黄河水利工程维修养护合同(试行)实用版
水利工程维修养护定额标准(试行)
附件2水利工程维修养护定额标准(试点)中华人民共和国水利部中华人民共和国财政部二OO四年五月目录1 总则2 定额标准项目构成3 维修养护工作（工程）量4 附则附录：中央直属水利工程维修养护定额标准1总则1.0.1 为科学合理地编制水利工程维修养护经费预算，加强水利工程维修养护经费管理，提高资金使用效益，结合水利工程维修养护工作实际，制定水利工程维修养护定额标准（以下简称“定额标准”）。
1.0.2 本定额标准的编制，贯彻国家财政预算体制改革和水管单位体制改革精神，严格执行国家财政预算政策和有关规定，按照水利工程维修养护内容，完善和细化预算定额及项目工作（工程）量，力求做到科学合理，操作规范，讲求效益。
1.0.3 本定额标准适用于水利工程年度日常维修养护经费预算的编制和核定，超常洪水和重大险情造成的工程修复及工程抢险费用、水利工程更新改造费用及其它专项费用另行申报和核定。
1.0.4 本定额标准为公益性水利工程维修养护定额标准，对准公益性水利工程，要按照工程的功能或资产比例划分公益部分，划分方法是：1）同时具有防洪、发电、供水等功能的准公益性水库工程，参照《水利工程管理单位财务制度（暂行）》[(94)财农字第397号文]，采用库容比例法划分：公益部分维修养护经费分摊比例=防洪库容/（兴利库容+防洪库容）。
2）同时具有排涝、灌溉等功能的准公益性水闸、泵站工程，按照《水利工程管理单位财务制度（暂行）》的规定，采用工作量比例法划分：公益部分维修养护经费分摊比例=排水工时/（提水工时+排水工时）。
3）灌区工程由各地根据其功能、水费到位情况、工程管理状况等因素合理确定公益部分维修养护经费分摊比例。
1.0.5 本定额标准由维修养护项目工作（工程）量及调整系数组成。
调整系数根据水利工程实际维修养护内容和调整因素采用。
1.0.6 本定额标准对堤防工程、控导工程、水闸工程、泵站工程、水库工程和灌区工程按照工程级别和规模划分维修养护等级，分别制定维修养护工作（工程）量。
水利工程维修养护管理办法
水利工程维修养护管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为加强水利工程维修养护的规范化管理，充分发挥维修养护资金使用效益，保证水利工程完整、安全运用，不断提高工程管理水平。
按照水利工程管理体制改革的要求，根据国家有关法律、法规，结合水利工程维修养护的实际，制定本办法。
第二条水利工程维修养护是指对水利工程进行养护和岁修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能。
第三条按照管养分离的原则，水利工程维修养护实行市场化管理，逐步实现规范化、社会化、专业化，不断提高维修养护技术和设备水平。
第四条本办法适用于水利工程的维修养护管理。
凡使用国家和政府安排的水利工程维修养护经费的，或自行筹资且金额较大的，必须执行本办法。
其他情况参照执行。
水利工程的安全鉴定及除险加固管理，按国家其它有关规定执行。
第五条水利工程维修养护管理实行分级管理，建立分级、分层次管理的管理体系。
按照管理权限，各级水行政主管部门（或流域机构）会同同级有关部门，负责水利工程维修养护的行政监督工作，水管单位承担具体的水利工程维修养护管理工作。
第六条水利工程维修养护管理应遵循符合市场、强化监督、严格标准、科学规范的原则。
第七条水利工程维修养护程序包括计划编报与审批、招标投标、项目实施、项目验收等阶段。
第二章维修养护项目的立项与审批第八条水管单位负责水利工程维修养护计划的编制，并按管理权限逐级申报审批。
第九条编制年度维修养护立项计划前，应完成相关的前期工作，包括工程普查、探测，防汛形势预测分析、统计资料及工程标准等技术资料收集、项目类别的确定等。
第十条水利工程维修养护计划的编制应遵循“统筹兼顾、合理安排、严格标准、确保安全”的原则。
维修养护计划主要内容包括：上年度计划执行情况的简要说明，本年度计划编制的指导思想，工程基本情况，本年度工程管理要点，维修养护项目的名称、内容及工程量，主要工作及进度安排，经费预算文件（包括编制说明和预算表及相关附件），维修养护质量要求，达到的目标，监理、质量监督检查、专项设计等工作内容，主要措施及资金落实等情况。
黄河工程承包合同
黄河工程承包合同合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟对黄河进行相关的治理与开发工作，并经过公开招标程序，最终确定由乙方承担该工程的施工任务。
甲乙双方本着平等、自愿的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就黄河工程的承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________黄河治理与开发项目2. 工程地点：_________黄河流域指定区域3. 工程内容：包括但不限于河道疏浚、堤防加固、水土保持、生态修复等。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到设计要求。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_________元整（¥_________）。
2. 价款支付方式：按照合同约定分期支付，具体支付条件和比例详见附件。
三、工期要求1. 开工日期：自合同签订之日起_____天内。
2. 竣工日期：自开工之日起_____天内完成全部工程内容。
3. 延期条款：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应根据实际情况协商解决。
四、质量保证1. 乙方必须按照国家质量标准和行业规范进行施工，确保工程质量。
2. 对于出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时整改，直至达标。
五、安全生产1. 乙方须遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工现场安全。
2. 发生安全事故时，乙方应及时采取措施防止事故扩大，并向甲方报告。
六、环境保护乙方应在施工过程中采取有效措施，减少对环境的影响，符合环保要求。
七、违约责任若任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因履行本合同所发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
十、附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
黄河水利工程维修养护技术质量标准
黄河水利工程维修养护技术质量标准（试行）1 总则1.0.1 为加强黄河工程维修养护管理，保证维修养护质量，充分发挥工程效益，依据《水利工程维修养护定额标准（试行）》以及黄河水利工程管理标准等有关规定，制定本标准。
1.0.2 本标准所称黄河水利工程维修养护技术质量是指依据现行法律、法规和技术标准，为保持工程的设计功能,对黄河水利工程实施维修养护后达到完整、坚固、安全、美观等综合性要求。
1.0.3 本标准适用于养护类项目和一般维修类项目的质量管理工作,对国家或行业(含黄委)有明确技术标准或规范的堤防隐患探测、根石探测、硬化堤顶维修、水闸机电设备检修、安全监测设施维护等维修类项目的质量考核，应依据相关标准或规范,在合同中约定考核标准。
１.0.4本标准适用于黄河水利委员会直管的堤防、河道整治、水闸等工程的维修养护质量考核工作。
1.0.5黄河水利工程维修养护工作，除符合本标准外，还应符合国家及行业现行有关技术标准。
2 维修养护标准2．1 一般规定2．1．1堤防、河道整治工程及水闸工程水工建筑物等主要技术指标应达到设计或竣工验收时的标准。
2．1．2 用于工程维修养护的材料和设备应按有关规定进行检验，经检验不合格的产品不得用于工程维修养护。
特定的维修养护材料和设备应符合下列要求：1有产品质量检验合格证明；有标明的产品名称、生产厂名和厂址；产品包装和商标式样符合国家有关规定和标准要求。
2工程设备应有产品使用说明书；实施生产许可证或实行质量认证的产品，应当具有许可证或认证证书。
3石料规格、质量符合黄河石料管理有关规定。
4混凝土材料及配合比应符合有关规范要求。
2.1.3维修养护应推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，落实质量责任制,做好工程质量的全过程控制。
2.1.4 严格遵守安全生产管理相关规定,对有安全风险的工程维修养护作业，应制订安全措施,并严格执行。
2.1.5特殊工种应按有关规定,持证上岗。
关于印发《水利工程管理单位定岗标准(试点)》和《水利工程维修养护定额标准(试点)》的通知
关于印发《水利工程管理单位定岗标准（试点）》和《水利工程维修养护定额标准（试点）》的通知水办[2004]307号根据国务院办公厅转发的《水利工程管理体制改革实施意见》（国办发[2002]45号，以下简称《实施意见》）精神，水利部、财政部共同制定了《水利工程管理单位定岗标准（试点）》（以下简称《定岗标准》）和《水利工程维修养护定额标准（试点）》（以下简称《定额标准》），并决定在各流域机构选择部分水利工程管理单位（以下简称水管单位）进行试点。
现将《定岗标准》和《定额标准》印发你们，并就有关事项通知如下，请认真贯彻执行。
一、《定岗标准》和《定额标准》是《实施意见》的重要配套文件，是水管单位合理定岗定员的重要依据，也是财政部门核定各项补助经费的参考依据之一。
试点单位要做好宣传，抓好培训，认真做好贯彻落实工作。
二、《定岗标准》和《定额标准》适用于水利部、财政部确定的中央直属水利工程管理体制改革试点单位，各地自行试点的水管单位参照执行。
其它水管单位可参照《定岗标准》进行定岗定员。
水利部《关于发布全国水利工程管理体制改革试点联系市(县)和单位的通知》(办建管[2003]81号)公布的全国水管体制改革试点联系市(县)和单位可纳入各地的试点范围。
各流域机构的试点单位和试点方案由水利部、财政部确定。
三、《定岗标准》和《定额标准》所称水管单位，是指直接从事水利工程管理、具有独立法人资格、实行独立核算的工程管理单位。
试点单位要在认真测算的基础上做好水管单位的分类定性工作。
对于纯公益性水管单位和经营性水管单位，因其承担的任务不同，应分别将其定性为事业单位和企业。
对于准公益性水管单位，应视其经营收益状况而定，不具备自收自支条件的，定性为事业单位；具备自收自支条件的，定性为企业。
四、根据分类定性和管养分离的要求，《定岗标准》只对管养分离后纯公益性单位和准公益性单位中公益性部分的管理、运行、观测等岗位进行定岗定员；对承担水利工程维修养护以及供水、发电等经营性任务岗位的定岗定员，不适用本《定岗标准》，其所需岗位和人员应本着精简高效的原则确定。
水利工程维修合同(5篇)
水利工程维修合同发包人：__________承包人：__________维修养护工程名称：__________依据《中华人民共和国合同法》，____(以下简称发包人)与____(以下简称承包人)就____工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币(大写)____元。
一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。
二、本合同的组成文件及解释顺序为1.合同(包括补充合同和协议)2.中标通知书3.招标文件4.专用合同条款5.通用合同条款6.技术条款____组成合同的其它文件。
上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。
三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。
四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。
五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
副本____份，其中：发包人____份，承包人____份。
发包人(公章)：__________承包人(公章)：__________法定代表人(签章)：__________法定代表人(签章)：__________委托代理人：__________委托代理人：__________电话：__________电话：__________传真：__________传真：__________地址：__________地址：__________邮政编码：__________邮政编码：__________开户银行：__________开户银行：__________帐号：__________帐号：______________年____月____日____年____月____日签订地点：__________签订地点：__________水利工程维修合同（二）甲方：乙方：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式与结算方法：1、承包形式：采用包工、包料、包质量、包安全的四包形式。
关于水利工程合同范本(通用6篇)
关于水利工程合同范本〔通用6篇〕关于水利工程合同范本〔通用6篇〕水利工程合同1建立单位：施工单位：一、工程情况：工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：图纸范围所有1、开工日期：开工日期：2、质量等级：3、合同价款：4、承包方式：5、施工范围：执行《江苏省农田水利配套建筑物施工细那么》。
6、图纸提供日期为合同签字当日，提供二套图纸。
二、质量标准：乙方根据甲方提供的工程详图，施工要求及国三、(水利部、建立部)颁发的水利工程、建筑安装工程施工及验收标准与上级部门有关补充规定方法。
做好隐蔽工程，分项工程的验收工作。
对不符合工程质量标准的要认真处理，由此造成的损失由乙方负责。
四、付款方式：本工程预决算，水利工程按江苏省水利工程预决算定额(94动态)及相关编制方法，建筑工程按江苏省综合定额编制。
工程开工视工程规模预付 %工程款，施工期间按工程进度拨款，工程完工后付给合同价款的 %，经历收合格，结算后一次性付清。
五、双方一般责任：(一)甲方工作1、工程施工期间，甲方委派同志为驻工地代表(责任为建立单位监理监视工作)。
2、施工场地具备开工条件及完成时间。
如征地、占地、拆迁、围堰、供电、通讯、交通道路等。
并提供取土区，出土区及排水承区位置。
3、提供工程地质及水准点，施工平面布置。
4、组织设计交底。
根据工地现场的实际情况进展布置，提供详细施工平面图。
5、现场的“三通一平”甲方负责所需物品的联络及提供有关资料。
6、协调处理地方关系。
7、办理施工过程中的各种证件、批发。
(二)乙方工作1、任命工地负责人。
2、提供施工组织设计和进度方案。
3、应甲方要求提供施工图和进度方案。
4、定期提供季、月、旬进度统计报表。
5、遵守地方政府及有关部门对施工现场管理规定，做好施工防护及工场清洁工作。
6、开工后未交付前，保护好工程完好，清理施工现场。
五、质量与验收1、乙方随时承受甲方代表及其委派人员的检查验收并提供便利条件。
2、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，通知现场监理(甲方驻工地代表)检查验收，甲方驻工地代表接到通知后2小时内应到现场检验，检验确认合格认可前方可签证，进展下一工序的施工。
水利工程合同范本合集3篇
水利工程合同范本合集3篇【水利工程合同范本第1篇】发包人：（甲方全称）承包人：（乙方全称）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定遵循自愿、公平、平等、诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1：工程概况（1）工程名称：北京瑞城亿兴大厦外立面墙装饰搭建脚手架及外护围挡及护头棚等。
（2）工程地点：北京市东城区东四北大街343号（3）工程内容：大厦外四周墙搭钢管脚手架，围挡，通道安全护头棚等。
2：本工程质量应达到专业质量安全设施标准。
3：工期：20xx年4月日至20xx年7月日4：工程价款4.1本工程价位以实际平方米为发生量计价（注四个角为前后两方计面积）4.2工程价款支付分为三次付款。
A：第一次材料进场施工，三天内付乙方五万元整（人民币50000.00元整）B：第二次付款在7月3日付乙方壹拾四万整。
（人民币140000.00元整）C：第三次余款在拆除并清理完现场垃圾，材料等付清所剩余款。
5：本工程所需材料由乙方负责采购、搭建、施工。
6：双方权利6.1：甲方权利A：乙方按照甲方施工所需，按照合同义务，安全施工。
B：甲方有权利对乙方施工质量、施工进度进行监督、设备验收、竣工验收。
6.2：乙方权利A：有权监督甲方履行合同义务。
B：可以与甲方对施工场地进行协调。
7：在施工期间，乙方要严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定，在原有建筑结构中施工要求时，要保证建筑结构的安全，不得随意施工造成隐患。
若造成影响，由乙方全权负责。
8：乙方义务8.1：乙方在施工期间必须制定并组织人员，详细落实施工进度计划。
8.2：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工、噪音、环境保护和安全生产等有关管理规定。
8.3：乙方应按照国家有关规定，对施工人员进行培训，并为其办理人身意外伤害保险。
如由于乙方管理不善、不按照规定施工、不按照正规操作方式作业所造成的人员和财产损失由乙方一并承担。
8.4：若乙方在施工作业期间发生伤亡事故，应在第一时间报有关政府部门并及时通知甲方，与甲方一道协商处理事故，并按照政府有关部门的要求处理并配偿。
水系维修养护合同书
水系维修养护合同书甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方需要对水系设施进行维修养护，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。
第一条服务内容乙方负责对甲方指定的水系设施进行维修养护，包括但不限于以下内容：1. 检查水系设施的完好性，发现问题及时报告甲方。
2. 清洁水系内的杂物，保证水流畅通。
3. 对损坏的设施进行修复或更换。
4. 定期对水系设施进行保养，延长使用寿命。
第二条服务期限本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条服务费用1. 乙方提供服务的费用为人民币（大写）：________________。
2. 甲方应在合同签订后____个工作日内支付首期服务费用，金额为总费用的____%。
3. 余款在服务期满并经甲方验收合格后____个工作日内一次性支付。
第四条质量保证乙方保证提供的服务满足甲方的要求，如因乙方原因导致服务未达到约定标准，乙方应负责无偿返工或赔偿甲方因此造成的损失。
第五条安全责任1. 乙方在服务过程中应遵守相关安全规定，采取必要的安全措施。
2. 因乙方操作不当造成的安全事故，由乙方承担相应的责任。
第六条违约责任1. 如甲方未按期支付服务费用，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定提供服务或服务质量不符合要求，应按服务费用的____%向甲方支付违约金。
第七条合同变更与解除1. 双方协商一致，可以书面形式变更或解除本合同。
2. 如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方均可解除合同，且不承担违约责任。
第八条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定_____________________________________________________________ _________________。
水利工程管护协议书范本
水利工程管护协议书范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水利工程安全管理条例》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其所拥有的水利工程的日常管理养护工作委托给乙方进行，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程投资：__________二、管护内容2.1 乙方负责对甲方所拥有的水利工程进行日常的管理养护，确保工程的正常运行和使用寿命。
2.2 乙方应严格执行水利工程的管理养护规范，确保工程的安全、稳定、高效运行。
2.3 乙方应负责水利工程的维修、保养、清洁、绿化等工作，确保工程设施完整、清洁、绿化。
2.4 乙方应建立健全工程管护档案，对工程设施的运行情况进行记录和报告。
三、管护期限3.1 本协议的管护期限为____年，自协议生效之日起计算。
3.2 管护期满后，如甲方继续委托乙方进行管护，双方应签订新的协议。
四、管护报酬4.1 甲方应根据乙方的管护工作量和质量，按时支付乙方管护报酬。
4.2 管护报酬的具体金额和支付方式，双方另行协商确定。
五、考核与评估5.1 甲方应建立定期对乙方进行考核和评估，对乙方的管护工作进行监督和指导。
5.2 乙方应接受甲方的考核和评估，对甲方的监督和指导应予以配合。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力因素导致一方不能履行本协议的，该方应立即通知对方，并采取措施减少损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
《水利工程维修养护定额标准(试点)》(2010年修订稿)
水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》（2010年修订稿）一、堤防工程维修养护项目定额标准1、堤防工程维修养护等级分为四级九类，具体划分标准按表1.1执行表1.1 堤防工程维修养护等级划分表注：①堤防级别按《堤防工程设计规范》（GB50286-98）确定，凡符合分类指标其中之一者即为该类工程。
②堤身断面建筑轮廓线长度L为堤顶宽度加地面以上临背堤坡长之和，淤区和戗体不计入堤身断面。
2、堤防工程维修养护定额标准以1000m长度的堤防为计算基准。
3、堤防工程基本维修养护项目定额标准按表1.2执行表1.2 堤防工程基本维修养护项目定额标准表单位：元/km·年4、堤防工程调整维修养护项目定额标准按表1.3执行。
调整项目定额标准不含勘测设计费和监理费，采用时按规定的费率计列。
1.3堤防工程调整维修养护项目定额标准单位：元/km·年5、堤防工程维修养护定额标准调整系数按表1.4执行。
表1.4 堤防工程维修养护定额标准调整系数表二、水闸工程维修养护项目定额标准1、水闸工程维修养护等级分为三级八等，具体划分标准按表2.1执行表2.1 水闸工程维修养护等级划分表注：同时满足流量及孔口面积两个条件，即为该等级水闸。
如只具备其中一个条件的，其等级降低一等。
水闸流量按校核过闸流量大小划分，无校核过闸流量以设计过闸流量为准。
2、水闸工程维修养护定额标准，以各等别水闸工程流量(下限及上限)、平均孔口面积(下限及上限)、孔口数量为计算基准，水闸工程维修养护定额标准计算基准按表2.2执行表2.2 水闸工程计算基准表3、水闸工程基本维修养护项目定额标准按表2.3执行表2.3 水闸工程基本维修养护项目定额标准表单位：元/座·年4、水闸工程调整维修养护项目定额标准按表2.4执行。
调整项目定额标准不含勘测设计费和监理费，采用时按规定的费率计列。
表2.4 水闸工程调整维修养护项目定额标准表5、水闸工程维修养护定额标准调整系数按表2.5执行。
黄河水利工程维修养护管理刍议
水库维护养护合同6篇
水库维护养护合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要对其所属的水库进行维护养护工作，特委托乙方进行该项工作。
为明确双方的权利和义务，保障工作的顺利进行，现甲乙双方根据有关法律法规，共同签订本合同协议。
一、合同标的本合同所涉及的水库维护养护工作，包括但不限于水库大坝、溢洪道、放水设施、库区范围及其他相关设施的日常维护、保养、检修等工作。
乙方应根据甲方的要求，提供专业、优质、高效的服务。
二、合同期限本合同自签订之日起生效，有效期为_____年/月。
到期后，如双方继续合作，可续签合同。
三、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，定期对水库进行巡查，及时发现并处理存在的安全隐患。
2. 乙方应确保水库设施的完好，发现设施损坏或老化，应及时进行修复或更换。
3. 乙方应保证水库的正常运行，确保水库的蓄水、放水功能正常。
4. 乙方应按照甲方的要求，对水库周边环境进行整治，保持水库的清洁、卫生。
5. 乙方应积极配合甲方的其他相关工作，确保水库的安全、稳定运行。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付水库维护养护费用，具体金额及支付方式如下：____________________2. 支付方式：____（如：按月/季/年结算）3. 乙方应在每次收到款项后，及时向甲方提供正规的发票和收据。
五、质量保证1. 乙方应保证所提供的服务符合甲方的要求，确保水库的安全、稳定运行。
2. 如因乙方的工作失误导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 乙方应保证其工作人员的素质和专业水平，确保工作的质量和效率。
六、违约责任1. 如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿因违约造成的损失。
2. 如因乙方的原因导致水库发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。
七、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。
水利部水利工程维修养护定额标准
水利部水利工程维修养护定额标准水利部水利工程维修养护定额标准1、引言1.1 目的1.2 适用范围1.3 相关文件2、术语和定义2.1 水利工程2.2 维修养护2.3 定额标准3、维修养护管理3.1 维修养护计划3.2 维修养护责任3.3 维修养护资金管理3.4 维修养护监督4、维修养护工程划分4.1 日常维修养护4.2 定期维修养护4.3 大修工程4.4 紧急维修养护5、维修养护工作流程5.1 工程鉴定和评估5.2 工程设计和方案制定5.3 施工准备工作5.4 施工实施和监督5.5 完工验收和工程资料归档6、维修养护计量与支付6.1 计量单位说明6.2 计量规定6.3 支付程序6.4 支付比例与方法7、维修养护质量控制7.1 质量标准7.2 质量检查与验收7.3 质量整改与追责8、监督与评估8.1 监督机制8.2 评估方法8.3 维修养护绩效评价9、附件9.2 维修养护工作流程图9.3 维修养护合同范本本文档涉及附件：附件中提供了维修养护计划编制所需的表格和填写要求。
2、附件：维修养护工作流程图附件中包含了维修养护工作的流程图，以便于工作人员理解和遵守。
3、附件：维修养护合同范本附件中提供了维修养护合同的范本，可作为参考使用。
本文所涉及的法律名词及注释：1、水利工程：指为调节、开发、利用、保护水资源和开展与水相关的工程，如水库、水闸、排水系统等。
2、维修养护：指对水利工程进行日常保养和定期检修，以确保其正常运行并延长使用寿命的工作。
3、定额标准：指对维修养护工程进行计量和支付的基准，包括工程量单位、计量规定、支付程序等。
水利工程维修养护合同协议书
水利工程维修养护合同协议书甲方（发包人）：_____________________________地址：_____________________________________联系电话：__________________________________乙方（承包人）：_____________________________地址：_____________________________________联系电话：__________________________________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就水利工程的维修养护事宜达成如下协议：一、工程内容和要求1.1 乙方负责对甲方指定的水利工程进行维修养护，包括但不限于_________________________。
1.2 乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求，保证工程质量满足相关标准。
二、工程款项2.1 甲方同意按照下述付款方式向乙方支付工程款：___________________________。
2.2 工程总价为：__________________元，付款细节如下：- 首付款（占总价的_____％）：在合同签订后___天内支付。
- 进度款（占总价的_____％）：在工程完成____％后支付。
- 尾款（占总价的_____％）：在工程验收合格后___天内支付。
三、工程期限3.1 工程开工日期为：______________________。
3.2 工程竣工日期为：______________________。
3.3 如遇不可抗力或双方同意的其他情况，工程期限可以相应调整。
四、质量保证与验收4.1 乙方必须保证工程质量，符合国家及行业标准。
4.2 甲方或甲方指定的第三方有权对工程质量进行定期检查。
4.3 工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合做好相关验收工作。
五、违约责任5.1 如乙方未按期完成工程，需按未完成部分的___％/日向甲方支付违约金。
浅谈黄河水利工程维修养护运行管理
养护 项 目 须按 照《 必 水利工 程维修养 护定 额标准 》结 合本 ， 单位 的实 际情况进行确 定。编制实施方 案时本着保持 工程
维修养护工作 质量应按 照 《 黄河水利工 程维修养 护质
董战 霞等／ 浅谈黄河水利 工程维修养护运行 管理
２ ９
量管 理规 定（ 试行 ）要求进行 管理。维修 养护 单位应依据工 》
２８
工程管理
水建 与 理０年 ｌ 利设 管 ・８第２ ２ ０ 期
董战霞 侯志毅
（ 南黄 河 河务局焦 作黄河 河务局 河 ４４０ ） ５０ １
【 要 】 水管体 制改革在黄委范围内全面推开后， 了水利工程维修养护运行机制 ， 摘 形成 在两年 多的运行过程 中， 维
修养护工作逐渐步入健康 、 良性养护 的轨道。要做 好水利工程维修养护运行管理工作， 必须 明确维修养护运行 中的
各 方职责 ， 加大维修养护工作 的激励机制。
【 关键词 】 维修养护 运行机制 探讨
２０ ０ ６年水管体制 改革 开始在 黄委范 围 内全 面推开 ， 目
前 已运行 了两年 多的时 间， 在运行过程 中 ， 出现 了各种各样
原标准 ， 逐年改善工程 面貌 的原则 ； ⑥水管单 位编制 的实 施
ｂ 日常维修养护工作 必须 由维修养 护公 司 的养护人 员 ． 实施。 专项维修养护工作 由维修养护公司的养护人员实施 ，
原 则上不允许进行转分包 。确因技 术含量高 ， 本公 司实施不 了 的项 目， 水管单 位 同意 、 市级河 务局批 准后 ， 由水 管单 位 组 织进行 内部招 标投标 ， 本着保证工 程质量 、 约成本 的原 节
资金合理规范使用 。 １ 维修养护工程质量管理要求 ． ５
新乡黄河河务局封丘黄河河务局、新乡黄河水利工程维修养护有限公司机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书
新乡黄河河务局封丘黄河河务局、新乡黄河水利工程维修养护有限公司机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书【案由】民事侵权责任纠纷侵权责任纠纷机动车交通事故责任纠纷【审理法院】河南省新乡市中级人民法院【审理法院】河南省新乡市中级人民法院【审结日期】2021.02.03【案件字号】(2021)豫07民终404号【审理程序】二审【审理法官】田泽华温双双刘辉【审理法官】田泽华温双双刘辉【文书类型】判决书【当事人】新乡黄河河务局封丘黄河河务局;新乡黄河水利工程维修养护有限公司;河南华禹水利水电工程有限公司;中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司;赵梅亮;郭清芬;吕吉慧;赵世恒;赵世桐;娄本兰【当事人】新乡黄河河务局封丘黄河河务局新乡黄河水利工程维修养护有限公司河南华禹水利水电工程有限公司中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司赵梅亮郭清芬吕吉慧赵世恒赵世桐娄本兰【当事人-个人】赵梅亮郭清芬吕吉慧赵世恒赵世桐娄本兰【当事人-公司】新乡黄河河务局封丘黄河河务局新乡黄河水利工程维修养护有限公司河南华禹水利水电工程有限公司中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司【代理律师/律所】孟杰河南正安律师事务所;谢荣华、张光军河南国豪律师事务所;张郊河南中锦律师事务所;朱岐军河南风驰律师事务所【代理律师/律所】孟杰河南正安律师事务所谢荣华、张光军河南国豪律师事务所张郊河南中锦律师事务所朱岐军河南风驰律师事务所【代理律师】孟杰谢荣华、张光军张郊朱岐军【代理律所】河南正安律师事务所河南国豪律师事务所河南中锦律师事务所河南风驰律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】新乡黄河河务局封丘黄河河务局;新乡黄河水利工程维修养护有限公司;河南华禹水利水电工程有限公司;中国人【被告】赵梅亮;郭清芬;吕吉慧;赵世恒;赵世桐;娄本兰【本院观点】当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。
水利工程水保专项监理合同
水利工程水保专项监理合同一、合同双方甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________二、合同内容1. 甲方委托乙方对____________________（以下简称“项目”）进行水保专项监理。
2. 乙方应按照国家法律法规、行业规范和合同约定，对项目的水土保持方案、施工图设计、施工过程、竣工验收等环节进行全面、严格的监理。
3. 乙方应对项目的水土保持措施、施工质量、安全生产等方面进行监督检查，确保项目的顺利进行。
4. 乙方应及时向甲方报告项目进展情况，提出改进意见和建议，协助甲方解决项目中的问题。
5. 乙方应对项目的水土保持效果进行评估，为甲方提供科学、客观的评估报告。
6. 乙方应按照合同约定，按时完成监理工作，并提交相关监理资料。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。
四、合同金额本合同的监理费用为人民币______元整（大写：________________________元整），具体支付方式如下：1. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方监理费用的____%作为预付款；2. 甲方应在项目竣工验收合格后____天内支付乙方剩余的____%监理费用。
五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用，乙方有权暂停履行合同，直至甲方支付完毕为止。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决，不承担违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日。
水库维修养护合同书
水库维修养护合同书合同编号：_____________甲⽅（委托⽅）：______________________地址：__________________________法定代表⼈/负责⼈：_____________联系电话：_____________________⼄⽅（承接⽅）：______________________地址：__________________________法定代表⼈/负责⼈：_____________联系电话：_____________________鉴于甲⽅拥有并管理位于_________________（⽔库详细地址）的⽔库，现需对该⽔库进⾏维修养护，经双⼀、⼯程概况⼯程名称：___________________⽔库维修养护项⽬⼯程地点：___________________⼯程内容：包括但不限于___________________（详细列出维修养护的具体内容，如⼤坝加固、溢洪道清理⼯程期限：⾃____年____⽉____⽇起⾄____年____⽉____⽇⽌，共计____天。
⼆、双⽅权利义务甲⽅权利与义务：提供必要的施⼯条件，包括但不限于施⼯场地、⽔源、电源等。
按照合同约定⽀付⼯程款项。
有权对⼄⽅的施⼯过程进⾏监督，并提出合理建议。
⼄⽅权利与义务：按照合同约定的内容、标准和时间完成维修养护⼯程。
遵守国家及地⽅关于施⼯安全、环境保护等⽅⾯的法律法规。
承担因施⼯质量问题导致的⼀切损失和责任。
三、⼯程价款及⽀付⽅式⼯程总价款为⼈⺠币（⼤写）____________元整（￥），具体⽀付⽅式为：预付款：合同签订后____⽇内，甲⽅⽀付总价款的____%作为预付款。
进度款：根据⼯程进度，甲⽅在⼄⽅提交相应⼯程量确认单及发票后____⽇内⽀付相应款项。
尾款：⼯程竣⼯验收合格后____⽇内，甲⽅⽀付剩余款项。
四、⼯程验收⼯程完⼯后，⼄⽅应通知甲⽅进⾏验收。
验收标准依据国家及地⽅相关标准和合同约定的内容进⾏。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J7459可按资料类型定义编号黄河水利工程维修养护合同（试行）实用版An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.（示范文稿）二零XX年XX月XX日黄河水利工程维修养护合同（试行）实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
合同编号：___________发包人：________________承包人：________________维修养护工程名称：_____________依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_______________元。
一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。
二、本合同的组成文件及解释顺序为1．合同（包括补充合同和协议）2．中标通知书3．招标文件4．专用合同条款5．通用合同条款6．技术条款7．组成合同的其它文件。
上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。
三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。
四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。
五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
副本_______份，其中：发包人_______份，承包人_______份。
发包人（公章）：___________ 承包人（公章）：___________法定代表人（签章）：_______ 法定代表人（签章）：_______委托代理人：_______________ 委托代理人：_______________电话：______________ 电话：______________传真：______________ 传真：______________地址：______________ 地址：______________邮政编码：__________ 邮政编码：__________开户银行：__________ 开户银行：__________帐号：______________ 帐号：_______________________年______月______日_________年______月______日签订地点：__________ 签订地点：__________附件通用合同条款1．词语涵义及合同文件第1条词语涵义除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义1．1 发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
1．2 承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。
1．3 发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。
1．4 承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。
1．5 合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。
1．6 投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。
1．7 中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。
1．8 工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。
1．9 合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。
1．10 费用：指为实施本合同所发生的所有开支。
包括管理费和分摊的其它费用。
1．11 承包期：指承包工程维修养护工作的历时。
1．12 天：指日历天。
1．13 书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。
1．14 不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。
第2条合同文件组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。
当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下2．1 合同（包括补充合同或协议）。
2．2 中标通知书2．3 招标文件2．4 专用合同条款。
2．5 通用合同条款。
2．6 技术条款。
2．7 组成合同的其它文件。
第3条合同使用的语言文字和适用法律3．1 本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。
3．2 本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。
3．3 施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。
第4条联络本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办理签收手续。
2．双方主要义务和责任第5条发包人主要义务和责任5．1 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。
5．2 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。
5．3 按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。
5．4 按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。
5．5 按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。
5．6 按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。
第6条承包人主要义务和责任6．1 在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。
6．2 按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。
维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。
6．3 遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。
6．4 自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用。
6．5 负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。
维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担一切费用。
6．6 在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。
6．7 按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。
6．8 按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。
第7条发包人代表发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。
第8条承包人代表承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。
3．工作进度第9条实施计划承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划提交发包人审批。
发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。
第10条延误开工发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。
第11条暂停工作发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。
不论由于何种原因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。
当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。
若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
第12条单项维修工作工期延误发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任12．1 增加合同中任何单项项目的工作内容。
12．2 增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。
12．3 改变合同中任何一项工作的标准或性质。
12．4 合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。
12．5 不可抗力：承包人在以上情况发生后2天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。
发包人收到报告后7天内不予答复，承包人即可视为报告已被确认。
非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。
第13条单项维修养护工作工期提前某项工作如需要提前完工，双方协商一致后签订提前完工协议，完工日期可以提前。
承包人按此协议修订进度计划，发包人应在2天内给予批准。
发包人应为赶工提供方便条件。
提前完工协议应包括以下主要内容：13．1 提前的时间。
13．2 承包人采取的赶工措施。
13．3 发包人为赶工提供的条件。
13．4 赶工费用和奖金。
4．质量与检验第14条质量管理承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告，报送发包人审批。
第15条检查和返工承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。
承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。
承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。
因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。
以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。
以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。
如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。
第16条质量要求质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。
因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。