安全文明施工费合同模板
工程安全文明施工措施费计取合同7篇
工程安全文明施工措施费计取合同7篇第1篇示例：工程建设是国民经济的重要组成部分，为了确保工程的安全、质量和效率，工程安全文明施工措施费的计取和合同签订至关重要。
下面将针对该问题进行详细介绍。
一、工程安全文明施工措施费的定义工程安全文明施工措施费，是指在工程建设过程中为保障施工现场的安全、文明施工而需要支出的费用。
这些费用用于采取安全防护措施、文明施工宣传、现场环境治理等方面，以降低施工过程中发生事故的风险，保障工人的生命财产安全，同时也提高工程的形象。
1. 按照规定标准计取：对于工程建设领域常见的一些安全文明施工措施费用，可以按照规定的标准金额进行计取，如安全帽、防护眼镜等必要安全防护用品的费用。
这样可以简化计取程序，提高施工单位的执行效率。
2. 按照实际情况计取：有些工程建设项目需要根据具体情况对安全文明施工措施费进行灵活调整。
一些特殊施工环境需要采取额外的安全防护措施，这时可以根据现场情况适当增加费用。
3. 统一管理和监督：为了确保工程安全文明施工措施费的正确计取，需要建立统一管理和监督机制。
相关部门应加强对施工现场的审核和检查，确保费用的合理使用。
1.明确责任和义务：在签订工程安全文明施工措施费合应明确施工单位和监理单位的责任和义务。
施工单位需要承担施工现场的安全保障责任，监理单位需要监督和检查费用的正确使用。
2. 制定合理标准：合同中应明确工程安全文明施工措施费的计取标准和规定，确保费用的合理使用。
也可以在合同中约定违约责任条款，以保障合同的履行。
3. 签订合同后监督执行：一旦合同签订完成，监理单位需要对费用的使用情况进行监督和检查，确保费用的正确使用。
施工单位也要主动履行合同责任，确保工程的安全施工。
四、加强宣传和教育为了提高工程安全文明施工措施费的落实率，施工单位和监理单位可以加强对施工人员的宣传和教育。
通过举办培训班、进行安全教育，提高施工人员对安全文明施工措施费的重视程度，从而降低施工现场事故的发生率，保障工程的安全施工。
2024安全文明施工措施费支付协议书
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024安全文明施工措施费支付协议书本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同各方1.2 安全文明施工措施费1.3 工程范围1.4 施工期限1.5 付款方式第二条安全文明施工措施2.1 施工安全措施2.2 文明施工措施2.3 环境保护措施第三条费用支付3.1 安全文明施工措施费的计算3.2 支付时间3.3 支付方式3.4 支付条件第四条施工单位的义务4.1 遵守法律法规4.2 落实安全文明施工措施4.3 保障施工人员安全第五条付款方的义务5.1 按时支付安全文明施工措施费5.2 监督施工单位实施安全文明施工措施第六条违约责任6.1 施工单位的违约行为6.2 付款方的违约行为第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构第八条合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限第十条不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力的后果第十一条合同的生效、修改与终止11.1 合同生效条件11.2 合同修改程序11.3 合同终止条件第十二条合同的履行12.1 施工单位履行合同的要求12.2 付款方履行合同的要求第十三条附件13.1 安全文明施工措施方案13.2 费用支付明细表第十四条其他条款14.1 合同的书面形式14.2 合同的签字盖章14.3 合同的份数第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同各方甲方：指合同中指明的付款方，负责按时支付安全文明施工措施费。
乙方：指合同中指明的施工单位，负责按照合同约定实施安全文明施工措施。
1.2 安全文明施工措施费安全文明施工措施费是指为保证工程施工安全、文明施工和环境保护，按照相关法律法规和工程特点，由甲方支付给乙方的费用。
1.3 工程范围本合同适用于甲方委托乙方施工的工程项目，具体工程范围和施工内容详见附件一。
1.4 施工期限施工期限是指乙方完成工程施工的时间，具体施工期限见合同附件一。
安全及文明施工协议书范本
安全及文明施工协议书范本甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_______________项目（以下简称“本项目”）的施工达成合作，为确保施工过程中的安全与文明，特订立本安全及文明施工协议书。
一、安全施工责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，严格执行安全生产管理制度和操作规程。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全职责。
3. 乙方应对作业人员进行安全教育和技能培训，确保作业人员掌握必要的安全生产知识和技能。
4. 乙方应配备必要的安全防护设施和救援装备，定期进行检查和维护。
5. 发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告有关部门。
二、文明施工要求1. 乙方应制定文明施工措施，保持施工现场的整洁和有序。
2. 乙方应合理安排施工作业时间，减少对周边环境和居民生活的影响。
3. 乙方应做好噪音、粉尘等污染物的控制工作，防止环境污染。
4. 乙方应妥善处理建筑垃圾和废弃物，不得随意丢弃或焚烧。
5. 乙方应尊重当地风俗习惯，维护良好的社区关系。
三、监督检查1. 甲方有权对乙方的安全生产和文明施工情况进行监督检查。
2. 乙方应配合甲方的监督检查，及时整改发现的问题。
3. 如乙方违反安全生产和文明施工的规定，甲方有权要求乙方承担相应的责任。
四、违约责任1. 如因乙方的原因导致安全事故或环境污染事件的发生，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 如因乙方未能遵守文明施工的要求，影响项目进度或造成其他损失，乙方应负责赔偿。
五、协议生效与变更1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议的任何变更或补充，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
六、其他事项1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
安全文明施工费用合同
安全文明施工费用合同第一篇范文：合同编号：__________合同履行地：中华人民共和国___________省/市/自治区甲方（发包方）：_______________乙方（承包方）：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行安全文明施工费用管理的事宜，达成如下协议：一、合同范围1.1 乙方作为承包方，承担本项目的施工安全文明费用管理工作。
1.2 乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，负责本项目的安全文明施工费用的筹集、使用、监督和管理工作。
1.3 乙方应确保本项目的安全文明施工费用专款专用，严格按照国家规定的范围和标准使用。
二、合同金额2.1 本项目的安全文明施工费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 乙方应在本合同签订后____个工作日内，将安全文明施工费用一次性足额缴纳至甲方指定的账户。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
3.2 在合同有效期内，乙方应严格按照合同约定和国家相关法律法规的要求，开展安全文明施工费用管理工作。
3.3 合同期满后，乙方应将安全文明施工费用的使用情况向甲方进行审计和评估，审计和评估合格的，甲方应支付乙方合同约定的服务费用。
四、合同的变更和解除4.1 合同变更或解除应由双方协商一致，并以书面形式确认。
4.2 合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的合同内容，继续履行合同义务。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同履行地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
农村安全文明施工合同书
农村安全文明施工合同书合同范本专家。
合同标题，农村安全文明施工合同书。
一、甲方（施工单位）：甲方名称：注册地址：法定代表人：联系电话：二、乙方（委托方）：乙方名称：注册地址：法定代表人：联系电话：三、工程项目基本情况：工程项目名称：工程地点：工程规模：工程内容：工程周期：工程预算：四、施工范围及要求：1. 甲方应按照相关法律法规和工程技术标准，对工程项目进行安全文明施工，确保施工过程中的安全和环境保护。
2. 甲方应制定施工方案和安全生产计划，并报送乙方审批。
3. 甲方应配备符合要求的施工人员和专业技术人员，保证施工质量和进度。
4. 甲方应按照合同约定，保证施工期间的文明施工，遵守当地的文明施工管理规定。
五、合同约定：1. 合同签订后，双方应严格履行合同约定，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
2. 合同变更，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
3. 合同解除，如因不可抗力等原因需要解除合同，应提前通知对方，并按照法律规定处理解除事宜。
4. 其他约定，双方还可以根据实际情况在合同中增加其他必要的约定。
六、合同生效及争议解决：1. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期至工程竣工验收合格之日。
2. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交当地人民法院解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上是我为农村安全文明施工合同书所撰写的合同范本，如有需要，还请咨询。
甲方与施工单位的安全文明措施费支付协议
安全文明措施费支付协议
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
一、为了保证工程安全顺利进行，根据《江苏省建设工程安全文明施工费计价管
理办法》的规定，甲乙双方建设工程安全文明施工费协商一致，特签订本协议书。
二、安全文明施工费的计取及支付
1、根据《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》规定，按苏建价【2005】349号文件取费，安全文明施工费基本费率金额见下表：
注：表中所列工程均为单独发包工程
2、安全文明施工费的支付计划：
（1）、合同签定15日后发包人支付安全文明施工基本费率总价的70%，即￥元（大写：）
（2）、安装工程量达到100%时支付安全文明施工基本费率总价20%，即￥元（大写：）
（3）、工程完工支付安全文明施工基本费率的10%，即￥元（大写：）
（4）、工程竣工验收合格后，承包人凭《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》办理竣工结算；承包方不能出具《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》的，承包方不得收取安全文明施工费。
甲方 :乙方：
（签字盖章）（签字盖章）
签订日期：年月日。
工程安全文明施工措施费计取合同4篇
工程安全文明施工措施费计取合同4篇篇1工程安全文明施工是工程建设过程中非常重要的一环，不仅关乎工人的生命安全，也影响到周围环境的整洁和整体形象。
为了保障工程安全文明施工工作的顺利开展，施工单位在施工前需要与监理单位签订《工程安全文明施工措施费计取合同》，明确双方的责任和义务，确保工程安全文明施工工作的有效开展。
一、合同主体工程安全文明施工措施费计取合同是由施工单位和监理单位签订的合同，双方均需要遵守合同的约定。
施工单位是工程的承建单位，负责具体的施工工作，必须按照合同的要求执行工程安全文明施工措施，确保工程质量和工程安全。
监理单位是对施工过程进行监督和管理的单位，需要对施工单位的安全文明施工工作进行检查和评估，确保施工单位按照合同条款的要求执行工程安全文明施工措施。
二、合同内容1.施工单位的责任：施工单位必须根据工程的特点和具体情况制定工程安全文明施工措施，明确工程施工中可能存在的安全隐患和采取的应急处理措施。
施工单位需要配备专业的安全管理人员，对施工现场进行全面监控和管理，确保工程的安全施工。
2.监理单位的责任：监理单位需要对施工现场的安全文明施工措施进行全面检查和评估，发现问题及时向施工单位提出整改意见。
监理单位还需要建立工程安全文明施工档案，对相关措施和工作进行记录和存档，以备审查和验收。
3.工程安全文明施工费的计取：工程安全文明施工措施费是施工单位在施工过程中为了保障工程安全文明所需的费用。
施工单位需要按照合同约定向监理单位提前申报，并根据实际工程情况计取相应的费用。
监理单位需要按照合同约定对费用进行审核和验收，确保费用的合理性和合法性。
4.合同期限和修改：工程安全文明施工措施费计取合同的期限一般与工程施工周期相对应，双方需要在合同中明确期限和费用清单。
如果出现工程变更或其他不可抗力因素，双方需协商修改合同内容，明确新的费用标准和调整方案。
5.合同解决纠纷：如果在合同执行过程中出现纠纷和争议，双方应首先通过协商和沟通解决。
安全与文明施工协议书模板
安全与文明施工协议书模板甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________鉴于甲方委托乙方进行_________工程的施工任务，双方本着平等、自愿的原则，就工程施工期间的安全与文明施工事项达成如下协议：一、安全生产责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产标准和操作规程，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，对施工人员进行安全教育和技能培训。
3. 乙方应确保施工现场的安全设施齐全有效，定期进行检查维护，及时消除安全隐患。
二、文明施工要求1. 乙方应制定文明施工措施，保持施工现场整洁有序，减少对周边环境的影响。
2. 乙方应合理安排施工作业时间，避免噪音、扬尘等污染扰民现象。
3. 乙方应妥善处理施工废弃物，不得随意倾倒或焚烧，确保施工现场环境卫生。
三、安全防护措施1. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的围挡、防护网等隔离措施。
2. 乙方应对高风险作业如高空作业、电气作业等实施特别安全管理，确保作业人员的生命安全。
3. 乙方应为施工人员提供符合国家标准的个人防护装备，并督促其正确佩戴和使用。
四、应急预案与事故处理1. 乙方应制定应急预案，对可能发生的各类事故进行预测和预防。
2. 一旦发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告甲方和相关部门。
3. 乙方应积极配合有关部门进行事故调查处理，并对事故负有责任的人员依法追究责任。
五、监督检查与违约责任1. 甲方有权对乙方的安全生产和文明施工情况进行监督检查，乙方应予以配合。
2. 如乙方违反本协议规定，造成安全事故或环境污染等问题，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
六、其他约定双方可以根据实际情况，对本协议内容进行补充和修改，任何补充和修改均应以书面形式确认。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
安全文明措施费的合同模板
【安全文明措施费合同】
甲方（发包方）：____________________
乙方（承包方）：____________________
鉴于乙方同意按照甲方要求实施安全文明施工措施，双方达成以下协议：
一、工程地点：
1. ________（详细地址）。
二、措施内容：
2. 安全防护及文明施工。
三、费用金额：
3. 人民币____元。
四、支付方式：
4. 按阶段支付。
五、实施期限：
5. 自____年__月__日至____年__月__日。
六、违约责任：
6. 违约方需承担违约金及损失赔偿。
七、争议解决：
7. 双方友好协商解决争议，协商不成，提交甲方所在地法院裁决。
八、其他：
8. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字/盖章）：____________________
乙方（签字/盖章）：____________________
日期：____年__月__日。
安全文明施工措施费支付协议书
安全文明施工措施费支付协议书订立协议单位：（以下简称甲方）（以下简称乙方）(工程名称）XXXX地产有限公司建设，由XXXX有限公司承建,工程施工合同总造价(小写)：XXXXXX 万元，(大写)：壹亿伍仟贰佰柒拾叁万贰仟壹佰捌拾叁元整。
根据合同文件要求,本工程安全文明措施费执行鄂建[2007]302号《关于调整我省建筑市政工程安全防护费、文明施工与环境保护费的通知》文件，即本工程安全文明施工措施费用（环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费)合计人民币XXXX 万元。
按照现行的《武汉市建设工程安全生产管理办法》(武汉市政府第229号令）,“建设工程开工前，建设单位应当将安全防护措施费以不低于80％的比例拨付给施工单位”，即 XXXX 万元。
为使项目资金专款专用,经双方协商，甲方根据工程节点的进展以及现场文明施工的落实情况,按照支付计划书给乙方支付相应的安全文明施工措施费用，具体如下：1、工程开工前,办公及生活临设搭设完成,部分临时水电布置,支付安全文明施工措施费用的20％。
2、地下室结构封顶,支付安全文明施工措施费用的30%。
3、地上部分主体结构完成九层,支付安全文明施工措施费用的30％.4、工程完工,支付安全文明施工措施费用的20％.工程在乙方施工期间，为明确甲乙双方的责任权利，特订立以下协议:1、甲方应按时按照安全文明施工措施费用支付计划书支付给乙方相应的安全文明措施费用.若甲方不按照支付计划书的要求及时支付或拖欠乙方安全文明施工措施费用,导致安全文明措施不能及时跟上,造成安全事故等，甲方应负相应责任。
2、若甲方按照支付计划书的要求及时支付给安全文明措施费用,而乙方故意挪用此专项费用,不用于安全文明施工措施的建设，应按《建设工程安全生产管理条例》规定处罚,造成安全事故等，乙方应付全部责任。
本协议未尽事宜,双方协商解决，协商不成,由上级部门仲裁解决。
甲方盖章：乙方盖章：甲方代表：乙方代表:年月日年月日。
工程安全文明施工措施费计取合同5篇
工程安全文明施工措施费计取合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程安全文明施工措施费计取合同一、签订时间和地点：本合同于________年____月____日在______签订，双方签字盖章即生效。
二、甲方：（委托方）单位名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________三、乙方：（承包方）单位名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________四、合同对象1、本合同系在甲方与乙方之间签订的工程安全文明施工措施费计取合同，是确保工程安全，保障工人生命财产安全的必要措施。
2、本合同所称工程安全文明施工措施费计取，是指乙方按照国家相关法规和标准，采取必要的安全措施和文明施工措施，确保工程施工过程中的安全和文明，保障人员的生命财产安全。
五、费用计算1、乙方在工程施工过程中，需要进行安全文明施工措施，如设立安全监测系统、安全防护设施、文明施工标识等，相关费用由乙方承担。
2、乙方应当在施工前，根据工程特点和所需施工措施，编制相应的安全文明施工措施费用预算，并报甲方审核确认。
3、费用计取方式由甲方和乙方协商确定，可以按照工程进度和里程碑节点进行分期支付，也可以一次性支付。
4、如有必要，甲方有权要求乙方提供相应的安全文明施工措施费用支出明细表，并由双方共同签字确认。
六、违约责任1、如果乙方未按照本合同约定提供工程安全文明施工措施，导致工程施工中发生安全事故，乙方应当承担相应的责任，并赔偿甲方的损失。
2、如因不可抗力等原因，导致乙方无法提供工程安全文明施工措施，或者乙方违约导致合同无法执行，乙方应当向甲方承担相应的违约责任。
七、其他1、本合同自双方签字盖章即生效，并具有法律效力。
2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3、本合同的有效期为工程施工工期的整体期限，如有延期，双方应当及时协商解决。
2024年工程安全文明施工措施费计协议（三篇）
2024年工程安全文明施工措施费计协议发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人就工程，为达到安全文明施工的要求。
经双方协商，现达成如下协议：一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式1、安全文明施工措施费按工程总造价的计取。
2、在合同签订后支付给承包方措施费的，其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3、安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。
三、违约责任1、承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，若承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。
2、施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式份，双方各执份，质监站份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人（公章）：_____ 承包人（公章）：_____法定代表人（盖章）：_____ 法定代表人（盖章）：_____2024年工程安全文明施工措施费计协议（二）【协议书】2024年工程安全文明施工措施费计协议（三）甲方：（单位名称）电话：地址：邮编：乙方：（单位名称）电话：地址：邮编：鉴于甲方与乙方在2024年将合作进行某工程项目施工，为确保施工期间的安全和文明施工，经双方协商一致，达成以下协议：一、费用金额及支付方式1. 乙方承诺为甲方提供工程安全文明施工的相关服务，费用总额为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
工程安全文明施工措施费计取协议书（三篇）
工程安全文明施工措施费计取协议书甲方：（委托方）地址：联系方式：乙方：（施工方）地址：联系方式：鉴于，甲方委托乙方进行工程施工，为确保施工过程中的安全和文明，甲乙双方达成以下协议：一、施工项目1. 项目名称：2. 项目位置：3. 工程内容：二、工程安全文明施工措施费根据国家有关规定，为保障工程施工过程中的安全和文明，甲方向乙方支付工程安全文明施工措施费。
乙方同意按照以下方式计取：1. 计取比例：工程安全文明施工措施费按照工程总造价的百分比计取，具体比例为：2. 工程总造价：工程总造价为甲方和乙方共同确定的金额，具体金额为：3. 工程安全文明施工措施费金额：工程安全文明施工措施费金额为工程总造价乘以计取比例计算得出，具体金额为：4. 缴纳方式：乙方需在施工期内按照以下方式缴纳工程安全文明施工措施费：（1）预付：乙方需在工程开工前预付工程安全文明施工措施费总金额的50%；（2）阶段性缴纳：乙方需在施工期间按照工程进度阶段性缴纳剩余的50%工程安全文明施工措施费；（3）最后付清：乙方需在施工完成后提交相应的工程安全文明施工措施费清算报告，并支付剩余的工程安全文明施工措施费。
三、工程安全文明施工措施费使用工程安全文明施工措施费必须专款专用，用于保障工程施工过程中的安全和文明。
乙方需按照以下要求使用：1. 安全设施：用于购买和维护施工所需的安全设施，包括安全帽、安全绳、安全网等。
2. 安全培训：用于组织施工人员安全培训，提升施工人员安全意识和技术水平。
3. 文明施工：用于组织施工人员进行文明施工，包括施工现场卫生、噪音控制、尘土治理等。
4. 监督检查：用于委托第三方机构进行工程安全和文明施工的监督检查工作。
5. 其他费用：出现其他需要使用工程安全文明施工措施费的情况，需事先取得甲方书面同意。
四、违约责任1. 甲方违约责任：如果甲方未按照约定支付工程安全文明施工措施费或未按照约定使用，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金的金额为应支付工程安全文明施工措施费金额总额的10%。
工程安全文明施工措施费计取合同6篇
工程安全文明施工措施费计取合同6篇篇1工程安全文明施工措施费计取合同一、合同双方委托方（甲方）：单位名称：______________________________________法定代表人：____________________________________联系地址：______________________________________联系电话：______________________________________施工方（乙方）：单位名称：______________________________________法定代表人：____________________________________联系地址：______________________________________联系电话：______________________________________鉴于甲方拟进行工程建设项目，为了保障工程安全、文明施工，特制定本合同，经双方协商一致，达成如下：二、费用计取1. 工程安全文明施工措施费：____________________元（大写_________________）2. 工程安全文明施工措施费的支付方式为：__________________________3. 工程安全文明施工措施费的使用范围为：__________________________4. 工程安全文明施工措施费的管理责任单位为：__________________________5. 工程安全文明施工措施费的监督机构为：__________________________三、支付方式1. 甲方须在签订本合同之日起_______日内，向乙方支付工程安全文明施工措施费。
2. 甲方支付工程安全文明施工措施费时，应通过银行转账、现金支付等方式进行。
3. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应及时书面通知对方，并协商解决办法。
文明施工合同10篇
文明施工合同10篇文明施工合同1立合同单位：（以下简称甲方）（班组）（以下简称乙方）一、目标：在项目施工过程中，乙方无发生因工伤亡事故。
乙方施工项目责任期限内在项目部、集团公司、市（地）省、国家（部）级安全、文明检查中必须确保合格率为100%，杜绝不良影响。
在责任期限内杜绝发生重大火灾事故，避免一般火灾事故。
减少施工噪音、施工扬尘、控制污染排放。
预防和减少职业病发生。
其它。
二、双方责任甲方责任：1、及时传达、贯彻上级和政府有关部门关于安全生产的政策、法规和要求，适时部署任务。
对乙方安全生产、文明施工、环境保护和职业健康安全管理工作及时进行指导、督促、检查和服务。
2、建立健全各级安全生产责任制，严格安全生产检查制度，确保安全设施的投入。
3、在计划、布置、检查、总比、评比活动时，要同时把安全生产工作贯穿到每个具体环节中，特别要做好乙方上岗前的安全技术交底工作。
4、检查督促乙方配备和正确使用各类防护、劳保用品。
5、对乙方进行安全教育和培训，建立三级安全教育档案。
6、杜绝违章指挥，制止违章冒险作业。
进场作业人员必须用工手续齐全。
布置和实施项目“创优化”工作。
发生工伤事故，及时向上级有关部门报告，并按“四不放过”的原则进行调查处理。
乙方责任：认真学习和遵守安全操作规程及有关的安全制度，不违章蛮干。
要遵章守纪，做到不伤害自己、不伤害别人和不被他人伤害。
认真开展班前“三上岗”、每周“一讲评”的活动，并做好书面记录。
对新调入班组的工人进行安全教育。
对施工现场发现的安全隐患要及时处理；不能解决时，要及时向甲方报告。
坚持文明施工，做好落手清工作。
减少施工噪音、施工扬尘的产生，控制污染排放，争创绿色工地。
协助项目建立义务消防组织，落实专人负责消防工作，严格执行动火审批制度，确保安全。
9、甲、乙双方必须遵守以上条款，并由乙方缴纳责任押金元。
无发生工伤事故，到工程结束后，返回全部押金。
如在责任期内发生工伤事故和其他条款扣除罚款和应扣的经济费用外，余额部分退还给乙方。
安全文明施工采购合同
安全文明施工采购合同合同编号：XXXXX甲方（采购方）：名称：XXXX公司地址：XXXXX联系人：XXXX电话：XXXXX乙方（供应方）：名称：XXXX公司地址：XXXXX联系人：XXXX电话：XXXXX根据中华人民共和国相关法律法规和双方自愿，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合作意向，共同遵守以下条款：一、合同目的及范围1. 甲方要求乙方按照合同约定的时间、质量和标准，供应施工所需物资及相关设备。
2. 甲乙双方共同遵守安全施工相关法律法规，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
3. 甲方要求乙方在施工期间保持工地环境整洁，符合文明施工要求，确保施工不对周边环境造成噪音、污染等影响。
二、合同内容1. 甲方要求乙方供应的物资及设备具体清单如下：（具体清单根据实际需求进行填写）2. 甲方要求乙方按照合同约定的规格、数量和质量供应物资及设备。
双方在签订合同后，应共同确认各项物资及设备的清单和规格，并及时履行合同。
三、价格及付款方式1. 物资及设备的价格以合同签订时的价格为准，如有调整，需经甲乙双方协商一致。
2. 付款方式：甲方按照合同约定的时间和金额向乙方支付货款，付款方式可选择电汇、现金等方式进行支付。
3. 如遇特殊情况，甲方需提前告知乙方并协商解决。
四、交货及验收1. 乙方按照合同约定的时间和地点交货，甲方有权对货物的数量、质量和规格进行验收。
2. 如发现物资及设备有瑕疵、数量不符或规格不符合合同要求的情况，甲方有权要求乙方重新提供符合合同要求的物资及设备。
五、违约责任1. 若甲乙双方一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力因素（如火灾、自然灾害等）导致合同无法履行，双方互相理解并协商解决。
六、争议解决1. 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 如甲乙双方就本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的完成时间届满，或甲乙双方共同确认完成后解除。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安全文明施工费合同模板
安全文明施工费合同模板
甲方（需方）：（具体单位名称）
乙方（承包方）：（具体单位名称）
为确保施工工程程度及质量要求，保障工程施工的安全文明，甲乙双方在平等自愿、互利互信的基础上，经协商一致，订立以下安全文明施工费合同：
第一条总则
1.1 本合同的签署，是甲乙双方合作的具体规范，具有法律效力。
1.2 本合同内容包括合同正文、附件。
1.3 本合同自双方盖章之日起生效，并具备法律约束力，合同期限为从工程开工日起至竣工验收合格之日止。
第二条施工费用的支付
2.1 乙方按照甲方规定的工程进度和施工计划，按月或按进度向甲方提出施工费用支付申请。
2.2 甲方收到乙方申请支付款项后，将于7个工作日内将确认支付的金额存入乙方指定的银行账户。
2.3 甲方应及时为乙方提供工程材料和设备，确保施工顺利进行。
2.4 施工过程中如有特殊变更或补充工程，由甲方与乙方共同商定费用变动并签订补充合同。
第三条安全文明施工费
3.1 安全文明施工费是指乙方在施工过程中为保障工程安全，进行的各项安全预防措施所需的费用。
3.2 甲方每月向乙方支付安全文明施工费。
具体金额按照乙方提供的安全文明施工费用预算进行支付。
第四条安全文明施工费用的支出
4.1 安全文明施工费用支出范围包括但不限于：
（1）施工现场安全设备、器具、材料的租赁费用；
（2）现场人员的培训和教育费用；
（3）工程区域内临时围挡的搭建、维护费用；
（4）施工过程中的安全监测费用；
（5）其他与工程施工安全有关的费用。
第五条安全文明施工保证金
5.1 甲方要求乙方在合同签订时交纳工程款的10%作为安全文明施工保证金。
5.2 安全文明施工保证金将于工程竣工验收合格并无争议时退还给乙方。
5.3 如在施工过程中出现安全事故或施工纠纷，甲方有权先行扣除安全文明施工保证金补偿，并进行相关责任追究。
第六条违约责任
6.1 如任何一方违反本合同约定，应支付给对方违约金，每日
按合同金额的0.05%计算，并赔偿因此造成的损失。
6.2 因不可抗力因素导致一方无法履行合同约定的，应及时通
知对方，并提供相关证明文件。
双方不承担因不可抗力原因造成的损失。
第七条争议解决
7.1 本合同的解释和争议以双方友好协商为前提，如协商无法
解决，则提交行政仲裁或法院解决。
第八条其他约定
8.1 本合同未尽事宜由双方协商后形成书面补充协议。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（需方）：乙方（承包方）：
单位名称：单位名称：
法定代表人签字（盖章）：法定代表人签字（盖章）：
日期：日期：。