湖南省建设工程施工合同(示范文本)
建设工程施工合同范本(湖南省)

编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF—2013 —0201 )的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014 〕113 号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)»(HNJS-2014),现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)»(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》» HNJS-2008)同时废止。
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》》HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
最新2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)

(HNJS-2014)湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2014〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF—2013—0201)的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014),现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)同时废止。
文本及附件下载请登陆:湖南住房和城乡建设网(网址:)或湖南省建设工程造价信息网(网址:)湖南省住房和城乡建设厅湖南省住房和城乡建设厅办公室湖南省工商行政管理局2014年6月23日2014年6月23日印发(说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》 HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)

湖南省建设工程施工合同(示范文本)合同编号:_______甲方(发包方):_______地质:_______法定代表人:_______联系方式:_______乙方(承包方):_______地质:_______法定代表人:_______联系方式:_______鉴于甲方拟将位于湖南省_______的建设工程发包给乙方施工,乙方愿意承包该工程,双方经协商一致,根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程范围:_______1.4工程内容:_______1.5工程质量:_______1.6工程期限:_______1.7工程价款:_______第二条合同价款及支付方式2.1工程总价款为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元。
2.2付款方式:(1)合同签订后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%;(2)工程进度达到_______时,甲方支付乙方工程总价款的_______%;(3)工程竣工并验收合格后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%;(4)工程保修期满后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%。
第三条工程质量及验收3.1乙方应严格按照国家有关工程质量的标准和规范进行施工,确保工程质量达到合同约定的质量标准。
3.2工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,甲方应在_______日内组织验收。
验收合格后,双方办理竣工结算手续。
第四条工程期限4.1工程期限为_______天,自合同签订之日起计算。
4.2如因不可抗力等原因导致工程延期,乙方应提前_______天向甲方提出书面申请,经甲方同意后,工期相应顺延。
第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程价款,应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
《建设工程施工合同》(示范文本)

《建设工程施工合同》(示范文本)建设工程施工合同 (示范文本)第一章总则第一条合同目的根据《合同法》的规定,为明确双方的权力与义务,保证建设工程施工过程的顺利进行,特订立本建设工程施工合同(以下简称“本合同”)。
第二条合同范围本合同适用于包括但不限于房屋建筑、交通工程、市政工程等各类建设工程的施工合同。
第三条合同约定1. 双方应遵守国家法律法规、地方规章以及有关建设工程施工的技术规范和标准。
2. 合同双方应本着平等、互利、公正的原则,诚实信用地履行合同义务。
3. 双方在合同履行过程中应及时沟通、配合,共同解决出现的问题。
第二章合同的订立与生效1. 合同的订立应以书面形式进行,合同格式由双方共同商定。
2. 在签订本合,应明确合同的双方当事人、建设工程施工的地点、工程范围、工程质量要求等关键事项。
第五条合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效,合同的履行期限为合同约定的工期期限。
第三章合同的履行第六条工程款支付1. 工程款的支付应按照工程进度和合同约定的支付方式进行。
2. 支付过程中,施工方应提供相应的支付申请和相关材料,建设方应及时审核并进行支付。
第七条施工期限1. 施工期限应按照合同约定的工期执行,如遇不可抗力或合同双方协商一致,可以适当延期。
2. 若施工方未能按时完成工程,建设方有权要求其支付违约金或采取其他合理补偿措施。
第四章合同的变更与解除1. 双方协商一致的情况下,可以对合同内容进行变更。
2. 变更内容应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。
第九条合同的解除1. 出现下列情形之一,本合同可被解除:合同期限届满并完成合同约定的工程内容;合同约定的工程质量无法达到要求,经双方协商决定解除合同;合同的变更沟通和协商后无法达成一致意见。
2. 解除合同后,双方应进行结算,并履行相关赔偿义务。
第五章争议解决第十条争议解决方式本合同履行过程中,若发生争议,双方应本着友好协商的原则,通过对话、调解等方式解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)

四、合同价款及支付
4.1合同价款:人民币______元(大写:______元整),包括但不限于工程款、税费、管理费、利润等。
4.2付款方式:
(1)预付款:甲方在本合同签订后______个工作日内,向乙方支付合同价款的______%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照合同进度完成工程量,甲方按月支付已完成工程量的______%。
(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方在______个工作日内支付至合同价款的______%。
(4)质保金:工程竣工验收合格满______年后,甲方在______个工作日内支付剩余的______%。
五、工期及质量
5.1工期:自合同签订之日起至______年______月______日止。
5.2质量标准:程施工合同(示范文本)
一、工程概况
1.1工程名称:__________
1.2工程地点:湖南省____市(县)______区(镇)______街道(村)
1.3工程性质:新建/改建/扩建
1.4工程规模:______平方米
1.5工程造价:人民币______元(大写:______元整)
1.6工程类别:______
九、争议解决
9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
9.2如协商不成,双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
十、其他约定
10.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
10.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为______年。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
单位名称:__________
住所地:__________
湖南施工合同范本

湖南施工合同范本湖南省建设工程施工合同(示范文本)第一部分协议书发包人(全称):_____________________承包人(全称):_____________________一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:_____________________工程内容:_____________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1)工程立项批准文号:_____________________资金来源:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:_____________________竣工日期:_____________________合同工期总日历天数:_____________________四、质量标准工程质量标准:_____________________五、合同价款金额(大写):_____________________元(人民币)¥:_____________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:_____________________年_____月_____日合同订立地点:_____________________本合同双方约定_____________________后生效。
发包人(公章):_____________________承包人(公章):_____________________住所:_____________________住所:_____________________法定代表人(签字):_____________________法定代表人(签字):_____________________委托代理人(签字):_____________________委托代理人(签字):_____________________电话:_____________________电话:_______________________________________________________________开户银行:_____________________开户银行:_____________________账号:_____________________账号:_____________________邮政编码:_____________________邮政编码:_____________________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:(1)通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)---精品管理资料

(HNJS—2014)湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (4)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1。
1词语定义与解释 (6)1。
2语言文字 (11)1.3法律 (11)1。
4标准和规范 (11)1。
5合同文件的优先顺序 (12)1。
6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1。
8严禁贿赂 (14)1。
9化石、文物 (15)1.10交通运输 (15)1.11知识产权 (17)1。
12保密 (18)1。
13工程量清单错误的修正 (18)2. 发包人 (18)2。
1许可或批准 (18)2。
2发包人代表 (19)2。
3发包人人员 (19)2。
4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2。
5资金来源证明及支付担保 (21)2。
6支付合同价款 (21)2.7组织竣工验收 (21)2。
8现场统一管理协议 (21)3。
承包人 (21)3。
1承包人的一般义务 (22)3。
2项目经理 (23)3。
3承包人人员 (24)3。
4承包人现场查勘 (26)3.5分包 (26)3。
6工程照管与成品、半成品保护 (27)3。
7履约担保 (28)3。
8联合体 (28)4。
监理人 (29)4。
1监理人的一般规定 (29)4。
2监理人员 (29)4。
3监理人的指示 (29)4。
4商定或确定 (30)5。
工程质量 (31)5。
1质量要求 (31)5.2质量保证措施 (31)5。
3隐蔽工程检查 (32)5。
4不合格工程的处理 (34)5。
5质量争议检测 (34)6. 安全文明施工与环境保护 (34)6。
湖南省建设工程施工合同示范文本

湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014,现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)同时废止。
湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
湖南省建设工程施工合同范本(示范文本)】(HNJS~2014)

省建设工程施工合同(示文本)省住房和城乡建设厅制定省工商行政管理局省住房和城乡建设厅文件省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号省住房和城乡建设厅省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示文本)(GF-2013-0201)的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113号)以及相关法律法规,省住房城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014,现印发给你们。
《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于省行政区域的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)同时废止。
文本及附件下载请登陆:省住房和城乡建设网(网址:)或省建设工程造价信息网(网址:.hnccic.)省住房和城乡建设厅省工商行政管理局2014年6月23日省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规,省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示文本》)。
建设工程施工合同书(示范文本)5篇

建设工程施工合同书(示范文本)5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方建设工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、合同工期1. 承包方式:根据甲方要求,乙方采用包工包料方式进行施工。
2. 开工日期:本工程定于______年______月______日开工。
3. 竣工日期:本工程定于______年______月______日竣工。
4. 合同工期顺延:因不可抗力因素导致工程延误,经甲方确认后工期相应顺延。
三、工程质量标准及保修期1. 工程标准:本工程按照国家和地方现行的有关施工规范和质量验收标准执行。
2. 保修期限:工程竣工验收后,乙方负责保修一年。
保修期间出现的质量问题,乙方负责免费维修。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价:大写____________元整,小写¥______元(具体造价根据工程实际结算)。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付工程款。
工程竣工验收合格后,支付至总造价的______%,剩余______%作为质保金,一年后无质量问题一次性付清。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工场地。
2. 甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量和进度。
3. 甲方应按照合同约定支付工程款。
六、乙方责任1. 乙方负责施工范围内的全部工程内容,严格执行施工规范、安全操作规程等技术要求和标准,确保工程质量。
湖南省建设工程施工合同示范文本HNJS-2008

HNJS—2008工程编号:合同编号:湖南省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:湖南省建设厅目录第一部分合同协议书1、工程概况 (1)2、工程承发包范围 (1)3、合同工期 (1)4、工程质量标准 (1)5、合同价款 (2)6、合同文件 (2)7、发包人承诺 (2)8、承包人承诺 (2)9、合同订立 (3)第二部分合同通用条款1 一般约定 (4)2 发包人义务 (9)3 监理人 (10)4 承包人 (12)5 材料和工程设备 (16)6 施工设备和临时设施 (17)7 交通运输 (18)8 测量放线 (19)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (20)10 进度计划 (22)11 开工和竣工 (22)12 暂停施工 (24)13 工程质量 (25)14 工程质量检测 (27)15 变更 (29)16 价格调整 (32)17 计价、计量与支付 (33)18 竣工验收 (40)19 缺陷责任与保修责任 (43)20 保险和担保 (44)21 不可抗力 (48)22 违约 (50)23 索赔 (53)24 争议的解决 (54)第三部分合同专用条款1 一般约定 (56)2 发包人义务 (57)3 监理人 (58)4 承包人 (58)5 材料和工程设备 (59)6 施工设备和临时设施 (59)7 交通运输 (60)8 测量放线 (60)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (61)10 进度计划 (62)11 开工和竣工 (62)12 暂停施工 (63)13 工程质量 (63)14 工程质量检测 (63)15 变更 (64)16 价格调整 (65)17 计价、计量与支付 (65)18 竣工验收 (67)19 缺陷责任与保修责任 (68)20 保险和担保 (69)21 不可抗力 (70)24 争议的解决 (70)25 补充条款 (71)第四部分合同附件及格式附件一工程项目一览表 (73)附件二承包人供应主要材料、工程设备一览表 (74)附件三发包人供应材料、工程设备一览表 (75)附件四发包人支付保函 (76)附件五承包人履约保函 (79)附件六预付款保函 (82)附件七工程质量保修书 (83)附件八承包人缺陷责任期保修履约保函 (85)第一部分合同协议书发包人:(全称)承包人:(全称)为实施(项目名称),发包人已接受承包人对本项目的中标。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)

湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省建设工程施工合同第一章总则第一条为了规范湖南省建设工程施工活动,保护相关各方合法权益,维护社会秩序,根据相关法律法规,制定本合同。
第二条工程名称、承包人、建设单位、监理单位等基本信息应当在合同中明确。
第三条本合同的签订应当遵循公平、公正、公开的原则。
任何单位和个人不得为了自己的私利,对合同订立进行干预或者影响。
第四条合同的履行应当遵循合同诚信原则,各方应当按照约定的时间和内容履行合同义务。
第二章工程范围和内容第五条本合同的工程范围涵盖建设工程的设计、施工、设备安装、试运营等环节。
具体工程范围应当在附件《工程范围详细说明》中明确。
第六条建筑工程的基础、主体结构、建筑装饰、给排水、供电通信、暖通空调等各专业的设计、施工和验收等工作应当符合相关的国家标准和规范。
第七条电气工程的电气系统设计、安装、调试等各环节应当符合国家电气安全标准,确保电气设备的正常使用。
第八条本合同中各专业的设备安装、调试等工作,包括设备验收标准和方法都应当符合国家标准和专业标准。
第三章工程质量和安全第九条工程质量应当符合国家有关标准和规范的要求。
施工单位应当配备专业合格的人员,进行质量检测和验收。
第十条施工单位应当制定并实施安全生产措施,确保工人的生命安全和健康。
第四章工期和进度计划第十一条工程的工期应当根据实际情况进行确定,并在合同中进行明确阐述。
第十二条施工单位应当配合建设单位和监理单位的工程进度管理,按照合同约定的进度完成工程建设。
第五章费用支付和结算方式第十三条工程费用及支付方式应当根据合同约定进行明确。
支付方式可选择总价付款、分期付款等方式。
第十四条施工单位应当按照工程进度完成相应的工作,并在合同约定的时间内申请工程款支付。
第六章变更和索赔第十五条合同的变更应当经过各方协商一致,并在书面形式上进行确认。
第十六条若因不可抗力等原因,无法按照合同约定履行合同义务的一方,应及时通知其他各方,并提供相关的证明材料。
湖南省建设工程施工合同示范文本(版)

湖南省建设工程施工合同示范文本合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就湖南省_______工程(以下简称“工程”)的施工事项,经友好协商,达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程规模:_______1.5 工程质量:_______1.6 工程价款:人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元1.7 工程期限:_______年_______月_______日至_______年_______月_______日第二条甲方权利和义务2.1 提供施工图纸及技术资料,并对其准确性、完整性负责;2.2 提供施工场地,并确保场地平整、通畅;2.3 办理施工所需的各类手续,包括但不限于施工许可证、环保、消防等;2.4 按约定支付工程进度款;2.5 按约定提供施工所需的材料、设备;2.6 协助乙方处理施工现场周边关系,确保施工顺利进行;2.7 对乙方施工过程进行监督、检查,并有权要求乙方整改不符合约定的事项。
第三条乙方权利和义务3.1 严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工;3.2 保障施工现场的安全、环保,并承担相应责任;3.3 按约定完成施工任务,确保工程质量;3.4 服从甲方的监督管理,对甲方提出的整改要求及时整改;3.5 依法办理施工人员工伤保险,并承担相应责任;3.6 按约定向甲方提交工程进度报告及支付申请;3.7 施工完成后,及时向甲方提交竣工资料,并配合甲方办理竣工验收手续。
第四条工程价款及支付4.1 工程价款按照本合同第一条1.6款约定执行;4.2 工程进度款支付方式:按实际完成工程量的_______%支付;4.3 工程竣工结算后,支付至结算总价的_______%;4.4 质保金为结算总价的_______%,质保期满后无息退还。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)

湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省建设工程施工合同(示范文本)附件:工程量清单、施工图纸、技术规范甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承建的湖南省建设工程施工项目,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程质量:按照国家、行业及地方相关标准、规范和设计文件要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。
二、合同工期2.1工程总工期:__________天,自合同签订之日起计算。
2.2工程开工日期:__________2.3工程竣工日期:__________2.4如因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
三、合同价款及支付方式3.1合同价款:本工程合同价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照工程进度,向甲方提交工程量报告和支付申请,甲方审核确认后支付相应进度款。
(3)结算款:工程竣工后,乙方提交工程结算报告和支付申请,甲方审核确认后支付剩余款项。
四、工程变更及调整4.1工程变更:在施工过程中,如甲方需对工程进行变更,应书面通知乙方,乙方按照变更后的要求进行施工。
4.2工程调整:如因甲方原因导致工程量增加或减少,甲乙双方应协商确定调整后的工程价款。
五、工程质量及验收5.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
5.2工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告、竣工图纸、竣工结算等相关资料。
5.3甲方应在收到乙方提交的竣工资料后,组织相关部门进行验收。
湖南建设工程施工合同示范文本

湖南建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条目的和依据1. 为规范湖南省建设工程施工合同的签订和履行,保护合同当事人的合法权益,促进建设工程的质量和进度的合议,根据《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,制定本示范文本。
第二章合同的主要内容第二条合同名称及主要条款1. 合同名称:湖南省建设工程施工合同。
2. 合同条款:合同的主要条款应包括工程范围、工程期限、工程价格、履约保证金、质量标准、合同变更、违约责任、争议解决等内容。
第三条工程范围1. 工程范围:包括但不限于施工图设计、工程设备采购、施工施工、材料采购、工程监理等。
2. 工程造价:合同中应明确工程造价的计算方式和支付方式。
第四条工程期限1. 工程期限:合同中应明确工程的开始日期、竣工日期、工期延长的条件和赔偿方式。
第五条工程价格1. 工程价格:工程价格应根据合同约定的工程范围和工程造价进行确定。
2. 工程款支付方式:工程款支付应根据工程进度进行分期支付。
第六条履约保证金1. 履约保证金:建设单位应在签订合交纳履约保证金,并按照合同约定的条件和方式进行退还。
第七条质量标准1. 质量标准:建设单位应明确工程质量的标准,并进行监督检查。
第八条合同变更1. 合同变更:合同变更应符合法律法规的规定,并经过双方协商一致后进行。
第九条违约责任1. 违约责任:当事人应按照合同的约定承担违约责任,并进行赔偿。
第十条争议解决1. 争议解决:当事人发生争议时,应友好协商解决,如协商不成可以向有关部门申请仲裁或者诉讼。
第三章合同的签订和履行第十一条合同的签订1. 合同的签订:合同的签订应采用书面形式,并由双方的法定代表人或者授权代表签字确认。
第十二条合同的生效1. 合同的生效:合同应在双方签字确认后生效,并在合同中明确生效日期。
第十三条合同的履行1. 合同的履行:各方应按照合同的约定履行各自的义务,并保证工程的质量、进度和安全。
第十四条合同的变更和解除1. 合同的变更和解除:当事人需要变更或解除合,应依法依约进行,并经过书面协商和确认。
湖南省建设工程施工合同示范文本

湖南省建设工程施工合同示范文本湖南省建设工程施工合同示范文本1. 引言本文档为湖南省建设工程施工合同示范文本,旨在为湖南省范围内的建设工程提供统一的合同范本,以规范建设工程施工合同的签订和履行。
本合同适用于湖南省内各类建设工程,包括但不限于住宅建筑、道路桥梁、市政工程等。
2. 合同双方本合同由以下双方共同订立:甲方:委托方(以下简称甲方)乙方:承包方(以下简称乙方)3. 合同内容3.1 工程名称和地点工程名称:[在此处填写工程名称]工程地点:[在此处填写工程地点]3.2 工程规模和范围工程规模:[在此处填写工程规模]工程范围:[在此处填写工程范围]3.3 工程价款及支付方式1. 工程价款:总价款为人民币[在此处填写总价款]元,甲方应按照以下方式支付给乙方:预付款:人民币[在此处填写预付款金额]元,在签订合同后[在此处填写预付款支付期限]个工作日内支付。
进度款:根据工程进度支付,具体支付方式参照附件进度款支付计划。
2. 工程变更和索赔:双方对于工程变更或索赔事宜应及时协商解决,未经书面同意不得擅自变更工程内容。
如发生工程变更或索赔,甲方应按照变更或索赔价格的70%预付款给予乙方,剩余金额在工程完工后支付。
3.4 合同履行期限工程合同履行期限为[在此处填写工程履行期限]个工作日,自合同签订日期起计算。
3.5 质量保证和验收标准1. 质量保证:乙方应按照国家和地方有关质量管理标准和要求进行施工,确保工程质量符合规定标准。
乙方对其施工所使用的材料和工艺质量负责。
乙方承诺工程质量保修期为[在此处填写质量保修期限]个月,自工程竣工验收之日起计算。
2. 验收标准:工程竣工时,双方应进行验收,符合以下标准方可通过验收:完成合同规定的工程范围;符合国家和地方有关建设工程质量验收标准;无安全隐患,经检测合格。
3.6 违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项或其他约定款项,甲方应按逾期总金额的1%支付给乙方作为逾期利息。
湖南省建设工程施工合同示范文本

湖南省建设工程施工合同示范文本1. 引言2. 合同主体甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】3. 合同目的本合同旨在明确双方的合作关系、约定施工合同的范围、工期、质量要求、支付方式等内容,确保项目按照双方的约定顺利进行。
4. 合同内容4.1 工程概况项目名称:【项目名称】施工地点:【施工地点】工程范围:【工程范围】4.2 工期本项目的工期约定为【工期】,自合同签订之日起计算。
4.3 合同价款预付款:【预付款比例】%进度款:根据工程进度支付,进度款比例以工程进度计算完工验收款:【完工验收款比例】%最后付款:【最后付款比例】%,在保证质量无问题的前提下支付4.4 质量要求本项目的质量要求符合相关法律法规和标准规定,乙方应按照甲方提供的设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量符合合同约定。
4.5 变更与索赔如因设计变更、施工变更等原因导致工程范围、工期、价款等发生变化,则双方应及时协商并签署变更合同,变更合同应与本合同具有同等法律效力。
如因甲方原因导致工程变更,乙方有权提出索赔,双方应协商合理解决。
4.6 违约责任如双方任何一方违反合同约定,导致对方受损,违约方应承担相应的违约责任。
违约方应支付违约金,并赔偿对方因违约而遭受的损失。
4.7 保修责任乙方应承担本工程的保修责任,保修期为【保修期】。
在保修期内,如发生工程质量问题,乙方应及时进行修复,不收取任何费用。
5. 合同变更和解除如因不可抗力或其他原因,导致无法继续履行本合同,双方应协商解决,可以签署变更合同或解除合同。
6. 合同争议解决本合同的争议解决适用法律。
如发生争议,双方应通过友好协商解决。
如果协商不成,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 合同生效与执行本合同自双方签字或盖章之日起生效,并自始至终有效。
任何一方未按照合同约定履行义务的,应承担相应的法律责任。
8. 其他事项本合同中未尽事宜,双方需进行补充约定,并签订补充合同。
补充合同与本合同具有同等法律效力。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
HNJS—2008
工程编号:
合同编号:
湖南省建设工程施工合同
(示范文本)
工程名称:
工程地点:
发包人:
承包人:
湖南省建设厅
目录
第一部分合同协议书
1、工程概况 (1)
2、工程承发包范围 (1)
3、合同工期 (1)
4、工程质量标准 (1)
5、合同价款 (2)
6、合同文件 (2)
7、发包人承诺 (2)
8、承包人承诺 (2)
9、合同订立 (3)
第二部分合同通用条款
1 一般约定 (4)
2 发包人义务 (9)
3 监理人 (10)
4 承包人 (12)
6 施工设备和临时设施 (17)
7 交通运输 (18)
8 测量放线 (19)
9 施工安全、治安保卫和环境保护 (20)
10 进度计划 (22)
11 开工和竣工 (22)
12 暂停施工 (24)
13 工程质量 (25)
14 工程质量检测 (27)
15 变更 (29)
16 价格调整 (32)
17 计价、计量与支付 (33)
18 竣工验收 (40)
19 缺陷责任与保修责任 (43)
20 保险和担保 (44)
21 不可抗力 (48)
22 违约 (50)
23 索赔 (53)
24 争议的解决 (54)
第三部分合同专用条款
1 一般约定 (56)
2 发包人义务 (57)
4 承包人 (58)
5 材料和工程设备 (59)
6 施工设备和临时设施 (59)
7 交通运输 (60)
8 测量放线 (60)
9 施工安全、治安保卫和环境保护 (61)
10 进度计划 (62)
11 开工和竣工 (62)
12 暂停施工 (63)
13 工程质量 (63)
14 工程质量检测 (63)
15 变更 (64)
16 价格调整 (65)
17 计价、计量与支付 (65)
18 竣工验收 (67)
19 缺陷责任与保修责任 (68)
20 保险和担保 (69)
21 不可抗力 (70)
24 争议的解决 (70)
25 补充条款 (71)
第四部分合同附件及格式
附件一工程项目一览表 (73)
附件二承包人供应主要材料、工程设备一览表 (74)
附件三发包人供应材料、工程设备一览表 (75)
附件四发包人支付保函 (76)
附件五承包人履约保函 (79)
附件六预付款保函 (82)
附件七工程质量保修书 (83)
附件八承包人缺陷责任期保修履约保函 (85)
第一部分合同协议书
发包人:(全称)
承包人:(全称)
为实施(项目名称),发包人已接受承包人对本项目的中标。
依据有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附工程项目一览表(附件一)
工程立项批准文号:
资金来源:
2、工程承发包范围
承发包范围:
3、合同工期
开工日期:。