施工合同通用条款争议的解决
建设工程施工合同通用条款
![建设工程施工合同通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/205cb85e6fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64deb.png)
建设工程施工合同通用条款一、合同目的。
本合同是由甲方(施工单位)和乙方(建设单位)双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,就甲方承担乙方委托的建设工程施工任务,达成一致,以明确双方权利义务,保证工程质量,维护双方合法权益,共同遵守的法律文件。
二、合同范围。
1. 本合同的范围包括但不限于,工程施工内容、工程质量要求、工程进度安排、工程验收标准、工程报酬支付方式等。
2. 双方应当在签订本合同后,按照合同约定的范围和要求履行各自的责任,确保工程施工的顺利进行。
三、合同变更。
1. 在工程施工过程中,若有需要对合同内容进行修改或补充的,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 双方应当严格按照变更协议的内容执行,不得擅自变更合同约定的内容。
四、工程质量。
1. 甲方应当按照国家有关标准和乙方要求,保证工程施工的质量符合合同约定的要求。
2. 乙方有权对工程质量进行监督检查,甲方应当配合并提供必要的技术资料和数据。
五、工程进度。
1. 甲方应当按照合同约定的工程进度安排,保证工程按时完成。
2. 若因不可抗力等原因导致工程进度延误的,甲方应当及时通知乙方,并经双方协商确定后续处理方式。
六、工程验收。
1. 工程竣工后,甲方应当向乙方提供完整的工程验收资料和报告。
2. 乙方有权对工程进行验收,若发现存在质量问题或不符合合同约定的情况,甲方应当及时整改并重新验收。
七、违约责任。
1. 若任何一方未按照合同约定履行义务,应当承担相应的违约责任。
2. 对于因违约行为造成的损失,违约方应当赔偿受损害方的损失,并承担相应的法律责任。
八、争议解决。
本合同履行过程中若发生争议,双方应当通过友好协商解决;协商不成的,应当提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
九、其他。
本合同未尽事宜,双方可以另行协商解决,并签订补充协议。
十、合同生效。
本合同自双方盖章生效,至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章),______________ 乙方(盖章),______________。
施工合同争议解决条款
![施工合同争议解决条款](https://img.taocdn.com/s3/m/f48d218048649b6648d7c1c708a1284ac8500509.png)
施工合同争议解决条款1. 争议解决方式1.1 本合同双方在履行过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
如果协商不成,任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院诉讼解决。
1.2 双方同意,仲裁事项为本合同所涉及的争议。
若在合同履行过程中发生任何争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 争议解决程序2.1 争议发生后,双方应立即停止争议事项的相关行为,避免损失的扩大。
2.2 双方应在争议发生后的10日内,协商确定一名争议解决代表,负责处理本次争议。
2.3 争议解决代表应积极协调双方,推动争议的解决。
双方应在争议解决代表的协调下,按时参加调解会议,共同探讨解决方案。
2.4 如果争议在协商和调解过程中得到解决,双方应签署书面协议,明确解决方案及执行方式。
2.5 如果争议在协商和调解过程中未能得到解决,双方同意按照本合同第1.2条的约定,将争议提交仲裁或诉讼。
3. 保密条款3.1 双方在争议解决过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等,应予以严格保密。
3.2 保密期限自争议解决结束之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。
4. 法律适用及争议解决地点4.1 本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决,均适用中华人民共和国法律。
4.2 双方同意,争议解决的地点为合同签订地。
5. 其他5.1 本争议解决条款的修改和解除,应由双方书面同意,并经双方签字或盖章生效。
5.2 本争议解决条款的条款标题仅为方便阅读,不影响条款内容的解释和适用。
5.3 本争议解决条款自合同签字盖章之日起生效,与合同其他条款具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日。
施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)
![施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)](https://img.taocdn.com/s3/m/97db29b3bb0d4a7302768e9951e79b8968026829.png)
施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。
本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。
一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容:1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。
此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程的范围和所需工作。
2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。
交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。
这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。
3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。
通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。
此外,还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。
4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的质量和安全。
合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。
5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。
双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够公平、及时地解决。
二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。
是一些常见的施工合同专用条款:1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。
这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。
通过明确规定施工规范和标准,可以确保工程的质量和安全。
2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。
变更和解除条款应明确双方的权利和义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。
3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工人员的安全。
施工合同通用条款5篇
![施工合同通用条款5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f4ea4a152a160b4e767f5acfa1c7aa00b42a9d5f.png)
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。
工程施工合同的通用条款
![工程施工合同的通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/09a1eff9d0f34693daef5ef7ba0d4a7302766cf3.png)
工程施工合同的通用条款第一条合同主体甲方(建设单位)与乙方(施工单位)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,基于平等自愿的原则签订本施工合同。
第二条工程概况1. 工程名称:_____________2. 工程地点:_____________3. 工程规模:_____________4. 工程质量要求:按照国家及行业相关标准执行。
第三条合同价款1. 合同总价为人民币________元。
2. 价款支付方式:_________(如分期付款、进度付款等)。
3. 价款调整机制:遇有设计变更或市场价格明显波动时,合同价款可按约定调整。
第四条工期要求1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 工期延误责任:除不可抗力因素外,乙方应对因自身原因导致的工期延误承担责任。
第五条质量与验收1. 乙方必须确保工程质量符合国家标准及设计要求。
2. 工程验收由甲乙双方共同进行,或委托第三方机构进行。
第六条变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致,并形成书面文件。
2. 因变更导致的损失,由责任方承担相应的赔偿责任。
第七条违约责任任何一方违反合同约定,应当按照合同约定承担违约责任。
第八条争议解决因履行本合同所产生的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼或提交仲裁委员会仲裁。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
施工类合同通用条款2011年版
![施工类合同通用条款2011年版](https://img.taocdn.com/s3/m/ea826b1d26284b73f242336c1eb91a37f011325a.png)
施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行建筑工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方承包甲方建筑工程施工事宜,经协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程范围:____________________1.5 工程期限:自____ 年____ 月____ 日起至____ 年____ 月____ 日止。
1.6 工程质量要求:____________________第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币(大写):____________________2.2 合同价款包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等一切与本工程相关的费用。
2.3 合同价款的支付方式和时间:____________________第三条施工准备3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求进行施工准备。
3.2 乙方应在开工前完成施工现场的布置,包括但不限于搭建临时设施、设置安全警示标志等。
3.3 乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能,遵守安全生产的法律法规。
第四条施工与验收4.1 乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工,确保工程质量符合约定标准。
4.2 乙方应接受甲方和监理单位的监督、检查和指导。
4.3 工程完工后,乙方应向甲方提交竣工报告,并配合甲方进行工程验收。
4.4 工程验收合格后,乙方应提供完整的工程资料和竣工图纸。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成施工,应承担违约责任。
5.2 如甲方未能按合同约定支付工程款,应按日支付未付款项的____%作为违约金。
建设工程合同解决措施
![建设工程合同解决措施](https://img.taocdn.com/s3/m/c2c5c8a30875f46527d3240c844769eae009a3f1.png)
建设工程合同解决措施一、争议的识别与通知当合同双方中的任何一方认为出现了争议时,应立即书面通知对方。
通知应包括争议的详细描述、所依据的合同条款以及预期的解决方案。
二、友好协商在收到争议通知后,双方应首先尝试通过友好协商的方式解决问题。
协商应在指定的时间内进行,通常不超过30天。
如果双方在此期间达成一致,应将解决方案书面化并由双方代表签字确认。
三、调解如果友好协商未能解决争议,双方可以同意采用调解方式。
调解是一种非正式的争议解决过程,其中由第三方中立人(调解员)帮助双方达成协议。
调解员的选择应得到双方的认可。
四、仲裁若调解未能成功解决争议,合同双方可以根据合同条款或后续协议,同意将争议提交给仲裁机构。
仲裁是一种更正式的争议解决过程,仲裁裁决对双方都具有约束力。
五、诉讼如果争议无法通过上述方式解决,最终的解决途径是将争议提交给法院。
诉讼可能会涉及更长的时间和更高的成本,因此通常被视为最后的选择。
六、争议解决期间的履约义务在争议解决过程中,除非争议的性质影响了合同的履行,否则双方应继续履行各自的合同义务。
不得以争议为由停止或延迟工程进度。
七、费用分担除非另有规定,争议解决过程中产生的费用应由败诉方承担。
如果双方各有过错,费用应按责任比例分担。
八、最终解决一旦争议通过上述任何一种方式得到解决,双方应遵守解决方案,并放弃就该争议事项采取进一步法律行动的权利。
九、合同修改如果争议解决结果要求对合同进行修改,双方应及时书面修改合同,并由授权代表签字盖章。
十、预防措施为避免未来发生类似争议,双方应审查并改进合同管理流程,包括但不限于加强沟通、明确责任分配、定期检查合同履行情况等。
建设工程施工合同通用条款
![建设工程施工合同通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/0cb16d710622192e453610661ed9ad51f01d54ad.png)
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
工程施工合同里的通用条款
![工程施工合同里的通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/87539d8777eeaeaad1f34693daef5ef7bb0d1253.png)
工程施工合同里的通用条款
r
一、合同双方
甲方(业主):负责提供工程资金,并拥有工程成果的所有权。
乙方(承包商):负责按照合同约定完成工程建设任务。
二、工程概况
本工程包括但不限于工程设计、施工、材料供应和安装等全部工作。
具体工程内容、规模及标准根据附件中的设计图纸和技术规范确定。
三、工程质量
乙方必须严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到设计要求。
对于任何不符合质量标准的工程,乙方应负责无偿修复或重建。
四、工期要求
工程的开工日期为合同签订后的第XX天,竣工日期为开工日期后的XX天内。
如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,双方协商确定新的竣工日期。
五、合同价款
合同总价以人民币计算,包含所有材料费、人工费和管理费用。
付款方式分为预付款、进度款和竣工款,具体支付条件和比例按照合同附件的规定执行。
六、变更与调整
如工程需变更设计或增减工作量,甲方应提前书面通知乙方。
双方应根据变更内容协商确定增减的费用和工期,并签署书面补充协议。
七、违约责任
若甲方未按时支付工程款项,应按未付金额的千分之XX支付违约金;若乙方延误工期或工程质量不合格,应按合同总价的千分之XX支付违约金。
八、争议解决
双方因履行合同发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同通用条款(二)
![建设工程施工合同通用条款(二)](https://img.taocdn.com/s3/m/55369e63657d27284b73f242336c1eb91b373356.png)
建设工程施工合同通用条款(二)一、合同的签订和履行1. 双方当事人应当在合同签订前对合同内容进行充分的协商和讨论,并在双方自愿的基础上签署合同。
2. 本合同自双方当事人在合同上签字(或盖章)之日起生效,并自生效之日起至合同履行完毕。
3. 合同生效后,双方应当按照合同约定履行各自的义务,合同约定以书面形式为变更的前提。
二、工程范围和质量要求1. 工程范围:根据设计文件和相关法规,确定工程所需的项目及其范围。
2. 工程质量要求:根据规范和技术标准,确定工程质量的具体要求,包括但不限于材料的选用、工艺流程和施工方法。
3. 施工方应当按照工程范围和质量要求进行施工,并负责工程质量的合格性。
三、合同价款和支付方式1. 合同价款:合同价款应当根据工程的实际情况确定,并包括工程造价、税费和其他相关费用。
2. 支付方式:支付方式应当根据工程进度和合同约定的里程碑节点进行支付,双方可协商约定预付款、进度款和尾款的具体支付比例和时间。
3. 如因工程变更或其他原因导致工程价款的增加或减少,双方应当重新协商确定合同价款。
四、工期和工期保证1. 工期:根据工程的实际情况和合同约定,确定工程的施工期限。
2. 工期保证:施工方应当按照工程进度计划进行施工,并保证工程按照合同约定的工期完成。
3. 如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应当重新协商确定工期,并按照协商确定的工期进行施工。
五、保险责任和保险费用1. 保险责任:合同生效后,施工方应当按照相关法规和合同约定购买施工期间的保险,并承担相应的保险责任。
2. 保险费用:保险费用由施工方承担,合同约定以实际支出为依据进行支付。
六、违约责任1. 如果一方未按照合同的约定履行义务,对方有权要求其履行,并要求其支付相应的违约金或赔偿金。
2. 如一方因不可抗力等原因无法履行合同,应及时通知对方,并提供相关证明材料,双方应重新协商解决方式。
七、解决争议1. 双方当事人应当通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
建筑施工合同通用条款[2]
![建筑施工合同通用条款[2]](https://img.taocdn.com/s3/m/5de5842959fafab069dc5022aaea998fcd224013.png)
建筑施工合同通用条款1. 合同目的和范围本合同旨在明确建筑施工双方的权利和义务,规范建筑施工的过程和结果。
本合同适用于所有建筑施工合同,无论是公共建筑、商业建筑还是住宅建筑。
2. 合同成立和效力2.1 双方当事人应当依法签署建筑施工合同,并在双方签字盖章后生效。
2.2 本合同生效后,任何一方不得单方面撤销或修改合同。
2.3 对于未尽事宜,双方应当进行友好协商,并书面签署补充协议。
3. 施工效果和质量要求3.1 承包商应按照双方约定的设计图纸和技术要求进行施工,保证施工效果和质量符合相关标准和规范。
3.2 若建筑质量不符合合同约定的标准,承包商应承担相应的责任,并按照双方协商的方式进行整改或赔偿。
3.3 建筑施工过程中,如发生质量问题,由承包商负责处理并承担相应的费用。
4. 工期和延期4.1 双方当事人应当约定明确的工期,并在合同中约定竣工日期。
4.2 承包商应按照约定的工期完成施工任务。
如有不可抗力或其他合理原因导致延期,应及时通知甲方,并在双方协商一致的情况下进行工期的调整。
4.3 工期延长所产生的费用和损失由责任方承担。
5. 施工过程管理5.1 承包商应按照约定的工程进度进行施工,并确保施工现场的安全和秩序。
5.2 承包商应按照相关法律法规的要求,配备必要的劳动保护设施和防护措施。
5.3 承包商应配备专业的项目管理人员,负责施工过程的监督和管理,并定期向甲方提供施工进展情况和质量报告。
6. 合同价款和支付方式6.1 双方应当在合同中明确约定合同价款和支付方式。
6.2 甲方应按照双方约定的工程进度和质量验收结果及时支付合同价款。
6.3 甲方拖欠支付合同价款超过约定的期限,承包商有权暂停施工并要求甲方支付滞纳金。
7. 变更和索赔7.1 如需变更施工合同的内容,双方应通过书面补充协议进行协商,签署补充合同。
7.2 若施工合同的变更导致费用的增加或减少,双方应进行合理的费用调整,并在补充协议中明确约定。
施工合同解决争议的条款
![施工合同解决争议的条款](https://img.taocdn.com/s3/m/d3c0acd5ed3a87c24028915f804d2b160a4e864f.png)
施工合同解决争议的条款1. 一般原则1.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,应向合同签订地人民法院提起诉讼。
1.2 双方应遵守国家法律法规,尊重社会公德,严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 争议解决方式2.1 双方在合同履行过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
如果协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.2 双方同意,仲裁委员会作为解决争议的仲裁机构,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
3. 争议解决程序3.1 发生争议时,一方应书面通知另一方,说明争议的事项和理由,并提供相关证据。
3.2 收到书面通知后,另一方应在约定的时间内回复,说明自己的立场和理由,并提供相关证据。
3.3 双方应尽力通过协商、调解等方式解决争议。
如果协商、调解不成,任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁,或向人民法院提起诉讼。
4. 争议解决前的措施4.1 在争议解决前,双方应继续履行合同,除非双方另有约定或依法停止履行。
4.2 双方应保持合作态度,不得因争议影响项目的正常进行。
4.3 双方应保密争议事项,不得向无关第三方透露。
5. 适用法律5.1 本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 如果本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触,该条款将按法律的规定重新解释或调整,但不影响其他条款的效力。
6. 其他6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
6.3 本合同的修改、补充必须采用书面形式,经双方共同签署。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________签订日期:_______________。
工程合同出现纠纷如何处理
![工程合同出现纠纷如何处理](https://img.taocdn.com/s3/m/77a34f426d85ec3a87c24028915f804d2b1687b3.png)
工程合同出现纠纷如何处理当工程合同出现纠纷时,首先需要做的是冷静分析问题的根源。
通常情况下,工程合同纠纷可能由设计变更、工程质量、工期延误、款项支付等问题引起。
双方应当本着公平、公正的原则,依据合同约定和相关法律法规,通过协商解决争议。
一、协商解决协商是解决工程合同纠纷的首选方式。
当纠纷发生时,双方应立即组织相关人员进行沟通,找出问题的根本原因,并尝试达成一个双方都能接受的解决方案。
在协商过程中,应保持诚信和尊重,避免激化矛盾。
二、调解途径如果协商未能解决问题,双方可以选择调解。
调解可以是由行业协会、专业机构或第三方中立机构进行的非正式解决方案。
调解人通常会听取双方的意见,并提出解决建议。
调解过程相对灵活,有助于保护双方的商业利益和合作关系。
三、仲裁程序当协商和调解都无法解决纠纷时,仲裁成为另一种选择。
根据合同条款或双方的协议,可以选择将纠纷提交给指定的仲裁委员会。
仲裁是一种正式的争议解决机制,其裁决具有法律约束力。
仲裁程序通常比诉讼更快捷,但也需要双方支付一定的仲裁费用。
四、法律诉讼如果上述途径都不能解决纠纷,最后的手段是向法院提起诉讼。
法律诉讼是最正规的解决方式,但也是最耗时、成本最高的方法。
一旦进入诉讼程序,双方将完全按照法律规定的程序进行争议解决。
法院的判决具有最终的法律效力。
在处理工程合同纠纷的过程中,以下几点需要特别注意:1. 保留证据:在整个项目过程中,应妥善保管与合同执行相关的所有文件、通信记录和证据材料,以备不时之需。
2. 遵守程序:无论是协商、调解、仲裁还是诉讼,都应遵循相应的程序规则,确保处理过程的合法性和有效性。
3. 专业咨询:在处理复杂的工程合同纠纷时,可以考虑聘请专业律师或顾问提供法律意见和支持。
4. 维护关系:即使在争议中,也应努力维护与对方的商业关系,避免不必要的损失。
工程合同中的通用条款内容
![工程合同中的通用条款内容](https://img.taocdn.com/s3/m/12715e6d0812a21614791711cc7931b765ce7b39.png)
工程合同中的通用条款内容一、定义和解释1. 合同:指本协议及其附件,包括所有补充协议、变更指令和其他书面文件。
2. 工程:指合同中规定的所有工作,包括但不限于施工、安装、调试等。
3. 完成日期:指工程完工并经双方验收合格的日期。
二、合同双方1. 甲方(业主):指工程项目的发起人或委托方,负责提供工程需求和支付工程款项。
2. 乙方(承包商):指承担工程实施的公司或个人,负责保证工程质量和进度。
三、合同价格1. 合同总价:根据合同约定,由乙方完成工程所需的全部费用。
2. 价格调整:如遇特殊情形需要调整合同价格时,应遵循合同约定的价格调整机制。
四、工期与进度1. 工期:指从工程开工到竣工验收合格所需的时间。
2. 进度计划:乙方应提交详细的工程进度计划,并按计划执行。
3. 延期:因不可抗力或其他双方认可的原因导致延期时,应及时协商调整进度计划。
五、质量要求1. 标准:工程必须符合国家及行业标准,满足甲方特定要求。
2. 检验:乙方应配合甲方或第三方机构进行质量检验。
3. 返工:如工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复直至达到要求。
六、支付条款1. 预付款:甲方应在合同签订后支付一定比例的预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方应按约定比例支付进度款。
3. 结算款:工程完工并通过验收后,进行最终结算。
七、变更与索赔1. 变更:任何工程变更需双方协商一致,并签署书面变更协议。
2. 索赔:一方因另一方违约造成损失时,有权提出索赔。
八、争议解决1. 协商解决:发生争议时,双方应首先通过友好协商解决。
2. 仲裁或诉讼:协商不成时,可提交仲裁机构或向法院提起诉讼。
九、保险与安全1. 保险:乙方应为工程投保相应的保险,包括但不限于施工一切险、第三方责任险等。
2. 安全:乙方应遵守安全生产规定,保障施工现场安全。
十、终止与解除1. 终止权:双方均有权在对方严重违约情况下终止合同。
2. 解除条件:合同可在约定条件下被任何一方解除。
2017版建设工程施工合同专用条款与通用条款不一致执行
![2017版建设工程施工合同专用条款与通用条款不一致执行](https://img.taocdn.com/s3/m/739100bdf605cc1755270722192e453610665bd3.png)
2017版建设工程施工合同专用条款与通用条款不一致执行2017版建设工程施工合同专用条款与通用条款不一致执行在建设工程领域,施工合同是工程建设过程中必不可少的法律文件,它规定了工程项目的基本要求、权利义务以及各方的责任和义务。
2017年版的建设工程施工合同是一份重要的法律文件,其中包括专用条款和通用条款,这两者在实际执行中可能存在不一致的情况。
本文将就这一情况展开讨论,并深入探讨其影响和解决方法。
1. 专用条款与通用条款的区别与联系2017年版建设工程施工合同中,专用条款是针对具体的工程项目而制定的,它包含了该工程项目的特殊要求、技术规范和管理办法等内容。
而通用条款是适用于大多数工程项目的一般性规定,包括了合同的签订、变更、履行、违约等方面的规定。
专用条款和通用条款在实际执行中可能存在不一致的情况,这就需要我们对其进行全面评估。
2. 专用条款与通用条款不一致执行的影响专用条款和通用条款不一致执行可能会导致一系列问题。
这种不一致可能会给工程项目的实际施工带来困难,影响工期和工程质量。
不一致的执行可能会给各方当事人带来法律风险,造成合同纠纷。
不一致的执行也会给项目的监督管理带来挑战,降低工程施工的效率与质量。
3. 解决方法针对专用条款与通用条款不一致执行的情况,我们可以采取以下几种解决方法。
可以通过合同解释的方式来统一专用条款与通用条款的执行。
可以在签订施工合同的过程中,对专用条款和通用条款进行逐条逐款的解释和确认,以确保各方对合同的执行有一致的理解。
可以通过引入专业的第三方进行仲裁或调解,解决因不一致执行而产生的合同纠纷。
4. 个人观点与理解在我看来,专用条款与通用条款不一致执行是一个值得重视的问题。
在实际工程项目中,我们需要深入理解并认真执行专用条款与通用条款,尤其要注重沟通和协商,以确保合同的公平、公正和有效执行。
5. 总结与回顾2017年版建设工程施工合同中的专用条款与通用条款不一致执行可能会带来一系列问题,但我们可以通过合同解释、约定和第三方调解来解决这些问题。
建设工程施工合同纠纷解决方法和途径
![建设工程施工合同纠纷解决方法和途径](https://img.taocdn.com/s3/m/87ff61edd0f34693daef5ef7ba0d4a7302766c08.png)
建设工程施工合同纠纷解决方法和途径主要有以下几种:
1. 协商解决:双方当事人可以通过协商、谈判等方式解决纠纷。
可以通过召开会议、派遣代表等方式进行协商,寻求双方的共同利益点,达成解决纠纷的共识。
2. 调解解决:双方当事人可以选择请第三方调解员进行调解。
调解员是一个中立的第三方,可以帮助双方当事人进行沟通和协商,促使双方达成调解协议。
3. 仲裁解决:双方当事人可以选择将纠纷提交仲裁机构进行仲裁。
仲裁是一种法律程序,由仲裁机构根据双方当事人的请求和证据进行裁决,具有法律效力。
4. 诉讼解决:双方当事人可以选择将纠纷提交法院进行诉讼。
诉讼是一种司法程序,由法院根据双方当事人的诉讼请求和证据进行判决,具有法律效力。
在选择解决方法和途径时,双方当事人应根据具体情况综合考虑,选择最适合自己的方式。
同时,在签订合同时,可以事先约定解决纠纷的方式和途径,以便在发生纠纷时能够更加顺利地解决问题。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)
![建设工程施工(合同)通用条款(完整版)](https://img.taocdn.com/s3/m/8cc4658259f5f61fb7360b4c2e3f5727a5e92425.png)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建筑施工争议解决协议书
![建筑施工争议解决协议书](https://img.taocdn.com/s3/m/10d1e073ef06eff9aef8941ea76e58fafab0450a.png)
建筑施工争议解决协议书甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]鉴于甲方与乙方在建筑施工项目中发生了一些争议和纠纷,为避免进一步的争执与损失,双方经友好协商,达成以下解决争议的协议:第一条争议的明确1.1 在本协议中,争议指双方由建筑施工项目引起的任何分歧、争执或索赔。
1.2 双方同意,本协议适用于与建筑施工项目相关的所有争议,包括但不限于工程质量、未完成工程、工程变更、付款问题等。
第二条解决争议的方式2.1 双方同意通过友好协商解决争议,首先应就有争议的问题进行书面通知,并在收到通知后十五(15)个工作日内进行回复。
2.2 如果双方不能通过协商解决争议,则应提交争议给第三方中立仲裁员进行调解。
2.3 如果仲裁员无法调解争议,或者一方不同意接受仲裁结果,则争议应提交法院解决。
第三条仲裁程序3.1 仲裁程序应依据适用的法律和法规进行。
3.2 双方同意,仲裁应在争议产生之日起十五(15)个工作日内开始,持续进行直至仲裁裁决作出。
3.3 双方同意遵守仲裁裁决,该裁决是终局的,对双方均具有约束力。
第四条保密条款4.1 双方同意对于在争议解决过程中获得的所有非公开信息保密,除非双方书面同意披露或法律要求披露。
4.2 本协议的存在、内容和争议解决结果应保密,并不得向第三方披露,除非双方书面同意或法律要求披露。
第五条协议生效及终止5.1 本协议自双方签署之日起生效,有效期为[有效期限]。
5.2 如双方在有效期届满前解决了所有争议,本协议自动终止。
5.3 本协议不影响双方在其他方面的权利和义务。
第六条法律适用和管辖6.1 本协议适用的法律是根据双方所在地的相关法律规定。
6.2 对于因本协议引起的争议,双方同意提交有管辖权的法院解决。
请甲方和乙方在本协议上签字确认,以示接受和遵守本协议。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:。
工程合同争议
![工程合同争议](https://img.taocdn.com/s3/m/6ab8f99d85254b35eefdc8d376eeaeaad0f31653.png)
工程合同争议
解决条款。
在工程合同争议解决条款中,我们将涉及到以下内容:
1. 争议解决机制,确定争议解决的程序和机构,例如仲裁、诉
讼或调解等。
2. 争议解决的条件,明确在何种情况下可以启动争议解决程序,例如合同违约、合同解释等。
3. 争议解决的程序,详细描述争议解决的具体步骤和时间安排,确保争议能够及时有效地解决。
4. 争议解决的费用,明确各方在争议解决过程中的费用承担责任,包括仲裁费、律师费等。
5. 争议解决的结果执行,规定争议解决结果的执行方式和期限,确保最终裁决能够得到有效执行。
针对工程合同争议解决条款,我们会根据具体情况和客户需求进行定制,确保合同的合法性和有效性。
同时,我们也会提供相关的法律咨询和指导,帮助客户理解和制定最适合的争议解决条款。
希望以上内容能够满足您的需求,如果还有其他问题,欢迎随时与我联系。
建筑工程施工合同中的通用条款
![建筑工程施工合同中的通用条款](https://img.taocdn.com/s3/m/ede21bac80c758f5f61fb7360b4c2e3f5727252c.png)
建筑工程施工合同中的通用条款1. 引言建筑工程施工合同是指建设单位与施工单位之间签订的合同,规定了双方在建筑工程施工中的权利和义务。
合同中的通用条款是指在各类建筑工程施工合同中通常会出现的一些条款,对于双方的权益保护和合作关系的规范起着重要作用。
2. 合同的订立合同的订立是建筑工程施工合同中的第一步,双方应当根据有关法律法规的规定,通过协商或招标等方式确定合同的订立方式和程序。
合同的订立应当明确约定合同的有效期限、合同的履行地点、合同的解除和变更等事项。
3. 合同的主要内容建筑工程施工合同中的主要内容包括工程范围、工程价格、工程实施期限、质量标准、支付方式、违约责任等。
双方在合同中应当明确规定工程的具体范围,包括施工的建筑物或构筑物的功能、结构、装饰等要求。
工程价格应当根据工程范围和要求进行确定,并且应当明确支付方式和进度。
4. 工程实施期限工程实施期限是指建筑工程施工合同规定的工程完成的时间限制。
双方应当在合同中明确约定工程实施期限,并且约定迟延竣工的违约责任和解决方式。
工程实施期限的确定应当充分考虑工程的复杂性和实际情况,避免因期限过短导致工程质量不达标或者因期限过长导致合同履约成本上升。
5. 质量标准建筑工程施工合同中的质量标准是指工程的设计、施工和验收应当符合的技术要求和标准。
双方应当在合同中明确约定施工的质量标准,并且约定质量监督和验收的程序和要求。
质量标准的约定应当充分考虑工程的功能和使用要求,确保工程质量符合相关标准和规定。
6. 支付方式建筑工程施工合同中的支付方式是指建设单位支付工程款项给施工单位的方式和程序。
双方应当在合同中明确约定支付方式和进度,并且约定合同价款的支付方式和条件。
支付方式的约定应当符合相关法律法规的规定,避免出现款项拖欠或者支付延迟的情况。
7. 违约责任建筑工程施工合同中的违约责任是指当一方违反合同约定,给对方造成损失时应当承担的责任和赔偿方式。
双方应当在合同中明确约定违约责任的范围、程度和方式,以及时效和补救措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工合同通用条款争议的解决
《施工合同通用条款争议的解决》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的,更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)!
19 争议的解决
19.1和解
双方当事人可以就工程争议自行和解。
自行和解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件,并遵照执行。
19.2调解
双方当事人可以就争议请求第三方调解。
调解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件,并遵照执行。
19.3 提请争议评审小组决定
19.3.1 任命争议评审小组
双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以将争议提请争议评审小组决定。
如果当事人在专用条款中约定不采用争议评审机制的,以下条款将不适用。
提请争议评审小组决定的,发包人和承包人应按照本合同附件提供的格式各自选定一名争议评审小组成员,并共同选定第三名成员,第三名成员为争议评审小组的首席成员,成员需具有合同管理和工程实践经验。
19.3.2 获得争议评审小组的决定
合同双方产生争议,应首先由申请方向争议评审小组提交一份详细的申请报告,写明争议的事实及相关情况、提交争议评审小组作出决定的事项、申请方对争议处理的建议和意见等,并附必要的文件、图纸和证明材料,申请方还应将上述报告的副本同时提交给被申请方和监理人。
被申请方在收到申请方申请报告副本后的28天内,向争议评审小组提交一份答辩报告,并附证明材料,被申请方应将答辩报告的副本同时提交给申请方和监理人。
不提交答辩报告,不影响争议处理程序的进行。
争议评审小组应当自被申请方答辩期满后14日内,邀请双方代表和有关人员举行会议,调查争议细节,必要时争议评审小组可要求双方进一步提供补充材料。
在会议结束后的14天内,争议评审小组应作出书面决定,并说明理由。
在争议处理期间,争议双方暂按总监理工程师的决定执行。
19.3.3 未能遵守争议评审小组的决定
发包人和承包人接受争议评审小组裁决结果的,应当自收到裁决之日起14日内,由监理人根据裁决拟定执行协议,经争议双方签字后作为合同补充文件,并遵照执行。
如一方不执行争议评审小组决定的,另一方可根据本合同相关条款申请仲裁或提起诉讼,并在收到争议评审小组决定后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方。
在仲裁或诉讼中争议评审小组的决定应作为裁判的依据。
上述争议处理程序在合同履行过程中的任意阶段均适用。
19.4仲裁或诉讼
如上述方式均不能使争议得到解决,则双方可以在专用条款中约定以下一种方式解决争议:
第一种解决方式:向约定的仲裁委员会申请仲裁。
当事双方可以在专用条款中选定仲裁委员会,并约定请求仲裁的事项,仲裁程序按该仲裁委员会的仲裁规则进行,仲裁是终局的。
第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
双方当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的,仲裁协议无效。
19.5连续施工
发生争议后,双方应保护好已完工程,除非出现下列情况,双方均应继续履行合同,保持施工连续:
(1)因一方严重违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)争议处理过程中需要停止施工,且为双方接受;
(4)仲裁机构裁决停止施工;
(5)法院判决停止施工。
19.6争议解决条款效力
本合同有关争议解决的条款独立存在,合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。