中国工商银行房地产开发合同示范文本
工商房子合同范本
工商房子合同范本甲方（卖方）：姓名：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（买方）：姓名：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有一处工商用途的房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况房屋地址：____________________房屋面积：____________________房屋结构：____________________二、房屋价款及支付方式1. 经双方协商一致，该房屋的总价款为人民币______元（大写：____________元整）。
2. 乙方应于______年______月______日前支付购房定金人民币______元（大写：____________元整）。
3. 剩余房款的支付方式为：____________________。
三、房屋交付1. 甲方应于______年______月______日前将房屋交付给乙方。
2. 交付时房屋应具备的条件：____________________。
四、产权过户及相关费用1. 双方应在房屋交付后______日内共同前往相关部门办理产权过户手续。
2. 办理产权过户手续所需费用由______方承担。
五、违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未能按时交付房屋或办理产权过户手续，应向乙方支付违约金人民币______元（大写：____________元整）。
2. 若乙方违反本合同约定，未能按时支付房款，应向甲方支付违约金人民币______元（大写：____________元整）。
六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
国家工商购房合同文本
合同编号：_______签订日期：_______签订地点：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就购买位于_______的房屋事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 出卖人（以下简称甲方）：_______注册地址：_______营业执照注册号：_______法定代表人：_______联系电话：_______1.2 买受人（以下简称乙方）：_______身份证号码：_______地址：_______联系电话：_______1.3 房屋基本信息：房屋坐落：_______房屋编号：_______房屋面积：_______房屋结构：_______房屋用途：_______二、房屋买卖价格及支付方式2.1 房屋买卖价格为人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 乙方应在签订本合同时支付定金人民币_______元（大写：_______元整），剩余房款于甲方将房屋交付乙方使用时一次性付清。
三、房屋交付及使用3.1 甲方应在_______年_______月_______日前将房屋交付乙方使用。
3.2 乙方在接收房屋时，应认真检查房屋及附属设施是否完好，如有损坏或不符合合同约定，应及时通知甲方进行修复。
3.3 乙方在取得房屋所有权证后，可依法进行房屋的抵押、出租等经营活动。
四、税费及费用承担4.1 房屋买卖过程中产生的税费，按照国家相关法律法规及政策规定，由甲乙双方各自承担。
4.2 房屋交付后，产生的物业管理费、水费、电费、燃气费等费用，由乙方承担。
五、违约责任5.1 甲方违约责任：（1）甲方未按约定时间交付房屋的，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款的_______%作为违约金。
（2）甲方提供的房屋存在质量问题，乙方有权要求甲方修复或退还房款。
5.2 乙方违约责任：（1）乙方未按约定支付房款的，每逾期一日，应向甲方支付房屋总价款的_______%作为违约金。
工商银行购房合同
甲方（买受人）：________身份证号码：________联系电话：________乙方（出卖人）：工商银行地址：________联系电话：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方房屋事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 甲方同意购买乙方位于________（地址）的房屋，房屋所有权证号为________。
1.2 该房屋建筑面积为________平方米，土地使用权面积为________平方米。
1.3 该房屋用途为________（住宅、商业、办公等），土地使用权类型为________（出让、划拨等）。
1.4 该房屋现状为________（毛坯房、精装修等）。
二、房屋价格及付款方式2.1 双方确认，该房屋价格为人民币________元整。
2.2 甲方支付购房款的付款方式如下：（1）签订本合同时，甲方支付人民币________元整作为定金；（2）签订本合同后________个工作日内，甲方支付人民币________元整作为首付款；（3）剩余房款________元整，甲方同意按________年分期付款，首期支付人民币________元整，此后每月支付人民币________元整。
三、房屋交付及验收3.1 乙方应在本合同签订后________个工作日内，将房屋交付给甲方。
3.2 甲方在收到房屋后________个工作日内，对房屋进行验收。
如有不符合合同约定或存在质量问题，甲方应在验收期内书面通知乙方，乙方应在收到通知后________个工作日内予以修复或更换。
3.3 甲方验收合格后，应在本合同约定的时间内办理房屋产权过户手续。
四、税费承担4.1 双方确认，本合同约定的税费由甲方承担。
4.2 甲方应按照国家和地方相关政策法规的规定，自行缴纳房屋交易过程中产生的税费。
五、违约责任5.1 甲方未按本合同约定支付购房款的，应向乙方支付_____%的违约金。
中国工商银行房地产开发合同通用版
编号：YK-HT-055673中国工商银行房地产开发合同Real estate development contract of industrial andCommercial Bank of China甲方：_________________________乙方：_________________________日期：_________年_____月_____日精品合同 / Word文档 / 文字可改编订：Yunbo Design中国工商银行房地产开发合同立合同单位：____________________(以下简称甲方)____________________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模____________________________________________________________________________________________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式____________________________________________________________________________________________________________四、各方责任甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________经营方式：____________________________________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
工商银行房地产开发合同
工商银行房地产开发合同甲方（出卖人）：工商银行乙方（买受人）：（请在此填写您的姓名）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况甲方开发的商品房位于（请在此处填写项目地址），项目名称：（请在此处填写项目名称）。
该房屋户型为（请在此处填写户型），房屋结构为（请在此处填写房屋结构），房屋总价为（请在此处填写总价）。
二、合同目的乙方购买甲方商品房，用于房地产开发项目，作为商业或住宅使用。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至房地产开发项目完成之日止。
四、价格及支付方式甲方按照双方协商的价格，在约定的时间内向乙方支付商品房款项。
乙方应当按照约定支付款项，不得无故拖延或拒绝支付。
五、交付时间及条件甲方应当在约定的时间内将符合约定的商品房交付给乙方。
交付时，应当符合国家法律法规规定的交付条件，并按照约定办理房屋交接手续。
六、违约责任1. 甲方逾期交付商品房的，应当按照逾期交付时间计算违约金，每逾期一天，按照合同总金额的万分之五支付违约金。
2. 乙方逾期支付商品房款项的，应当按照逾期付款时间计算违约金，每逾期一天，按照合同总金额的万分之五支付违约金。
3. 其他违约行为按照国家法律法规和相关规定处理。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向人民法院起诉。
八、其他条款1. 双方可以就房屋交付、产权登记、质量保证、配套设施、物业管理等其他未尽事宜进行约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至房地产开发项目完成之日止。
3. 双方应当遵守国家法律法规和相关规定，不得违反本合同的约定，不得侵犯他人的合法权益。
4. 本合同中甲方的权利和义务不受工商银行法定代表人或股权变更的影响。
5. 本合同中涉及的通知和文件，应当以书面形式送达至双方。
中国工商银行房地产开发合同正式样本
文件编号：TP-AR-L4744The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them.（示范文本）甲方：_______________乙方：_______________签署时间：_______________中国工商银行房地产开发合同正式样本中国工商银行房地产开发合同正式样本使用注意：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。
材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
立合同单位：_____________(以下简称甲方)_____________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式________________________四、各方责任甲方：_____________乙方：_____________经营方式：________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。
银行房地产开发合同3篇
银行房地产开发合同3篇篇1银行房地产开发合同一、合同变更和解除1. 在签署本合同后，若需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
变更协议具有与本合同同等效力。
2. 在签署本合同后，若因不可抗力或其他原因需要解除合同，应提前30天书面通知对方，并经双方协商一致。
解除合同后，双方应按照约定的方式处理已付款项及合同履行过程中产生的其他费用。
二、合同签订1. 房地产开发商应向贷款银行提供真实、准确的资料，包括但不限于企业资质、项目规划、资金来源等。
2. 贷款银行应对房地产开发商提供的资料进行审核，并在审核通过后签署合同，提供相应的贷款支持。
三、贷款方式1. 贷款银行可根据房地产项目的具体情况提供一次性或分期贷款。
2. 一次性贷款的利率、期限及还款方式应在合同中明确约定。
3. 分期贷款的具体方式、期限及分期付款的时间点应在合同中明确约定。
四、贷款利率1. 贷款利率以贷款银行公布的基准利率为基础，并按照国家有关规定浮动调整。
2. 贷款利率的浮动调整应提前通知房地产开发商，并在合同中明确约定。
五、还款方式1. 房地产开发商应按合同约定的时间和金额进行还款，确保贷款本息按时足额支付。
2. 若因特殊原因导致还款困难，房地产开发商应在还款期前向贷款银行提出申请，并经银行审核同意后调整还款方式。
六、贷款用途1. 贷款资金仅限于房地产项目的开发和建设，不得挪作他用。
2. 贷款银行有权要求房地产开发商提供项目的进展情况、资金使用情况等相关证明材料。
七、违约责任1. 若房地产开发商未按时足额还款，应按约定支付违约金，并承担相应的法律责任。
2. 若房地产开发商有严重违约行为，贷款银行有权解除合同，并要求房地产开发商赔偿相应的损失。
八、其他约定1. 本合同未尽事宜，应根据有关法律法规及双方的协商确定。
2. 本合同自双方盖章之日生效，至合同约定的到期日终止。
以上为银行房地产开发合同的主要内容，双方应严格履行合同约定，共同维护合同的有效性和权益。
工商房子合同模板
工商房子合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工商房子合同模板甲方（卖方）：乙方（买方）：鉴于甲方拥有位于____市____区____街道____号的房屋（以下简称“该房屋”），并愿意将该房屋出售给乙方，乙方愿意购买该房屋，双方经协商，达成如下合同条款：第一条 房屋基本信息1.1 房屋地址：____市____区____街道____号1.2 房屋面积：____平方米1.3 房屋所有权证号：____第二条 购买价格2.1 乙方购买该房屋的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 乙方应于本合同签订之日起____个工作日内，将首付款人民币（大写）：____元整（小写）：____元支付给甲方。
2.3 剩余房款人民币（大写）：____元整（小写）：____元，乙方应按以下方式支付：（1）自本合同签订之日起____个月内，每月支付人民币（大写）：____元整（小写）：____元；（2）自____年____月____日起，按中国人民银行同期贷款利率支付利息。
第三条 交付及过户3.1 甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，将该房屋的所有权转移给乙方。
3.2 过户费用由乙方承担，具体费用双方协商解决。
3.3 甲方应保证该房屋在过户过程中不存在任何法律纠纷和瑕疵。
第四条 违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同购买价格的____%。
4.2 甲方未按约定时间办理过户手续的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。
第五条 争议解决5.1 双方在签订本合同及履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条 其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋所有权转移完毕之日终止。
中国工商银行房地产开发合同2篇
中国工商银行房地产开发合同2篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（购房者）：[甲方姓名/公司名称]乙方（开发商）：[乙方姓名/公司名称]鉴于甲方有意购买乙方开发的房地产项目，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据相关法律法规的规定，就购房事宜达成以下协议：一、合同目的与依据本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目交易中的权利与义务，成为双方共同遵守的法律依据。
二、项目基本情况乙方在中国工商银行开发的房地产项目位于[具体地址]，项目名称为[项目名称]，该项目已取得合法开发手续，符合城市规划和土地使用要求。
甲方购买该项目中的[具体物业描述]。
三、物业买卖条款1. 物业权属：乙方确保所售物业权属清晰，无争议，不存在抵押、查封等权利限制。
2. 交易价格：物业总价为人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]）。
此价格包含附属设施及配套设施。
3. 付款方式：甲方应按照以下约定支付购房款项：（详细描述付款方式、时间节点等）。
4. 交付标准：乙方应于本合同签署后[具体日期]将符合交付标准的物业交付给甲方。
交付标准包括房屋结构、装修标准等（具体条款）。
5. 产权登记：乙方负责办理产权登记手续，甲方予以协助，产权登记相关费用由甲方承担。
四、违约责任与赔偿1. 若甲方未按照约定时间支付购房款项，视为违约，乙方有权解除本合同并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按照约定时间交付物业或交付的物业不符合合同标准，视为违约，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付相应赔偿金。
3. 其他可能的违约情形及处理方式（详细列出）。
五、保修与维护1. 乙方对销售的物业提供保修服务，保修期限及范围按照相关规定执行。
2. 物业的维护工作由甲方自行负责，但因乙方原因造成的损坏除外。
六、物业管理及收费物业管理方式、物业服务内容、收费标准及缴纳方式等详见物业管理协议（作为本合同附件）。
七、合同的变更与解除本合同一经签署，即具有法律效力，双方应严格遵守。
合同变更或解除需经双方协商一致，并书面确认。
工商银行预售合同范本
工商银行预售合同范本中国工商银行商品房预售合同合同编号：________________甲方（卖方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________乙方（买方）：_____________________身份证件号码：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________第一条房屋的基本情况甲方所售房屋位于________市________区________街________号，为______结构，建筑面积________平方米，房屋用途为________。
第二条房屋的价款及支付方式乙方所购房屋的价款为人民币________元整（大写________元整），乙方应于本合同签订之日起______日内，向甲方支付购房款的______%作为定金，剩余款项应在______日内一次性付清。
第三条房屋的交付甲方应于本合同签订之日起______日内，将房屋交付给乙方，并保证房屋及附属设施设备完好无损。
第四条房屋的产权登记乙方应于本合同签订之日起______日内，持本合同及相关证件，到房屋所在地的房屋管理部门办理房屋产权登记手续。
第五条违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未能按时将房屋交付给乙方，每逾期一日，应向乙方支付购房款的______%作为违约金；逾期超过______日，乙方有权解除本合同，并要求甲方退还已支付的购房款及定金，同时甲方应向乙方支付购房款的______%作为违约金。
2. 若乙方违反本合同约定，未能按时支付购房款，每逾期一日，应向甲方支付未付购房款的______%作为违约金；逾期超过______日，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的定金。
3. 若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行，甲乙双方互不承担违约责任。
工商房子合同范本
工商房子合同范本《工商房子合同》甲方（卖方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（买方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________一、房屋基本情况1. 房屋坐落：__________________2. 房屋建筑面积：______平方米3. 房屋用途：______二、房屋价格及付款方式1. 房屋成交价格为：人民币______元（大写______元整）。
2. 付款方式：乙方应在______年____月____日前支付定金人民币______元（大写______元整）。
剩余房款人民币______元（大写______元整），乙方应在______年____月____日前付清。
三、房屋交付及相关事宜1. 甲方应于______年____月____日前将房屋交付给乙方。
房屋已取得相关产权证明。
房屋内设施设备完好。
四、产权过户及相关费用1. 甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续，相关费用由______方承担。
2. 如因政策等原因导致无法办理产权过户，双方应协商解决。
五、违约责任1. 若甲方未按照约定时间交付房屋或协助办理产权过户手续，每逾期一日，应按照房屋成交价格的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照约定时间支付房款，每逾期一日，应按照未支付房款的______%向甲方支付违约金。
3. 如一方违约给对方造成损失，应承担赔偿责任。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
工商银行预售合同范本
工商银行预售合同范本合同编号，__________。
甲方（开发商），__________（营业执照号，__________）。
乙方（购房人），__________（身份证号，__________）。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方所建工商银行预售房屋的销售事宜达成如下合同：第一条房屋基本信息。
1.1 项目名称，__________。
1.2 房屋坐落，__________。
1.3 房屋建筑面积，__________平方米。
1.4 房屋用途，__________。
1.5 房屋总价，__________元（大写，__________）。
第二条交易标的。
2.1 甲方承诺向乙方出售上述房屋，并保证该房屋的所有权清晰、无争议。
2.2 乙方同意购买上述房屋，并按照约定支付房款。
第三条交易价格及支付方式。
3.1 房屋总价为__________元，乙方应在签订本合同之日起__________日内一次性支付全部房款。
3.2 乙方应将房款支付至甲方指定的银行账户，账户信息如下，__________。
第四条房屋交付。
4.1 房屋交付日期为__________，甲方应在交付前保证房屋的完好状态，并提供相关的产权证明文件。
4.2 乙方应在收到房屋交付通知后__________日内办理房屋过户手续。
第五条违约责任。
5.1 若甲方未能按时交付房屋或房屋存在质量问题，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未能按时支付房款或拒绝办理房屋过户手续，应承担相应的违约责任。
第六条其他事项。
6.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，__________ 签订地点，__________。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕义务止。
合同内容如有争议，应依法解释。
中国工商银行房地产开发合同(合同范本)
A contract is generally a legal act of both parties and can only be established if the parties reach an agreement. Protect the legal rightsof both parties after signing.（合同范本）甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________中国工商银行房地产开发合同(合同范本)中国工商银行房地产开发合同(合同范本)说明：合同一般是双方的法律行为，只有双方当事人达成协议才能成立。
签订合同后依法保护双方的合法权益，避免很多不必要的争议。
可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。
立合同单位：____________________（以下简称甲方）____________________（以下简称乙方）为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模____________________________________________________________ ________________________________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元（其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元）。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式____________________________________________________________ ________________________________________________四、各方责任甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________经营方式：____________________________________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
工商房子合同范本
工商房子合同范本甲方（卖方）：姓名：______________________身份证号：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________乙方（买方）：姓名：______________________身份证号：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方在房屋买卖过程中的权利和义务，就乙方购买甲方所有的房屋事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况房屋地址：______________________房屋面积：______________________房屋户型：______________________二、房屋价款及支付方式1. 房屋价款为人民币________元（大写：____________元整）。
2. 支付方式：____________。
三、房屋交付及相关事宜1. 甲方应于______年______月______日前将房屋交付给乙方。
2. 交付时房屋的现状及附属设施设备情况以双方确认的清单为准。
四、产权过户及相关事宜1. 双方应在房屋交付后______日内共同前往相关部门办理产权过户手续。
2. 办理产权过户手续所需费用由______方承担。
五、违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未能按时交付房屋或办理产权过户手续，每逾期一日，应向乙方支付房屋价款的______%作为违约金；若逾期超过______日，乙方有权解除本合同，并要求甲方返还已支付的房屋价款，同时甲方应向乙方支付房屋价款的______%作为违约金。
2. 若乙方违反本合同约定，未能按时支付房屋价款，每逾期一日，应向甲方支付未付价款的______%作为违约金；若逾期超过______日，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付房屋价款的______%作为违约金。
大连工商购房合同范本
大连工商购房合同范本一、合同的缔结1.1 本合同由买方和卖方自愿缔结，双方应当遵守国家有关法律法规和政府规定的购房政策。
1.2 买方应当提供真实有效的个人身份证明、购房资金证明等相关材料，卖方有权核实并审核。
1.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。
二、房屋基本信息2.1 房屋坐落于大连市（具体地址），产权证号为（具体产权证号）。
2.2 房屋建筑面积为（具体面积），户型为（具体户型），所在楼层为（具体楼层）。
2.3 房屋用途为住宅，产权性质为商品房。
2.4 房屋附属设施包括（具体设施）。
三、房屋价格及支付方式3.1 房屋总价为人民币（具体金额）元。
3.2 买方应当在签订本合同之日起（具体时间）内支付首付款，首付款金额为人民币（具体金额）元。
3.3 买方应当在（具体时间）内支付尾款，尾款金额为人民币（具体金额）元。
3.4 买方支付款项的方式为（具体支付方式）。
四、房屋交付和验收4.1 卖方应当在合同生效之日起（具体时间）内将房屋交付给买方。
4.2 买方应当在收到房屋后（具体时间）内进行验收，如有质量问题，应当及时通知卖方并要求卖方解决。
五、房屋产权过户5.1 卖方应当在买方支付全部房款后的（具体时间）内办理房屋产权过户手续。
5.2 买方应当按照国家有关规定缴纳房屋产权过户税费，并提供相关证明材料。
六、房屋质量保证6.1 卖方保证所售房屋的建筑质量符合国家有关标准和规定。
6.2 房屋质量保修期为（具体时间），如在保修期内发现质量问题，买方有权要求卖方进行维修或更换。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同约定的，应当承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
7.2 买方违约的，卖方有权解除合同并没收买方已支付的全部款项。
7.3 卖方违约的，买方有权解除合同并要求返还已支付的全部款项，并有权要求赔偿相应的违约金。
八、争议解决8.1 本合同的解释和执行应当依照中华人民共和国法律。
8.2 买卖双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，应当提交有管辖权的人民法院进行解决。
工商银行预售合同范本
工商银行预售合同范本合同编号，【编号】。
甲方，【工商银行名称】。
地址，【工商银行地址】。
联系方式，【工商银行联系方式】。
乙方，【购房人姓名】。
地址，【购房人地址】。
联系方式，【购房人联系方式】。
鉴于甲方是一家合法注册的银行机构，具有从事房地产金融业务的资质和能力；乙方是一名具有购房意愿和能力的个人，双方经协商一致，就乙方购买甲方预售房屋事宜达成如下合同：第一条预售房屋基本信息。
甲方将位于【房屋地址】的【房屋类型】房屋，面积约【房屋面积】平方米，楼层为【楼层信息】，具体房屋信息详见《房屋预售合同附件》，出售给乙方。
第二条房屋价格和付款方式。
1. 房屋总价为【房屋总价】万元，乙方需按照甲方规定的付款方式进行支付。
2. 乙方需在签订本合同后【具体时间要求】内支付首付款【首付款金额】万元，余款在房屋交付时一次性支付。
第三条房屋交付和交付标准。
1. 房屋交付时间为【交付时间】，具体交付标准详见《房屋预售合同附件》。
2. 甲方保证房屋的质量符合国家相关标准，并承诺在交付后一定期限内对房屋进行维修和保养。
第四条其他约定。
1. 乙方购买房屋后，需按照国家相关规定进行产权登记手续。
2. 乙方在购房过程中需遵守甲方相关规定，如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应责任。
第五条合同生效和解决争议。
1. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期为【合同有效期】。
2. 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
3. 若因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方（盖章），_______________。
乙方（盖章），_______________。
签订日期，_______________。
中国工商银行房地产开发合同标准版本
文件编号：RHD-QB-K4744 （合同范本系列）甲方：XXXXXX乙方：XXXXXX签订日期：XXXXXX中国工商银行房地产开发合同标准版本中国工商银行房地产开发合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。
，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
立合同单位：_____________(以下简称甲方)_____________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式________________________四、各方责任甲方：_____________乙方：_____________经营方式：________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。
六、财务管理1.成本核算范围：_________2.决算编制：_____________3.财产清偿：_____________七、利润分配：___________八、违约责任：___________九、其他1.该项目资金在________行开户管理，双方确认________行有权监督资金使用。
2.________方经济责任由________担保。
保证方有权检查督促________方履行合同，保证方同意当________方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。
中国工商银行房地产开发合同
中国工商银行房地产开发合同前言房地产开发是当前中国经济中的重要组成部分，其规模和影响力在不断扩大。
在房地产开发中，银行的角色不可忽视。
中国工商银行作为中国五大国有商业银行之一，其在房地产开发领域的重要性不言而喻。
然而，在房地产开发过程中，出现的种种问题也层出不穷。
在保证银行利益和房地产开发商利益的前提下，制定一份合适的合同对于双方都非常重要。
本篇文档将对中国工商银行房地产开发合同进行分析和介绍。
合同主要内容合同背景本合同是由中国工商银行与房地产开发商双方根据各自权利义务自愿协商，达成一致意见签订的。
本次房地产开发的主要目的是为了满足居民、企业等各方的需求。
合同条款本合同主要包括以下条款：第一章合同的对象本合同的双方对象是中国工商银行和房地产开发商，双方签署有效合同后，享有各自的权利和承担各自的义务。
第二章合同的内容本合同的内容包括合同的目的、主要条款、保证、义务、违约责任等。
第三章合同的期限本合同的期限根据具体的房地产开发项目约定，房地产开发商应按照约定期限按照相关规定履行开发义务。
第四章合同的条款和解除当出现以下情形之一时，本合同可以被解除：•履约期间内，出现一方未履约的情况；•根据特定条件和协议，双方可以解除本合同。
第五章合同的保密与解释合同双方均应保守本合同内容的秘密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
本合同如有争议，应由双方协商解决。
如协商不成，应提交有关部门或仲裁机构处理。
合同的意义保障双方权益本合同的签订，可以明确银行和房地产开发商之间的各自权利和承担的义务。
遵守本合同规定，可以保障双方的权益。
促进合作发展银行和房地产开发商之间的合作是为了实现各自的利益，也是为了推动社会和经济的发展。
合同的签订，可以为双方的合作发展提供更加可靠的保障。
结论房地产开发是当前中国经济中的重要组成部分，银行在其中的地位日益重要。
中国工商银行房地产开发合同的签订，可以保障银行和房地产开发商的权益，促进二者的合作发展，为推动中国经济健康有序地发展提供了可靠保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国工商银行房地产开发
合同示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
中国工商银行房地产开发合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
立合同单位：
_____________(以下简称甲方)
_____________(以下简称乙方)
为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模
____________
____________
二、总投资及资金筹措
总投资________万元(其中：征地费________万元、开发
费________万元，建安费________万元)。
投入资金规模
________万元，甲方出资________万元。
预收款________万
元，乙方出资________万元。
三、合作方式
____________
____________
四、各方责任
甲方：_____________
乙方：_____________
经营方式：________________
五、资金偿还及占用费
资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。
六、财务管理
1.成本核算范围：_________
2.决算编制：_____________
3.财产清偿：_____________
七、利润分配：___________
八、违约责任：___________
九、其他
1.该项目资金在________行开户管理，双方确认
________行有权监督资金使用。
2.________方经济责任由________担保。
保证方有权检查督促________方履行合同，保证方同意当________方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。
3.________方愿以________作抵押品，抵押品另附明细清单作为本合同的附件，________方不履行合同时，
________方对抵押品享有处理权和优先受偿权。
本合同正本一式________份。
甲方执________份，乙方________份。
合同副本________份，报送________等有关单位各存一份。
双方代表签字后生效。
本合同附件有________与本合同有同等效力。
本合同的修改、补充须经甲乙双方签订变更合同协议书，并须保证方同意，作为合同的补充部分。
甲方：(单位公章)_____________
代表人：_________
乙方：(单位公章)_____________
代表人：_________
保证方：(单位公章)___________
代表人：_________
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。