方产品无质量问题，供方提出付款申请，需方在十个工作日内将质保金一次性转帐支付给供方；3、供方收到需方款项后三个工作日内提供合法的税务发票给需方。
第八条：产品的验收1、货到需方现场后由双方共同对货物进行清点和检查，如无异议即视为验收合格，产品验收不合格的，供方负责更换合适的产品并承担因此而发生的一切费用；2、需方经过检验认为供方产品表面或者质量存在瑕疵的，有权要求供方作出书面说明，在供方作出书面说明后，双方经协商仍未能达成一致的，供方负责将产品提交广西产品质量检验所进行检测。
若经过检测，确属质量问题的，供方必须无条件退货，经过检验不属质量问题的，需方应当接受。
鉴定费由供方先行承担；3、如果供方提供的货物虽经需方当场验收并签署了确认书，但需方在使用该货物过程中发现货物存在质量问题，具体的解决方法按照本条第2点来处理。
供方在接到需方书面异议后，应在48小时内处理，并出具书面意见，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见；4、供方提供产品必须满足消防验收要求，交货时应同时提供产品合格证检的发票后，需方在七个工作日内将合同价款（扣除 %质保金后）即人民币验报告、3C 认证等相关产品资料；资料不齐的，需方有权要求供方补齐资料后才支付货款。
第九条：违约责任1、供方不能按时将本合同标的物交付需方验收的，每逾期一天，则按合同总价的1%向需方支付违约金；2、需方逾期付款，每逾期一天，则按应付款项的1%向供方支付违约金；3、供方未按约定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果仍需要，供方应照数补交。
需方不需要，则供方不用继续供货。
但需方需要而供方不能及时交货的，则供方应付给需方不能交货部分货款总值的30%的违约金；4、供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量包装不符合合同规定的，一律作退货处理，供方除及时更换合格的产品外还应承担由此造成的经济损失和逾期的违约责任；5、因供方原因造成工程消防验收不合格的，供方应承担由此造成的损失，和整改费用。
第十条：保修以及保修期1、保修期：本批产品保修期为壹年，保修期自交付甲方且验收合格之日起计算。
保修期内若出现因供方产品原因造成的质量问题，供方必须在48小时内免费更换或维修；2、保修责任：保修期内，产品在使用过程中，如果出现相关的质量问题和使用安全问题，则供方接到需方通知后8小时内到场查看并及时向需方出具正式的处理意见和解决方案，如果供方在需方通知后不按时到场，或在收到供方书面通知8小时内未给需方正式的书面处理意见，则视为供方认可需方提出的异议，需方有权选择退货或者要求供方承担维修等各种费用，并可以要求供方承担由此造成需方的损失。
第十一条：不可抗力供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条：通知方式需方可采取口头、电话、传真的方式通知供方进行保修服务。
1、电话、；传真：，以打通供方所提供的报修电话及传真号码的通知记录为依据，即视为供方已收到维修通知。
第十三条：争议的解决本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可以向人民法院起诉，诉讼管辖地双方约定为需方所在地的法院管辖。
第十四条：合同的有效期限1、材料签收单一式五份，相关部门各执一份；2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力；3、本合同一式陆份，供方、需方各执叁份，具同等法律效力；4、本合同自双方签定盖章之日起生效，合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。
需方：供方：法人代表人：法人代表人：委托代理人：委托代理人：日期：年月日建筑工程施工供货合同3 甲方：乙方：甲、乙双方就建筑材料供货一事，经友好平等协商，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。
第一条乙方供给甲方所供物资见附页明细表。
（单价按现行市场价）第二条乙方供给甲方的物资，货到经甲方验收完毕确认无误后付清全款。
如逾期不付，乙方立刻停止再供货，且甲方必须支付给乙方合同所列货物总货款的元天的违约金，直到甲方付清乙方货款为止。
第三条乙方所供物资所在地第四条甲方在乙方所供物资入场后，甲方必须先检验合格后，方能加工使用，否则，甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责（若甲方检验后，物资不合格，甲方必须通知乙方到甲方现场，双方共同取样检验，若再不合格，未加工的物资，乙方负责退货，并负责工地来回运费）。
第五条乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方（电话或书面形式通知），甲方必须把提货计划天前通知给乙方，乙方组织车辆供货，直发或库提。
凡在乙方提供的物资短运费一律由乙方自行负责。
第六条甲方在未付清乙方货款以前，不得到其它地方去再提货，若经乙方发现甲方到其它地方提货一次，乙方要求甲方立即付清所欠货款，并视甲方行为违约，应向乙方支付违约金元并赔偿由此造成的经济损失。
第七条违约责任1、违反本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关规定，承担违约责任。