合同员考试题2

一、选择题

1公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经常方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（A）。

A．继续有效B．因A公司已不存在而无效

C．合同需经过B公司法定代表人补充签字后才有效

D．需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效

解题要点：合同虽然需要法定代表人或授权人签字，但他们属于法人机构内的自然人，合同的主体是法人。按照《合同法》的规定，订立合同后当事人与其他法人或组织合并，合同的权利和义务由合并后的新法人或组织继承，合同仍然有效。

2.某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（C）A．因迟到而自然无效

B．必须经要约人发出接受通知后才有效C．必须经要约人发出拒绝通知后才有效D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺

解题要点：合同法对承诺迟到的情况，按延误的责任分为超过承诺期限发出的承诺和非受要约人责任原因延误到达的承诺两类情况。承诺迟到的事实赋予要约人选择的权利，而不是必须接受要约和承诺的约束。由于承诺迟到的责任原因不同，规定要约人是否接受承诺的程序也不同。属于受要约人责任超过承诺期限发出的承诺，要约人未发出接受通知即视为拒绝；反之，非受要约人责任迟到的承诺，要约人未做任何表示视为接受，只有发出拒绝通知后承诺才无效。

3．《合同法》规定，由于一方不履行合同义务反对行为，对方可以行驶的“抗辩权”是指（D）的行为。

A．单方宣布合同无效B．双方协商解除合同

C．请仲裁机构裁定合同可撤销

D．合同仍然有效，但守约方拒绝继续履行本方义务

解题要点：对方有不履行合同行为时，守约方可以根据自己的利益并视违约行为的严重情况，选择使用抗辩权或解除合同保护自己的合同利益。抗辩权指受损害方在决定解除合同前，为了维护自己的合同权益而中止履行本方应继续履行义务的权利。行使抗辩权后，对方改正了违约行为则应恢复履行义务；若对方仍不改正，尽管行使了抗辩权，仍不影响行使解除合同的权利。

4．必须以第三方财产提供担保的方式是（A）担保。

A．保证B．抵押C．质押D．定金解题要点：担保的方式有5种形式。定金是一方当事人的货币；抵押和质押，当事人可以用自己的财产，也可以用第三人的财产作担保；留置不需要事先提供担保财产。

5．由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）。A．正常时间B．附加工作C．额外工作D．意外工作

解题要点：监理服务在合同内只规定了正常工作、附加工作和额定工作三类。正常工作属于订立合同时在专用条款内写明的工作内容和范围，作为约定的服务期限和酬金依据。附加工作属于正常工作之外，合同履行过程中发生的与正常工作密切相关而需监理单位增加的工作内容或服务时间。额外工作则属于合同履行过程中发生的特殊情况（被监理的合同履行被迫暂定或终止）后，需要监理单位完成的工作。

6．某大宗水泥采购合同，进行交货检验清点数量时，发现交货数量少于订购的数量，但少交的数额没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应（A）。

A．按订购数量支付B．按实际交货数量支付

C．待供货方补足数量后再按订购数量支付

D．按订购数量支付但扣除少交数量依据合同约定计算的违约金

解题要点：材料交运过程中会有合理的损耗，合同内约定的合理磅差或尾差是判定是否按合同约定供应数量的标准，因此交货清点时的数量在合理尾差范围内不能视为供货方违约，应按合同的约定支付结算。

7．债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（C）。A．保证B．抵押C．质押D．留置

8．合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（C）。

A．自然终止B．归于无效C．仍然有效D．可以撤销

9．《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权（D）。

A．撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务

10．发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为（B）。

A．费用和工期损失均由承包人承担B．补偿费用并顺延合同工期

C．补偿费用但不顺延合同工期

D．顺延合同工期但不补偿费用

11．在施工合同履行过程中，（C）时错误的。

A．工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认

B．如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认

C．承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义

D．承包人对工程师的错误指令不承担责任

12．为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定（B）的最低质量保修期限为5年。

A．地基基础工程B．防水工程

C．给水管道工程D．设备安装工程13．在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（C）时错误的。

A．工程师可以拒绝验收

B．承包人承担由此发生的费用

C．承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品

D．由此造成工期延误不予顺延

14．混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果标明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按（B）处理。A．费用和工期损失均给予补偿

B．费用和工期损失均不给予补偿C．给予费用补偿但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不给予费用补偿15．工程师在处理索赔时应注意自己的权利范围，下列情形中的（B）不属于工程师的权利。

A．检查承包人现场同期的记录B．指示承包人缩短合同工期

C．当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定

D．把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中

16．下列财产中，（A）可作为抵押物进行抵押。

A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权

C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票

17．施工合同示范文本中要求，由（A）投保建筑工程一切险。

A．发包人B．承包人C．监理人D．项目经理

18．如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（A）申请撤销裁决。

A．人民法院B．政府的建设行政主管部门

C．上级仲裁委员会D．质量监督机构