工程施工合同示范文本
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本本合同由甲方（委托人）与乙方（承包人）根据《建设工程施工合同法》及相关法律法规签订，双方遵守合同约定，共同推动建设工程的顺利进行。
第一条合同标的甲方委托乙方承担以下工程项目的施工：工程名称：工程地址：建设内容：工程规模：工程质量：工程进度要求：工程竣工日期：第二条价格及支付方式1. 工程总价为（具体金额），乙方在合同签订之日起（具体天数）内提供工程款甲方支付。
2. 工程验收合格后，甲方应于（具体日期）内支付工程款的余额。
第三条设计变更和工程变更1. 若甲方需求设计变更或工程变更，需书面通知乙方，并经乙方确认后报批，方可进行变更。
2. 变更后的施工费用和工期由双方重新协商确定。
第四条施工期限1. 工程竣工日期为（具体日期），若因不可抗力等原因导致无法按时竣工，双方应重新商定工期。
2. 若乙方因自身原因导致工期延误，应按每日滞纳金的标准向甲方支付违约金。
第五条质量保证1. 乙方承诺工程符合国家相关标准和规定，质量合格。
2. 工程质量保修期为（具体天数），属于保修范围内的质量问题由乙方免费维修。
第六条安全保障1. 施工期间乙方应加强安全管理，遵守国家相关法规，确保建设过程中的安全。
2. 如发生施工安全事故，乙方应承担相应责任并进行赔偿。
第七条其他条款1. 合同生效后双方应严格履行合同约定，如有违约行为应承担相应法律责任。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：联系电话：联系电话：签订日期：签订日期：以上是建设工程施工合同的示范文本，甲乙双方在签订合同前应详细阅读内容，确保双方权益得到保障。
希望双方能够诚实守信，共同完成工程，保障工程质量和安全。
篇2建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系方式：为明确双方的权利和义务，经友好协商，就乙方承包甲方建设工程的事宜，签订如下合同。
标准施工合同常用范本7篇
标准施工合同常用范本7篇篇1甲方（发包方）：___________________地址：___________________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：___________________地址：___________________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，为确保工程项目顺利进行，明确双方权利和义务，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：______________________工程。
2. 工程地点：______________________。
3. 工程范围和内容：（详细列举工程内容）。
4. 工程规模：（工程规模描述）。
二、合同工期1. 开工日期：____年____月____日。
2. 竣工日期：____年____月____日。
3. 合同工期延长或延误的约定：（详细条款）。
三、质量与检验1. 工程质量标准：符合国家相关施工验收规范及设计要求。
2. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
3. 工程检验与返工：（详细条款）。
四、合同价款与支付1. 工程合同总价款：（大写）__________元（￥______元）。
此价款为固定价格，除合同另有约定外，不因材料价格变化等因素而调整。
2. 支付方式：（详细支付方式及时间）。
3. 工程款支付条件与违约条款：（详细条款）。
五、材料设备供应材料设备的供应方式、种类及验收等由双方另行签订补充协议约定。
对于需要乙供的材料和设备需保证质量和供货及时，如有违约则应承担相应的违约责任。
六、施工与设计变更篇2甲方（发包方）：_________________[公司名称]地址：_________________[地址]法定代表人：_________________[法定代表人姓名]电话：_________________[联系电话]乙方（承包方）：_________________[公司名称]地址：_________________[地址]法定代表人：_________________[法定代表人姓名]电话：_________________[联系电话]鉴于甲方需要乙方为其进行工程施工，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下施工合同：第一条工程概况1. 工程名称：_________________[工程名称]。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
施工合同示范文本7篇
施工合同示范文本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方施工工程事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模及承包范围：____________________二、合同工期1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 合同工期总日历天数：____天。
三、质量标准及保修1. 工程质量标准：符合国家现行规范规定，一次性验收合格。
篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、合同工期1. 开工日期：本工程定于______年______月______日开工。
2. 竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。
3. 合同工期：总日历天数______天。
如遇特殊情况，经甲方确认后工期可相应顺延。
三、质量标准与保修1. 本工程质量标准应达到国家质量评定优良等级。
2. 乙方对工程承担保修责任，保修期自工程竣工验收签字之日起，按国家有关规定执行。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务，双方经友好协商，就下列建设工程施工合同事宜达成如下约定：一、项目基本情况1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目地点：（填写项目详细地址）1.3 建设内容：（简要描述建设内容）1.4 工程规模：（填写工程规模）1.5 工程造价：（填写工程总造价）1.6 工程周期：（填写工程工期）二、工程范围2.1 本合同项下的工程范围包括但不限于：（详细列出工程范围）三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关规定、土木建筑技术标准及甲方要求，确保工程质量符合相关标准。
3.2 若工程质量不符合相关标准，乙方应承担相应责任并承担修复费用。
四、工程价格及支付方式4.1 工程总价：（填写工程总价）4.2 付款方式：甲方应按照工程进度支付工程款项。
4.3 工程款项支付期限：（具体列出各阶段付款时间）五、工程管理5.1 工程管理：乙方应负责工程进度管理、质量管理和安全管理。
5.2 工程进度：乙方应按照工程计划，保证工程进度按时完成。
六、工程延期和罚款6.1 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应罚款。
6.2 工程延期原因包括但不限于：自然灾害、政府限制、劳动力不足等。
七、工程保修7.1 工程竣工后，乙方应提供指定保修期，对工程进行免费保修。
7.2 保修期为：（填写保修期限）7.3 保修范围：保修范围包括工程质量问题和施工问题，但不包括外部人为原因造成的损坏。
八、合同变更8.1 任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
8.2 变更协议应确认变更内容、变更原因、变更时间等。
九、合同解除9.1 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工，乙方应提前通知甲方，并经双方协商解除合同。
9.2 若乙方违约，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
十、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同范本(示范文本)8篇
建设工程施工合同范本（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。
二、工期要求开工日期：______年______月______日（具体以甲方书面开工令为准）。
竣工日期：______年______月______日。
总日历天数_____天。
如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的，则相应顺延工期。
三、质量标准与验收依据工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。
验收依据：施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：____________________（小写：￥_________）。
合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容：（根据实际确定内容填写）。
最终结算以审计部门审计结果为准。
篇2甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：包括（但不限于）基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。
4. 工程规模：建筑面积____________平方米。
建筑工程施工合同示范文本(8篇)
建筑工程施工合同示范文本发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》以及建筑工程承包合同的有关法律法规，甲方现将常青花园二小区35#楼部分项目工程以包工不包料的形式委托乙方施工。
为了明确双方各自的责任，本着公平、公正、诚信守则的原则，经双方协商一致同。
意签定以下施工合同条款，保证信守执行。
一、承包范围及工作内容1.本工程所含所有抹灰、镶贴、屋面（防水工程除外）、楼地面及室外散水台阶工程;2.本工程所需砂浆、垫层砼的拌制和运输;钉钢板网、湿水、刷;胶、楼面基层处理、落地灰的清理;3.承包范围内所有成品及半成品的养护、维修;4.乙方自备承包范围内所需小型工具如：铁锹、泥桶、尺条、铝合金、线、安全帽等;5.乙方负责返工所需材料及人工费用。
二、结算方式约定1.本工程人工费按设计图纸及有关规范一次性包干，包干总价为人民币肆拾万元整，不再存在其它费用;如一次性验收通过，甲方奖励乙方人民币壹万元。
2.甲方每人每天支付乙方生活费贰拾元，乙方所属项目全部完工,经验收达到优质标准后付至总价95%，余款作为本工程维修保证金，待工程交付使用后付清;3.甲乙双方协商包干价中，已包括质量创优价格、确保工期价格和工完料净价格。
4.分包价格均为包干价，不存在其他任何费用。
三、质量要求本工程质量等级为“楚天杯”。
乙方在施工过程中应严格按设计图纸、相关规范要求及施工技术交底施工，服从业主和甲方现场管理人员的指挥，如发现乙方有违背质量要求的施工情况，甲方除责令停工整改外，其所造成的一切损失均由乙方承担，情节严重的将追究其他责任，并且甲方拒付工程款。
四、施工工期要求：1.工期主要按甲方形象进度执行，总工期为一百二十天。
2.乙方在施工过程中不得以任何理由推迟工期，若有延误，乙方自愿每天罚款500_____1000元人民币，属甲方原因，工期顺延。
3.工程完工指乙方所承包范围内各分项工程全部完工。
建设工程施工合同示范文本7篇
建设工程施工合同示范文本7篇第1篇示例：建设工程施工合同一、甲方（委托方）：身份证号码：地址：联系电话：营业执照号码：鉴于甲方拟开展某项建设工程项目，为此需要委托乙方承揽相关施工工作，双方经友好协商一致，达成以下合同条款：第一条工程名称：本合同所涉及的建设工程项目名称为：________________________（以下简称“工程项目”）。
第二条项目概况：第三条施工费用及支付方式：1、本工程项目的总施工费用为人民币____________元。
2、乙方应于签订本合同生效后的第___日向甲方支付总施工费用的____%作为定金，剩余款项应在工程竣工验收合格后的第___日内结清。
第四条施工质量：1、乙方应严格按照甲方的要求和相关规范要求进行施工，确保项目质量符合国家标准。
2、若施工过程中出现因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。
第五条安全保障：1、乙方应加强现场安全管理，确保施工过程中的安全性。
2、如发生施工安全事故，乙方应承担相应的责任，并及时进行处理和赔偿。
1、乙方应严格按照工程进度表进行施工，确保工程项目按时完工。
2、若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。
第七条竣工验收：2、如经验收未达到要求，乙方应负责对工程项目进行改正和整改，直至验收合格为止。
第八条违约责任：1、若一方未履行合同约定的义务，构成违约的，应当承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力等原因造成合同不能履行，双方可协商解除合同，并根据实际情况进行赔偿。
第九条合同变更：在履行合同过程中，若需要对合同内容进行变更，双方应共同协商一致，并签订书面变更协议。
第十条争议解决：本合同的解释和执行应遵循中华人民共和国的相关法律法规。
如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。
第十一条其他事项：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格之日止。
甲方（委托方）：乙方（承揽方）：签字：签字：第2篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方（委托方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，经友好协商，就下列工程的建设合同达成如下协议：一、项目名称：（在此处填写项目名称）二、工程地点：（在此处填写工程具体地址）三、工程内容和范围：本工程的具体内容和范围详见工程图纸、设计说明和招标文件。
工程施工合同示范文本(八篇)
工程施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同示范文本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
建筑工程施工合同示范文本6篇
建筑工程施工合同示范文本6篇建筑工程施工合同示范文本 (1) 甲方：_____公司，乙方：______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______(包括手机、笔记本d)业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：一、合作内容1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。
2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。
二、甲方权利及义务(一)甲方的权利1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号;2、甲方对订购终端制定销售政策;3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：(1)提供终端备机;(2)在________________区至少设有一个售后服务站;(3)要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题;(4)如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。
4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：(1)车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人;(2)终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员;(3)财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员;(4)业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等;5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串。
(二)甲方的义务1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策;2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统;3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务;4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施;5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款。
建设施工合同示范文本8篇
建设施工合同示范文本8篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________承包范围：具体见附件《工程量清单及承包范围明细表》。
二、工期约定开工日期：__________年______月______日（具体以甲方发出的开工令为准）。
竣工日期：__________年______月______日。
工期总计：______日历天。
承包方须确保按时完工，如因特殊情况需要延长工期，需提前向甲方提交书面申请并获得批准。
若延误工期，承包方应承担违约责任。
三、质量与检验标准本工程质量标准应达到国家现行相关标准的合格水平。
乙方必须严格按照设计文件、施工方案及国家现行施工规范进行施工，确保工程质量。
甲方将在施工过程中进行质量监督，乙方应接受并配合。
甲方对乙方的工程质量检验结果，具有否决权并可作为竣工验收依据之一。
对验收未达到标准的部分工程或分项工程需返工时，其经济责任由乙方承担。
返工后仍达不到要求的，所造成的损失由乙方承担。
因质量问题造成的一切经济损失由乙方承担并负责赔偿。
若乙方完工后未能通过验收，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
四、合同价款及支付方式签署时间：XXXX年XX月XX日签订地点：[XXXXX]。
篇2甲方：[甲方全称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方全称]（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，确保工程顺利实施，经友好协商，签订本合同。
建设工程施工合同示范文本5篇
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方（甲方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。
乙方（乙方单位名称）：______________，法定代表人（负责人）：______________，地址：______________，邮编：______________，电话：______________。
鉴于甲方具有合法的施工许可证，并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工，乙方同意承担本建设工程的施工责任。
在双方遵守有关法律法规的前提下，为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议。
第一条工程名称：______________第二条工程地点：______________第三条工程规模：______________第四条工程工期：______________第五条工程价格：______________第六条施工资金支付方式：______________第七条材料采购方式及价格：______________第八条质量要求及验收标准：______________第九条施工安全及责任：______________第十条工程变更及索赔：______________第十一条竣工验收标准：______________第十二条违约责任：______________第十三条其他约定事项：______________第十四条合同解释权：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同签订日期为：______________年______________月______________日。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________以上是本建设工程施工合同的示范文本，具体合同内容可根据实际情况进行调整。
建设工程施工合同(示范文本)6篇
建设工程施工合同（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承接甲方的建设工程施工事宜，达成以下合同协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________承包范围：乙方负责施工的内容，包括但不限于施工图纸内的所有项目。
（详见合同附件）二、工期及进度安排开工日期：双方约定本工程自______年______月______日开工。
竣工日期：双方约定本工程竣工日期为______年______月______日。
工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。
乙方应按照合同工期及进度安排，确保按时完工。
如遇特殊情况，双方协商解决。
如遇不可抗力的影响，工期顺延。
甲方在工程开工前有权根据工程进度的要求，合理调整施工工期和进度计划。
乙方必须无条件服从甲方的调整计划安排。
若乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权扣除违约金并追究乙方的违约责任。
若甲方原因导致乙方无法按时完成施工任务，乙方有权要求甲方承担违约责任并支付相应的违约金。
三、合同价款及支付方式合同总价款：人民币______元整（大写：____________________元整）。
合同价款支付方式：双方约定按照工程进度支付款项。
具体支付节点和金额如下：（详见合同附件）甲方支付款项前，乙方需提供相应的发票和收款证明。
如乙方未能提供完整的发票和收款证明，甲方有权延迟支付款项且不承担违约责任。
若因设计变更等原因导致工程量增加或减少，双方应及时签订补充协议，调整合同总价款。
如因甲方原因导致工程量增加或减少，甲方应支付相应的款项或扣除相应的款项。
四、质量保证及保修责任篇2甲方（发包方）：________________地址：________________联系方式：________________法定代表人：________________营业执照号码：________________资质证书号码：________________乙方（承包方）：________________地址：________________联系方式：________________法定代表人：________________营业执照号码：________________资质证书号码：________________鉴于甲、乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定，签订本合同协议，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下共识，特订立本合同。
建筑工程施工合同示范文本7篇
建筑工程施工合同示范文本7篇建筑工程施工合同示范文本 (1) 总包方(全称)：分包方(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事宜协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况1、分包工程名称：2、分包工程地点：3、分包工程内容：第二条：合同价款(人民币大写) 元(￥： )，最终以结算定案值为准。
第三条：合同工期根据总包合同要求，分包工程合同工期为天。
年月日开工，年月日竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。
1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工;2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;3、设计变更和工程量增加;4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时; 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。
第四条：承包方式本工程按下列第项方式承包：1、包工包料;2、包工包部分材料;3、包清工;第五条：质量标准该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。
第六条：结算方式本工程按照总包合同约定方式进行结算。
总包方向分包方收取工程结算总造价 %的管理费，代扣代交工程结算总造价 %的税金。
第七条：工程款支付1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。
工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。
2、分包方不得私自从发包方收取工程款。
向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。
第八条：双方驻工地代表1、总包方：2、分包方：第九条：材料设备供应1、分包方负责供应本工程材料设备。
工程施工合同示范文本(4篇)
工程施工合同示范文本甲方：_____ 乙方：_____为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。
一、工程名称：二、承包工程内容：三、承包及付款方式：包工包料，暂估价为万元，每月按实际完成工程量的____%支付进度款。
四、工期：____年____月____日开工到____年____月____日竣工。
五、工程质量1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。
2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。
3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。
六、工程造价1、工程承包预算造价执行（20）《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。
2、工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。
七、工程款拨付1、工程竣工决算审核后，其余工程款付清。
八、施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：____年____月____日____年____月____日工程施工合同示范文本（二）甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方停车场交通安全设施工程施工事宜协商一致，订立本合同，以共同遵守。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。
五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式：______________________________________。
3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。
九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同示范文本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
工程施工合同示范文本
使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。
，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为了明
确甲、乙双方的权利及义务，确保工程进度和工程质量，
经甲、乙双方平等友好协商，特签订本合同。
一、工程名称：××××建设项目厂区道路水泥硬化。
二、承包形式：采取包工包料施工承包方式。
道路水
泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责（基础层由甲方
负责）。
三、工期：全期工程15天，即年月日至年月日。
四、工程施工承包价格：厂区道路水泥硬化施工承包
价格按混凝土实际体积计算承包价格，全部包干价格为实
际验收混凝土体积每立方10公分370元/立方，20公分350元/立方计算。
五、工程质量：乙方必须严格按工程质量标准施工，水泥一定要采用冀东水泥32.5的配比用料，混凝土密实度严格按标准验收，涨缩间距不超过5年。
并用油膏进行充填。
路面保证平整度，路面指纹标准，出现断装和密实度达不到标准，必须返工，并由乙方承担全部返工损失。
工程质量保质期1年。
在一年内出现的质量问题需进行处理，由乙方无偿的负责处理。
（房屋维修合同）
六、安全责任：乙方必须严格按标准规程进行施工，保证安全施工。
凡发生安全事故造成人身伤亡事故及损失的，一律由乙方自行负责，并承担全部经济损失。
七、付款方式：采取分期付款方式，工程完成30%时由甲方支付一次，完成60%时由甲方支付一次，全部工程完成经验收后，乙方除留下全部工程5%的保证金外，剩余
工程承包款由甲方付清，一年之内工程没有任何质量问题，甲方付清乙方的保证金。
八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。
九、本合同经甲、乙双方签字后生效。
十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方（签章）：乙方（签章）：
年月日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。