改造工程施工合同(标准版)
装修改造工程合同(13篇)
装修改造工程合同（13篇）装修改造工程合同（通用13篇）装修改造工程合同篇1房屋装修合同范本委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
第一条：工程概况1、工程地址：2、居室规格：房型，总计施工面积平方米。
3、施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4、委托方式：包工包料5、工程开工日期：6、工程竣工日期：工程总天数：第二条：工程价款工程价款（金额大写）元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。
详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。
2、工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4、质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
5、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
6、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条：材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。
详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。
改造施工合同范本(精选10篇)
改造施工合同范本（精选10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!改造施工合同范本（精选10篇）合同是一种重要的契约形式,在现代社会中,合同的作用越来越重要。
维修改造合同(精选6篇)
维修改造合同（精选6篇）法》等相关的法律法规规定，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。
第一条合同标的。
乙方承包维修甲方澧阳镇兰江东路的澧县城市管理行政执法局的办公楼的工程。
维修改造：1、办公楼维修改造；2、院内新砌围墙、大门、车棚；3、室外场坪；4、原围墙、大门、车棚。
5、新建厨房、卫生间、场坪硬化等其它工程。
第二条工程期限。
本合同全部工程1月10日开工至4月25日竣工。
如遇有法律明文规定耽误工期可顺延工期的情况时，依法律规定顺延工期，不属本条规定延期理由而延期的，乙方应向甲方每日支付本合同工程款5%的违约金。
第三条工程质量。
必须符合国家、行业规定的质量标准，同时执行LX —J—084的澧县城管局办公楼及院内杂事改造工程，澧财投【】预审第237号及相关投标和中标资料以及涉及澧县城管局办公楼维修改造工程清单计价表等相关资料作为本合同的附件。
第四条物资供应。
乙方全包维修本合同的标的，即包工包料，所需的维修材料有乙方采购，保质保量，甲方有权监督并对不合格材料有拒绝权利。
第五条本合同工程价款。
本合同工程价款人民币元，在工程全部完工验收合格，应预留总工程价款3%作为本工程质量的保质金（保证金一年后返还），余额一月内付清。
第六条安全条款。
乙方应对维修工地的安全负总责，如果发生工人或第三人伤害事故的，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
第七条监督权。
甲方有权对乙方施工的质量进行监督，乙方应对甲方提依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关律、行政规范，遵循平等、自愿、诚实、信任的原则，双方就校区维修改造工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：校区维修改造工程。
2、工程地点：体育新城广益实验中学校内。
3、工程承包范围内容：a、宿舍楼卫生间防漏改造处理150间；b、宿舍楼洗脸盆台面改造290间；c、食堂地面排水沟改建阴沟处理；d、教学楼车库顶男女卫生间漏水改造处理；e、教学楼二、四楼天井封闭处理；f、教学楼两头五楼“三角形”天井封闭；4、质量要求：优良工程5、合同工程：本工程日历工期天。
房屋改造施工合同(6篇)
房屋改造施工合同(6篇)房屋改造施工合同1甲方：乙方：一、工程项目：旧房改造，将原有旧房拆除，按照甲方所提供图纸进行施工。
二、施工地点：汤王头村。
三、工程内容及施工范围，经过双方协商以达成一致，签订以下合同。
1、乙方在拆除完毕后，旧料属于甲方所有，旧房拆除后的'建筑垃圾由乙方清理。
2、甲方只负责材料的采购，乙方负责施工工具，施工中所需要的模板，脚手架。
3、门窗采用五洋塑钢材料，洞口超过1.5米必须做过梁。
4、甲方负责提供水暖电材料，乙方负责安装。
二层所有的房间地面贴瓷砖，卫生间、厨房墙面贴瓷砖，一楼和三楼的卫生间、厨房贴至1.5米处。
5、在施工过程中，乙方负责所有外墙面抹平，粉刷内墙面负责抹平，一楼和三楼地面用水泥抹平。
东山__和西边路面、院内用水泥抹平。
6、原地基有空虚的地方，乙方必须在打地梁时挖到实处，以保证房屋的承载力。
7、房屋的所有防水都由乙方负责材料和施工。
8、三层屋顶用小瓦或片瓦，甲方负责任何一层预制板，其余各层都由乙方负责。
9、经双方协商每平米造价320元，阳台按一半计价，地面的所有垃圾由乙方负责清理，拆除后所有建筑材料归乙方。
10、建筑施工中安全第一，一切任何事故由乙方承担，甲方不承担任何责任，乙方必须按甲方图纸施工。
甲方负责水电。
四、付款方式：一层上板后，付乙方叁万元;二层上板后，付乙方叁万元;三层屋顶用小瓦或片瓦施工结束后，付乙方肆万元;室内墙面抹灰、水暖电安装完毕后，付乙方两万元;室内瓷砖、门窗安装完毕后，付乙方两万元;施工全部结束后除扣除总价的5%保质金外，其余的工程款全部付清。
五、从签订合同之日起，乙方必须在三个月内完工，否则扣除2%的违约金。
六、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日房屋改造施工合同2简称甲方:简称乙方：经甲、乙方双方协调决定，甲方现有房屋扩建与装修项目，以包工包料的方式承包给乙方，具体事项如下：一、工程地点：二、承包内容：房屋改扩建，装修主题房屋、内用包含（室内顶棚、室内乳胶漆、木地板、灯具、瓷砖、换铝合金窗户、外瓷砖、门窗转、房屋防水），精装修、详见清单表。
改造工程施工合同样本8篇
改造工程施工合同样本8篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程改造的顺利进行，特订立本施工合同。
一、工程概况1. 工程名称：________________改造工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：包括但不限于旧建筑改造、结构加固、室内外装修等。
4. 工程规模：具体改造范围和规模详见施工图纸及工程量清单。
二、合同工期1. 工程开工日期：自本合同签订之日起XX天内。
2. 工程竣工日期：开工日期后的XX天。
3. 如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：（1）因人力不可抗拒因素而延误工期。
（2）非乙方原因累计停工超过XX日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币XXXX元（大写：________元整）。
该价款已包括材料费、人工费、税费等一切相关费用。
2. 支付方式：（1）本合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。
（2）工程进度过半，经甲方验收合格后，支付工程总价款的XX%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程尾款。
（4）质量保证金为工程总价款的XX%，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付质量保证金。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方的监督。
2. 乙方应按工程进度提交工程资料，由甲方代表签字确认。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并提供完整的竣工资料及竣工验收报告。
甲方自接到验收通知后XX日内组织验收，验收合格后办理验收手续并签署竣工验收报告。
如因甲方原因造成无法按期验收，则视为本工程已验收合格。
4. 工程质保期为XX年，自竣工验收合格之日起计算。
质保期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。
装修改造工程合同书范本(7篇)
装修改造工程合同书范本（7篇）装修改造工程合同书范本（7篇）装修改造工程合同书范本篇1 甲方：乙方：按照《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条、工程概况1、工程地点：。
2、工程内容：总建筑面积平方米。
3、承包范围；装饰装修人工费用；4、开工日期：第二条、合同价款1、装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：。
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。
第三条、甲方责任1、指派为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。
负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条、乙方责任1、指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条、材料供应1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。
改造工程合同（精选10篇）
改造工程合同（精选10篇）有请阅读的编辑为你编辑的改造工程合同。
伴随着社会的不断发展和进步，合同的使用在我们的工作中是非常具有意义的。
一份合理合法的合同能让双方毫无顾虑的合作。
可能你会喜欢，欢迎分享！改造工程合同篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。
关于工程改造的合同范本(7篇)
关于工程改造的合同范本（7篇）关于工程改造的合同范本（精选7篇）关于工程改造的合同范本篇1发包人(甲方)：承包人(乙方)：曲靖市万达建工集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就养鸡场改造工程协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：二、施工内容1、钢窗为维修和更换玻璃及刷油漆，面积96_1.44=136.24㎡;2、门为普通平开钢门，共24樘;3、拆除原木质屋架、檩条和石棉瓦，更换新钢方管屋架、檩条为钢C型钢，即C140_40_20_2.0，屋面瓦为50厚彩钢复合瓦;4、DN50引风透气帽，彩钢制作、安装。
三、施工工期合同工期共计天。
合同签订之日算起，如遇不可抗力因素，工期顺延。
四、结算方法1、该工程除工程拦标价注明的工程量清单外，所增加的土建项目、钢结构项目及装饰装修项目，一律按签证清单量，按现行近期国家相关定额计价方式进行计取。
所增加项目工程造价按工程量清单，经双方核定后在七个工作日内支付总造价的 %。
五、工程造价按拦标价约元，到风透气帽按元/套计补。
六、付款方式合同签订后，所有安装材料到场报验后，甲方支付款项 %，安装完毕后付到完成工程量的 %。
工程完工后，经甲方验收合格，甲方在天内支付至完成总价款的 %，留 %作为工程质量保证金。
该工程保修期为壹年。
七、甲方权利和义务1、甲方提供原材料堆放场地。
2、按合同约定向乙方支付工程款。
3、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度、材料工程量、安全生产及按图施工情况。
4、负责本工程中各工程、工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整改。
5、负责组织工程验收工作，及竣工资料的合并及归档。
八、乙方权利和义务1、乙方对所提供的产品必须确保质量符合国家标准，按时、按质、按量完成该工程。
标准施工合同
标准施工合同标准施工合同集合15篇在人民愈发重视法律的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
你所见过的合同是什么样的呢？下面是作者为大家整理的标准施工合同，希望对大家有所帮助。
标准施工合同1依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称： _________2.工程地点： _________第二条承包范围：第三条工程承包方式： _________第四条合同工期开工日期： _________竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_________第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价： _________付款方式： _________价款调整： _________第六条工程质量及验收标准1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-XX.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动*灭火系统施工及验收规范》（XX年版）gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-XX.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》3砌石施工（桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面）： 15元钢筋制作安装： 200元上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。
2、付款方式本工程无预付款。
每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
改造升级合同7篇
改造升级合同7篇篇1甲方（改造方）：____________________乙方（被改造方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方对甲方所拥有之项目进行改造升级事宜，达成如下协议：一、合同背景甲方拥有某项目，现决定对其进行改造升级，以提高其经济效益和使用价值。
经双方友好协商，决定由乙方承担此次改造升级工作。
二、合同目的本次改造升级旨在提升项目的整体品质，满足市场需求，实现双方共赢。
三、改造范围及内容1. 改造范围：包括但不限于项目的基础设施、功能区域、设备设施等。
2. 改造内容：包括但不限于建筑设计、装饰装修、设备安装、技术支持等。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）本合同签署后，甲方支付乙方总金额的______%作为预付款；（2）改造进度达到______%时，甲方支付乙方总金额的______%；（3）改造工程完工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。
五、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至改造升级工程完工并通过验收之日止。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）按时支付合同款项；（2）提供改造所需的相关资料；（3）负责协调内外部关系，确保改造升级工作的顺利进行。
2. 乙方责任与义务：（1）按照合同约定完成改造升级工作；（2）确保改造升级工程的质量符合相关标准；（3）在改造过程中，遵守安全、环保等相关法律法规。
七、验收标准及方式1. 验收标准：按照国家和地方的相关标准以及本合同约定进行验收。
2. 验收方式：由双方组织专业人员对改造升级工程进行验收。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停止改造工作，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成改造升级工作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
标准版建设工程施工合同(通用7篇)
标准版建设工程施工合同（通用7篇）标准版建设工程施工合同（1）甲方：____________（以下简称甲方）乙方：____________（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。
一、工程地点：____________二、工程内容：____________三、工期要求：开工时间为：四、工程款结算及付款方式结算价格：以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算（包括两边封挡）单价每平方米____________五、甲方驻工地代表：____________六、甲方责任1、乙方人员、材料进场前，甲方负责提供完善的施工条件，即水通、电通，其费用由甲方承担。
2、甲方需委派一名专业技术人员，以便在施工过程中进行质量、进度监督。
如发现乙方未按规范要求施工，应及时要求改正，其损失由乙方负责，并负责与其他施工队伍和人员协调工作。
3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。
七、乙方责任1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。
图纸由乙方自行负责设计，钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。
乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。
2、材料标准：彩钢板型号八、质保事宜本工程主结构架（含彩钢材）保用____________九、违约责任甲方违约责任未按照本合同约定按时支付工程款，甲方应向乙方支付应付未付工程款的xxx 的违约金。
乙方违约责任：1、不按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。
2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。
十、纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第二条方式解决。
1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。
2、向人民法院起诉。
十一、附则：1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
2、本合同签定后，甲、乙双方除单价外如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的补充合同，与主合同具有同等法律效力。
围墙改造施工合同6篇
围墙改造施工合同6篇篇1围墙改造施工合同甲方：（委托方）乙方：（承接方）在甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方围墙改造项目，达成如下合同：一、项目内容：1.1 本项目包括对甲方围墙的改造工程，具体包括但不限于拆除原有围墙、规划设计新围墙，施工安装、收尾工程等。
所有工程内容需按照设计图纸和甲方要求进行实施。
1.2 工程开始日期为（具体时间），预计完工日期为（具体时间）。
乙方将安排专业人员按时按质完成项目。
二、工程质量标准：2.1 乙方承诺所有工程均按照国家相关标准和相关法律法规进行施工，确保工程质量和安全。
2.2 乙方应在项目完工后提供相关的材料质量检验报告和施工验收报告，确保工程质量符合标准要求。
三、付款方式：3.1 甲方将按照完成工程的进度支付合同金额，具体支付方式为：首付款（具体比例），进度款（具体比例）和竣工款（具体比例）。
3.2 甲方应在每次支付前验收工程进度和质量，并签署付款确认单。
四、延期和变更：4.1 如果因不可抗力或其他原因导致工程延期，乙方应提前通知甲方，并经双方协商确定新的工程完工日期。
4.2 如需对合同内容进行变更，需经双方协商一致，并签订书面协议。
五、安全保障：5.1 乙方在施工过程中要严格遵守相关安全规定，确保工程施工安全。
5.2 乙方需购买施工第三方责任险，并保障施工过程中的安全。
六、违约责任：6.1 一方未履行合同义务或履行不符合要求，应向对方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
6.2 如因一方原因导致工程无法继续施工，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
七、争议解决：7.1 双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；如无法协商一致，应提交至有关部门处理。
临时：本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效，合同有效期至工程竣工验收合格之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为围墙改造施工合同的具体内容，希望双方能够共同遵守合同内容，保证工程顺利进行并达到预期效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
改造工程施工合同
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.
甲方：___________________
乙方：___________________
时间：___________________
编号：FS-DY-20261
改造工程施工合同
发包方：（简称甲方）
承包方：简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。
第一条工程名称：
第二条工程项目批准文号
第三条工程主要内容
1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装
2、楼顶均压带的拆除、安装
3、楼顶避雷针的安装
4、户内外接地线的敷设
5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。
第四条承包方式：
乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。
第四条工程量以预算所列工程量为准。
第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。
遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：
遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。
第六条合同总价：
第七条付款方式
工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。
第八条工程结算依据
1、合同价。
2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。
第九条工程质量
1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。
2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。
3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：
1）由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。
2）凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。
3）隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。
主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。
如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。
如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。
4）乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。
如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格，甲方有权拒付工程进度款，由此造成返工浪费，均由乙方自理。
5）工程竣工后，乙方对工程实行保修，自竣工日期算起
一年为保修期。
第十条施工及设计变更
1、施工中发现不合理的地方，乙方应以书面形式提前通知监理人员及甲方，甲方在2日内提出修改意见和变更文件，经双方办理有关手续后继续施工。
3、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时，乙方应对在建项目做好安全管理，由此引起工程的有关问题和费用由主管部门仲裁。
第十一条工程竣工验收
1、乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方在接到验收申请后，应于3日内组织有关人员进行验收，如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。
工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。
2、工程验收达不到国家质量合格标准时，乙方负责返修处理，如乙方不能在规定时间内处理，甲方有权另行委派他人进行处理，其费用在乙方费用中扣除。
3、正式验收前2日，乙方应向甲方提交所有施工记录，
验收签证、竣工图纸、设计变更、竣工报告等移交手续。
如所需资料不全，甲方有权拒绝验收。
4、工程竣工3日内，乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。
第十二条双方职责
1、甲方责任
1）按合同规定向乙方拨付工程进度款。
2）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施。
委派工地代表和监理人员负责现场工程质量、进度的监理监督，并办理有关签证。
3）负责及时安排施工停电、施工协调工作。
4）组织工程的竣工验收
2、乙方责任
1）负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。
2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划，报甲方审查完善后遵照执行。
3）严格按照施工设计图纸和规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工
任务。
4）负责申请施工过程中的停电计划，负责已完工程的保护管理工作。
5）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。
6）负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。
第十三条安全责任
1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。
2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及电力部门有关规定，严格执行《安全生产法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》，以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。
3、开工前必须由甲、乙双方签订安全责任书，明确双方的安全责任。
4、乙方负责施工“三措”的制定和执行，并指定专人担任现场工作负责人；甲方负责工作票的签发和施工“三措”的审批，并向乙方交代现场设备情况。
第十四条违约责任
1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的，违约方应承担合同价款10% 的违约金。
乙方施工质量达不到设计和规范要求，给甲方造成损失的，赔偿相应损失。
2、因乙方原因不能按期完工，每延期一天扣乙方施工费200元。
因扫障等原因受阻造成工期延长，不扣乙方延误工期费。
第十五条争议解决的方式
甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的，任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解，调解不成的，可以向阳泉仲裁委员会申请仲裁。
第十六条本合同自甲乙双方签订之日起生效，至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。
第十七条本合同未尽事宜双方协商解决。
第十八条本合同正本2份，副本2份，甲方执正本1份、副本1份，乙方执正本1份、副本1份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表（签字）：法人代表（签字）：
Foonshion图文设计有限公司
Fonshion Design Co., Ltd。