吉林省建设工程施工合同范本.

合集下载

2024版吉林建设工程施工合同

2024版吉林建设工程施工合同

2024版吉林建设工程施工合同合同编号:__________合同双方:甲方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________电子邮箱:__________乙方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________电子邮箱:__________第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________1.5 工程质量标准:__________第二条合同价款2.1 本工程合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

2.2 乙方报价应包含全部施工内容,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、措施费、管理费、利润等。

2.3 合同价款支付方式如下:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款;(2)工程进度达到__________%时,甲方支付乙方合同总价款的__________%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的__________%;(4)剩余合同总价款的__________%,作为乙方质量保证金,自工程验收合格之日起保留__________个月,期间如有质量问题,甲方有权扣除相应金额进行维修,质保期满后无质量问题,甲方应及时支付给乙方。

第三条工期3.1 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准,保证工程按时完成。

3.2 工程开工日期为:__________年__________月__________日。

3.3 工程竣工日期为:__________年__________月__________日。

3.4 乙方如因自身原因导致工程延期,应承担因此产生的一切费用,并支付甲方违约金,违约金计算方式为:每延期一天,违约金为合同总价款的__________%。

吉林省建设工程施工合同范本

吉林省建设工程施工合同范本

吉林省建设工程施工合同范本.吉林省建设工程施工合同范本一、合同背景该合同适用于吉林省境内的建设工程施工项目,旨在明确双方的权利和义务,规范施工过程,确保项目的顺利进行。

二、合同主要内容1. 甲方和乙方甲方:(甲方名称、地址、联系人、方式等信息)乙方:(乙方名称、地址、联系人、方式等信息)2. 工程概况本合同约定的工程项目为(工程项目名称),位于(工程项目地点),具体包括(工程范围),工程总造价为(金额)。

3. 合同价款及支付方式3.1 建设工程合同总价款为(金额)。

3.2 甲方按工程进度和质量验收情况,将合理支付工程款项给乙方。

4. 工期本项目工期为(工期),自合同生效之日起计算。

5. 工程质量和安全保障5.1 乙方应按照国家相关法律法规、标准和技术规范进行工程建设,并承诺工程质量符合相关要求。

5.2 乙方负责组织施工安全,保障工人的人身安全,防止事故的发生。

6. 变更和索赔6.1 工程变更:如遇工程变更,甲、乙双方应协商解决,并按照相关程序进行变更合同。

6.2 索赔:如遇施工过程中发生合同外原因的损失,甲方有权向乙方提出经济赔偿要求,并提供相应证据。

7. 保修期7.1 工程竣工验收合格后,乙方应提供(保修期)的质量保修服务。

7.2 保修服务期内,如发现质量问题,乙方应及时维修补救。

8. 违约责任8.1 甲方违约责任:如甲方未按合同约定支付款项或提供必要的配合,应承担相应的违约责任。

8.2 乙方违约责任:如乙方未按合同约定履行义务,应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方因此而遭受的损失。

9. 争议解决本合同履行过程中如发生争议,甲、乙双方应友好协商解决;若协商不成,可以向吉林省有关部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

三、合同生效和解除1. 本合同自双方签字盖章后生效,并持续有效至工程竣工验收合格及乙方完全履行其他相关义务之日止。

2. 经双方协商一致,合同可解除,解除后双方互不负有任何责任。

四、附则1. 本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

吉林省建设工程施工合同范本

吉林省建设工程施工合同范本

吉林省建设工程施工合同范本一、合同的缔结1、合同的甲方为(委托方/业主方): (甲方名称)地址:(甲方地址)2、合同的乙方为(承包方/施工方): (乙方名称)地址:(乙方地址)3、双方在平等自愿的基础上,经协商一致,就(工程名称)签订本合同,并同意遵守合同的内容。

二、工程概况1、工程名称:(工程名称)2、工程地点:(工程地点)3、工程规模:(1)建筑面积:(建筑面积)(2)总投资:(总投资)(3)工期:(工期)(4)工程质量:按照国家标准和相关规定执行。

三、合同价格1、合同价款:(1)合同总价款:(合同总价款)(2)支付方式:乙方可按工程进度和完成情况进行分期或阶段性支付。

(3)支付时间:双方协商一致并书面确认后,甲方按约定时间支付合同价款。

四、施工期限和计划1、施工期限:本工程的施工期限为(工期),自合同生效之日起计算。

2、施工计划:乙方应制定详细的施工计划,并在合同签订后15天内提交甲方审批。

3、工期延误和赔偿:如乙方因自身原因导致施工进度延误,应按照约定向甲方支付违约金。

五、质量管理1、质量标准:乙方应按照国家和地方的相关标准和规定进行施工,并保证工程质量符合合同约定和要求。

2、质量检查:甲方有权对工程的质量进行检查和验收,并提出合理的整改要求。

3、质量责任:乙方对工程质量负有保证责任,在工程质保期内,如发现质量问题,乙方应及时采取措施进行修复或替换,相关费用由乙方承担。

六、安全生产1、安全管理:乙方应遵守国家和地方的安全生产法规,严格执行安全操作规程,确保施工安全。

2、安全措施:乙方应制定详细的安全生产计划,并组织安全培训,确保工人的安全意识和操作技能。

3、事故责任:如因乙方的疏忽或违规行为导致事故发生,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

七、变更和索赔1、变更:任何一方如需变更合同内容,应提前书面通知对方,并经过双方协商一致后,签订变更协议。

2、索赔:如因合同执行过程中发生纠纷或损失,应及时提出索赔请求,并提供相关证据和资料。

吉林省工程施工合同样本

吉林省工程施工合同样本

吉林省工程施工合同样本(一)甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程施工事宜,经友好协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:___________1.2 工程地点:___________1.3 工程规模:___________1.4 工程内容:___________1.5 工程预算:人民币(大写):___________元整(小写):___________元。

二、合同金额2.1 双方确认,本工程的合同总金额为人民币(大写):___________元整(小写):___________元。

2.2 乙方在合同签订后3个工作日内,向甲方提交工程预付款申请,甲方应在收到申请后的7个工作日内,将预付款人民币(大写):___________元整(小写):___________元支付给乙方。

三、工程进度及工期3.1 乙方应按照双方约定的施工进度计划完成工程施工,确保工程按期交付。

3.2 双方确认,本工程的工期为____个月,自双方签订合同之日起计算。

3.3 乙方如因自身原因导致工程延期,应按甲方要求支付违约金,违约金计算方式为:每延期一天,乙方应支付合同总金额的千分之一作为违约金。

四、工程质量4.1 乙方应严格按照国家及地方施工规范和标准进行施工,保证工程质量。

4.2 工程验收合格后,乙方应按照约定承担保修责任。

五、材料供应5.1 乙方负责采购施工所需的材料,并保证材料质量。

5.2 甲方应在合同签订后3个工作日内,向乙方提供材料供应清单,并在约定的时间内提供材料。

六、付款及结算6.1 甲方按照本合同约定的付款节点支付工程进度款。

6.2 工程验收合格后,乙方应向甲方提交工程结算申请,双方按照约定的结算方式进行结算。

6.3 甲方支付的工程款项,乙方应出具相应的税务发票。

七、违约责任7.1 乙方如未按照约定完成工程,应承担违约责任,向甲方支付违约金。

吉林省2024年建筑工程施工双方协议样本一

吉林省2024年建筑工程施工双方协议样本一

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX吉林省2024年建筑工程施工双方协议样本一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程内容及范围第二条合同价格2.1 工程总价2.2 价格调整2.3 付款方式及进度第三条工程质量3.1 质量标准3.2 质量保证3.3 质量检验第四条工程进度4.1 施工计划4.2 延期违约责任4.3 提前完成奖励第五条施工安全5.1 安全措施5.2 安全事故处理5.3 安全教育培训第六条材料供应6.1 材料质量6.2 材料验收6.3 材料保管第七条技术交流与协调7.1 技术交底7.2 协调机制7.3 变更处理第八条违约责任8.1 发包方违约8.2 承包方违约8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁或诉讼第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同终止第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力处理第十三条税收政策13.1 税收责任13.2 税收优惠13.3 税务申报第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同解除第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方地址:吉林省长春市区路号联系人:联系电话:1.2 承包方地址:吉林省长春市区路号联系人:联系电话:1.3 工程内容及范围本合同约定的工程为甲方所有的位于吉林省长春市区路号的建筑工程,包括但不限于土建、装修、安装、拆除等工作内容。

具体工程范围和内容详见附件一《工程概况》。

第二条合同价格2.1 工程总价本工程合同总价为人民币元整(大写:人民币元整),详见附件二《工程造价明细表》。

2.2 价格调整合同签订后,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素导致工程造价发生变化的,双方可按附件三《价格调整办法》进行价格调整。

吉林建设工程施工合同范本2023简版

吉林建设工程施工合同范本2023简版

吉林建设工程施工合同范本.吉林建设工程施工合同范本一、引言本文档为吉林省建设工程施工合同范本,旨在规范吉林省内建设工程的施工合同,保障合同各方的权益,确保施工过程的顺利进行。

本合同适用于吉林省的建设工程项目,包括土木工程、建筑工程、水利工程、公路工程等各类工程。

二、合同主体2.1 甲方甲方为合同的发起方和委托方,包括工程建设单位、建设业主或者委托人,应具备合法的建设资格和相关执照。

2.2 乙方乙方为施工方,即承接工程施工任务的单位或个人,应具备相应的施工资质和经验。

三、合同基本条款3.1 合同名称和编号本合同的名称为《吉林建设工程施工合同范本》,合同编号由甲方自行拟定并在合同中明确。

3.2 合同工程范围本合同所述工程范围应包括具体的工程项目、施工地点、建设规模、工程类别、工程的主要技术和质量要求等。

3.3 施工工期乙方应按照甲方要求的工期进度进行施工,并承担延期施工的风险和责任。

3.4 施工价款甲方应按照合同约定的施工价款支付给乙方,具体支付方式和时间应在合同中明确。

3.5 施工保证金甲方有权要求乙方提供施工保证金,保证金金额根据工程规模和合同约定的比例确定。

3.6 竣工验收和质量保证乙方完成施工后,甲方有权进行竣工验收,并要求乙方提供一定期限内的质量保证,以确保工程达到约定的质量标准。

3.7 合同变更和解除合同双方可以根据实际情况协商变更合同内容,如遇不可抗力等特殊情况,合同双方可以解除合同。

四、合同履行和争议解决4.1 合同履行地本合同的履行地为吉林省境内,具体施工地点由甲方指定。

4.2 争议解决方式合同履行过程中,如发生争议,合同双方应通过友好协商解决,若协商无果,任何一方都可以提起诉讼解决争议。

五、其他条款5.1 合同生效本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效,并具有法律效力。

5.2 合同解释和补充本合同的解释和补充事宜由双方协商一致,并通过书面形式进行变更。

以上是《吉林建设工程施工合同范本》的主要内容,本范本仅供参考,具体合同内容应根据实际情况进行调整和变更。

吉林省建设工程施工合同

吉林省建设工程施工合同

吉林省建设工程施工合同第一篇范文:合同编号:[填写具体的合同编号]甲方:吉林省XXX建设工程有限公司地址:[填写甲方地址]联系人:[填写联系人姓名]联系方式:[填写联系人电话]乙方:__________地址:[填写乙方地址]联系人:[填写联系人姓名]联系方式:[填写联系人电话]鉴于甲方为吉林省XXX建设工程有限公司,乙方为具有相应资质和能力的施工方,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行某项建设工程施工事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:[填写工程名称]1.2 工程地点:[填写工程地点]1.3 工程内容:[填写工程内容]1.4 工程规模:[填写工程规模]1.5 工程预算:[填写工程预算]第二条合同价格2.1 双方确认,本工程合同总价为人民币[填写合同总价],大写:[填写合同总价大写]。

2.2 乙方在合同签订后[填写时间]天内向甲方提交详细的施工预算明细,甲方在收到预算明细后[填写时间]天内进行审核确认。

第三条施工期限3.1 双方确认,本工程的施工期限为[填写开始时间]至[填写结束时间]。

3.2 乙方如因不可抗力等因素导致施工进度受到影响,应及时通知甲方,并采取措施减少损失。

第四条质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。

4.2 工程验收合格标准:工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。

第五条付款方式及进度5.1 双方确认,本工程付款方式为进度付款。

5.2 甲方按照乙方提交的工程进度报告进行付款,付款比例为:[填写付款比例]。

第六条违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成施工,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:[填写违约金计算方式]。

6.2 甲方如未按照约定时间付款,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:[填写违约金计算方式]。

第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

吉林省建设工程施工合同

吉林省建设工程施工合同

吉林省建设工程施工合同甲方(发包人):吉林省XXX有限公司乙方(承包人):吉林省XXX建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:吉林省XXX建设项目1.2 工程地点:吉林省长春市XXX区1.3 工程内容:根据甲方提供的施工图纸和工程量清单,完成土建、安装、装修等全部施工内容。

1.4 工程规模:XXXX平方米1.5 工程预算:人民币XXXX万元二、合同价格2.1 合同总价:人民币XXXX万元(大写:人民币壹亿壹仟捌佰捌拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元整)。

2.2 合同价格构成:包括土建工程、安装工程、装修工程、材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润及税金等。

2.3 合同价格支付方式:按照工程进度分阶段支付。

三、合同工期3.1 计划工期:自合同签订之日起至工程竣工交付之日止,共计XX个月。

3.2 工期延误:因乙方原因导致工程延期,乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。

四、质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。

4.2 工程验收:工程完工后,甲方应组织验收,乙方应按照约定时间提交相关资料,配合验收。

五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工图纸、工程量清单、施工场地、施工条件等。

5.2 乙方应按照合同约定进行施工,保证工程质量、安全、进度等。

六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。

6.2 甲方未按照合同约定支付工程款,应向乙方支付滞纳金。

七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同的生效、变更和解除8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

8.2 合同的变更和解除应经双方协商一致,并书面确认。

吉林省2024年建筑工程施工双方协议样本版

吉林省2024年建筑工程施工双方协议样本版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX吉林省2024年建筑工程施工双方协议样本版本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 支付方式3.4 支付时间第四条工程质量4.1 质量标准4.2 质量保证措施4.3 质量验收第五条工程进度5.1 施工工期5.2 进度计划5.3 延期违约金第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量第七条施工安全7.1 安全生产责任7.2 安全防护措施7.3 安全事故处理第八条知识产权保护8.1 知识产权归属8.2 保密条款第九条违约责任9.1 承包方违约9.2 发包方违约9.3 违约金计算第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律途径第十一条合同的变更与解除11.1 合同变更条件11.2 合同解除条件第十二条合同的终止12.1 合同终止条件12.2 合同终止后的处理第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 违约责任第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同的生效、变更和解除14.4 附件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称:_______1.1.2 单位地址:_______1.1.3 联系人:_______1.1.4 联系方式:_______1.2 承包方1.2.1 单位名称:_______1.2.2 单位地址:_______1.2.3 联系人:_______1.2.4 联系方式:_______第二条工程概况2.1 工程名称:_______2.2 工程地点:_______2.3 工程规模:_______2.4 工程内容:包括但不限于_______第三条合同价格3.1 合同总价:人民币(大写):_______元整(小写):_______元3.2 价格调整机制:_______3.3 支付方式:_______3.4 支付时间:_______第四条工程质量4.1 质量标准:_______4.2 质量保证措施:_______4.3 质量验收:_______第五条工程进度5.1 施工工期:_______天5.2 进度计划:_______5.3 延期违约金:_______第六条材料与设备6.1 材料供应:_______6.2 设备供应:_______6.3 材料质量:_______第七条施工安全7.1 安全生产责任:_______ 7.2 安全防护措施:_______ 7.3 安全事故处理:_______第八条知识产权保护8.1 知识产权归属:_______ 8.2 保密条款:_______第九条违约责任9.1 承包方违约:_______ 9.2 发包方违约:_______ 9.3 违约金计算:_______第十条争议解决10.1 协商解决:_______ 10.2 调解解决:_______ 10.3 仲裁解决:_______ 10.4 法律途径:_______第十一条合同的变更与解除11.1 合同变更条件:_______11.2 合同解除条件:_______第十二条合同的终止12.1 合同终止条件:_______12.2 合同终止后的处理:_______第十三条保密条款13.1 保密内容:_______13.2 保密期限:_______13.3 违约责任:_______第十四条其他条款14.1 不可抗力:_______14.2 法律适用:_______14.3 合同的生效、变更和解除:_______ 14.4 附件:_______第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计图纸附件二:工程量清单附件三:材料和设备的技术规格书附件四:施工方案和施工工艺附件五:安全生产措施方案附件六:合同价款明细表附件七:付款凭证附件八:工程验收标准和方法附件九:保密协议附件十:仲裁协议附件的详细要求和说明:附件一:工程设计图纸应包括所有施工图纸、设计说明和技术规范。

吉林建设工程施工合同范本

吉林建设工程施工合同范本

吉林建设工程施工合同范本.吉林建设工程施工合同范本第一章总则合同目的本合同旨在明确各方在吉林建设工程施工过程中的权利和义务,确保施工工程的顺利进行。

合同与适用本合同依照中华人民共和国法律和相关法规制定,是施工合同双方共同遵守的依据。

本合同在合同双方签字后生效。

合同各方甲方:________(甲方名称)乙方:________(乙方名称)丙方:________(监理单位名称)附:________甲、乙、丙三方的详细第二章工程范围和规模工程名称(填写工程的具体名称)工程范围(详细描述工程的范围,包括建设项目的位置、用途、规模等)工程进度(明确工程的开始日期、计划完成日期和具体工期安排)第三章合同价款和支付方式合同价款及支付方式(具体列出合同价款的金额和支付方式,如分期付款、一次性付款等)增减工程(明确增减工程的计算方式、审批程序和支付方式)签证工程(规定签证工程的审批程序和支付方式)第四章施工组织和管理施工方案(要求乙方提供详细的施工方案,包括施工方法、安全措施等)人员配置(要求乙方提供施工人员的具体配置方案和相关证书要求)施工期间的安全与质量保证(明确安全和质量保证的具体措施和要求,包括监理单位的监督和检查)第五章合同履行保证履约保证金(规定履约保证金的金额、缴纳方式和退还条件)违约责任(明确各方因违约而可能承担的违约责任)争议解决(规定争议的解决方式,如仲裁、诉讼等)附件:________1.合同附件一:________工程图纸和技术参数2.合同附件二:________施工进度计划3.合同附件三:________合同价款支付计划法律名词及注释:________1.施工合同:________指甲乙方就建设工程施工而订立的合同。

2.监理单位:________指经审批批准的具有相应资质的工程监理机构。

3.履约保证金:________指乙方为确保合同履约而向甲方提供的保证金。

4.违约责任:________指在合同履行过程中,任何一方未能按照合同约定的义务行事所可能遭受的法律后果。

吉林建设工程施工合同范本(范本文)

吉林建设工程施工合同范本(范本文)

吉林建设工程施工合同范本1. 引言2. 合同内容2.1 工程项目根据乙方提供的技术要求和甲方的施工经验,双方确认本合同的工程项目为:[工程项目名称]。

2.2 工程地点及范围工程地点为吉林省[地点],施工范围包括但不限于:[详细施工范围说明]。

2.3 施工期限2.4 工程造价及支付方式2.4.1工程造价为:[工程造价金额],包括人工费、材料费、机械设备费、安全费、管理费等项目。

2.4.2 工程款项支付方式:甲方应按照乙方提供的付款计划和工程进度要求,及时支付相应的款项。

甲方有权在工程进展顺利、遵守合同约定的前提下,按照工程完成百分比支付款项。

工程竣工后,乙方提供完整的施工完工资料,甲方确认无争议后,支付尾款。

3. 协同合作3.1 协作原则甲乙双方应本着平等、合作、诚实信用的原则进行协作。

双方应积极提供必要的合作和支持,以确保工程的有效推进。

3.2 管理人员派遣3.2.1甲方应派遣专业的工程管理人员负责工程的组织、协调和管理,并向乙方提供相应的资料和工作计划。

3.2.2乙方应配备专业的技术负责人员监督施工,及时解决施工中的问题,并与甲方的工程管理人员保持有效的沟通。

3.3 材料和设备供应3.3.1乙方应按照工程的进度和质量要求,及时向甲方提供所需的施工材料和设备。

3.3.2甲方应按照合同约定的要求验收材料和设备,并及时支付相应的款项。

3.4 变更和索赔管理3.4.1双方若需变更合同内容,应在书面协商一致后进行,并在合同中明确变更的时间、范围和价格等相关事项。

3.4.2如因合同约定范围外的原因导致工期延误、施工困难或造成额外费用,甲方应及时向乙方提供书面索赔申请,并提供相关证据材料。

4. 质量管理和验收标准4.1 施工质量管理4.1.1甲方应按照国家相关法律法规和技术标准,严格控制施工质量,确保工程符合验收标准和设计要求。

4.1.2乙方对施工质量有权进行监督和检查,并及时提出合理的整改建议。

4.2 验收标准工程竣工后,乙方有权对工程进行验收。

吉林省建设工程施工合同(2篇)

吉林省建设工程施工合同(2篇)

吉林省建设工程施工合同甲方(发包方):营业执照号:地址:联系电话:乙方(承包方):营业执照号:地址:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方为甲方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____(工程名称)2. 工程地点:____(工程地点)3. 工程内容:____(工程内容)4. 工程规模:____(工程规模)二、合同金额1. 甲乙双方同意,本合同的合同金额为人民币____元整(大写:____元整)。

2. 乙方应按照合同约定的金额完成工程。

三、施工期限1. 甲乙双方约定,工程的预计竣工日期为____年__月__日。

2. 乙方应保证工程按期完成,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准1. 乙方应按照甲乙双方约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。

2. 乙方应对施工过程中的质量问题及时整改,确保工程质量符合要求。

五、材料供应1. 甲方应负责提供工程所需的所有材料,包括但不限于建筑材料、设备等。

2. 乙方应合理使用甲方提供的材料,并按照甲方的要求进行施工。

六、施工安全1. 乙方应严格按照国家有关施工安全的规定进行施工,确保施工过程中的安全。

2. 乙方应对施工现场进行有效管理,防止安全事故的发生。

七、付款方式1. 甲方应按照本合同约定的付款方式,向乙方支付合同价款。

2. 乙方应按照甲方的要求,提供相应的发票等财务凭证。

八、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本合同各项约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

九、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

吉林省通用型2024年建筑工程施工协议模板

吉林省通用型2024年建筑工程施工协议模板

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX吉林省通用型2024年建筑工程施工协议模板本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程类型1.4 工程规模1.5 工程预算2. 甲方(委托方)义务2.1 提供施工场地2.2 办理相关手续2.3 支付工程款项2.4 提供施工图纸和技术要求2.5 负责工程验收3. 乙方(承包方)义务3.1 施工资质3.2 施工组织与管理3.3 工程质量与安全3.4 材料与设备3.5 工程进度与保修4. 工程合同价款4.1 合同总价4.2 工程变更价款4.3 工程进度款4.4 竣工结算4.5 价款支付方式5. 工期5.1 开工日期5.2 竣工日期5.3 工期延误5.4 工期提前6. 工程质量6.1 质量标准6.2 质量控制6.3 质量验收6.4 质量保修7. 安全生产7.1 安全生产管理7.2 安全生产措施7.3 安全事故处理7.4 安全生产培训8. 材料与设备8.1 材料设备供应8.2 材料设备验收8.3 材料设备保管8.4 材料设备使用9. 变更与解除9.1 工程变更9.2 合同解除9.3 变更解除后果处理10. 违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 违约责任处理11. 争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁11.3 诉讼12. 合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更12.3 合同终止13. 其他约定13.1 文物保护13.2 环境保护13.3 保密事项13.4 法律、法规规定的其他事项14. 合同的附件14.1 施工图纸14.2 技术说明书14.3 工程量清单14.4 其他重要文件第一部分:合同如下:第一条工程概述1.2 工程地点:吉林省长春市区街号。

1.3 工程类型:通用型建筑工程。

1.4 工程规模:按照双方确认的施工图纸和技术要求确定。

1.5 工程预算:工程总预算为人民币【】元整(大写:【】元整),包括工程设计、材料设备采购、施工、验收等全部费用。

吉林省2024年建筑工程施工双方协议样本版B版

吉林省2024年建筑工程施工双方协议样本版B版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX吉林省2024年建筑工程施工双方协议样本版B版本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 合同主体2.1 甲方名称2.2 乙方名称2.3 甲方代表2.4 乙方代表3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 付款方式3.4 付款进度4. 工程质量4.1 质量标准4.2 质量保证4.3 质量验收4.4 质量争议解决5. 工程进度5.1 施工计划5.2 进度控制5.3 延期违约金5.4 提前完成奖励6. 材料设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量6.4 设备质量7. 安全文明施工7.1 安全生产7.2 文明施工7.3 安全事故处理7.4 环境保护8. 变更与解除8.1 变更条件8.2 变更程序8.3 解除条件8.4 解除程序9. 违约责任9.1 甲方违约9.2 乙方违约9.3 违约赔偿10. 争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 诉讼解决11. 合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更条件11.3 合同终止条件12. 其他条款12.1 保密条款12.2 知识产权保护12.3 不可抗力12.4 法律适用13. 附件13.1 工程图纸13.2 技术说明书13.3 材料设备清单13.4 付款凭证14. 签署页14.1 甲方签署14.2 乙方签署14.3 见证单位签署14.4 日期第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1 工程名称:吉林省2024年建筑工程1.2 工程地点:吉林省长春市区路号1.3 工程规模:该工程包括栋楼房,个地下车库,及相关配套设施1.4 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等第二条合同主体2.1 甲方名称:房地产开发有限公司2.2 乙方名称:建筑工程有限公司2.3 甲方代表:X2.4 乙方代表:X第三条合同价格3.1 合同总价:人民币亿元(大写:亿元整)3.2 价格调整:合同履行过程中,如遇市场行情变化,双方可协商调整合同价格3.3 付款方式:按工程进度分阶段付款3.4 付款进度:合同签订后七个工作日内,支付工程总价的30%;工程进度达到25%时,支付工程总价的35%;工程进度达到50%时,支付工程总价的20%;工程进度达到75%时,支付工程总价的10%;工程验收合格后,支付剩余的5%第四条工程质量4.1 质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准4.2 质量保证:乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量4.3 质量验收:工程验收不合格的,乙方应负责整改,直至达到验收标准4.4 质量争议解决:双方可协商解决,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼第五条工程进度5.1 施工计划:乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工计划进行施工5.2 进度控制:乙方应定期向甲方报告工程进度,如有特殊情况导致进度延误,应及时通知甲方5.3 延期违约金:如乙方原因导致工程延期,应支付延期违约金,具体金额双方约定5.4 提前完成奖励:如乙方提前完成工程,甲方可给予乙方提前完成奖励,具体金额双方约定第六条材料设备6.1 材料供应:甲方负责提供工程所需的主要材料和设备6.2 设备供应:甲方负责提供工程所需的全部设备6.3 材料质量:甲方提供的材料应符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准6.4 设备质量:甲方提供的设备应符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准第八条变更与解除8.1 变更条件:合同履行过程中,如遇不可抗力或双方协商一致,可以对合同内容进行变更8.2 变更程序:变更内容应签订书面变更协议,经双方盖章生效8.3 解除条件:合同履行过程中,如遇不可抗力或双方协商一致,可以解除合同8.4 解除程序:解除合同应签订书面解除协议,经双方盖章生效第九条违约责任9.1 甲方违约:甲方违反合同约定,应承担违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失9.2 乙方违约:乙方违反合同约定,应承担违约责任,向甲方支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失9.3 违约赔偿:违约金计算方式为:违约金额×1%×违约天数,最高不超过合同总价的10%第十条争议解决10.1 协商解决:双方应通过友好协商解决合同争议10.2 调解解决:协商不成时,双方可以请求第三方进行调解10.3 仲裁解决:调解不成时,双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁10.4 诉讼解决:仲裁不成时,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效11.2 合同变更条件:合同生效后,如双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,经双方盖章生效11.3 合同终止条件:合同履行完毕或者双方协商一致解除合同第十二条其他条款12.1 保密条款:双方应对合同内容和签订过程予以保密,未经对方同意不得向第三方披露12.2 知识产权保护:双方应尊重对方在合同项下的知识产权,未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果12.3 不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决12.4 法律适用:本合同适用中华人民共和国法律,合同履行中发生的争议,应按照中华人民共和国的法律解决第十三条附件13.1 工程图纸:甲方应向乙方提供完整的工程图纸13.2 技术说明书:甲方应向乙方提供完整的技术说明书13.3 材料设备清单:甲方应向乙方提供工程所需材料和设备的清单13.4 付款凭证:乙方应按照合同约定向甲方提供付款凭证第十四条签署页14.1 甲方签署:(此处请插入甲方签署页)14.2 乙方签署:(此处请插入乙方签署页)14.3 见证单位签署:(此处请插入见证单位签署页)14.4 日期:(此处请填写签署日期)第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1. 工程图纸:包含建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等,用于指导施工过程。

吉林建设工程施工合同范本

吉林建设工程施工合同范本

吉林建设工程施工合同范本1. 合同的建立1.1 合同双方本合同(以下简称“合同”)由以下双方订立:甲方:(以下简称“甲方”)地址:联系人:电话:乙方:(以下简称“乙方”)地址:联系人:电话:1.2 合同背景本合同是根据各方充分协商、平等自愿的原则,为了明确各方的权利和义务,规范吉林地区建设工程施工合同的行为,达成一致意见而订立的。

1.3 合同目的本合同的目的是确保吉林地区建设工程施工合同的履行、质量、进度和费用等方面的合理安排,保障项目顺利进行,实现甲方和乙方的共同利益。

2. 工程内容2.1 工程名称本合同约定的工程名称为:2.2 工程位置本合同约定的工程位置为:2.3 工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于以下内容:•工程概况•建筑设计•结构设计•给排水设计•电气设计•暖通设计•绿化设计•道路设计•照明设计•防火设计•安全设计2.4 工程进度本合同约定的工程进度为:3. 工程款项3.1 总造价本合同约定的工程总造价为:3.2 付款方式本合同约定的付款方式为:3.3 工程款项本合同约定的工程款项如下:•预付款•进度款•中间验收款•终了验收款3.4 欠付罚金如乙方逾期未支付工程款项,每逾期一天,乙方需向甲方支付总款项的5%作为欠付罚金。

4. 工程质量和安全4.1 工程质量要求本合同约定的工程质量要求为:4.2 工程安全要求本合同约定的工程安全要求为:4.3 工程保修期本合同约定的工程保修期为:4.4 违约责任如乙方未按照本合同约定的工程质量和安全要求履行合同义务,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

5. 合同变更和解除5.1 合同变更任何一方在履行合同过程中,如需变更本合同的任何条款,应通过书面形式提出,并经双方协商一致后,在变更合同中签署确认。

5.2 合同解除如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行,双方应在书面形式上进行解除合同,并合理协商解除合同产生的各项费用和责任承担。

6. 争议的解决如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。

吉林建设工程施工合同(模板)

吉林建设工程施工合同(模板)

吉林建设工程施工合同1. 引言2. 合同概述2.1 合同双方本合同由双方签署:•甲方(建设单位):•乙方(施工单位):2.2 工程概述本合同所涉及的工程为:•工程名称:•工程地点:•工程规模:2.3 合同目的本合同的目的是确保工程按照合同约定的要求进行施工,保质保量地完成工程,并达到预期的技术性能和经济效益。

3. 合同条款3.1 工程期限工程期限为从合同生效之日起算,至工程竣工验收合格之日止。

3.2 工程款项及支付方式甲方按照合同约定的工程进度和质量要求,及时支付工程款项给乙方。

具体支付方式如下:•首期付款:合同签订后,甲方需支付乙方合同总价款的%作为首期付款。

•进度付款:工程按照合同约定的进度完成后,甲方需支付相应的工程款项给乙方。

•竣工付款:工程竣工并通过验收后,甲方需支付乙方剩余的工程款项。

3.3 工程质量和验收标准乙方在施工过程中,必须按照合同约定的工程质量标准进行施工,并保证工程达到或超过国家相关标准的要求。

甲方将委托专业的监理单位对工程进行监督和验收。

工程竣工后,甲方有权要求乙方配合进行竣工验收,若工程不符合要求,乙方需承担相应的责任并予以整改。

3.4 变更和索赔在工程施工过程中,若由于不可抗力因素或其他合理原因导致工程发生变更,乙方应及时通知甲方,并在双方协商一致的情况下进行合理调整。

若工程变更导致工期延长或增加合同总价款,乙方有权按照合同约定提出索赔,甲方应合理予以考虑和解决。

3.5 违约责任若任何一方未履行本合同所规定的义务或违反了本合同的任何条款,另一方有权要求其承担违约责任,并根据具体情况作出相应的解决和赔偿。

3.6 保密条款双方在合作过程中可能涉及到的技术、商业秘密以及其他机密信息,均需予以保密,并不得向第三方披露。

对于保密期限的约定以双方另行商定为准。

3.7 争议解决在合同履行过程中,若发生争议,双方应友好协商解决。

若协商不成,可根据相关法律对争议进行仲裁或诉讼解决。

4. 其他条款4.1 合同生效与变更本合同经甲方和乙方签字盖章后生效,任何变更或补充事项应经双方书面协议后生效。

2023吉林建设工程施工标准合同范本

2023吉林建设工程施工标准合同范本

吉林建设工程施工合同范本一、甲方与乙方1.1 甲方甲方:(简称“甲方”)住所:法定代表人:联系方式:1.2 乙方乙方:(简称“乙方”)住所:法定代表人:联系方式:二、合同背景甲方拟委托乙方进行建设工程施工,双方达成同意事项,通过签署本合同。

三、合同内容3.1 工程名称合同约定的工程名称为:3.2 工程地点工程的地点为:工程的规模包括但不限于:总建筑面积:建筑层数:房间数量:设备数量:3.4 工程进度工程的进度计划如下:3.5 工程质量工程的质量要求如下:3.6 工程费用工程的总费用为:3.7 工程支付方式工程费用的支付方式为:3.8 工程保险工程期间及完成后,乙方需购买相应的工程保险,保障工程质量及安全。

工程进展中,甲方有权委托第三方进行工程监理,并由乙方承担监理费用。

3.10 工程变更工程施工过程中如有工程变更,需双方协商一致,并签署变更合同。

3.11 工程维护期工程完工后,乙方将对工程进行维护,维护期为:3.12 合同解除合同解除情况包括但不限于:合同双方一致解除;甲方未按合同约定支付工程费用;乙方严重违反合同约定。

四、合同生效与变更4.1 合同生效本合同经双方签字并加盖公章后生效,自签署之日起执行。

4.2 合同变更如需变更合同内容,双方应书面协商,并签署变更合同。

五、争议解决合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的吉林市人民法院解决。

六、其他本建设工程施工合同范本共计__页,甲方、乙方各自执__份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:日期:日期:。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

()建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 ...................................................................... (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (1)四、签约合同价与合同价格形式 (10)五、项目经理 (10)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (2)八、词语含义 (2)九、签订时间 (2)十、签订地点 (3)十一、补充协议 (3)十二、合同生效 (3)十三、合同份数 (3)第二部分通用合同条款 (4)1. 一般约定 (4)1.1词语定义与解释 (4)1.2语言文字 (7)1.3法律 (7)1.4 标准和规范 (7)1.5 合同文件的优先顺序 (8)1.6图纸和承包人文件 (8)1.7联络 (9)1.8严禁贿赂 (9)1.9化石、文物 (10)1.10交通运输 (10)1.11知识产权 (11)1.12保密 (12)1.13工程量清单错误的修正 (12)2. 发包人 (12)2.1 许可或批准 (12)2.2 发包人代表 (12)2.3 发包人人员 (13)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (13)2.5 资金来源证明及支付担保 (13)2.6 支付合同价款 (14)2.7 组织竣工验收 (14)2.8 现场统一管理协议 (14)3. 承包人 (14)3.1 承包人的一般义务 (14)3.2 项目经理 (15)3.3 承包人人员 (16)3.5 分包 (17)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (18)3.7 履约担保 (18)3.8 联合体 (18)4. 监理人 (19)4.1监理人的一般规定 (19)4.2监理人员 (19)4.3监理人的指示 (19)4.4 商定或确定 (20)5. 工程质量 (20)5.1质量要求 (20)5.2质量保证措施 (20)5.3 隐蔽工程检查 (21)5.4不合格工程的处理 (22)5.5 质量争议检测 (22)6. 安全文明施工与环境保护 (22)6.1安全文明施工 (22)6.2 职业健康 (25)6.3 环境保护 (26)7. 工期和进度 (26)7.1施工组织设计 (26)7.3 开工 (27)7.4测量放线 (28)7.5工期延误 (28)7.6 不利物质条件 (29)7.7异常恶劣的气候条件 (29)7.8 暂停施工 (29)7.9 提前竣工 (31)8. 材料与设备 (31)8.1发包人供应材料与工程设备 (31)8.2承包人采购材料与工程设备 (31)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (32)8.4材料与工程设备的保管与使用 (32)8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 (33)8.6 样品 (33)8.7 材料与工程设备的替代 (34)8.8 施工设备和临时设施 (34)8.9材料与设备专用要求 (35)9. 试验与检验 (35)9.1试验设备与试验人员 (35)9.2取样 (35)9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 (36)10. 变更 (36)10.1变更的范围 (36)10.2 变更权 (37)10.3变更程序 (37)10.4变更估价 (37)10.5 承包人的合理化建议 (38)10.6 变更引起的工期调整 (38)10.7 暂估价 (38)10.8 暂列金额 (40)10.9 计日工 (40)11. 价格调整 (40)11.1 市场价格波动引起的调整 (40)11.2 法律变化引起的调整 (43)12. 合同价格、计量与支付 (43)12.1 合同价格形式 (43)12.2 预付款 (44)12.3 计量 (44)12.4 工程进度款支付 (45)12.5 支付账户 (48)13. 验收和工程试车 (48)13.1 分部分项工程验收 (48)13.3工程试车 (50)13.4提前交付单位工程的验收 (51)13.5 施工期运行 (51)13.6 竣工退场 (51)14. 竣工结算 (52)14.1 竣工结算申请 (52)14.2 竣工结算审核 (52)14.3 甩项竣工协议 (53)14.4 最终结清 (53)15. 缺陷责任与保修 (54)15.1 工程保修的原则 (54)15.2 缺陷责任期 (54)15.3 质量保证金 (55)15.4 保修 (55)16. 违约 (56)16.1 发包人违约 (56)16.2 承包人违约 (58)16.3 第三人造成的违约 (59)17. 不可抗力 (59)17.1 不可抗力的确认 (59)17.2 不可抗力的通知 (60)17.3 不可抗力后果的承担 (60)17.4 因不可抗力解除合同 (61)18. 保险 (61)18.1 工程保险 (61)18.2 工伤保险 (61)18.3 其他保险 (62)18.4 持续保险 (62)18.5 保险凭证 (62)18.6 未按约定投保的补救 (62)18.7 通知义务 (62)19. 索赔 (63)19.1 承包人的索赔 (63)19.2 对承包人索赔的处理 (63)19.3 发包人的索赔 (63)19.4 对发包人索赔的处理 (64)19.5 提出索赔的期限 (64)20. 争议解决 (64)20.1和解 (64)20.2调解 (64)20.3争议评审 (64)20.4仲裁或诉讼 (65)20.5争议解决条款效力 (65)第三部分专用合同条款 (66)1. 一般约定 (66)2. 发包人 (69)3. 承包人 (69)4. 监理人 (72)5. 工程质量 (72)6. 安全文明施工与环境保护 (73)7. 工期和进度 (73)8. 材料与设备 (75)9. 试验与检验 (75)10. 变更 (75)11. 价格调整 (77)12. 合同价格、计量与支付 (77)13. 验收和工程试车 (80)14. 竣工结算 (80)15. 缺陷责任期与保修 (81)16. 违约 (82)17. 不可抗力 (83)18. 保险 (84)19. 争议解决 (84)附件 (85)第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:李杰。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)投标函及其附录;(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间本合同于2015年7月4日签订。

十、签订地点本合同在签订。

十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效本合同自生效。

十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。

发包人:(公章) 承包人:(公章)法定代表人:法定代表人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.1 合同1.1.1.1 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人:是指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2 发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

相关文档
最新文档