弱电施工合同
弱电工程合同范本(5篇)
弱电工程合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：施工地点：第二条工程内容及承包范围1、工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程;2、承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。
第三条设备安装开工和竣工期限1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工日期为工程开工后____周内。
2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。
(1)重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;(2)甲方书面通知的计划工期改变;(3)不可抗力;第四条承包方式、造价及造价调整1、承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。
不包含室外安装立杆。
2、本工程总造价：人民币(大写)(详见附件一)3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：(1)由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。
(2)应甲方要求单项设计变更增减费用在￥____元(不含本身)以上。
(3)不可抗力。
发生以上情况时，乙方应在____天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方，甲方应在收到报告后____天内给予答复。
(4)除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。
第五条双方责任甲方责任：1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。
弱电工程协议模板(六篇)
弱电工程协议模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：签订地点：第一条、工程项目1_____1.工程名称：1_____2.工程地点：1_____3.工程范围及内容：监控工程。
第二条、工程期限2_____1.开工日期：2_____2.工期：约5天2_____3.由于施工环境，天气等原因，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。
第三条、工程计价方式按照设备清单，在合同履行中发生需要增加合同款的情况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。
第四条、工程总价与付款方式4_____1.工程总价：人民币4_____2.付款方式：4_____2_____1.首付，合同签订____日内甲方付给乙方合同价款30%，人民币4_____2_____3.设备全部进场，甲方验货完毕____日内再付合同价款40%，人民币4_____2_____4.乙方安装设备并调试，工程竣工验收合格后____日内甲方付给乙方合同价款20%，人民币4_____2_____5.余款10%，人民币，留作保修金，保修期期满后一周内付清。
第五条、工程质量标准和验收5_____1.工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行验收。
5_____2.乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致，设备、材料进场须事先报请甲方认可,线材需按国家标准并提供合格证明。
第六条、乙方责任6_____1.乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。
6_____2.因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。
6_____3.乙方必须服从甲方的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。
6_____4.乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。
第七条、甲方责任7_____1.甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
弱电施工合同范本4篇
弱电施工合同范本4篇乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
今天小编就给大家整理了弱电施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!弱电施工合同1甲方：乙方： (施工班组)甲、乙双方本着平等互利的原则就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：一、工程概况：消防弱电系统安全。
工程名称：二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，。
三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。
四、质量等级：合格。
五、承包总价：每点31元整。
六、付款方式：1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。
若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。
2、若甲方不按合同支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。
七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。
遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。
如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。
八、甲、乙双方职责甲方：1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。
2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。
乙方：1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。
2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日弱电施工合同2发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
弱电工程安装合同范文(5篇)
弱电工程安装合同范文建设单位：（简称：甲方）施工单位：（简称：乙方）经甲、乙双方友好协商，乙方承接甲方位于弱电系统工程的安装，并按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条款》的规定，结合本工程具体情况，经过协商，双方达成如下协议。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工期要求：____年____月____日至____年____月____日。
1.5合同价款：人民币小写：￥元正，大写：元正。
1.6系统主要设备配置清单，详见附件表。
二、甲乙双方工作2.1、甲方工作2.1.1施工场地具备开工条件，提前一周通知乙方进场。
2.1.2开工前三天提供施工场地材料仓库及施工用电。
2.1.3甲方接到乙方验收申请后应在三个工作日内组织工程验收。
2.1.4系统需作隐蔽暗埋时，甲方应根据乙方安装技术的工艺要求，提供并暗埋所需的PVC管道及附属铁柜的土建工作。
甲方负责建筑物内的坚井桥架，PVC管道并在管道内穿上铁丝，两端用防沙堵头保护。
施工中甲方负责协调土建方与乙方的施工协调，确保工程顺利进行。
2.1.5甲方应遵守乙方对此系统的使用管理规定，不得擅自拆装系统设备及终端，如因违反规定造成系统不能正常使用和损坏由甲方承担。
如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏，甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。
2.2、乙方工作2.2.1乙方负责施工及场地的防护工作，并执行甲方现场管理规定。
2.2.2乙方保持自己施工及场地的整洁卫生和文明有序。
2.2.3施工安全由乙方负责。
三、工程款支付金额和时间3.1、合同签订甲方即支付乙方合同价50%，小写：____￥元正，即大写：元正;设备安装前线路敷设完毕支付合同价款的30%,小写：____￥元正，即大写：元正;工程完工经双方验收合格后即支付合同价款的20%，小写：____￥元，大写：元正。
3.2、在甲方款项未付清之前，设备所有权归乙方。
3.3、工程款项支付至本合同签订单位账户：宣威市荣信科技有限公司。
弱电施工合同范本6篇
弱电施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，鉴于甲方需要弱电施工服务，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：弱电系统的设计与施工，包括但不限于综合布线、安防系统、背景音响、公共广播等。
二、合同范围本合同范围包括：施工图纸设计、设备采购、运输、安装、调试、验收及售后服务等。
乙方负责提供符合设计要求的设备、材料，并按照国家和行业标准进行安装施工。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元（大写：_________________________）。
该金额已包含工程所需的所有费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付款项给乙方：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的______%作为预付款；（2）工程完工并通过验收后，甲方支付乙方合同总金额的剩余款项。
四、工期及进度1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
3. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如有特殊情况需延期，应提前与甲方协商。
五、质量标准和验收方式1. 乙方应按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收时，应按照施工图纸、技术规格及验收规范进行。
3. 验收合格后，双方签署验收文件。
如验收不合格，乙方应负责整改并承担相关费用。
六、保修条款及售后服务1. 工程保修期：工程竣工验收之日起______年。
保修期内，乙方负责免费维修因乙方施工质量导致的故障。
弱电综合布线施工合同(5篇)
弱电综合布线施工合同甲方：乙方：一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点：五、施工期限如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。
乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：七、质量保证整个布线工程质量保证期为壹拾五年。
关于质量、维修的其他约定：八、货款支付甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。
双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日弱电综合布线施工合同（二）甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试二、工程地点：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
弱电工程合同范本6篇
弱电工程合同范本6篇篇1弱电工程合同范本甲方：_____________（委托方名称）乙方：_____________（承包方名称）鉴于甲方拟在_____________（具体地点）进行弱电工程施工，现甲乙双方经友好协商，一致达成如下合同：第一条项目名称：_____________（项目名称）第二条项目地址：_____________（项目地址）第三条项目内容：1. 本合同范围包括但不限于弱电工程设计、采购、安装调测，具体内容如下：数据通信系统：_____________；安防监控系统：_____________；智能化控制系统：_____________；电视监视系统：_____________；其他相关系统：_____________。
2. 本项目所需材料、设备的采购及技术参数必须符合国家规定的标准，如有特殊要求需在合同中明确。
第四条施工期限：从_____________年月日开始，至_____________年月日结束，共计_____________天。
第五条施工费用：本工程总造价为_____________元（大写）。
1. 在签订本合同时，甲方应向乙方支付工程款的百分之_____________作为预付款；2. 工程款的结算方式为分次结算，具体如下：第一次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第二次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第三次结算：_____________元（大写），应在工程竣工验收合格后支付。
第六条设备保修：设备保修期自工程竣工验收之日起计算，持续时间为_____________年（月）。
保修范围包括设备的免费维修及更换，但不包括人为损坏和不当使用的损坏。
第七条工程备案：施工完成后，乙方应负责将工程相关资料报送至有关部门备案，不得拖延或忽视此事项。
第八条违约责任：任何一方未按时履行合同义务，应承担违约责任。
弱电分包施工合同范本(3篇)
弱电分包施工合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。
一、工作内容：甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。
工作内容包括：分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路____号。
本次改造建筑为1____宿舍楼、2____宿舍楼、4____宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5____宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为____万平方米。
无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。
本次招标范围包括以下系统：1.数字电视监控系统2.防盗报警系统3.光纤周界报警系统4.电子巡更系统5.一卡通系统6.综合布线系统7.计算机网络系统8.程控交换机系统9.电视系统10.背景音乐及紧急广播系统11.音视频系统12.录播系统13.电子白板系统14.信息发布系统15.电子阅览室系统16.无线对讲系统17.LED屏显示系统18.系统集成(选配，不计入投标价)19.机房工程20.信息化教室工程21.综合管道工程二、结算方式：1、甲方按总价的____%作为施工结算价格。
2、总包方按实际施工人数付____元/月生活费;(约每月1～____号)。
最终结算时把这部分费用扣除。
3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;4、本综合单价包括所有有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。
强弱电工程安装合同范本6篇
强弱电工程安装合同范本6篇篇1强弱电工程安装合同范本甲方（委托方）：（委托方名称）乙方（承包方）：（承包方名称）鉴于甲方拟对自己的某某项目进行强弱电工程的安装施工，为明确工程安装的责任、义务及权利，双方经友好协商达成一致，特签订本合同，并共同遵照本合同的约定进行履行。
第一条工程范围1.1 本合同工程项目名称：（项目名称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程概况：（1）强电工程：包括配电箱、开关柜、线路布线等相关工程；（2）弱电工程：包括网络布线、监控系统、安防系统等相关工程。
第二条施工要求2.1 乙方按照国家有关强弱电工程的规范和标准进行施工，保证工程质量符合相关规定。
2.2 乙方应按照合同要求提供相应的施工方案，经甲方确认后方可施工。
2.3 乙方应按照工程进度安排合理组织施工，保证工程按时完工。
第三条工程价格及支付方式3.1 工程总造价为（具体金额）人民币。
3.2 甲方在签订合同后需支付工程总造价的30%作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。
3.3 工程款付款方式：（具体支付方式）3.4 如发生工程变更，变更款项按双方协商后另行支付。
第四条质量保证4.1 工程质量保修期为1年，自工程竣工验收之日起计算。
4.2 工程质量问题在质保期内出现，乙方应在收到通知后及时处理，确保质量问题得到解决。
第五条竣工验收5.1 工程竣工后，双方按照合同约定的标准进行验收。
5.2 工程质量达到合同约定标准后，双方共同签署竣工验收报告，并应及时结清余款。
第六条违约责任6.1 若乙方未按照合同要求完成工程，甲方有权要求乙方继续履行合同义务或者承担违约责任。
6.2 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工，双方可协商解除合同，但需向对方提前书面通知。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。
7.2 本合同的解释权归双方共同所有。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是关于强弱电工程安装合同的范本，双方在签署合同前应认真阅读并确保各项条款清晰明了，确保双方的权益得到有效保障。
强弱电工程合同7篇
强弱电工程合同7篇我们应该认真审视合同细节，以确保双方的利益在合作中得到平等对待，一份合同是保障双方权益的法律文件，记录了双方的共识和合作条款，以下是作者精心为您推荐的强弱电工程合同7篇，供大家参考。
强弱电工程合同篇1甲方：乙方：本协议由甲乙双方磋商同意，甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用，委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养，经双方友好协商特签订如下维护合约：一、合同期限:合同期限自#年#月#日至#年#月#日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约：二、服务内容弱电系统设备定期保养、故障排除,维修保养清单见附件;三、服务要求1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。
2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内(特殊情况除外)赶到甲方公司尽快排除故障;3、当甲方系统故障需要更换时，乙方应以最低市场价提供配置，并负责安装;4、乙方在合同期间内，定期(每月最少提供两次)上门进行保养维护及优化作业5、若合同以外通知的特殊作业(如新增点位，新增布线)等由乙方另行报价。
6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付，如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。
四、维护费用：甲方弱电系统需维护项目有：监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、系统、防雷系统，详细清单见附件;综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，乙方每月向甲方收取维护费_()陆仟伍佰元整_ __元，周期为12个月，共计柒万捌仟园整( ) 元。
五、支付方式：维护费乙方按半年方式收取：合同签订后十天内支付总款项的50%即(元)叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的50%即 (元)叁万陆仟元。
六、双方责任(1)甲方责任1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知已方。
2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由第三方介入本合同内的服务;3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务;4、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。
弱电智能化施工合同范本(7篇)
弱电智能化施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址：____小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期验收合格后12个月。
九、合同价款按444户计算，单价___元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：___元整付款方式：1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张___元。
十、验收甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
弱电施工合同15篇
弱电(ruò diàn)施工合同15篇弱电施工(shī gōng)合同15篇弱电施工(shī gōng)合同1甲方：武汉×××房地产开发(kāifā)乙方：武汉××科技(kējì)开展根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层) 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。
第二条工程工期：1、开工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。
2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度方案中确定的总日历工期、各阶段工期。
工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。
3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。
乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。
第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅到达合格而未到达优良，乙方应当负责返工以到达优良。
如甲方同意接受该质量仅到达合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承当违约金。
第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。
弱电施工合同15篇
弱电施工合同15篇弱电施工合同1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方承包的香樟美地住宅小区弱电工程，经甲方考察同意由乙方承包该工程，主体施工过程中，弱电安放工程，为明确双方职责、权力与义务，遵照国家现行经济合同法相关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方充分协商达成共识，特签订本承包合同。
第一条工程概况1、工程名称：香樟美地（怡宁商业广场二期）工程2、工程地址：3、建筑面积及结构层次，具体按甲方与建设方的结算面积为准。
第二条承包形式包工半包料，但包括部分所有本工种所需机具、用具。
第三条承包范围与内容1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线，预留、预埋，穿钢丝、埋网线箱盒子一个。
2、弱电系统：消防弱电不在范围内。
3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范围之内。
4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。
5、以上所有弱电（乙方只提供PVC管、配件、钢丝材料），其余材料甲方提供。
6、所有穿线、接线不在工程范围之内。
7、包工范围：管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。
8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度，如影响施工进度，所造成的损失由乙方自行承担。
9、安全文明施工，乙方施工人员必须购买保险，乙方在施工过程中造成人身伤害，由乙方承担责任。
第四条承包单价完成本合同规定的各项工作，承包单价按建筑面积结算，单价为贰元陆角/平方（2.6元/㎡），如确实发生变更，则同施工员签证内容，施工员项目经理审核数量认可。
第五条结算付款方法建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行，付款方式：按甲方同建设方付款方法，但总工程任务完工后半年工资全部付清。
乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。
第六条工期要求按甲方提供的工期，乙方如期完成。
以上几条希双方共同遵守，未尽事宜双方协商，本合同一式二份。
甲方签字：年月日年月日乙方签字：弱电施工合同2甲方：乙方：(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担工程。
弱电清包工合同6篇
弱电清包工合同6篇篇1弱电清包工合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行弱电清包工程签订本合同。
一、合同项目名称：弱电清包工程二、工程介绍：本工程包括弱电系统的设计、安装、调试、验收等工作内容。
三、工程内容：1. 设计：乙方应根据甲方要求对弱电系统进行设计，并提供设计方案。
2. 安装：乙方应按照设计方案进行弱电系统的安装工作。
3. 调试：乙方应对安装完毕的弱电系统进行调试，确保系统正常运行。
4. 验收：乙方完成工程后，甲方有权对弱电系统进行验收，验收合格后方可交付使用。
五、工程期限：本工程工期为____（具体工期），自合同签订之日起计算。
六、合同价款：本工程总价款为______，其中______作为合同订立时，甲方应支付给乙方______作为验收合格后，甲方应支付给乙方，______作为最终交付后，甲方应支付给乙方。
七、支付方式：按工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
八、违约责任：一方违约，需向对方支付相应违约金，同时承担由此造成的一切损失。
九、争议解决：因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁。
十、其他补充事项：双方如有其他约定，可在本合同附件中补充规定。
甲方：（委托方）乙方：（承包方）签署日期：______年______月______日签署地点：______（附件：设计方案、验收标准等）篇2弱电清包工合同范本甲方（发包人）：（公司名称）乙方（承包人）：（公司名称）鉴于甲方拥有/代表拥有（项目名称）的清包工程权利，且拥有支付承包标的款项的能力；乙方具有从事弱电工程施工的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方发包给乙方进行弱电清包工程的相关事宜就业务进行如下合同：第一条项目名称：（项目名称）第二条项目内容：清包工作的具体内容及范围详见附件《清包工程量清单及说明》。
第三条施工地点：（项目施工地点）第四条合同价款：本合同的合同价款为人民币（大写）____________________元整（￥____________________），按照甲方与乙方签订的《工程量清单及费用明细表》，进行阶段性支付。
弱电工程施工协议5篇
弱电工程施工协议5篇篇1弱电工程施工协议甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，就甲方的【项目名称】弱电工程施工事宜达成如下协议：一、项目信息1. 项目名称：【项目名称】。
2. 项目地点：项目位于【项目地点】。
3. 项目范围：本项目的弱电工程施工包括但不限于电缆线路敷设、通信设备安装、监控设备设置、智能化系统调试等。
4. 工程期限：本项目工程期限为【具体时间】。
5. 工程造价：本项目工程造价为【具体金额】，乙方应按合同约定的支付方式支付给乙方。
二、施工内容1. 乙方应按照双方事先确认的施工方案和设计图纸，按时、高质量完成工程建设，保证工程质量符合国家有关标准。
2. 乙方应按照相关法律法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全、环保、文明施工。
3. 乙方应具备弱电工程施工的资质，并委派具有相关经验和技能的施工人员参与施工。
4. 乙方应根据实际情况合理安排施工进度，及时向甲方汇报施工进度和工程质量情况。
三、合同变更1. 在工程施工过程中，如发生合同约定以外的情况，需变更合同条款的，双方应经过友好协商，并签订书面变更协议。
2. 未经双方书面协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
四、质量保证1. 乙方保证工程施工质量符合国家标准和甲方要求，如发现工程质量存在问题，应立即进行整改并保证在规定时间内完成。
2. 工程完工后，乙方应提供工程验收报告，并按甲方的要求提供相关质量保证。
五、验收与结算1. 工程完工后，双方应共同组织对工程进行验收。
验收合格后，甲方应按照合同约定的支付方式支付给乙方。
2. 如工程未达到验收标准，乙方应承担相应责任并进行整改，直至通过验收为止。
六、保密协议1. 双方应保守工程施工过程中涉及的商业机密、技术机密等信息，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
2. 终止合同后，双方仍需继续遵守保密协议，保护对方的商业和技术机密。
弱电合同范本(通用5篇)
弱电合同范本（通用5篇）弱电合同1甲方(全称)：乙方(全称)：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。
第一条：工程项目1：工程名称：2：工程地点：3：工程范围本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;第二条：工程内容甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。
第三条：差异调整甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。
第四条：承包方式本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。
第五条：双方责任1：甲方责任1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;3)：确定工程的变更事项;4)：负责申报工程验收;5)：办理竣工结算;6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。
2：乙方责任1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工;3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责;5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试;6)：配合甲方的验收工作。
第六条：工程进度及工期本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。
第七条：工程验收乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同号:
弱电施工项目
合同书甲方：邯郸市邯三建筑工程有限公司
乙方：北京佳合顺昌科技有限公司
签订地点：北京
签订日期：2011年7月28日
—、工程任务：
1•工程名称：
2.工程地点：
3•工程内容：消防；监控；有线电视；网络系统，配管穿线调试
二、双方责任和义务
1.甲方责任：
1）负责施工前期的技术准备工作，及时完成深化设计图纸提供乙方。
2）根据各系统不同特点向乙方施工人员作详细设计交底。
3）根据乙方提交的设备、材料采购申请、及时审核并按时将设备材料送往工地
现场（需乙方提前一个星期提交申请）。
4）按合同的约定及时支付乙方的工程款。
5）协助乙方做好施工经营管理安全文明施工等工作，督促乙方按合同要求的工期完成本工程。
2.乙方责任：
1）严格按照甲方提出的施工进度组织施工；严格按施工验收规范、技术标准施工，工程质量达到本合同规定的合格标准。
发生质量问题时，必须返工直至合格，返工所造成的材料损失，
由乙方自行负责。
2）施工工期按主合同执行，从年月日至年月日必须按时完成全部施工作业。
如发生延期，则实施工期按业主方的实际工期顺延。
3）必须提供人员保险凭据，身份证复印件，签订保密协议，施工现场必须配备一名工长和资料员；
4）所有作业人员必须身体健康，品行端正，具有施工所需的资质，服从项目部和现场总包的管理。
遵守现场安全文明施工、消防保卫等规章制度。
作业人员的劳保用品必须配置齐全，如
发生意外伤害、由乙方自行承担责任。
5）乙方受甲方的委托对施工全过程进行技术、质量、安全、工程进度、安全文明生产等管理工作。
乙方必须确保施工现场保持至少一名管理人员，以确保工程管理工作的顺利实施。
6）做好施工技术资料的编制、整理、上报等工作。
材料进场报验、预检、隐检、检验批、分部分项工程验收等资料应完整、准确，工程竣工后向业主提供合格的竣工图及竣工资料。
7）做好设备、材料保管和成品保护工作，甲方提供的设备发生丢失时，乙方应
合同范本精选！
承担全部损失
8）配合甲方进行系统验收；
9）按照甲方要求每月提交完成的工作量和材料清单，内容至少应包含材料的使
用部位及用量明细，使用部位应详细到楼层，以备甲方核查。
10）工程完工后，乙方向甲方提供工程测试报告；积极配合甲方进行设备验收和工程验收。
甲方验收不合格的，乙方应在甲方规定的限期内无偿更换、返工或改建；
11）系统经投入正式运行后，提供长期维护。
12）乙方范围内的人员安全、管理、保险及所需费用由乙方自行承担，并提供人员保险凭据。
13）保证设备及工程按时交付使用，并保证乙方所提供的全部设备质量和工程质量。
若因乙方提供设备和工程质量出现问题给甲方造成的损失由乙方承担全部责任。
三、设备材料供应
1•主要设备、材料由甲方根据项目部提出的设备材料申请计划采购并运往工地。
2.零星或小批量材料由乙方在项目所在地采购、由甲方认价；
3•由乙方采购的辅助材料（费用已包含在分项工程费中），种类、型号、规格以甲
方核定的标准为准，产品质量必须合格。
四、工程验收与交接：
由甲方组织验收。
验收要求：
1.工程验收：所有乙方负责敷设的管线路由必须按图纸施工；所有敷设管线路由
通畅不堵塞冲突；若有调整需经甲乙双方协商同意；验收中如发现质量问题，
乙方应迅速处理，之后双方应再行组织验收。
验收标准：GBJ232-82《电气装置
安装工程施工验收规范》。
2.交接：甲乙双方验收无误后，由甲乙双方代表在验收报告上签字，乙方向甲方
提供与实际相符的管线敷设路由图等竣工资料。
系统移交给甲方管理。
五、工程保证
1.工程验收合格后，因乙方采购的材料质量问题发生故障，由乙方免费更换，凡因施工原因造成的
质量问题，乙方负责无偿修理；因甲方使用或管理不当造成的系统设施损坏，乙方有偿提供有关配件及服务。
2.保修和保修期：
合同范本精选！
两年免费维护。
在此两年内，凡属于乙方采购产品及施工的质量问题，乙方免费上门维修
整改或更换产品。
乙方提供终身维护服务，按年度合理收取维修费用。
六、工程总报价
合同采用暂定总价合同，结算时对于单价不做调整。
人工费、施工辅材费用（施工主材之外的所有辅材）、机械使用费、其它直接费、意外伤害保险费、异地调遣费、设备到场后的二次搬运费，工程变更
风险发生的费用、计划利润、等均已含在合同价格内。
如发生合同内没有涉及价格的施工或材料等费用，乙方需先将报价提交甲方审核后方
可实施，并作为结算依据。
特殊情况可先行口头核实后实施，但相关纸质材料必须在三日内提交甲方审核，甲方审核时间为收到该材料后的一周内，经项目经理、工程部经理及商务部经理签字认可后有效。
项目最终结算在工程全部完工后执行，项目完工后乙方提供施工过程中所有经甲方审
核确认的结算依据，甲方在两周内与乙方签订结算合同。
工程施工过程中不进行项目结算。
本合同为包死价人民币（大写）：_____________ （小写）：_____________ 元详细报价说明请看附件1:《弱电施工报价费用清单》
七、工程款项拔付及结算
1、预付款：合同签订后七日内甲方向乙方支付合同总额的50%。
2、工程进度款：按完成的工程量支付，每当工作量累计达到合同总额的30%，乙方递
交进度付款申请。
3、工程竣工后，乙方提交工程结算书，甲方项目经理审核后，支付剩余工程款至工程
结算价的100%。
4、每次付款时，乙方须同时给甲方开具等额发票。
八、工程延期
1.工程进行中，工程设计方案发生重大改变或增加新的工程项目经甲乙双方商定后工期相应顺
延。
2.经甲乙双方认可的不可抗力的事故，导致工期顺延，则工期顺延责任虽然不在乙
方，但是乙方应该立即通知甲方，以取得甲方的认可。
在上述情况下，乙方仍要采取必要的措施从速完工。
甲乙双方各承担由于上述原因造成损失的50%
3.甲方原因造成的工期延误，经双方协商，甲方给与乙方相应的经济补偿。
九、违约责任
双方中任何一方应严格遵守以上条款的约定，否则应向守约方承担违约责任；
合同范本精选！
1.乙方不能严格按照甲方提出的施工进度组织施工的，甲方项目经理有权单方面解除劳务合同，
重新组织施工队伍；
2.工程交付时间不符合合同规定，乙方应偿付逾期的违约金，每逾期一日按日支付合同总金额的
5%。
，由甲方从工程款中扣除。
3.乙方应按维护条款对合同规定的工程内容进行维护。
十、其他约定
1•乙方提交的临时工程、新增和变更项目等结算申请，必须以经总包、设计、业主、监理方确认的工程洽商中的工程量为依据。
2•乙方提交的测试、调试记录应符合甲方的要求。
3•线缆的标识等必须是机器打印、高度不小于4mm且清晰正确。
4•施工中发生的附件中未包含的分项工程，需经甲方认价后实施。
、、争议
本合同执行过程中双方发生争议，甲乙双方应本着友好合作、诚意谅解的原则协商解决。
协商不成时，提交合同签订地人民法院裁决。
本合同一式四份，甲方执两份、乙方执两份, 合
同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：（章）
委托代理人：
日期：2009年月日签字、盖章后生效。
乙方：
委托代理人：
日期：2009年月日。