简易施工合同模板
工程施工劳务合同完整版模板6篇
工程施工劳务合同模板（一）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方提供工程施工劳务事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程规模：二、劳务内容2.1 乙方承担本工程的施工劳务，包括但不限于：（1）模板制作与安装；（2）钢筋制作与绑扎；（3）混凝土浇筑；（4）砌体施工；（5）防水施工；（6）装饰装修；（7）其他施工劳务工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准完成劳务工作，并接受甲方的监督和管理。
三、劳务费用3.1 乙方向甲方提供的劳务费用为：人民币【】元（大写：【】元整）。
3.2 甲方支付劳务费用的期限和方式如下：（1）工程开工后【】天内，甲方支付乙方劳务费用的【】%；（2）工程进度达到【】%时，甲方支付乙方劳务费用的【】%；（3）工程竣工验收合格后【】天内，甲方支付乙方劳务费用的【】%。
四、工期4.1 乙方向甲方承诺，本工程的施工工期为：【】天。
4.2 乙方应严格按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量标准5.1 乙方应保证施工质量，工程质量应达到甲方要求的质量标准，否则乙方应承担返工、修复等费用。
5.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量。
六、甲乙双方的权利和义务6.1 甲方权利和义务：（1）提供合格的施工场地和施工条件；（2）提供完整的施工图纸和技术资料；（3）按时支付乙方劳务费用；（4）对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量。
6.2 乙方权利和义务：（1）按照约定完成施工劳务；（2）保证施工质量和安全；（3）遵守甲方的管理制度和规定；（4）爱护甲方的财物，如有损坏，乙方应承担赔偿责任。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
建筑工程施工合同标准模板(6篇)
建筑工程施工合同标准模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。
1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
自建房施工合同模板(4篇)
自建房施工合同模板甲方：乙方：经甲、乙双方商议，自愿达成如下协议：一、按实际浇灌面积计算每平方米400元，包工，包料，地面，内外墙粉刷（不包括刮白，外墙砖，门窗，水电）。
乙方要按甲方保证材质、施工质量（钢筋南钢海鸥牌，现浇为青溪丰水泥____号，做墙用乌金，蓝石水泥____号）施工如乙方材料达不到甲方要求，甲方有权要求乙方停止施工，材料达到甲方要求后方能施工。
（基础钢筋为每组18_____5根上2下3、腰筋14_____2根、20公分一根;一层夹心柱，每组4根独立圆柱8根楼面：三间主房主筋8、15公分一网。
板筋6.5、20公分一网，板面厚度不得小于10公分。
圈梁厚度24公分，钢筋4根12。
跨梁厚40公分，4根18。
牛腿上2根20，下2根12。
连续梁上2根16，下2根14。
沙石：打石、清水粗沙，一层楼高3.6米;二、三层楼高3.2米。
接墙为红砖，宽0.27米为实心）。
二、基础厚八十公分（50公分地梁、30公分大方脚）以外，如打桩、化粪池、楼面护栏另议。
三、甲方向乙方付款方式。
1、基础买钢筋甲方预付1万元;2、主体一层买钢筋预付1万元，一层现浇完工付80%给乙方，二、三层付款方式相同。
阳台、飘檐按实际面积50%计算）。
3、粉刷时适当预付工程款，其余房屋施工完后一次性付清全部工程款，但留下_____质保金，6个月后房屋无质量问题，质保金退还给乙方。
四、乙方在施工过程中，保证施工质量基础上注意安全施工，如乙方在施工过程中出现人身安全事故，甲方不负任何责任。
五、工程期限：甲方拆除老房后，乙方应在____日内开工，乙方开工后3个半月完工（因下雨、城管耽误时间除外）。
以上协议一式二份，双方签字后生效。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方：_____ 乙方：_____ _________年_____月_____日 _____年_____月_____日自建房施工合同模板（二）甲方：乙方：由于我家楼房长期无人居住，年久失修，现对房屋进行翻修重做。
施工合同协议书模板六篇
The best investment is to invest in yourself, because this is the only investment that you can be sure of earningwithout losing money.（页眉可删）施工合同协议书模板六篇施工合同协议书篇1甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况装饰工程施工地点：_________施工内容：_________承包方式：_________合同总工期_________天，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
合同总价款（金额大写）：_________其中：人工费_________元，材料费_________元。
（见附表一）二、双方工作1．甲方工作1．1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。
腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。
1．2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。
1．3向乙方提供施工需用的`水、电、气等设备，并说明使用注意事项。
协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
2．乙方工作2．1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。
2．2乙方指派_________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。
按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
2．3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
简易施工协议书模板6篇
简易施工协议书模板6篇篇1简易施工协议书甲方（委托方）：姓名（盖章）：______地址：______联系人：______电话：______乙方（承包方）：姓名（盖章）：______地址：______联系人：______电话：______鉴于甲方有一项施工项目需要委托乙方进行施工，双方经过协商达成一致意见，特订立本协议如下：第一条项目名称及地点甲方委托乙方进行的项目名称为______，施工地点位于______。
第二条工程内容1.乙方应按照甲方的要求和工程设计方案，按照相关的标准和规范要求，完成本次施工项目；2.乙方应确保施工过程中的安全生产，防止发生事故，并承担施工期间的安全责任；3.乙方应按照合同约定的工期，提前做好施工准备工作，保质保量按时完工。
第三条施工期限1.双方约定的工程起止时间为______年月日至______年月日；2.如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致工程进度延误，双方应协商解决，延误时间不计入工程工期。
第四条工程报酬1.甲方应按照双方约定的支付方式和金额，及时支付工程款项；2.乙方应提供发票和相关证明文件，确保款项的合法性和真实性。
第五条违约责任1.若乙方未能按照协议约定的工程质量和工期要求完成工程，应承担相应的违约责任；2.若甲方未能按时支付工程款项，应承担相应的违约责任。
第六条保密协议双方应对施工过程中涉及到的商业机密和技术资料等保密信息，予以严格保密，不得泄露给任何第三方。
第七条合同解释本协议的解释权归双方共同所有，如有争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
第八条生效期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收之日止。
甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______附：委托方提供的相关文件及资料。
篇2简易施工协议书模板甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方拟对某项目进行施工，经协商，甲、乙双方达成如下协议：一、工程项目名称及地址甲方将工程项目名称为_________________位于__________________的施工工程承包给乙方。
小工程施工协议书标准模板(七篇)
小工程施工协议书标准模板发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。
五、甲方职责：（1）负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;（2）协助解决与周边群众发生的纠纷关系;（3）解决好工程所需的水电问题（水电费由乙方承担）。
六、乙方职责：（1）听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;（2）严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工（3）严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;（4）确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;（5）在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》_____定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式：分四年到位（不计资金利息）。
其中____年拨付工程款的42.5%;____年____月____日前拨付28.5%;____年____月____日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在____年____月____日前付清全部工程款。
如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日小工程施工协议书标准模板（二）甲方：乙方：甲方愿将_____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：一、承包内容：_____二、承包价格：承包价格参考《零星项目价目表》。
简易施工合同模板6篇
简易施工合同模板6篇篇1简易施工合同模板1、甲方：（委托方）________________（单位名称）；2、乙方：（承接方）________________（单位名称）；3、甲方与乙方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下施工合同：第一条施工项目乙方承接甲方委托的___________（项目名称），施工地点为______________，工程内容包括_____________。
第二条工程价款甲方向乙方支付工程价款___________万元，支付方式为________________。
双方同意按照工程进度分期结算，其中首期付款为_______万元，工程完工后付清尾款。
第三条工程期限本合同自签订之日起生效，工程期限为_______（工作日/月/年），乙方需在约定期限内完成施工。
第四条材料及设备1、乙方应采购合格的建筑材料和设备，各项资料必须符合国家标准，并提供相应的合格证明。
2、如因材料及设备问题引起的工程质量问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。
第五条工程质量1、乙方应保证工程质量符合国家建筑标准，且经过验收合格后交付甲方。
2、如发现工程质量问题，乙方应在收到通知后及时进行整改，直至符合要求为止。
第六条安全施工1、乙方应加强安全教育和管理，保证施工现场的安全和秩序。
2、如因乙方安全管理不善导致施工事故，乙方应承担相应的责任和赔偿。
第七条工程变更如因不可抗力等原因需要变更工程内容或工程期限，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
第八条违约责任1、若一方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方造成的损失。
2、如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方免除相应责任。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律。
第十条合同解决双方因履行本合同发生争议应通过友好协商解决，协商不成的以甲方所在地法院为仲裁地。
第十一条其他本合同自双方签订之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：___________ 签订日期：___________篇2简易施工合同模板甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方将_____工程的承建工作委托给乙方，并为明确各项工作内容、工程质量、工期和费用支付等事项，特制定本合同。
施工合同模板(15篇)
施工合同模板(15篇)施工合同模板1根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本劳动合同。
一、劳动合同期限甲、乙双方劳动合同期限：(一)以完成一定的工作任务为期限：自3月18日起至9月30日止。
二、工作内容和工作时间(一)根据甲方工作需要和任职要求，乙方同意在岗位上工作。
乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。
(二)乙方每日工作时间不超过8小时，甲方应当保证乙方每月至少2日的带薪休息。
三、劳动纪律(一)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度，应当在与乙方签订本劳动合同时告知乙方。
(二)乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，服从管理，按时完成工作任务。
四、劳动合同的解除和终止(一)甲乙双方单方面解除本合同，在对方无重大差错责任施工及违纪行为的情况下，甲方不得随意解除本合同。
(二)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。
甲乙双方协商同意，可以续订劳动合同。
(三)解除、终止劳动合同时，甲方应当依据有关法律法规等规定出具解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。
五、其他约定甲、乙双方约定的其他内容如下：1、工资支付方式，工资支付形式采取按月支付方式。
每月月底支付当月工资。
2、甲乙双方不得随意终止劳动合同。
在劳动合同终止前三天，双方必须在友好协商的前提下对合同的后期事宜进行商定。
本劳动合同一式2份，甲乙双方各执1份。
本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
甲方(盖章)乙方(签字)项目负责人签字签字日期：X月X日签字日期：X月X日施工合同模板2甲方：(以下简称甲方)：泾县第二中学乙方：(以下简称乙方)：吕立新甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：一、工程地点：泾县第二中学新校区内。
建筑工程施工合同书模板5篇
建筑工程施工合同书模板5篇篇1甲方（发包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方承揽甲方建筑工程事宜达成如下协议，以兹信守。
一、工程概况（一）工程名称：______________________（二）工程地点：______________________（三）工程内容：__________（具体工程内容列表附后）（四）工程造价：人民币______元整（￥______元）二、工期约定（一）开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。
（二）竣工日期：预计在本合同签署后的______天内完成施工。
因不可抗力因素导致工期延误的，双方协商解决。
三、工程质量标准与保证措施（一）工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及标准。
（二）保证措施：乙方应建立质量管理体系，确保工程质量达标。
甲方有权对施工过程进行监督。
四、工程款支付方式（一）支付方式：分期支付。
具体支付节点和金额如下：_________________________。
（二）支付时间：按照工程进度和合同约定时间支付。
若因甲方原因导致逾期支付的，每逾期一日，支付未付款项万分之______的违约金。
（三）质保金约定：预留工程总造价的______%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起满______年后无质量问题无息退还。
简易施工协议书模板7篇
简易施工协议书模板7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于_______________的工程（以下简称“本项目”）的承建事宜达成以下协议。
本协议书内容完整且格式清晰美观。
特此说明：甲乙双方签订此协议书是为了明确双方在施工过程中的权利与义务，确保工程顺利进行。
本协议为简化版施工协议，全文内容简洁明了，确保协议的严谨性和实用性。
以下为协议内容：一、工程概况本项目位于____________________，工程内容包括但不限于____________________等部分。
工程规模、技术标准等详见附件《工程规格说明书》。
二、工期约定乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。
具体开工日期以甲方发出的开工通知为准，竣工日期为发出开工通知后的______天内。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告并说明延误原因。
三、工程质量与验收乙方应严格按照国家相关施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量。
工程竣工后，乙方应按照甲方要求提交验收申请并配合完成验收工作。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、合同价款与支付方式1. 本项目的合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
该合同价格包括工程材料费、人工费、机械使用费等一切相关费用。
2. 甲方在工程竣工验收合格后______天内支付合同总价的______%给乙方；剩余款项作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
五、材料设备供应本项目所需材料设备由乙方负责采购并供应。
乙方应确保所采购的材料设备符合国家标准和甲方要求。
如因乙方采购的材料设备导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。
六、工程变更与调整若因甲方原因需要变更或调整工程内容，双方应签订书面补充协议。
简易施工合同模板6篇
简易施工合同模板6篇篇1简易施工合同模板甲方（委托人）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方(承包人)：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟将位于__________的________________家进行___________________工程（以下简称工程）的施工，双方经友好协商一致，达成如下协议。
一、工程内容及范围1. 工程名称：____________________2. 工程地址：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程范围：____________________二、工程价格及付款方式1. 工程总价为人民币（大写）_____________元整，其中包括材料费、人工费以及其他相关费用。
2. 甲方向乙方支付工程款的方式及时间为：____________________3. 工程款支付方式：____________________三、工程进度及验收标准1. 工程开始日期：____________________2. 工程完工日期：____________________3. 工程验收标准：____________________4. 完工后保修期：____________________四、工程保障措施1. 甲方应提供相应的安全保障措施，确保工程施工过程中人员安全。
2. 工程施工过程中发生的意外事故及时报告，并协商解决。
五、合同变更和解除1. 如需变更合同内容，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 若有一方未能履行合同约定，应承担相应的违约责任。
施工合同模板6篇
施工合同模板6篇施工合同篇1甲方：乙方：由于工程建设需要，甲方委托乙方承包给水管改造工程。
为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：。
4、工程承包方式：。
5、结算原则：。
6、开工：。
7、本项目所用的所有工程材料均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。
第二条合同价款(工程款)及支付1、合同总价(人民币，下同)：(大写)：(小写)：元。
2、工程款支付：工程总造价元。
先支付工程价款元。
工程进行一半付剩下的元。
工程验收合格后付清。
第三条双方权利义务1、甲方权利和义务1)按合同要求及时支付工程款。
2)提供具备施工条件的施工场地。
3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。
4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。
2、乙方权利和义务1)乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后组织进行施工。
2)严格按照甲方要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。
3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。
第四条工期的约定工期：年月日至年月日。
第五条质量、验收及结算1、本工程以室内《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-)为施工管理及质量评定验收标准。
2、本工程质量要求：合格。
3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，经甲方验收合格后，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。
第六条合同的签订和生效1、本合同经双方盖章后生效。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：联系电话：乙方(盖章)：联系电话：签约日期：年月日施工合同篇2发包单位（以下简称甲方）：云南红河送变电工程公司承包单位（以下简称乙方）：为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。
工程施工合同模板(九篇)
工程施工合同模板发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1光伏板安装，则按1=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
简易工程合同模板4篇
简易工程合同模板4篇篇1工程合同模板合同编号：__________甲方：（全称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）乙方：（全称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲方和乙方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，共同协商确定以下事项，并于________年____月____日签订本合同：一、工程名称1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程范围：____________4. 工程工期：____________5. 工程费用：____________二、工程执行1. 甲方应向乙方提供工程所需的相关资料、设备、人员等支持。
2. 乙方应按照工程范围和工期的要求，完成工程建设任务，并确保工程质量和安全。
3. 工程过程中如有变更，需经双方协商一致，拟订变更协议。
4. 工程结束后，乙方应向甲方提交相关的工程竣工文件和验收报告。
三、工程费用及支付方式1. 工程费用总额为____________。
2. 工程款支付方式：__________。
3. 工程款支付时间及方式详见附件__________。
四、保证事项1. 甲、乙双方在本合同项下所承担的一切义务与责任，均应以良好的职业道德精神、高度的工匠精神和专业技能，并按规范执行。
2. 工程质量问题应在合同规定的质保期内承担相应的责任。
3. 如因不可抗力等原因，致使工程无法按期完工，应提前告知甲方，并尽快恢复施工。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，损失由违约方负责赔偿。
2. 违约方应在接到对方书面通知后，立即改正违约行为。
3. 若一方严重违约，导致工程不能按时完工，对方有权解除本合同并要求违约方承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
工程施工合同标准模板(3篇)
工程施工合同标准模板一、合同协议书依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工事项协商一致，订立本合同。
1.工程名称：安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工合同2.工程地点：湖北省黄石市阳新县富池镇王坟路____号远大医药工业园内3.工程承包范围承包范围：建设单位要求配合室内设备安装基础施工、洞口封堵、室外部分零星设备基础、管道支架基础及日常零星维修工程等4.计划工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日工期总日历天数60天。
5.质量标准工程质量标准：质量评定以设计单位或建设单位提供设计图纸中设计质量评定规范和招标文件中施工及验收规范为依据。
乙方确保本工程质量合格。
6.计价方式与合同价格6.1本合同采用计价方式为以____年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（鄂建文【_____】____号）标准规定进行计价，工程取费只计取直接费、规费和税金。
结算时工程量据实结算，主材单价参考当期或最近一期黄石市信息价。
6.2合同总价：肆拾伍万元整，人民币（45万元），除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减而变更价款外，合同价格不作调整。
7.付款方式1）每月支付一次工程款，将每月已完零星工程汇总后，报建设单位及单项工程负责人审核确认工程量，经审计部门审核完成后，支付已完工程量造价的95%，余5%作为工程保修金，一年后付清。
其中，每月单次支付工程款金额大于8万元（含8万元），支付方式为50%承兑，50%现汇;支付工程款金额小于8万元，支付方式为现汇。
8.组成合同的文件8.1组成本合同的文件包括：（1）双方在履行合同过程中形成的由双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式文件;（2）合同协议书及其附件;（3）中标通知书;（4）技术条款;（5）通用条款;（6）图纸和建设单位确认的工程量;（7）投标书和招标文件;（8）双方认可的其他合同文件。
简易工程合同模板7篇
简易工程合同模板7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程建设的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
如遇不可抗力的因素导致工期延误，经甲乙双方确认后，工期相应顺延。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体造价根据工程实际量结算。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计图及相关技术标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收按照国家和地方相关工程质量和验收标准执行。
3. 甲方在工程竣工后组织验收，乙方应提供完整的竣工资料。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强施工现场的安全管理，确保安全生产。
2. 乙方应遵守文明施工的规定，保持施工现场整洁、有序。
六、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款。
2. 甲方应提供施工所需的水电等资源。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。
七、乙方责任1. 乙方应按合同约定完成工程施工，确保工程质量和进度。
2. 乙方应遵守安全生产和文明施工的规定。
3. 乙方应对所承包的工程进行保修，保修期限为一年。
保修期间发生的费用由乙方承担。
八、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款利息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
简易施工合同模板
Simple construction contract template
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
简易施工合同模板
前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
甲方：陕西省安康公路局
乙方：陕西省安康市公路局机修厂
为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容：
1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。
工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。
2、工程总价：元（大写元）。
3、工程工期：自XX年1月13日至XX年1月29日，工
期17天。
4、工程质量：乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，认真选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。
工程质量乙方负全部责任。
5、工程安全及法规制度
①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不承担责任。
②、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承担相关责任。
③、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。
④、爆破人员必须持有公安机关核发的爆破证，采购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人。
⑤、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方承担，乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承担的各种税费。
⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以协助，所发生的一切费用由乙方承担。
6、工程结算及支付
①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款
的60%。
②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。
7、其它：
①、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。
②、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。
③、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。
④、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。
8、附件：施工图纸及及材料供应。
8.1、合同签字后，由建设单位提供图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。
8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验收，所有材料运输和保管，甲方不承担任何费用，对进场的材料应按照规范要求分批抽检，合格后方可使用。
对于不合格材料乙方应及时清除施工现场。
材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自理。
甲方：陕西省安康公路管理局
法定代表：
乙方：陕西省安康市公路局机修厂
法定代表：
-------- Designed By JinTai College ---------。