《合同管理》模拟试题2014
2014合同管理真题
2014合理管理真题单选题（50）1.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的2.关于合同法律关系的说法，正确的是（）A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D. 只有行为能够引起合同法律关系的消灭3.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）A．法定代理B．委托代理C．指定代理D．职务代理5.根据担保法，关于保证的说法，正确的是（）A.保证法律关系只有两方参加B.对债权而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务6. 根据担保法，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同A.建设用使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆7.根据担保法，关于留置的说法，正确的是（）A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C. 施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产8在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形（）A．投标文件没有按要求密封 B.投标人在投标有效期内撤销投标C．中标人拒绝订立合同D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正9建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失A．台风 B.暴雨引起地面下陷C．雷电引起火灾D．自然磨损10根据《招标投标法》，招标代理机构的性质（）A．依法成立的企业 B.地方政府成立的事业单位C．依法成立的行业协会D．行业主管部门设立的服务机构11.中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）A．按招标文件的规定向招标提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C．书面同意从工程款中扣留履约保证金D．按招标文件规定提交工程款支付担保12．《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）A．资格预审公告B．申请人须知C．资格审查方法和办法D．资格预审申请文件13根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标数量不足（）个的应重新招标A．2 B.3 C．4 D．514根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）A．视投标书不符合评审标准，否决其投标B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C．直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D．要求投标人当场重新报价，按新报价评审15.某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以招标人带来20万元的收益，其一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果是考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标的，其评标价为（）万元A 3020B 2980C 3000D 301016建设工程设计合同的有限期限（）A．订立合同之日起，至交付全部设计文件止B订立合同之日起，至完成工程验收之日止C．设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D．设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止17对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）A．初步设计B.施工图设计C．全过程设计D．设计设计18．工程设计招标采用的开标形式是（）A．由招标单位直接宣读各投标人报价B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D．由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序19工程设计招标通常采用的评标方法是（）A．最低评标价法 B.经评审的最低投标价法C．综合评估法D．设计费必选法20材料设备采购招标中，划分采购合同承包的原则是（）A．符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C．充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D．全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力21机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是（）A．综合评审法B.最低报价法C．招标控制法D．最低评标价法22关于《建设工程勘察合同（一）》和《建设工程勘察合同（二）》两个示范文本的说法，正确的是（）A．两个文本的主要内容是一致的 B. 两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C．两个文本适用的勘察任务不同D．两个文本均不应包括任何设计任务23根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）A．发包人应在合同生效后支付预付款 B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C．施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D．发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用24关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）A．发包人必须是建设单位 B. 发包人必须是法人C．总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D．发包人必须具有自行组织招标的能力25根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法正确的是（）A．定金应以勘察费为基础计算 B. 定金应以工程投资额为基础计算C．定金的比例由当事人自由约定D．定金只能抵作勘察费26．根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是（）。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述，错误的是（）。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同当事人有违约行为的，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的任务包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中，监理工程师的职责的是（）。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题（每题10分，共30分）9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题（每题25分，共50分）12. 某监理工程师在监理工地上，发现施工单位存在以下问题：（1）施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工单位未按照合同约定的进度完成工程；（3）施工单位存在安全事故隐患。
2014年监理工程师《工程建设合同管理》真题与答案
4.施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于()A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8.12.《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是()A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。
对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
资格预审公告具有代替招标公告的功能。
参见教材P26、35.18.工程设计招标采用的开标形式是()A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
参见教材P48.22.关于《建设工程勘察合同(一)(GF-2000-0203)》和《建设工程勘察合同(二)(GF-2000-0204)》两个示范文本的说法，正确的是()。
A.两个文本的主要内容是致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同()和建设工程勘察合同(二)适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。
参见教材P62。
23.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是()。
A.发包人应在合同生效生支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保，没有预付款。
2014年监理工程师考试科目之建设工程合同管理初试题
2014年监理工程师考试科目之:建设工程合同管理初试题单项选择题1、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是()。
A.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用2、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括()。
A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会3、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是()。
A.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金B.暂停执行监理业务超过3个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料4、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。
A.招标公告B.投标人须知C.资格预审须知D.对投标人书面提出问题的回答函件E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录5、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可()。
A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止7、FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在()签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。
注册监理工程师《合同管理》试题及答案
注册监理工程师《合同管理》试题及答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是（）。
A. 确保合同的有效性B. 确保工程的顺利进行C. 确保合同的履行D. 确保工程的质量2. 下列不属于合同的必备条款的是（）。
A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同价格D. 违约责任3. 在工程监理合同中，监理工程师的主要责任是（）。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 保证合同的履行4. 下列合同中，属于单价合同的是（）。
A. 建设工程施工合同B. 设备采购合同C. 工程监理合同D. 工程咨询合同5. 合同履行的原则包括（）。
A. 平等自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平公正原则D. 合法合规原则6. 合同的变更需要经过（）。
A. 合同当事人同意B. 监理工程师同意C. 工程师协会同意D. 法院判决7. 下列不属于合同权利的是（）。
A. 请求对方履行合同的权利B. 请求对方支付违约金的权利C. 解除合同的权利D. 要求对方提供履约担保的权利8. 合同纠纷的解决方式包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 以上都对9. 下列不属于合同管理的基本程序的是（）。
A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同审批10. 下列不属于合同的分类的是（）。
A. 买卖合同B. 租赁合同C. 建设工程合同D. 行政合同二、多项选择题（每题3分，共60分）11. 合同管理的主要内容包括（）。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审批12. 合同订立的基本程序包括（）。
A. 准备合同文件B. 协商合同条款C. 签署合同D. 报送审批E. 合同备案13. 合同履行过程中，监理工程师的职责包括（）。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 处理合同履行中的问题E. 审批工程的付款申请14. 合同变更的原因包括（）。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
2014设备监理师《合同管理》考试最新考前预测冲刺试题模拟试卷及答案解析1
2014设备监理师《合同管理》最新考前预测冲刺试题模拟试卷及答案解析单项选择题(共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.根据《仲裁法》规定，仲裁庭不能形成多数意见时，( )。
A.由仲裁委员会作出裁决B.按照首席仲裁员的意见作出裁决C.应提交人民法院作出裁决D.应由仲裁庭重新表决2.根据《招标投标法》规定，开标的程序应该是( )。
A.审查投标人资格、检查投标文件密封情况、开启投标文件B.检查投标文件密封情况、开启投标文件、宣读投标信息C.开启投标文件、宣读投标信息、记录存档D.检查投标文件密封情况、开启投标文件、审查投标文件3.根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内，订立书面合同。
A.10B.20C.30D.404.下列设备工程监理服务合同用语的含义，不正确的是( )。
A.“项目”是指协议书所约定的实施监理的工程项目B.“附加服务”是指非因监理人原因致使本项目终止，其善后工作C.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的监理工作D.“监理人”是指合同书所指的接受委托提供监理服务的一方5.下列关于设备监理服务合同委托人义务的表述，不正确的是( )。
A.按监理合同约定支付监理报酬B.不得使用监理人编制的监理文件C.按约定免费按时向监理人提供所需的设备、设施和材料等服务条件D.更换代表人应按合同规定提前通知监理人6.设备工程监理服务合同中的委托人，应在约定的期限内。
对由监理人提交需委托人决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理人。
超过约定时间，监理人未收到委托人的书面形式决定，( )。
A则视为委托人对其提出事宜已经拒绝B.应向委托人发出催告，要求委托人再次确认C：可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须作出确认D.监理人应与委托人协商，就该事宜作出约定7.由于监理人过失违反约定的保密义务，给委托人造成了损失，委托人为此向监理人索赔，监理人赔偿的累计数额不应超过( )。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-64
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
2014合同管理真题
2014合理管理真题单选题（50）I. 关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）A. 推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C. 减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的2•关于合同法律关系的说法，正确的是（）A. 合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C. 只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D. 只有行为能够引起合同法律关系的消灭3.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）A. 自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所4 •施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）A. 法定代理 B •委托代理 C •指定代理D •职务代理5. 根据担保法，关于保证的说法，正确的是（）A. 保证法律关系只有两方参加B. 对债权而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C. 如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D. 债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务6. 根据担保法，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同A. 建设用使用权B. 土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆7. 根据担保法，关于留置的说法，正确的是（）A. 能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产8在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形（）A. 投标文件没有按要求密圭寸B. 投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同 D .中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正9建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失A.台风B.暴雨引起地面下陷 C .雷电引起火灾 D .自然磨损10根据《招标投标法》，招标代理机构的性质（）A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C .依法成立的行业协会D .行业主管部门设立的服务机构II. 中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）A. 按招标文件的规定向招标提交预付款担保B. 按招标文件的规定向招标人提交履约担保C. 书面同意从工程款中扣留履约保证金D. 按招标文件规定提交工程款支付担保12. 《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（） A.资格预审公告 B .申请人须知 C .资格审查方法和办法 D .资格预审申请文件13根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标数量不足（）个的应重新招标A. 2B.3 C . 4 D . 514根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）A. 视投标书不符合评审标准，否决其投标B. 对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C. 直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担____D. 要求投标人当场重新报价，按新报价评审15.某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以招标人带来20万元的收益，其一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果是考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标的，其评标价为（）万元A 3020B 2980C 3000D 301016建设工程设计合同的有限期限（）A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止B订立合同之日起，至完成工程验收之日止C. 设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D. 设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止17对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.设计设计18.工程设计招标采用的开标形式是（）A. 由招标单位直接宣读各投标人报价B. 由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C. 由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D. 由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序19工程设计招标通常采用的评标方法是（）A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法 C .综合评估法 D .设计费必选法20材料设备采购招标中，划分采购合同承包的原则是（）A. 符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B. 有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C. 充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D. 全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力21机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是（）A.综合评审法B.最低报价法C.招标控制法D.最低评标价法22关于《建设工程勘察合同（一）》和《建设工程勘察合同（二）》两个示范文本的说法，正确的是（）A.两个文本的主要内容是一致的B. 两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同 D .两个文本均不应包括任何设计任务23根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C. 施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%勺质量保证金D. 发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用24关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）A.发包人必须是建设单位B. 发包人必须是法人C. 总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D. 发包人必须具有自行组织招标的能力25根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法正确的是（）A.定金应以勘察费为基础计算B. 定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定 D .定金只能抵作勘察费26 .根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。
合同管理试题及答案
合同管理试题及答案一、选择题1. 以下哪项不是合同的基本要素？A. 当事人B. 合同标的C. 合同期限D. 当事人的意思表示答案：C2. 合同成立的条件不包括以下哪项？A. 当事人具备相应的民事行为能力B. 当事人意思表示真实C. 合同内容合法D. 合同必须经过公证答案：D3. 以下哪种合同属于无效合同？A. 违反法律规定的合同B. 当事人意思表示不真实的合同C. 欺诈合同D. 上述都属于答案：D4. 合同终止的原因不包括以下哪项？A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 当事人一方死亡D. 合同标的灭失答案：C二、填空题5. 根据《中华人民共和国合同法》，合同是指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的______。
答案：协议6. 合同的履行是指合同当事人按照合同约定全面履行自己的______。
答案：义务7. 合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以______。
答案：返还8. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担______。
答案：违约责任三、判断题9. 合同的成立必须经过要约和承诺两个阶段。
（）答案：正确10. 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。
（）答案：正确11. 合同的终止意味着合同关系的消灭。
（）答案：正确12. 无效合同从订立时起就没有法律约束力。
（）答案：正确四、简答题13. 简述合同的概念和特征。
答案：合同是指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
合同的特征包括：①合同是平等主体之间的法律行为；②合同是设立、变更、终止民事权利义务关系的协议；③合同是当事人意思表示一致的法律行为。
14. 简述合同履行的原则。
答案：合同履行的原则包括：①诚实信用原则；②全面履行原则；③适当履行原则；④公平原则。
15. 简述合同终止的原因。
答案：合同终止的原因包括：①合同履行完毕；②合同解除；③合同转让；④合同标的灭失；⑤合同期限届满。
河北2014项目采购与合同管理模拟题一
项目采购与合同管理模拟题一一、单项选择题（1～60题，每题1分，共60分。
每小题只有一个最恰当的答案，请在答题卡上将所选答案的相应字母涂黑）1.根据《招标投标法》及有关规定，下列项目不属于必须招标的工程建设项目范围的是＿＿＿＿。
DA某城市的地铁工程B国家博物馆的维修工程C某省的体育馆建设项目D张某给自己建的别墅2.招标投标活动的＿＿＿＿原则首先要求招标活动的信息公开。
AA公开B公平C公正D诚实信用3.根据《招标投标法》规定，投标联合体＿＿＿＿。
AA可以以牵头人的名义提交投标保证金B必须由相同专业的不同单位组成C各方应在中标后签订共同投标协议D是各方合并后组建的投标实体4.根据我国《招标投标法》的有关规定，下列选项中不符合开标程序的是＿＿＿＿。
CA开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C开标由招标人主持，邀请部分投标人参加D开标时都应当当众予以拆封、宣读5.中标人确定后，招标人应＿＿＿＿。
DA向中标人发出通知书，可不将中标结果通知未中标人，但须退还投标保证金或保函B向中标人发出通知书，同时将中标结果通知未中标人，但无须退还投标保证金或保函C向中标人发出通知书，可不将中标结果通知未中标人，也可不必退还投标保证金或保函D向中标人发出通知书，同时将中标结果通知所有未中标人，并向未中标人退还投标保证金6.下列关于中标通知书的表述，正确的是＿＿＿＿。
CA中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力B招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议D依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告7.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于＿＿＿＿。
2014年监理工程师考试《合同管理》模拟试题与答案
2014年监理工程师考试《合同管理》模拟试题与答案一、单项选择题(每题1分，共10分)1、下列合同不适用合同法的是( )A、买卖合同B、借款合同C、委托合同D、收养合同2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( )A、要约B、承诺C、要约邀请D、要约引诱3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于( )A、无效合同B、可撒销或可变更的合同C、效力待定合同D、附生效力合同4、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由( )A、履行义务一方负担B、债权人一方负担C、债权人、债务人平均分担D、由监理工程师裁定5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产( )A、可以是债务人的任何财产B、只能是本债权债务的标的C、债权人合法占有的财产D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是( )A、过借责任原则B、过失责任原则C、公平责任原则D、严格责任原则7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是( )A、FIDIC条款第16条B、FIDIC条款第17条C、FIDIC条款第37条D、FIDIC条款第63条8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应以( )A、文件所列次序优先为准B、双方最后确认的文件为准C、监理工程师裁定为准D、主导语言为准9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半10、FIDIC条款60条是( )A、支付的核心条款B、工程变更的核心条款C、索赔应遵循的程序D、工程延期应遵循的程序二、多项选择题(每题1分，共计40分)1、法律关系的三个要素是( )A、目的B、主体C、客体D、内容2、下列合同属于从合同( )A、分包合同B、监理合同C、借款合同D、担保合同3、合法代理的条件( )A、事先取得委托书B、经过公证或鉴证C、以委托人的名义D、在委托范围内4、当事人订立合同的程序是( )的阶段A、要约引诱B、要约邀请C、要约D、承诺5、合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议A、自然人B、法人C、其他组织D、国家机关6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时( )A、应按通常的理解予以解释B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释D、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款7、按照《合同法》的规定，下列( )等内容属于各类合同一般应包括的条款A、数量和质量的约定B、合同担保方式C、合同价款和支付方法D、解决合同争议的方法8、无效合同的确认权属于( )A、合同当事人双方的上级B、监理工程师C、仲裁机构D、人民法院9、建设工程合同是一种( )A、双务合同B、有偿合同C、诺成合同D、要物合同10、合同当事人订立仲裁协议的作用是( )A、市场竞争的需要B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件C、排除了法院对纠纷的管辖D、合同当事人均受仲裁协议的约束11、担保法规定的担保方式有( )A、保证B、定金C、抵押D、留置权12、公路工程施工合同解除的条件有( )A、合同当事人协商一致B、承包人将其工程全部转包C、因不可抗力因素致使合同无法履行D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行13、证明合同的真实性、合法性的机关是( )A、人民法院B、仲裁机构C、公证机关D、工商行政管理部门14、合同纠纷的处理原则是( )A、诚实信用B、协商为主C、公正、公平D、调解优先15、合同的有效实质要件( )A、主体合格B、合同当事人意思表示真实C、合同内容不违反法律和社会公共利益D、合同标的确定和可能16、公路工程施工合同文件主要包括( )A、合同意向书B、合同协议书与中标通知书C、合同条件与工程量清单D、技术规范与图纸17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的( )分包给他人完成A、部分非主体工作B、全部非主体工作C、部分非关键性工作D、全部非关键性工作18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为( )A、委托招标B、议标C、公开招标D、邀请招标19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效( )A、未按期送达的资格预审申请文件B、未经法定代表人或其授权的代理人签字C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件D、内容虚假的资格预审申请文件20、综合评分法适用于( )A、二级公路B、高速公路C、一级公路D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程21、投标须知应当载明以下内容( )A、评标标准和方法B、工期要求C、提交投标文件的起止时间、地点和方式D、开标的时间和地点22、公路工程施工招标投标活动应当遵循( )的原则A、合法、合理、合情B、合法C、公开、公平、公正D、诚实信用23、评标工作应当遵循( )的原则A、公平、公正B、公开、公平、公正C、科学、择优D、合法、合理、合情24、公路工程施工招标投标管理办法规定，具备下列条件的招标人，可以自行办理招标事宜( )A、具有法人资格B、具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力C、有组织编制公路工程施招标文件和标底的能力D、有对投标人进行资格审查和组织评标的能力25、下列哪种说法不正确( )A、工程标底是工程项目的预期价格B、工程标底是工程项目的承包价格C、工程标底是工程项目的工程价格D、工程标底是工程项目的结算价格26、工程变更是指工程在实施期间，监理工程师根据合同规定对部分工程在( )所做的改变A、形式上B、内容上C、质量上D、数量上27、有效合价系不包括( )的合同价格A、净标价B、暂定金额C、计日工D、税金28、FIDIC条件中的“工程”指( )A、永久工程B、临时工程C、仅指永久工程D、视情况为A、B二者之一29、FIDIC条件中的“费用”，包括( )A、管理费B、利润C、利息D、合理分摊的其他费用30、FIDIC条款第4条指的是( );第59条指的是( )A、转让B、转包C、一般分包D、指定分包31、FIDIC条件中所指的“特殊风险”，包括( )A、战争、敌对行动B、叛乱、革命、内战C、不可抗力D、放射性污染32、工程风险转移的有效途径包括( )A、担保B、保险C、合理分包D、转让33、FIDIC条款63条，承包商的违约是指承包商有下述情况发生( )A、已否认合同有效并放弃合同B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定C、无视工程师的事先书面警告，并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务D、已违反FIDIC条款第4.1款34、FIDIC合同条款的使用条件为( )A、先法人，后项目B、竞争性招标选择承包人C、任命监理工程师监督管理施工合同D、以英文为主导语言35、FIDIC条件( )，载明对不合格的工程、材料或工程设备，监理工程师有权拒收，或批示承包人从现场运走A、第36.4款B、第37.4款C、第38.2款D、第39.1款36、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是( )A、3天B、7天C、14天D、29天37、变更工程的单价可以由( )一起磋商，若未能达成一致意见，则( )应确定适当的费率或价格。
合同管理培训试题及答案
合同管理培训试题及答案一、选择题1. 合同的订立应当遵循自愿、平等、（）和诚实信用的原则。
A. 公平B. 合法C. 有效D. 安全答案：B. 合法2. 下列属于合同要约邀请的是（）。
A. 商业广告B. 招标公告C. 拍卖公告D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是3. 合同履行中，当事人应当遵循（）原则。
A. 诚实信用B. 公平交易C. 合同自由D. 法律规定答案：A. 诚实信用4. 合同解除的条件包括（）。
A. 双方协商一致B. 一方违约C. 不可抗力D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是5. 合同管理的主要内容包括（）。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 所有选项都是答案：D. 所有选项都是二、填空题1. 合同管理的基本原则是____、平等、自愿、诚实信用、合法、公平、保护合法权益、____、效率原则。
答案：合同管理的基本原则是合法、平等、自愿、诚实信用、公平、保护合法权益、遵守法律法规、效率原则。
2. 合同的订立应当采用____的形式。
答案：合同的订立应当采用书面形式。
3. 合同生效的要件包括____、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、____。
答案：合同生效的要件包括合同当事人意思表示真实、合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力、合同内容符合法律法规和社会公共利益、合同形式符合法律法规规定。
4. 合同履行中，当事人应当遵循____原则，履行合同义务。
答案：合同履行中，当事人应当遵循诚实信用原则，履行合同义务。
5. 合同解除的方式包括____和协议解除。
答案：合同解除的方式包括单方解除和协议解除。
三、判断题1. 合同的订立可以不采用书面形式。
（）答案：错误2. 合同管理的主要任务是确保合同的履行，维护当事人的合法权益。
（）答案：正确3. 合同的履行原则包括实际履行原则、适当履行原则、协作履行原则。
（）答案：正确4. 合同无效的原因包括合同当事人意思表示不真实、合同内容违反法律法规、合同当事人无民事行为能力。
2014年公路监理工程师考试 合同管理模拟题二
2014年交通部公路工程监理工程师考试《合同管理》模拟题二一、单选题（10题/10分）1、要约是指：A．希望和他人订立合同的意思表示 B.同意和他人订立合同的意思表示C．希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D招标公告2、根据《合同法》的规定，要约在时生效：A．受要约人确认受到要约 B.要约到达受要约人C．受要约人作出承诺 D.要约人发出要约3、投标是：A．要约邀请 B.承诺 C.要约 D.履约4、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．10 B.30 C.15 D.605、施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：A．施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款B．中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款C．施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款D．中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款6、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：A．总价合同 B单价合同 C.成本加酬金合同 D.总承包合同7、项目经理的更换，承包人应当至少于更换前天以书面形式通知发包人。
A．7 B.10 C.14 D.158、工程开工前，应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。
A．承包人 B.发包人C.承包人与发包人分别D.向承包人与发包人均不9、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以A．向仲裁委员会申请强制执行 B.再申请仲裁C.向法院申请强制执行D.向法院提请诉讼10、如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经审批。
A．原设计单位 B.发包人 C.工程师 D.原审批单位二、多项选择题：（40题/40分）1、合同法律关系的客体包括：A、禁止流通物；B、完成一定的工作；C、建筑物；D、智力成果；E、货币。
2、无权的代理行为包括：A、代理人接受委托与自己签订经济合同；B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济合同；C、代理人以被代理人的名义，与其所代理的其它人订立合同；D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的合同；E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的合同。
合同管理模拟试题及答案6套
《合同管理》1一、单选题（10题/10分）1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。
按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。
对此情况，该承诺文件应（）A．因迟到而自然失效B．必须经要约人发出接受通知后才有效C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限A．合同签字日至承包人提交结清单日B．开工日至工程师颁发移交证书日C．开工日至工程师颁发履约证书日D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担4、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元A．100 B．150 C．200 D．2505、我国对经济合同争议的处理实行（）A．一裁两审制B．或裁或审制C．只许仲裁D．只许诉讼6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（）A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止7、FIDIC土木工程施工合同条件是由（）制定的A．国际咨询工程师联合会B．国际专业工程师联合会C．国际建筑师联合会D．欧洲发展基金会8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属（）合同A．固定总价B．调值总价C．单价D．成本补偿9、施工中的费用索赔出现的原因是（）A．只限定事件引起的补偿B．只限定当事人违约而提出的赔偿C．非自身的原因且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿10、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）A．只交验企业法人营业执照B．只交验企业等级证书C．企业法人营业执照和企业等级证书D．优良工程证书二、多选题（40题/40分）1、经济合同的担保形式主要有（）A．定金B．保证金C．抵押D．留置权E．保险F．预付款2、合同法律关系的客体包括（）A．行为B．限制流通物C．禁止流通物D．智力成果E．完成一定的工作3、监理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容A．执行监理任务的计划表B．承担监理工作的人员组成C．人员酬金报价表D．要求监理单位提供的设备清单E．提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文件主要内容的是（）A．设计文件B．工程量清单C．施工方案D．投标书的编制要求E．选用的主要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件包括（）A．必须是法人组织B．不得与行政机关有隶属关系C．有从事招标代理义务的场所D．有编制招标文件的能力E．有自己的评标专家库6、土木工程施工合同条件由（）组成A．通用条件B．专用条件C．投标书及附件D．协议书E．合同条件F．协议条款7、土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延A．业主延误施工现场移交B．监理工程师延误图纸移交C．不利施工的自然条件或障碍影响D．增加合同外的施工项目E．暂时停工8、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）A．指定另一分包商B．修改分包合同条款C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D．解除合同9、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（）属业主的风险A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不当造成的损失和破坏E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是（）A．投标单位技术力量强B．标价合理、工期适当C．有较好的信誉D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F．愿意让利11、合同成立的有效条件包括（）A．合同主体资格合格B．内容合法C．订立的形式和程序合法D．必须经过鉴证公证E．必须经过主管部门登记批准F．必须经过担保12、质押担保一般是指权利质押，主要包括（）A．房屋及构筑物B．机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D．依法可以转让的股份、股票E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物14、被代理人的主要权利有（）A．代理人按照代理权限自主进行代理活动B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C．要求代理人代为清偿自己的债务D．要求代理人报告完成代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿15、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金16、属于经济合同主要条款的是（）A．标的B．价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款17、无效经济合同的财产后果，可按（）A．追究违约金B．返还财产C．赔偿损失D．追究处罚金E．追缴财产18、当事人申请仲裁应当具备的条件是（）A．有仲裁协议B．熟悉仲裁规则C．有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为能够胜诉E．属于仲裁委员会受案范围19、经济合同法是指（）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议A．具有平等民事主体的法人B．其他经济组织C．公民D．农民E．个体工商户F．农村承包经营户20、属于下列情况之一，即（）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同A．没有经过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容不合法E．没有经公证处公证F．无效代理21、免除违约责任的条款有（）A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货物的自然损耗E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约22、仲裁协议包括如下（）内容A．请求仲裁的意思表示B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会F．争议调解人23、标底价格由（）组成A．成本B．利润C．税金D．直接费E．间接费24、施工招标时，下列情况（）属于废标A．投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参加开标会D．投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程26、下列哪些属编制标底应遵循的原则（）A．一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）A．投标单位不足法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时主要考虑因素包括（）A．工程项目的特点B．图纸和技术资料的准备情况C．招标单位的管理能力D．业主与某一施工单位的关系E．施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文件包括（）A．临时支付证书B．竣工结算支付证书C．最终报表D．最终支付证书E．结清单31、分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令A．业主直接送达B．工程师直接送达C．工程师代表直接送达D．承包商代表直接送达E．经承包商代表确认工程师发布32、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格A．暂定金额B．记日工费C．因物价因素调整的费用D．预付款E．保留金33、FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务A．财务B．施工C．修补缺陷D．管理34、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（）A．监理工程师延发图纸影响了施工进度B．分包商违约C．非承包商责任的暂时停工D．承包商负责的风险发生导致工期延长35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（）等工作A．批准招标B．查处假招标行为C．指定招标代理机构D．核查招标文件并备案E．追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件包括（）A．工程已批准立项B．有能满足施工需要的技术资料和图纸C．已选择了监理单位D．建设资金来源已落实E．建设用地的征用工作已完成37、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A．未密封B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写D．内容不全、字迹辨认不清E．同标底吻合F．与标底相差甚远38、按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔A．合同签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发工程移交证书日C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E．结清单生效日之后到提出合同争议日39、承包商的索赔要求成立必须同时具备（）A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C．按合同规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E．承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本要求是（）A．索赔证据必须具备真实性B．索赔证据必须具备全面性C．索赔证据必须具备特定条件D．索赔证据必须具备及时性E．索赔证据必须具备直观性F．索赔证据必须具备逻辑性三、判断题（10题/10分）1、保证合同的当事人是权利人和义务人（）2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等（）3、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同（）4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（）6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（）7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标（）8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（）9、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失（）10、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动（）四、简答题（5题/20分）1、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面？2、简述建设工程公开招标程序？3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？4、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？5、根据《合同法》的规定，合同一般应包括那些条款？五、综合分析题（2题/20分）1、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。
河北2014项目采购与合同管理模拟题二-
项目采购与合同管理模拟题二一、单项选择题(1~60题,每题1分,共60分。
每小题只有一个最恰当的答案,请在答题卡上将所选答案的相应字母涂黑1.合同的主体是____。
DA 法人B 法人和其他组织C 自然人D 自然人、法人和其他组织2.施工招标的广告属于____。
DA 要约B 有效承诺C 无效承诺D 要约邀请3.当事人在订立合同过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的,应当承担____。
CA 风险损害赔偿B 双倍返还定金C 缔约过失责任D 违约赔偿责任4.某市建设行政主管部门派出工作人员王某,对该市的体育馆招标活动进行监督,则王某有权____。
AA参加开标会议B作为评标委员会的成员C决定中标人D参加定标投票5.下列关于评标报告的说法中,错误的是____。
BA评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告B评标委员会完成评标后,应当向投标人提出书面评标报告C评标报告由评标委员会全体成员签字D评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论6.在不违反我国《招标投标法》有关规定的条件下,评标委员会的总成员数是9人,则该评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于____。
DA 3人B 4人C 5人D 6人7.根据我国《招标投标法》的有关规定,下列选项中不符合开标程序的是___ _。
CA开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C开标由招标人主持,邀请部分投标人参加D开标时都应当当众予以拆封、宣读8.开标地点应当为____。
CA 招投标双方确认的地点B 建设行政主管部门指定的场所C 招标文件中预先确定的地点D 投标人共同认可的地点9.下列关于中标通知书的表述,正确的是____。
CA中标通知书对招标人具有法律效力,而对中标人无法律效力B招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件,双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议D依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起30日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告10.中标通知书____具有法律效力。
合同管理模拟题讲解
3 担保部分
担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（ ）。
A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义 务
B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由
保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保
证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保
A.按交易习惯
B.依据合同的相关条款
C.签订补充协议
D.按履行义务一方承担的原则答Biblioteka ：C答题要点：全面履行原则
10合同履行
某设备制造订购合同，约定订购方先支付 合同总价10%作为预付款。订购方在支付预 付款前获得确切证据证明制造方经营状况 恶化，订购方未按时支付预付款，这是订 购方行使的( )。
3 担保部分
3.抵押与质押的区别主要在于（ ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务
人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 答案： 答题要点：
3 担保部分
在工程项目建设过程中，可采用的担保方 式有( )。
A. 投标人提供投标保函 B. 中标人提供担保公司出具的履约保证书 C. 发包人提供银行出具的工程款支付担保
招标人与投标人串通签订 C.施工企业的违约责任明显过高 D.建
设单位的违约责任明显过高 E.约定的质量标准低于强制性标准 答案：BE 答题要点：无效合同的情形
9 合同效力
施工合同双方当事人对合同是否可撤销发 生争议，可向（ ）请求撤销合同。
A.建设行政主管部门 B.仲裁机构 C.人 民法院 D.工程师 E.设计单位
3 担保部分
合同担保方式中，既可以用当事人自己的 财产又可以用第三人的财产作担保的方式 是（ ）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建设工程合同管理》模拟试题一、单项选择题（共 50题，每小题1分。
每小题的被选项中，只有一个最符合题意，请将其题号填放在括号内）1•某土建工程，合同规定结算款为150万元，合同原始报价日期为1995年3月。
工程于1996 年5月建成交付使用。
则工程实际结算款为（ d ）万元。
工程人工费、材料构成比例及有关造价指数A、106.4B、143.6C、127.2 d、159.62. 设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是（）。
A. 对承包人施工方案的进- -步完善B. 对承包人合理化建议的阐述C. 对发包人要求的响应D. 对发包人招标文件的补充3. 中标通知书（ a ）具有法律效力A. 对招标人和中标人均B•只对招标人C•只对投标人D.对招标人和中标人均不4. 设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应（a ）。
A. 没收全部定金补偿损失B. 要求发包人支付双倍的定金C. 要求发包人补偿实际发生的损失D. 要求发包人付给合同约定设计费用的50%5. 设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。
合同必履行过程中进行阶段支付时，委托方（）。
A. 按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B. 按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C. 每次阶段支付时均不许扣减定金D. 每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费6. 担保方式中的保证是（）订立保证合同。
A. 债权人和债务人B. 保证人和债权人C. 保证人和债务人D. 合同当事人7. 施工工程没有全部竣工，其中一项单位工程需要施工期运行则（A. 承包人应当提供所需要的器材和必要条件B. 承包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用C. 发包人应当承担全部试运行费用D. 发包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用8. 合同规定由承包方包工包料，由承包方负责采购的材料因不可抗力导致损坏，由（担。
A. 发包方B. 双方共同C. 承包方D. 双方均不9. 承包人投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。
A .业主B. 承包商C. 工程师D .业主和承包商10. 按照FIDIC《施工合同条件》规定，在（）后，业主应将保留金全部返还给承包商。
11. 承包商按照监理工程师的指标对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求, ）承A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D. 承包商提交结清单则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（）。
A. 费用和工期损失全部由业主承担B. 费用和工期损失全部由承包方承担C•费用由承包商承担，工期给予顺延D•工期不予顺延，但费用由业主给予补偿12. 业主或工程师指定的分包商签订工程承包合同时，其合同主体关系是（）。
A. 业主与指定分包商B. 工程师与指定分包商C. 承包商与分包商D. 业主和工程师共同与分包商13. 施工合同承包人违约解除合同后（）。
A. 发包人有权委托其他承包人施工B. 发包人因继续施工需要，有权扣留承包人在现场的设备C. 发包人扣留承包人在现场的设备应当减免承包人承担的违约责任D. 发包人应暂停对承包人的一切付款14. 工程标底是工程项目的（）。
A. 中标合同价格B .招标预算价格C. 施工结算价格D. 工程概算总价格15. 招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。
A. 参与竞争的投标人B•招标单位的董事会C. 上级行政主管部门D. 省、市政府部门提供的专家名册16. 当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（）为准。
A. 招标文件中的规定B. 现场考察时招标单位的口头解释C. 招标单位在会议上口头解答D. 发给每个投标人的交底会会议记录17. 材料采购合同执行过程中发现交货地点没有明确约定，如果需要运输，则（）。
A. 采购人应当在供货商供货地点提货B. 采购人应当在工地接货C. 供货商将材料交给第一承运人D. 供货商将材料交到工地18. 施工合同文本规定，承包方有权（）。
A. 分包所承包的部分工程B. 分包和转让所承包的工程C. 经业主同意分包和转包所承担的工程D. 经业主同意分包所承担的部分工程19. 因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（）承担。
A. 发包方B. 承包方C. 发包方和承包方协商D.发包商和承包方共同20. 初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，应由（）承担。
A. 业主B. 设计人C. 监理人D. 主管部门指定21. 英国 NEC 施工合同文本规定，当承包人发现意外地质条件有可能造成推迟竣工时间和影响合同价格时，应当（）A. 立即向对方发出早期预警B•事后再进行索赔C. 要求对方赔偿D. 自己承担损失22. 设计合同规定，设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由（）承担。
A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 协商确定单位23. 已竣工工程交付使用之前应由（）负责成品保护工作。
A. 建设单位B. 施工单位C. 监理单位D. 协商确定单位24. 施工期到（）为止。
A .承包方递送竣工验收报告日期B. 工程接收证书签收日C•竣工验收合格日期D. 工程接收证书中写明的实际竣工日期25. 当委托方因故要求中途中止设计时（）。
A. 已付的设计费不退B•已付的设计费退回C. 已付的设计费不退，并还应按实际所耗工时结清D•已付设计费退回，另作适当补偿）的书面许可后方可运至现场。
26. 工程项目中使用的任何工程设备必须得到（A. 业主B. 承包方C. 监理工程师D. 设备供应商27 评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论A ．变更投标工期B. 变更投标报价C. 投标书中含有的技术细节D .中标通知书的主要内容28. 承包商签订合同后，将合同的一部分包给第三方时，（）。
A. 应征得业主同意B•可自行决定C. 自行决定后通知业主D. 自行决定后通知监理工程师29. FIDIC 《施工合同条件》内规定的保留金属于（）A. 合同计价方式B•业主的风险费用C. 制约承包商履约的措施D. 工程师可以自主使用的费用30. 属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上的，必须招标。
A. 1000 万元B.100 万元C.500 万元D.200 万元31. .FIDIC 《施工合同条件》规定变更范畴中我国没有包括的内容是（）A. 改变合同中任何一项目工作的质量B .改变合同中任何一项目工作的施工时间C .改变合同中任何一项目工作内容数量D .改变合同工程的基线、标高32. 投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿( )。
A. 全部损失B.规定为除外责任内的损失C. 在承保责任范围内的全部损失D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失33. 采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将 ( )等一系列工作全部发包给一家承包单位。
A. 勘察、设计、施工、监理B. 设计、施工、材料和设备采购C•资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购D. 资金筹措、勘察、设计、施工、监理34. 《施工合同标准文本》由 ( )三部分组成。
A. 合同附件格式、合同条款和工程图纸B. 合同附件格式、合同条款和专用条款c•合同条款、专用条款和工程图纸D.合同附件格式、通用条款和专用条款35. 某建设工程施工过程中发生不可抗力，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）A、工期不予顺延B、建筑物受损由施工企业承担C、施工机具损毁由施工企业自行承担（国内的版本）D、施工人员受伤由建设单位承担36. 依据FIDIC《施工合同条件》规定，不可抗力事件的后果责任应当由（）承担。
（国际的版本）A. 雇主B. 承包商C .雇主和承包商共同D。
雇主和承包商分别37. 标准施工合同通用条款的合同价格是（）A.中标价B.签约价A ．投标价最低B •评审标价最低C. 评审标价最高D •评标得分最低39. 投标单位有以下行为时， ( ) 招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A .通过资格预审后不投标B. 不参加开标会议C. 中标后拒绝签订合同D •不参加现场考察40. 承包商应在索赔事件发生后 (( ))天内向工程师递交索赔意向通知。
A. 10 天B. 20 天C. l 4 天D . 28 天41. 设计合同承包方设计完成后，对所承担的设计任务的建设项目应配合施工进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，其发生的费用 ( ) 。
A .业主另行支付B .设计单位自负C. 双方协商D .监理工程师决定42. 因设计错误导致工程出现重大损失，设计方应()。
A .双倍返还委托方合同内约定的定金B. 退还委托方全部设计费C. 除退还委托方受损部分的设计费外，还应支付与该部分设计费相当的赔偿金D .委托方实际受到的损失赔偿受损失部分的工程费用43. 无责任方依据合同中的约定行使留置权时.所留置的财产应当是（）。
A .违约方向第三人抵押的财产B. 不属于合同范围内的违约方财产C. 合同标的物D .违约方上级单位的财产44. 美国AIA合同文本的风险型 CM合同的采用（）计价方式。
A .总价合同B。
单价合同C.成本加酬金合同D。
固定价格合同45. 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是（）。
A. 物B.财C.行为D.智力成果46. 赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。
A. 中标通知书、工程量清单、标准B. 施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸c•施工合同专用条款、图纸、工程量清单D. 中标通知书、工程报价单、投标书47..以下关于抵押的表述，不正确的是（）。
A. 所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物B. 抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具可以依法抵押C. 当事人以航空器、船舶、车辆抵押的抵押合同自签订之日起生效D. 当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效48. 按照FIDIC《施工合同条件》规定，在（）后，业主应将保留金 50%返还给承包商。
A. 颁发工程接收证书B. 颁发履约证书C. 签发最终支付证书D. 承包商提交结清单49. 建设工程一切险保险合同于2010年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2010年3月20日。