建设工程施工专业分包合同通用条款
建设工程分包合同通用条款
建设工程分包合同通用条款第一条合同当事人甲方（总承包商）名称：_________乙方（分包商）名称：_________第二条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在_________（工程名称）项目中的权利、义务和责任，以保证工程质量、工期和投资控制符合合同约定。
第三条合同范围甲方将_________（工程部分或专业工作）分包给乙方，具体包括但不限于以下内容：_________（详细描述分包工程的范围）。
第四条合同价格1. 分包工程的合同总价为：_________元人民币。
2. 价格包含所有材料、人工、机械使用和管理费用。
3. 如遇变更，双方应协商一致后调整合同价格。
第五条质量要求1. 乙方必须按照国家及行业标准和规范执行工程，确保工程质量达到甲方及设计要求。
2. 乙方应接受甲方或第三方的质量检查，并及时整改不符合项。
第六条工期要求1. 乙方应按甲方提供的施工进度计划完成分包工程，并遵守甲方的工期管理规定。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第七条付款方式1. 甲方根据工程进度向乙方支付工程款，具体支付比例和时间由双方协商确定。
2. 最终支付应在工程验收合格后进行，扣留一定比例的质量保证金，直至质保期满无质量问题后支付。
第八条变更与索赔1. 工程变更需双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 因变更导致的成本增减，双方应根据实际发生的工作量进行调整。
第九条违约责任1. 如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力因素导致不能履行或完全履行合同，应及时通知对方，并提供相应证明。
第十条争议解决合同执行过程中出现的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程施工分包合同范本(9篇)
建设工程施工分包合同范本承包方（甲方）：住址：分包方（乙方）：住址：风险提示：分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就____工程的分包事项达成一致，经双方协商一致，签订本合同，并遵照执行。
一、工程项目1、工程名称：2、工程编号：3、工程地点：4、工程范围：5、工程造价：二、工程期限1、双方商定工程总工期为____天（日历天），自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天，乙方向甲方发开工通知书。
3、在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期：（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工；（2）因业主、甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；（3）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；（4）因甲方不能按期供图、供料或其它所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工；（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
三、施工准备甲方1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件；2、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；3、组织设计、施工单位进行工程设计交底。
乙方1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；2、负责编制施工组织设计或施工方案；3、进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
风险提示：如果是承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验，禁止使用不合格的材料和工程设备。
工程建设专业分包合约模板
工程建设专业分包合约模板1. 总则1.1 本合约是指总承包商（以下简称"甲方"）与分包商（以下简称"乙方"）之间就工程建设的专业分包事宜所签订的合同。
1.2 本合约的签订，是双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，结合工程的实际情况，协商一致的结果。
1.3 本合约的内容，包括工程项目的概况、分包范围、合同价格、合同履行期限、质量标准、付款方式、违约责任等方面的内容。
2. 工程项目概况2.1 工程名称：________2.2 工程地点：________2.3 工程规模：________2.4 工程性质：________2.5 工程总投资：________3. 分包范围3.1 乙方承担的工程分包范围，包括但不限于：________3.2 乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的设计、施工、设备采购、材料供应等工作。
3.3 乙方应对分包范围内的工程质量、安全、进度等全面负责。
4. 合同价格4.1 乙方向甲方提出的分包报价为：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付分包合同价的____%。
4.3 乙方应按照合同约定，完成分包范围内的工程。
工程完成后，甲方应按照约定的标准进行验收，验收合格的，甲方应支付乙方剩余的分包合同价。
5. 合同履行期限5.1 乙方的工程设计期限为：____个月。
5.2 乙方的工程施工期限为：____个月。
5.3 乙方应按照甲方的要求，提前完成分包范围内的工程。
6. 质量标准6.1 乙方应按照国家标准和行业标准，组织设计和施工。
6.2 乙方应保证分包范围内的工程质量，确保工程安全、可靠、美观。
6.3 乙方应接受甲方及有关管理部门的检查、监督和检验。
7. 付款方式7.1 甲方支付乙方的款项，应通过银行转账的方式进行。
建设工程施工总包与分包协议（通用3篇）
建设工程施工总包与分包协议（通用3篇）建设工程施工总包与分包协议篇1总包单位：(以下简称甲方)分包单位：(以下简称乙方)为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包工程名称：工程地点：工程内容：分包范围：承包方式：进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定，签订本协议。
本协议为《建设工程施工分包合同》第条的补充条款，在双方《建设工程施工分包合同》签订的同时签定本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。
第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
第二条甲方的具体责任一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产。
核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
二、在施工组织设计中编制安全技术措施，并分解到乙方分包项目。
督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并实施。
三、在安排乙方工作时，针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。
建设工程施工专业分包合同模板
建设工程施工专业分包合同模板一、合同的背景和目的该合同是为了规范建设工程施工专业分包合作关系，确保各方的权益，保证工程的质量和进度，达到合作共赢的目标。
二、合同的主要内容1. 合同的双方甲方：（公司名称、地址、法定代表人、联系方式）乙方：（公司名称、地址、法定代表人、联系方式）2. 工程名称和位置工程名称：（填写具体工程名称）工程位置：（填写具体工程位置）3. 工程内容和范围（详细描述工程的内容和范围，包括但不限于施工范围、工程量、质量要求等）4. 分包工程的范围和责任（详细描述分包工程的范围和责任，包括但不限于分包工程的具体工作内容、质量要求、进度要求等）5. 合同价款和支付方式（详细描述合同价款和支付方式，包括但不限于合同总价款、分期支付方式、支付时间等）6. 工期和进度管理（详细描述工期和进度管理，包括但不限于工期要求、进度计划、进度款支付条件等）7. 质量保证和验收标准（详细描述质量保证和验收标准，包括但不限于质量保证期、质量验收标准、返工责任等）8. 合同变更和解除（详细描述合同变更和解除的条件和程序，包括但不限于变更和解除的申请、审批、补偿等）9. 违约责任和争议解决（详细描述违约责任和争议解决的方式和程序，包括但不限于违约责任的承担、争议解决的仲裁或诉讼等）10. 合同附件（列举合同附件的清单，包括但不限于设计文件、施工图纸、质量验收标准等）三、合同的签署和生效1. 合同的签署甲方代表：（签字、日期）乙方代表：（签字、日期）2. 合同的生效本合同自双方代表签字之日起生效，并对双方具有法律约束力。
四、其他事项（根据实际情况，列举可能涉及到的其他事项，如保密条款、知识产权等）以上为建设工程施工专业分包合同模板的详细内容，具体条款可根据实际情况进行调整和修改。
合同的签署双方应仔细阅读并理解合同的各项条款，确保合同的有效执行。
如有任何争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可以依法解决。
专业分包施工合同协议书正规范本(通用版)
专业分包施工合同协议书本文档是一份专业分包施工合同协议书，用于规范和明确双方在专业分包施工合作中的权利和义务。
请双方仔细阅读并遵守内容。
1. 合同双方本合同由双方订立：甲方：（公司名称）（简称“甲方”）地质：方式：法定代表人：乙方：（公司名称）（简称“乙方”）地质：方式：法定代表人：2. 合同项目本合同的项目为：（详细描述需要分包施工的项目）3. 合同条款3.1 项目范围甲方将指定的项目以分包的形式交由乙方进行施工。
具体的施工范围和要求详见相关图纸和技术规范。
3.2 工期和完成时间乙方应在双方约定的工期内完成施工任务，并按计划提交相应的成果物。
如因不可抗力或特殊情况导致延误，乙方应及时向甲方提供书面解释和调整工期的方案。
3.3 工程款支付3.3.1 工程款总额为（金额），按如下方式支付：•（支付比例1）：%在合同签订后的（时间）内支付；•（支付比例2）：%在工程施工过程中的（时间）内支付；•（支付比例3）：%在工程竣工后的（时间）内支付；•（支付比例4）：%在工程验收合格后的（时间）内支付。
3.3.2 工程款支付方式为（支付方式），支付时应提交相应的发票和相关的支付凭证。
3.4 质量保证乙方应保证分包施工符合相关法律法规和技术要求，确保施工质量符合甲方的要求和标准。
如发现施工质量存在问题，乙方应及时整改，并承担相应的责任和费用。
3.5 合同变更如有任何合同内容的变更，双方应书面协商一致，并签署变更协议。
未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
3.6 违约责任如果一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
违约方应在接到对方书面通知后的（时间）内解决问题，如未能解决则属于重大违约。
4. 合同生效及解除4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（时间）。
4.2 双方可协商一致解除合同，应提前（时间）书面通知对方，并经双方协商一致达成解除合同的协议。
5. 其他条款5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（分包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方已与建设单位签订建设工程施工总承包合同，且甲乙双方出于互利共赢的考虑，依据相关法律法规及政策规定，经过友好协商，甲方决定将本工程项目中的部分专业工程交由乙方承包实施。
为明确双方权益关系，确保工程质量及工期，达成以下合同条款，以兹共同遵守：一、工程概况与分包范围1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 分包范围：（详细说明分包的工程项目及具体部位，如：电气安装、通风系统建设等）。
具体详见附件的分包工程量清单。
二、工期与进度管理1. 分包工程工期要求：乙方应按照甲方提供的总进度计划安排施工，确保不影响整体工程进度。
2. 工程进度管理：乙方必须按甲方制定的关键节点计划组织施工，并及时上报进度计划调整方案。
3. 工程延期处理：因乙方原因造成工期延误时，乙方须承担违约责任并承担由此带来的损失。
三、质量与安全管理1. 工程质量要求：乙方必须按照施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。
2. 安全施工管理：乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工期间的安全生产。
3. 质量与安全事故处理：发生质量与安全事故时，乙方应及时通知甲方，并承担相应责任与损失。
四、合同价款与支付1. 合同价款确定：合同价款依据附件中的分包工程量清单及综合单价进行确定。
2. 价款支付方式：按工程进度支付工程款，具体包括预付款、进度款支付及结算款支付等条款。
3. 工程变更与价格调整：如发生工程变更或材料价格波动等情况，合同价格需相应调整，具体调整办法依约定执行。
五、材料设备供应与管理1. 材料设备供应责任：明确由谁负责材料设备的采购、运输及保管等事项。
2. 材料设备验收与保管：对材料设备的质量、数量及验收、保管方法等进行约定。
建设工程施工专业分包合同GF-2003-0213
建设工程施工专业分包合同GF-2003-0213 GF,2003,0213建设工程施工专业分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局2003年8月第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规～遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则～鉴于 ,以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)～承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致～订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币元～小写: 元。
三、工期开工日期:本分包工程定于年月日开工,竣工日期:本分包工程定于年月日竣工,合同工期总日历天数为: 天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书,2、中标通知书(如有时),3、分包人的报价书,4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件,5、本合同专用条款,6、本合同通用条款,7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件,8、合同履行过程中～承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺～按照合同约定的工期和质量标准～完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)～并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺～按照合同约定的期限和方式～支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)～以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺～履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务～并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间: 年月日,合同订立地点:本合同双方约定后生效。
承包人:(公章) 分包人:(公章)住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 第二部分通用条款一、词语定义及合同文件l、词语定义下列词语除专用条款另有约定外～应具有本条款所赋予的定义:1(1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立～通用于分包工程施工的条款。
建设工程施工专业分包合同通用条款
GF—2003—0213建设工程施工专业分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月第一部分协议书承包人(全称)：＿＿＿＿＿＿分包人(全称)：＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿分包工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿分包工程承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、分包合同价款金额：大写：人民币＿＿＿元，小写：＿＿＿＿元。
三、工期开工日期：本分包工程定于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工；竣工日期：本分包工程定于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工；合同工期总日历天数为：＿＿＿天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书(如有时)；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
建筑工程专业分包业务合同
建筑工程专业分包业务合同一、合同参考信息合同编号[填写合同编号签订日期[填写签订日期二、合同背景三、合同条款1. 合同目的和范围1.1 本合同的目的是明确双方在建筑工程专业分包业务中的权利和义务，并规定项目范围。
1.2 乙方承担为甲方提供建筑工程专业分包服务，具体工程范围见附件1。
2. 合同价格和支付方式2.1 本合同的总金额为人民币[填写金额，包括所有的材料、设备、劳动力等费用。
2.2 甲方将根据工程进度支付工程款项，支付方式按月付清，具体支付时间见附件2。
2.3 乙方应提供具有合法有效的增值税专用发票。
3. 工期和质量保证3.1 乙方应按照合同约定的工期，按时完成工程任务。
3.2 乙方应保证分包工程的质量符合国家有关标准和规定，并承担因质量问题造成的返工和赔偿责任。
4. 材料和设备供应4.1 乙方应按照项目要求自行采购材料和设备，并保证其质量符合国家标准。
4.2 甲方应按照合同约定支付乙方采购材料和设备的费用，支付时间见附件2。
5. 税费和相关手续5.1 乙方应自行办理相应的税务登记和劳动保险手续，并承担由此产生的费用。
5.2 甲方在支付工程款项时应扣除乙方应纳税款项。
6. 合同变更和终止6.1 任何一方在履行合同过程中，如有需要变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商，签署变更合同。
6.2 本合同可以根据双方协商一致提前终止，提前终止合同需要提前[填写天数通知对方。
7. 保密条款7.1 双方在合同履行过程中涉及到的商业秘密和机密信息应互相保密，并不得泄露给其他任何第三方。
7.2 未经一方事先书面同意，对方不得将合同涉及的商业秘密和机密信息用于其他目的。
8. 争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
四、附件附件1分包工程详细设备清单附件2工程款支付时间表。
(完整版)GF-2003-0213建设工程施工专业分包合同示范文本
GF—2003—0213建设工程施工专业分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月第一部分协议书承包人（全称）：分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款金额：大写：人民币元，小写：元。
三、工期开工日期：本分包工程定于年月日开工；竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；合同工期总日历天数为：天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书（如有时）；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间：年月日；合同订立地点：本合同双方约定后生效。
承包人：（公章）分包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
黑龙江省建设工程施工专业分包合同范本
6.总包协议
6.1承包人应提供总包协议（有关承包工程旳价格内容除外）供分包人查阅。当分包人规定期,承包人应向分包人提供一份总包协议（有关承包工程旳价格内容除外）旳副本或复印件。分包人应全面理解总包协议旳各项规定（有关承包工程旳价格内容除外）。
7、文物和地下障碍物
7.1在施工中发现古墓、古建筑遗迹等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值旳物品时,分包人应立即保护好现场并立即告知承包人,需要采用保护措施时,由承包人承担所需费用。
如发现后隐瞒不报或汇报不及时,致使上述文物遭受破坏,责任者依法承担对应责任。
7.2本协议专用条款中已明确指出旳地下障碍物,应视为分包人在报价时已预见到其对施工旳影响,并已在协议价款中予以考虑。
3.1语言文字
除本协议专用条款中另有约定外,本协议文献使用旳语言文字应与总包协议文献使用旳语言文字相似。
3.2适使用方法律和法规
除本协议专用条款中另有约定外,本协议合用旳法律、法规、规章及有关文献应与总包协议中规定合用旳法律、法规、规章及有关文献相似。
3.3合用工程建设原则
承包人提供工程建设原则或双方在本协议专用条款中约定合用工程建设原则旳名称；本协议专用条款没有详细约定旳,应使用总包协议中规定旳与分包工程有关旳工程建设原则。
1.5发包人:指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力旳当事人以及获得该当事人资格旳合法继承人。
1.6发包人代表:指发包人指定旳履行总包协议旳代表,其详细人选和职权在总包协议专用条款中约定。
工程建设分包合约样本
工程建设分包合约样本1. 合约背景本合约是由甲方（工程建设项目的总包方）与乙方（工程建设项目的分包方）之间签订的一份工程建设分包合约。
该合约旨在明确双方的权利和义务，保障工程建设项目的顺利进行。
2. 合约条款2.1 项目描述甲方将详细描述工程建设项目的性质、规模、地点、时间等相关信息，供乙方参考。
2.2 分包范围乙方将明确承担的工程建设项目分包范围，包括具体任务和责任。
2.3 工期双方将约定工程建设项目的起止时间，并明确工期的延期和缩短的处理方式。
2.4 价款支付甲方将按照约定的方式和时间支付乙方相应的价款，包括分期支付和最终支付。
2.5 质量要求乙方需按照甲方提供的工程建设项目质量要求进行施工，并承担相应的质量保证责任。
2.6 违约责任双方将约定违约责任及相应的赔偿方式。
违约责任可包括违约金的支付、合同解除等。
2.7 争议解决双方同意，如发生合约争议，将通过友好协商解决。
如协商不成，可提交相关争议至仲裁机构解决。
3. 合约生效与解除3.1 合约生效本合约自双方签字盖章之日起生效。
3.2 合约解除本合约可由双方协商一致解除，或根据合约条款中的约定解除。
4. 其他条款4.1 合约变更任何对本合约的修改或变更须经双方协商一致，并以书面形式作出。
4.2 合约备案本合约需经相关主管部门备案。
4.3 合约附件本合约的附件包括但不限于工程图纸、技术规范、合作协议等。
5. 合约效力本合约的条款和附件构成了双方的权利和义务，对双方具有法律效力。
以上为《工程建设分包合约样本》的主要内容，双方可根据实际情况进行合理的修改和补充，以确保合约的适用性和合法性。
合约签订前，请双方仔细阅读并理解各条款的内容。
建设工程分包合同(3篇)
建设工程分包合同甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定，顺利、优质、安全、高效地完成本工程，本着平等、自愿、互利、互惠原则，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及内容：现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。
四、承包的范围及所涉及事项：施工中乙方必须听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖顺序开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的，甲方有权立即终止合同，并不支付任何费用，情节严重造成重大损失的，追究相应的法律责任。
施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗，因土方施工而造成的道路污染必须及时清理，若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。
晚间施工时，甲方负责大灯照明。
甲方保持开挖土方干燥，必要时配合井点排水。
五、工程量及单价确认土方开挖前，甲、乙双方一起测量原地坪标高，经双方签字确认后方可进行开挖，挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。
所挖土方必须经验收一次通过。
若因乙方原因造成的返工由乙方负责。
单价：泥浆按砼方量1：3比例计算土方元/m3泥浆元/m3场内短驳/m3回填/m3六、周边关系的协调乙方进场后，必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。
七、付款方式完成全部工程量付总工程款的___%，余款四个月内一次性付清。
八、安全生产要求乙方必须严格按设计及规范施工，如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员，否则发生安全事故一切由乙方承担。
九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。
本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。
建设工程施工专业分包合约
建设工程施工专业分包合约一、总则建设工程施工专业分包合约（以下简称“合约”）是指甲方（即建设工程的总承包商）将工程中某一专业的施工任务委托给乙方（即分包商）承担的合作协议。
本合约是乙方基于甲方在建设工程招标过程中的中标情况，双方在平等自愿的基础上达成的协议。
二、合同条款1. 工程基本信息甲方和乙方应明确合约中所涉及的工程名称、工程地点、工程范围、工程工期等基本信息。
双方应确保对工程的认识一致。
2. 乙方的权利和义务2.1 乙方有权根据合约要求提供所需的专业技术、人力资源、施工设备和材料等，并按时按质完成工程任务。
2.2 乙方应按照甲方的要求制定施工组织设计、施工方案和质量管控计划，并与甲方进行协商和确认。
2.3 乙方应组织施工人员进行专业技能培训，确保施工过程中的安全和质量。
2.4 乙方应负责施工现场的管理和卫生清理工作，并确保施工现场的安全、整洁与有序。
3. 甲方的权利和义务3.1 甲方有权对乙方的施工过程进行监理和验收，并对施工过程和结果进行检查和评估。
3.2 甲方应按照合同约定支付乙方合理的分包费用，并按期支付工程款项。
3.3 甲方应提供乙方所需的施工图纸、设计文件和技术资料，并在乙方提出合理要求时予以支持和配合。
4. 质量保证和责任4.1 乙方应负责所分包的专业施工工程的质量，确保施工符合国家的相关法律法规和相关工程技术规范要求。
4.2 如乙方在施工过程中因施工质量问题导致工程质量不符合合同要求，应根据合同约定承担相应的返工责任和赔偿责任。
5. 变更和索赔5.1 如因工程变更需要对合同进行修改，双方应通过书面协商达成一致。
5.2 如因工程变更导致乙方的工期和费用发生变化，双方应重新商定工期和费用，并通过签订补充协议确定。
5.3 如乙方在履行合同过程中遭受不可抗力或其他不可预见的事件影响，乙方有权提出索赔，合同双方应协商解决。
6. 合同的解除和终止6.1 如乙方未按合同约定的施工进度和质量要求履行合同，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
建设部建设工程施工合同通用条款
建设部建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的签订与执行，保障合同当事人的合法权益，维护建设工程施工市场的良好秩序，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本通用条款。
第二条本通用条款适用于各类建设工程施工合同的签订与履行，包括建设单位与施工单位签订的总承包合同、分包合同、劳务合同等。
第三条建设工程施工合同应当遵循公平自愿、平等互利、诚实信用的原则，合同双方应当按照国家法律法规和约定的工程质量、工期、费用等条件执行合同。
第四条建设工程施工合同应当明确双方的权利义务，并明确合同的履行期限、支付方式、违约责任等内容。
合同双方在签订合应当遵循真实、明确、完整的原则，不得损害第三方合法权益。
第二章合同的签订与履行第五条建设单位应当按照国家有关法律法规和有关规定，招标、邀请投标、协商谈判等方式确定施工单位。
建设单位应当依法履行公开、公平、公正的招标程序，确保施工单位的资质、信誉以及对工程施工的技术能力符合要求。
第六条建设单位与施工单位在签订合应当明确项目名称、工程范围、工程质量标准、工程规划、工期要求等主要内容，并依法签订书面合同，加盖合同双方公章。
第七条合同双方应当按照约定的工期进行工程施工，并根据工程进度进行工程质量的监控和验收。
施工单位应当按照工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
第八条任何一方在履行合同过程中，如有变更、调整的需要，应当提前书面沟通并经过双方协商一致后，方可修改合同内容。
未经书面协商一致的任何变更和调整，均不具有法律效力。
第九条建设单位应当按照约定的金额、方式和时间向施工单位支付相应的工程款项。
施工单位应当按照约定的要求提供相应的工程质量和工程进度证明，保证资金使用的合法合规性。
第十条合同双方应当保护工程施工现场及周边环境的安全与环境，并按照相关法律法规和合同约定，采取必要的安全防护措施，确保工程施工过程中无事故发生。
第三章违约责任第十一条若一方未按合同约定的工期完成工程施工，应当向对方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。
建设工程施工分包书
建设工程施工分包书一、甲方与乙方之间的协议甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”），经友好协商，达成以下协议，共同参与建设工程施工分包事宜。
二、协议内容及范围1. 甲方委托乙方负责以下工程项目的施工分包：（详细列出委托工程项目名称、地点、施工范围等信息）2. 乙方接受甲方委托，承担委托工程项目的施工分包，并按照协议约定的时间和质量标准完成工程，确保按时交付符合要求的成果。
3. 甲方负责提供以下必需材料和协助：（列出甲方提供的材料和协助，如图纸、设计文件、技术支持等）4. 乙方负责提供以下必备条件和承诺：（列出乙方提供的条件和承诺，如施工设备、技术人员、质量保证等）5. 乙方有权根据工程实际情况，与甲方协商调整工程进度、工程变更等事宜。
但任何调整都需要取得甲方的书面同意。
三、工期和付款条款1. 工期约定：（具体描述工期约定，如起止日期、工期延长的条件和方式等）2. 付款方式和条款：（具体描述付款方式、付款比例、付款时间等）四、质量管理和验收标准1. 乙方承诺按照相关技术标准和规范进行施工，并对施工质量负责。
2. 甲方有权对乙方的工程进行监督、检验和验收，验收标准应符合相关法律法规和协议约定。
3. 若乙方在验收过程中存在不符合要求的情况，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合格标准为止。
五、合同终止和违约责任1. 合同终止的情况包括但不限于以下情形：（列出合同终止的各种情形，如双方达成书面一致终止、违约等）2. 对于一方违约的情况，另一方有权采取合法措施，要求违约方承担相应的法律责任和损失赔偿。
六、争议解决1. 对于因协议履行期间产生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁申请。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。
七、其他事项1. 本协议的附件和补充协议，都是本协议的完整组成部分，与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字或盖章之日起生效，并在协议期限内有效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工专业分包合同通用条款GF—2003—0213建设工程施工专业分包合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月第一部分协议书承包人(全称)：＿＿＿＿＿＿分包人(全称)：＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿分包工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿分包工程承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、分包合同价款金额：大写：人民币＿＿＿元，小写：＿＿＿＿元。
三、工期开工日期：本分包工程定于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工；竣工日期：本分包工程定于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工；合同工期总日历天数为：＿＿＿天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书(如有时)；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日；合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本合同双方约定＿＿＿后生效。
承包人：(公章)分包人：(公章) 住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件l、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1．1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
1．2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1．3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．6总包工程：指发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1．7分包工程：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1．8工程师：指在总包合同中约定的工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
1．9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1．10分包项目经理：指分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
1．11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，协议书、通用条款和专用条款组成。
1．12总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》(建建[1999]313 号)中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。
1．13分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，协议书、通用条款和专用条款组成。
1。
14工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1．15图纸：指承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1．16报价书：指分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。
在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1．17中标通知书：指承包人发出的确定分包人中标的通知。
1．18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1．19竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
1．20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1．21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1．22施工场地：指承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。
l．23书面形式：指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1．24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
1．25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1．26不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1．27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序2．1合同文件应能互相解释，互为说明。
除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)、本合同协议书；(2)、中标通知书(如有时)；(3)、分包人的投标函及报价书；(4)、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；(5)、本合同专用条款；(6)、本合同通用条款；(7)、本合同工程建设标准、图纸；(8)、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。
2．2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，分包人和承包人协商解决。
双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3．1语言文字除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。
3．2适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。
需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。
3．3适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。
承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。
本合同中没有相应工程建设标准的，应承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。
4、图纸4．1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。
分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。
4．2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。
如分包人不具备相应的设计资质，应承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。
分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。
4．3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
二、双方一般权利和义务5、总包合同5．1分包人对总包合同的了解承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。
当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。
分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。
5．2分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
5．3分包人与发包人的关系分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。
未经承包人允许，分包人不得以任何理与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。
如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。
6、指令和决定6．1承包人指令就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。
分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。
6．2发包人或工程师指令就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。
7、项目经理7．1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
7．2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。
7．3承包人所发出的指令、通知，项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。