商品房预定协议书
商品房预定协议书范本推荐4篇
商品房预定协议书范本推荐4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1商品房预定协议书范本甲方：（预定人姓名）身份证号码：（身份证号码）联系地址：（联系地址）联系电话：（联系电话）乙方：（房地产开发商名称）地址：（地址）联系电话：（联系电话）鉴于甲方有意向购买乙方开发的商品房，双方在真诚、平等、自愿、协商一致的基础上，达成以下协议：一、商品房基本信息1. 商品房名称：（商品房名称）2. 户型：（户型）3. 面积：（面积）4. 总价：（总价）5. 首付款：（首付款比例）6. 交房时间：（交房时间）二、预定条件1. 甲方向乙方支付预定金（金额）元（大写），作为商品房预定的证明，预定金不可退还。
2. 甲方需在（时间）内向乙方交付购房定金（金额）元（大写），作为正式购房意向金，定金在下定之日起（时间）内支付完毕。
三、预定权利1. 预定交易成功后，双方签订商品房买卖合同，按照约定的时间安排交付剩余的房款。
2. 若买卖最终未成交，乙方应返还甲方支付的所有款项。
四、其他约定1. 甲方未按时支付定金的，乙方有权取消本次预定交易。
2. 甲方应按时办理购房手续，并承担相关税费和过户手续费。
3. 本协议一式两份，双方各持一份，自签字盖章后生效。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：年月日以上是商品房预定协议书的范本推荐，双方在签署协议前应认真阅读并理解协议内容，如有疑问应及时沟通解决。
祝愿双方合作愉快，购房顺利！篇2商品房预定协议书范本一、甲方（出让人）：身份证号码：联系电话：地址：二、乙方（认购人）：身份证号码：联系电话：地址：鉴于甲方是由国家批准的商品房出让人，拟出售由其开发的【项目名称】商品房（以下简称商品房），现甲、乙双方在平等、自愿、公平、公正的基础上达成如下协议：第一条交易房屋：甲方将其位于【项目名称】的【楼栋号】栋【房号】号户型为【户型】的商品房交付乙方认购。
第二条房屋价格：甲方出售该商品房的总价款为人民币【金额】元整。
商品房预订协议3篇
商品房预订协议3篇篇1甲方（开发商）：______________________地址：________________________________________电话：_________________________传真：_________________________营业执照注册号：_________________________房地产经营资质证编号：_________________________其他身份证明资料（如非法人营业执照、税务登记证等）：_________________________代理人身份证明资料及授权证明文件等：_________________________代理人身份证号码及联系电话等其它相关信息应加盖开发商公章，并在本条详细填写相关信息，如无代理，划掉此项。
乙方（客户）：______________________篇2甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方预订商品房事宜达成如下协议：一、标的物及基本情况乙方预订甲方开发的位于____________的商品房，房屋类型为____________，房屋用途为居住，房屋建筑面积暂定为______平方米。
房屋具体户型、结构及装修等详细情况，以甲方后续正式签署的《商品房买卖合同》约定内容为准。
二、预订条件及要求乙方在签署本协议时，已经充分了解并认可该房屋的基本情况和交易风险。
乙方在签署本协议后，应按时支付定金及后续房款，并按照甲方通知的时间签署《商品房买卖合同》。
甲方在保留乙方认购房屋的前提下，不得无故拒绝与乙方签订《商品房买卖合同》。
三、预订款项及支付方式乙方在本协议签署时支付定金______元（大写：____________________元整）。
商品房预订协议样书4篇
商品房预订协议样书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1商品房预订协议样书甲方（预订人）：______________ 身份证号：______________乙方（开发商）：______________ 地址：______________鉴于甲方欲购买乙方所建房产（以下简称商品房），为确保双方权益，合理规范商品房的预订事宜，甲乙双方经平等协商，达成如下协议：一、商品房信息1. 乙方出售的商品房位于______________，总建筑面积______________平方米，共有房间______________间，所在楼层______________，具体房间号______________。
2. 商品房的价格为______________元/平方米，总价为______________元。
3. 商品房的交付标准为______________，交房日期为______________。
二、预订方式1. 甲方应在签订本协议后______天内支付预订金______________元至乙方指定账户，作为预订商品房的证明。
2. 预订金支付后，乙方将为甲方保留该商品房的购买权，并在商品房交付前与甲方签订正式的购房合同。
3. 若甲方在预定期满后未能付清房款，乙方有权取消甲方的预订资格，并扣除预订金作为违约金。
三、商品房交易1. 双方同意根据购买商品房的合同约定，按时履行付款及交房手续。
2. 若因不可抗力等客观原因导致房屋交付延迟，应经双方书面协商，延期最长不得超过______天。
3. 乙方应保证商品房的质量合格，如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或退还商品房款。
四、其他约定1. 甲方在商品房预定后不得私自转让或变更预订信息，如有违反，甲方应承担相应法律责任。
2. 本协议未尽事宜，由双方自行协商解决，若不能达成一致意见，则提交有管辖权的法院进行裁决。
五、协议生效本协议自双方签字盖章后生效，持续有效至商品房交易完成日。
商品房预订协议书范本推荐5篇
商品房预订协议书范本推荐5篇篇1商品房预订协议书范本甲方（出售方）：姓名：______________住址：______________联系电话：______________乙方（购买方）：姓名：______________住址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟出售其名下的商品房，并乙方对该商品房有意向购买，双方在平等、自愿的基础上，按照国家法律法规的规定，就该商品房的预订事宜达成如下协议：一、商品房基本信息1. 房屋地址：______________2. 房屋建筑面积：______________ 平方米3. 房屋规划用途：______________4. 房屋总价款：______________ 元二、预订金额及支付方式1. 乙方同意向甲方支付商品房总价款的【10%】作为定金，即人民币______________ 元。
2. 乙方应在双方签署本预订协议书之日起【7】日内将上述定金支付至甲方指定的账户。
3. 定金支付后，甲方将为乙方保留该商品房，如乙方最终购买该商品房，定金将作为首付款之一支付给甲方。
若乙方最终选择不购买该商品房，则定金不予退还。
三、商品房交付日期及交付方式1. 商品房的交付日期为双方签署最终购买合同起【30】日内。
2. 商品房的交付方式为___________，乙方应于交付当日支付商品房的尾款。
四、其他约定1. 若因乙方个人原因造成的违约，定金不予退还。
2. 若因甲方原因造成的违约，定金应当按双倍返还给乙方。
3. 双方在履行本协议过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或向法院提起诉讼。
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____月，过期自动失效。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：______________日期：______________乙方（盖章）：______________日期：______________本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
有关商品房预订协议6篇
有关商品房预订协议6篇篇1甲方（卖方）：______________________乙方（买方）：______________________鉴于甲、乙双方就乙方预订甲方开发的商品房事宜达成如下协议，以兹信守。
一、标的物1. 甲方将其开发的位于______________________（具体地址）的商品房（以下简称“该房屋”）向乙方提供预订机会。
2. 该房屋的具体户型、面积、结构、设施等信息详见本协议附录或甲方提供的资料。
二、预订意向1. 乙方已充分了解该房屋的相关信息，并有意购买该房屋。
2. 乙方在签署本协议时，支付预订款项人民币________元（大写：______________________元整）。
该款项仅为预订意向金，最终结算时，多退少补。
三、协议条款1. 甲方应确保该房屋的所有权清晰，无任何纠纷。
2. 甲方承诺在乙方支付预订款项后，保留乙方对该房屋的预订权利，并在约定的时间内与乙方签订正式的商品房买卖合同。
3. 乙方应在本协议签署后的____日内与甲方签订正式的商品房买卖合同。
否则，视为乙方放弃预订，甲方有权解除本协议并另行处理该房屋。
4. 如因甲方原因导致不能在约定时间内与乙方签订正式的商品房买卖合同，甲方应退还乙方已支付的所有款项，并支付相应的利息。
5. 该房屋的价格以甲乙双方签订的商品房买卖合同为准。
6. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
四、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，导致乙方无法购买该房屋，甲方应退还乙方已支付的所有款项，并支付相应的违约金。
2. 若乙方违反本协议约定，未在规定时间内与甲方签订商品房买卖合同，甲方有权解除本协议，并有权将房屋另行出售。
乙方已支付的预订款项不予退还。
五、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如政策调整、自然灾害等）导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
2. 不可抗力因素消失后，双方应继续履行本协议。
如确实无法履行，双方可协商解除本协议。
商品房预定协议书范本推荐6篇
商品房预定协议书范本推荐6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1商品房预定协议书范本甲方（预定人）：（姓名）、（身份证号码）、（联系电话）乙方（开发商）：（公司名称）、（统一社会信用代码）、（联系地址）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为明确双方当事人的权利和义务，经双方友好协商，就乙方开发的商品房进行预定，特订立本协议，共同遵守。
具体内容如下：一、商品房信息1. 商品房坐落地址：（具体地址）2. 商品房建筑面积：（平方米）3. 商品房总价款：（具体数字）元（人民币大写：（具体数字）元整）4. 商品房交付标准：（具体标准）二、预定价格及支付方式1. 预定金：甲方于签订本协议之日起三日内，向乙方支付预定金（具体数字）元（人民币大写：（具体数字）元整）作为定金。
2. 总价款：甲方在签订购房合同时，应按照商品房总价款的（具体比例）支付房款。
3. 支付方式：甲方应按照乙方的规定，将房款支付至指定账户。
三、预定有效期1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，预定期为（具体时限）自然日。
2. 若预定期内，甲方未签订购房合同或未支付房款的，乙方有权取消本协议，预定金不予返还。
四、交付与验收1. 商品房交付日期：（具体日期）2. 交房标准：商品房应符合国家相关法律法规和乙方承诺的建设标准。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，均应承担违约责任。
2. 若甲方违约，乙方有权没收预定金，并保留其他追求责任的权利。
3. 若乙方违约，甲方有权要求提前解除本协议并要求乙方返还预定金，并可以获得相应的赔偿。
六、争议解决双方因本协议履行发生纠纷的，应友好协商解决；协商无果的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商约定。
甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：年月日以上为商品房预定协议书范本，双方应遵守协议内容，共同维护双方的合法权益。
商品房预定协议3篇
商品房预定协议3篇篇1甲方（开发商）：______________________乙方（购房人）：______________________鉴于甲乙双方就乙方预定甲方开发的商品房事宜达成如下协议，以兹共同信守。
一、房屋基本情况1. 甲方所售商品房位于：______________________，详细地址、楼号、房号及房屋平面布局图见本协议附录。
2. 乙方预定的商品房的建筑面积为______平方米，具体面积以房屋交付时政府相关部门测量为准。
二、预定条款1. 乙方预定时，需向甲方支付定金人民币______元整。
定金暂由甲方保管，在甲乙双方签署《商品房买卖合同》时，定金自动转为购房款的一部分。
若乙方不履行本协议约定，定金不予退还；若甲方不履行本协议约定，应双倍返还定金。
2. 乙方预定的商品房单价为人民币______元/平方米，总价人民币______元整。
实际购房款根据最终实测面积调整。
3. 预定有效期自本协议签署之日起______个月。
在有效期内，乙方应配合甲方完成签署《商品房买卖合同》的相关手续，否则视为违约，甲方有权解除本协议并将房屋另行出售。
4. 若乙方决定购买该房屋，需在有效期内携带相关证件到甲方指定地点签订《商品房买卖合同》。
三、房屋交付1. 房屋交付时间：预计为______年______月______日前后。
具体交付时间以政府相关部门颁发的交付使用许可证为准。
2. 交付标准：房屋交付时，甲方应按照《商品房买卖合同》约定提供“两书一证”即住宅质量保证书、住宅使用说明书及房屋面积测绘成果报告。
3. 乙方应在房屋交付时一次性支付剩余购房款。
若乙方未按时支付，甲方有权解除本协议并将房屋另行出售。
四、违约责任1. 若乙方违反本协议约定，未按时签订《商品房买卖合同》或未按时支付购房款，视为违约，甲方有权解除本协议并将房屋另行出售。
乙方已支付的定金不予退还。
2. 若甲方违反本协议约定，擅自将房屋另行出售或其他原因未能按时交付房屋，视为违约，应双倍返还定金并赔偿乙方的其他损失。
商品房预订协议5篇
商品房预订协议5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1商品房预订协议甲方（预订人）：法定代表人（委托代理人）：联系地址：联系电话：乙方（房地产开发商）：法定代表人：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为了明确双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就《商品房预订》达成如下协议：第一条预订房源1.1 乙方承诺向甲方出售具有房地产开发经营资格的商品房。
1.2 甲方向乙方预订XXX项目的XX楼XX号房，房屋面积为XX 平方米，房屋总价为XX万元（人民币）。
1.3 乙方接受甲方的预订，并保证所售房屋权属清晰、产权完整，房屋无限制转让、变卖等问题。
第二条预订金2.1 甲方在签订本协议时需交付给乙方XX万元人民币作为预订金，预订金可在甲方签订购房合同时按照合同约定的方式进行抵扣。
2.2 若甲方不履行购房合同的约定，预订金将作为违约金归乙方所有；若乙方不履行购房合同的约定，乙方应返还甲方双倍的预订金。
第三条购房合同签订3.1 双方一致同意，在XX年XX月XX日前签订《商品房买卖合同》，并办理相关房屋过户手续。
3.2 若一方未按约定时间签订购房合同，另一方有权进行追究责任，并保留终止协议的权利。
第四条风险责任4.1 若因不可抗力、政府行为等原因导致交易不能完成，甲、乙双方均无需承担赔偿责任。
4.2 若因甲方个人原因导致交易不能完成，预订金不予退还；若因乙方原因导致交易不能完成，乙方应返还双倍的预订金。
第五条协议的解除5.1 在签订购房合同前，任何一方均有权解除本协议，解除协议需提前书面通知对方。
5.2 协议解除后，预订金按照本协议的相关规定处理。
以上为双方的一致意见，本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（预订人）：乙方（房地产开发商）：签字：签字：日期：日期：篇2商品房预订协议第一章总则第一条为规范商品房的交易行为，维护消费者的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《商品房销售管理办法》等相关法律法规，制定本协议。
商品房预订定金合同书5篇
商品房预订定金合同书5篇篇1甲方（卖方）：_________________________乙方（买方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方预订甲方商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的及预订商品房基本情况本合同旨在明确乙方预订甲方商品房的相关事宜。
所预订商品房位于_________________________（地址），具体为第________栋，房号为________号，建筑面积暂定为______平方米。
房屋类型为_________（如：商品房、公寓等）。
该房屋价格按照市场价格及优惠政策执行。
二、定金条款乙方在签订本合同时，需向甲方支付定金人民币________元整（大写：_________________________元整）。
定金作为乙方购买该房屋的诚意金，在双方签订正式《商品房买卖合同》时，定金可抵作购房款。
若乙方未在规定时间内与甲方签订正式合同或选择退房，则定金不予退还。
三、预订期限及签订正式合同时间本合同的预订期限为自本合同签订之日起______天内。
在预订期限内，甲乙双方应就正式《商品房买卖合同》的条款进行协商并签订正式合同。
若因甲方原因导致未能按时签订正式合同，甲方应双倍返还定金；若因乙方原因导致未能按时签订正式合同，则视为乙方放弃购买该房屋，定金不予退还。
四、房屋交付及产权办理1. 房屋交付：甲方应于本合同约定的交房日期前将房屋交付给乙方。
如遇特殊情况，甲方应提前通知乙方，并协商解决。
2. 产权办理：甲方应在房屋交付后按照国家的有关规定为乙方办理产权登记手续。
五、违约责任1. 若甲方在合同签订后违约，导致不能按时交付房屋或不能办理产权登记手续，甲方应赔偿乙方的直接和间接损失。
2. 若乙方在合同签订后违约，未在规定时间内与甲方签订正式合同或选择退房，则定金不予退还，甲方有权解除本合同并将房屋另行出售。
商品房预订协议样书7篇
商品房预订协议样书7篇第1篇示例：商品房预订协议样本甲方（预订人）：______________鉴于甲方欲预订乙方所开发的商品房，经双方友好协商，达成如下协议：第一条商品房信息1.1 乙方在_______（具体地址）开发的商品房，项目名称为_______，具体房屋信息如下：（1）房屋户型：_______（2）建筑面积：_______平方米（3）总价：_______万元（4）预订定金：_______万元第二条预订期限2.1 甲方应在签署本预订协议之日起___天内支付预订定金，并及时补齐尾款。
2.2 若甲方未能在规定期限内支付预订定金，乙方有权取消本次预订，甲方支付的定金不予退还。
第三条预订定金3.1 甲方支付的预订定金属于商品房购房款的一部分，不可单独退还。
3.2 若甲方最终决定放弃购买该房屋，乙方有权扣除预订定金作为违约金。
第四条房屋交付4.1 商品房的交房时间为_______年月日，具体交房程序和流程将另行通知。
4.2 若因不可抗力等原因导致交房时间延迟，双方应友好协商解决，乙方不承担由此产生的违约责任。
第五条其他约定5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至商品房交付之日终止。
5.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________以上为商品房预订协议样本，双方各司其责，共同遵守协议内容。
希望双方能够友好合作，顺利完成商品房的预订和交付。
第2篇示例：商品房预订协议卖方：（以下简称“卖方”）买方：（以下简称“买方”）鉴于：卖方为商品房的房产开发商或代理商，拥有商品房的出售权；买方有购买商品房的意愿，愿意按照卖方的规定购买商品房；为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，签订本商品房预订协议。
第一条商品房信息1.1 商品房名称：（填写具体商品房的名称）1.2 商品房地址：（填写具体商品房的地址）1.3 商品房建筑面积：（填写具体商品房的建筑面积）1.4 商品房总价：（填写具体商品房的总价）第二条预订价格2.1 买方预订该商品房，须向卖方支付预订定金人民币（大写）（小写）元整，预订定金不可退还。
商品房预订协议书范本推荐6篇
商品房预订协议书范本推荐6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1商品房预订协议书范本（协议书编号：_______）甲方（预订人）：______________ 身份证号码：______________乙方（房地产开发商）：______________ 联系电话：______________鉴于甲方有意向订购乙方所开发的商品房，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立本预订协议书，并共同遵照履行。
第一条预订商品房1.1 甲方同意预订乙方位于________________的商品房，具体房号为______________，建筑面积约为________平方米，预定房款为________元/平方米，总预订金额为________元。
1.2 预订期限为自本协议签订之日起______个月，届时如双方不达成正式购房合同，则甲方预订金额将返还给甲方，不再享有优先购房权。
第二条付款方式2.1 甲方同意在签订本协议之日起，支付预订款______元，剩余金额将于签订正式购房合同时一次性支付。
2.2 甲方如无故不履行付款义务，乙方有权解除本协议，甲方预订款不予返还。
第三条房屋交付时间3.1 商品房的交付时间应在双方签订正式购房合同后______个月内完成。
3.2 若乙方因不可抗力等原因导致交房延误，应在延期交房的第一个月内向甲方支付延期利息_____‰/天。
第四条解决争议4.1 双方如因履行本协议发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
第五条其他事项5.1 本协议签订后，如需变更或补充内容，须经双方书面同意方为有效。
5.2 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签署后生效。
甲方（签字）：______________ 日期：______________乙方（签字）：______________ 日期：______________本协议于______________签订生效。
（文末盖章）房地产开发商（盖章）：______________预订人（盖章）：______________篇2商品房预订协议书范本甲方（预订人）：身份证号码：联系电话：乙方（开发商）：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致，就甲方预订乙方开发的商品房，达成如下协议：一、商品房基本情况1. 商品房名称：（填写商品房名称）2. 房屋坐落地址：（填写坐落地址）3. 房屋建筑面积：（填写建筑面积）4. 房屋总价：（填写总价）5. 首付款金额：（填写首付款金额）6. 预订定金：（填写预订定金金额）二、协议内容1. 甲方自愿向乙方支付预订定金，作为预订商品房的证明。
商品房预定协议书范本推荐8篇
商品房预定协议书范本推荐8篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方预定商品房事宜，经友好协商，达成以下协议：一、预定标的1. 乙方预定的商品房位于____________（详细地址）。
2. 预定房屋的具体信息包括房屋类型、建筑面积、户型、楼层等，详见本协议附录的《房屋详细信息》。
二、预定期限1. 本预定的有效期为自本协议签署之日起____天。
2. 在此期间，乙方有足够的时间考虑并决定是否购买该房屋。
三、预定金额及支付方式1. 乙方需在本协议签署之日向甲方支付____元作为预定金。
2. 预定金的支付方式：____________（现金、转账等）。
四、双方权利和义务1. 甲方应确保所售房屋的合法性，并保证在乙方正式购买时，房屋的状况与本协议附录的《房屋详细信息》一致。
2. 乙方有权在预定期间内充分了解房屋状况，包括但不限于房屋的质量、配套设施等。
3. 乙方应在预定期间内作出是否购买的决定，并通知甲方。
若决定购买，双方应签订正式的房屋买卖合同。
4. 若乙方超过预定期限未通知甲方购买决定，则视为乙方放弃购买权，甲方有权解除本协议并保留预定金作为违约金。
五、协议解除和终止1. 在本协议有效期内，经甲乙双方协商一致，可以解除本协议。
2. 若甲方违反本协议约定，乙方有权解除本协议并要求退还预定金。
3. 若乙方违反本协议约定，甲方有权解除本协议并扣除预定金作为违约金。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
商品房预定协议3篇
商品房预定协议3篇篇1甲方（卖方）：___________________乙方（买方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方预定商品房事宜达成如下协议：一、预定标的乙方预定了甲方开发的位于__________的商品房，房屋用途为住宅/商业（填写具体用途）。
该房屋的具体信息如下：1. 房屋类型：_________；房屋结构：_________。
2. 房屋建筑面积：_________平方米（该面积包含套内面积和公摊面积）。
具体数据最终以政府部门实际测量为准。
3. 房屋单价及总价：该房屋单价为人民币_________元/平方米，总价为人民币_________元整（大写：_________元整）。
总价构成包括房屋本身价值、附属设施等费用。
具体费用明细详见附件。
二、预定条件及定金支付乙方在签订本协议时向甲方支付定金人民币_________元整（大写：_________元整）。
乙方需在定金支付后七日内与甲方签订正式的商品房买卖合同。
定金在双方签订正式合同时自动转为购房款。
若乙方未在规定时间内签订正式合同并支付购房款，则视为乙方放弃预定权，甲方有权解除本协议并扣除定金作为违约金。
三、房屋交付及付款方式1. 房屋交付时间：甲方应于乙方支付全部购房款后的_________个月内将房屋交付给乙方。
如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应及时通知乙方。
2. 付款方式：乙方应按照甲方的要求支付购房款。
具体付款方式和时间以双方签订的正式商品房买卖合同为准。
四、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定的时间交付房屋，应按照已收款项的每日万分之五向乙方支付违约金。
违约金自违约之日起计算至实际交付之日止。
若逾期超过三个月，乙方有权解除本协议并要求甲方返还已支付的款项及支付利息。
2. 若乙方未按照本协议约定的时间签订正式商品房买卖合同或未按约定支付购房款，视为乙方违约，甲方有权解除本协议并扣除定金作为违约金。
商品房预订协议书范本推荐5篇
商品房预订协议书范本推荐5篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方预订商品房事宜达成如下协议：一、项目基本情况本协议所涉及的房地产项目位于：____________________。
项目名称：____________________。
房屋类型为商品房，用途为居住。
二、预订房屋乙方预订的房屋为：____________________（请具体描述房屋的位置、户型、面积等）。
房屋总价款为人民币________元（大写：____________________元整）。
乙方应按时支付定金人民币________元（大写：____________________元整）。
三、预订期限乙方应在签订本协议之日起____日内支付定金并完成房屋认购手续。
逾期未完成的，视为乙方放弃预订权，甲方有权处置乙方预定的房屋。
四、付款方式及期限乙方应按照以下方式支付房款：1. 签订本协议时支付定金；2. 在双方签订《商品房买卖合同》时支付首付款；3. 剩余款项通过银行贷款方式支付。
五、房屋交付甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方。
如遇特殊情况，交付日期以甲方书面通知为准。
六、违约责任1. 若乙方未按本协议约定完成房屋认购手续或未按约定支付房款，视为乙方违约，甲方有权解除本协议并扣除定金作为违约金。
2. 若甲方未按照本协议约定的期限交付房屋，视为甲方违约，乙方有权要求解除本协议并要求甲方返还已支付的定金及相应利息。
七、其他约定事项1. 双方应当在签订本协议后尽快签订《商品房买卖合同》。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
经过双方协商一致，可以签订补充协议。
商品房预订协议范本6篇
商品房预订协议范本6篇第1篇示例：商品房预订协议范本甲方（预定人）：证件类型：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《商品房销售管理办法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方开发的位于（房屋地址）的商品房预订事宜达成如下协议：一、预订房屋信息1. 乙方同意向甲方预订该商品房，房屋具体信息如下：房屋编号：房屋面积：房屋总价：预订房款：2. 房屋装修情况：__________（简装/毛坯/精装等）。
3. 预订方式：甲方已向乙方支付预订金￥_______（大写：_____________）元。
二、预订金支付1. 甲方已向乙方支付预订金，预订金支付方式为：_______（现金/银行转账/支票等）。
3. 预订金支付凭证：__________（银行转账凭证/收据等）。
三、预订金的使用1. 若房屋属于商品房，乙方应当按照国家规定将甲方交纳的预订金存入指定账户，不得直接用于其他用途。
2. 若房屋最终未签订购房合同，乙方应当在签订解除协议后的10个工作日内将预订金退还给甲方。
四、解除协议1. 甲方有权在预订金支付后至签订购房合同前随时解除预订协议。
五、购房合同签订1. 双方一致同意签订购房合同的，双方应当在__________年____月____日前签订购房合同。
2. 购房合同的具体内容、价格、付款方式、交付时间等事项，以签订的购房合同为准。
六、其他事项1. 本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（预定人）：乙方（开发商）：签订日期：年月日签订日期：年月日附：预订商品房相关证件复印件。
第2篇示例：商品房预订协议范本甲方（预订人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（房地产开发商）：公司名称：地址：电话：鉴于甲方欲购买乙方开发的商品房，并已向乙方支付预订金，双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守并执行：一、商品房信息乙方同意出售位于（楼盘名称、房号、所在楼层）的商品房，房屋总价为（具体金额），甲方已支付预订金（具体金额）。
商品房预定协议7篇
商品房预定协议7篇篇1甲方（开发商）：____________________地址：____________________________________电话：____________________法定代表人：____________________乙方（预定人）：____________________身份证号码：____________________________________联系电话：____________________地址：____________________________________电子邮箱：____________________（如有）鉴于甲方同意向乙方出售其开发的特定商品房，并在双方友好协商的基础上，甲乙双方为了明确预定的相关事宜达成如下协议：一、预定商品房屋的基本信息1. 房屋地址：____________________________________。
2. 房屋类型：住宅/公寓/别墅等。
具体户型描述附后。
3. 面积及付款方式等相关细节信息详见附件。
二、预定条款1. 预定期限：自本协议签订之日起至乙方正式签订购房合同之日为止。
在此期间，乙方享有优先购买权。
2. 预定金额及支付方式：乙方需在本协议签订后___日内支付预定金人民币______元整。
预定金的支付方式及账户信息详见附件。
3. 预定金的退还与没收规则：若乙方在预定期间内决定不购买该房屋，甲方有权扣除手续费后返还预定金；若乙方违反本协议规定，甲方有权没收预定金。
具体退款与罚款规则详见附件。
4. 正式签约条件及时间：当乙方决定购买房屋时，须在预定期间内与甲方正式签订购房合同。
具体签约条件及流程详见附件。
三、房屋交付与验收1. 交付日期：甲方应于______年______月______日前交付房屋。
如遇特殊情况需延期交付，甲方应及时通知乙方。
2. 交付标准：房屋应达到本协议附件所规定的标准。
如有不符，乙方有权要求甲方整改。
买卖合同商品房预订协议5篇
买卖合同商品房预订协议5篇篇1买卖合同商品房预订协议甲方（预订人）：___________乙方（房地产开发商）：___________为明确双方的权利和义务，达成如下协议：一、预订商品房1.1 甲方决定购买乙方位于__________的_______号楼_______单元_______室的商品房，其建筑面积约___平方米。
1.2 甲方支付预订金___万元，作为预订商品房的证明。
二、商品房的交付2.1 商品房的交付时间为____年____月____日。
2.2 商品房的交付方式为_______________。
2.3 商品房的交付标准为_______________，具体装修标准详见《商品房销售合同》。
三、商品房的交付价格3.1 商品房的总价为___万元，预订金___万元已在预订时支付，剩余款项应在商品房交付前支付完毕。
3.2 商品房的交付价格包括房屋款、公摊面积费、装修保证金等相关费用，具体费用详见《商品房销售合同》。
四、双方保证4.1 甲方保证在商品房交付前支付所有款项，并按时办理商品房的过户手续。
4.2 乙方保证在商品房交付时按照合同约定交付商品房，并提供相关证明文件。
五、违约责任5.1 若一方未能按照本协议约定履行义务，需支付对方_____%以上的违约金。
5.2 若双方均有过错，应依法进行协商解决，若仍不能达成一致，可向法院提起诉讼解决。
六、其他事项6.1 本协议自双方签署之日起生效，至商品房交付时终止。
6.2 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
甲方签字：_____________ 日期：_____________乙方签字：_____________ 日期：_____________备注：本协议系商品房购买前的预订协议，不具备合同的法律效力。
具体的房屋交易事宜需签订《商品房销售合同》，并按照相关法律规定履行各项义务。
篇2买卖合同商品房预订协议为了保证商品房交易的公平、合法和有序进行，在双方权益得到保障的情况下，签署买卖合同商品房预订协议是非常必要的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房预定协议书
甲方（预售方）：
住所：
法定代表人：
乙方（预约方）：
电话：
身份证（或护照）号码：
联系地址：
邮政编码：
鉴于：
1、甲方已取得其开发的【—】项目（以下简称“该项目‘）的《预售许可证》等证件，该项目已具备对外预售的条件。
2、乙方欲预定该项目的房产。
（如房产尚不具备预售条件，则该条款为：
鉴于：
1、乙方欲预定甲方开发的【—】项目（以下简称“该项目”）的房产。
2、甲方尚未取得该项目的《预售许可证》等证件，乙方已知悉该情况，并同意在该情况下签订本协议及购买预定房产。
）
据此，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和
国房地产管理法》等相关法律法规的规定，就乙方预定甲方开发的该项目房产事宜，在青岛市【—】区签订本协议，以资共同信守。
一、乙方预定之房产状况
乙方预定的房产位于：青岛市【—】区【—】路【—】号【—】项目【—】号楼【—】单元【—】室。
该房产的规划用途为：【—】，暂测建筑面积为：【—】平方米（最终以房产测绘部门测绘的实测面积为准）。
二、房产价款
乙方预定之房产的销售单价为每平方米人民币【—】万【—】仟【—】佰【—】拾【—】元整（Y【—】元），总价款暂定为【—】仟【—】佰【—】拾【—】万【—】仟【—】佰【—】拾【—】元整（Y 【—】元）（最终按照房产测绘部门测绘的面积多退少补）。
三、定金
乙方已对预订之房产现状充分了解，在签订本协议之日自愿向甲方交纳人民币【—】拾【—】万【—】仟【—】佰【—】拾【—】元整（Y 【—】元）作为预定本协议约定之房产的定金。
该定金在双方签署正式《商品房预售合同》时，可冲抵房价款。
四、特别约定
1、甲方按照本协议约定为乙方保留本协议项下之房产的签约权。
乙方应当于本协议签订后【—】日内（即【—】年【—】月【—】日前），携带本协议及身份证、【—】％以上的购房首付款（含定金）到【—】地点与甲方签订《商品房预售合同》及补充协议、附件等。
2、乙方选择按揭贷款或公积金贷款的方式支付房价款的，其应当根据贷款银行及公积金贷款的相关规定，携带相关资料与甲方签订《商品房预售合同》及补充协议、附件等，办理按揭贷款等相关手续，并在交纳购房首付款的同时交纳抵押登记费等相关费用。
3、在本协议履行过程中，因不可抗力原因及非甲方原因导致本协议项下的房产不能售予乙方，甲方不承担任何责任，且甲方向乙方发出通知后，本协议自动解除，甲方无息退还乙方所交纳的定金。
4、如乙方选择按揭贷款方式支付房价款，乙方在签订本协议的同时应配合按揭银行填写《个人信用报告查询授权书》。
五、乙方声明
乙方声明：甲方已在签订本协议之前在销售现场向乙方充分展示了该项目的相关资料，以及《商品房预售合同》、《补充协议》、《前期物业管理服务合同》、《使用公约》（《业主临时公约》）等所有双方应当签署的文件及交易条件，乙方已经完全接受。
六、违约责任
1、除本协议另有约定外，如甲方不履行本协议，应双倍返还乙方所交纳的定金；如乙方不履行本协议，无权要求甲方返还其所交纳的定金。
2、如乙方未按本协议约定与甲方签订《商品房预售合同》及交
付本协议约定的房价款，甲方有权解除本协议并不再另行通知。
同时, 甲方有权将乙方预定之房产另行出售，且乙方应当向甲方支付违约金人民币【_____________ 】元。
3、如乙方未按本协议约定办理按揭贷款手续并支付相关费用，
甲方有权解除本协议并不再另行通知。
同时，甲方有权将乙方预定之房产另行出售，且乙方应当向甲方支付违约金人民币【—】元。
4、如乙方以对本协议第五条中甲方展示的文件及交易条件内容（如房产尚不具备预售条件，则补充：或本协议约定之房产未取得《预售许可证》等证件的情况）有异议为由拒绝签署《商品房预售合同》及补充协议、附件等，甲方有权解除本协议并不再另行通知。
同时，甲方有权将乙方预定
之房产另行出售，且乙方应当向甲方支付违约金人民币【】元。
七、争议解决方式
因履行本协议发生的一切争议，由双方协商解决。
协商不成的，任何一方均可向本协议签订地的人民法院起诉。
八、通知
任何一方发生任何可能影响按本协议约定正常履行的情况时，均应及时通知对方。
一方发给另一方的通知或信件必须是书面的，按本协议所示地址发送，上述通知或信件必须由专人传递或通过邮寄传递。
任何一方均保证对方按本协议所示地址邮寄的邮件均会得到本方签收，若出现本方拒收、任何他方代收或邮件被退回等情况，均视为对方的邮件本方已签收。
任何一方更改地址，均应提前七日以书面形式通知对方。
九、协议生效及份数
本协议经双方签字盖章、并于乙方交纳本协议约定之定金后生效。
本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有相同法律效力。
十、协议失效
甲、乙双方签订《商品房预售合同》及补充协议、附件等文件后，本协议自动失效。
甲方：乙方：
年月日
年月日。