山东省建设领域专业技术考试模拟题
2023版山东省建筑施工专职安全生产管理人员(C类)考核题库模拟训练含答案【3套练习题】
2023版山东省建筑施工专职安全生产管理人员（C类）考核题库模拟训练含答案【3套练习题】答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.遇有（）及以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。
A.5级B.6级C.7级D.8级2.施工现场建筑电工属于（）人员，必须是经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。
A.用电B.特种作业C.安全管理D.电梯管理3.施工现场使用的塔式起重机应（）检验一次。
A.3个月B.6个月C.12个月D.2年4.《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（）米。
A.3B.4C.5D.105.（）人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。
A.工程监理B.设计单位C.勘察单位D.安全管理6.以下属于大连某小区车库工程模板支撑坍塌事故的间接原因的是（）。
A.施工现场安全管理混乱，违章指挥，违规作业B.现场工人为修复剪力墙胀模，随意拆除支撑体系中的部分杆件C.现场工人在修缮模板和清运混凝土过程中，没有停止混凝土浇筑作业D.浇筑剪力墙时发生胀模7.塔机安装附着框架和附着支座时，各道附着装置所在平面与水平面的夹角不得超过（）。
A.15°B.10°C.8°D.4°8.在地沟、管道内等狭窄场所使用手持式电动工具时，必须选用（）。
A.Ⅰ类工具B.塑料外壳，Ⅱ类工具C.金属外壳，Ⅱ类工具D.III类工具9.建筑工程招标的开标、评标、定标由（）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。
A.建设单位B.施工单位C.招标组织机构D.评标机构10.人工开挖土方时，两个人的操作间距应保持（）。
A.1mB.1～2mC.2～3mD.3.5～4m11.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合（）。
山东省建设领域现场专业人员考核管理系统题库(施工员(设备安装)换证继续教育)
一、单选题1. 国家标准中规定中实线的一般用途，下列错误的是（）。
A.可见轮廓线B.尺寸线C.变更云线D.家具线正确答案：D 您的答案：D2. 下列投影是平行投影的是（）A. 俯视图B. 路灯底下一个变长的身影C. 将书法家的真迹用电灯光投影到墙壁上 D. 以一只白炽灯为光源的皮影正确答案：A 您的答案：3. 建筑居住小区的给排水管道，一般不绘系统图，但应绘管道( )图。
A.平面B.纵断面C.施工详图D.剖面图正确答案：C 您的答案：4. 世界银行贷款项目生命周期分为项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施和（）等6个阶段。
A.项目的收尾B.项目后评价C.项目的交接D.项目监督正确答案：B 您的答案：5. 力偶对物体的转动效应取决于( )。
A.力偶矩的大小,力偶的方向,力偶的作用点.B.力偶矩的大小,力偶的方向,力偶的作用线C.力偶矩的大小,力偶的转向,力偶的作用面D.力偶矩的大小,力偶的转向,力偶的力偶臂.正确答案：C 您的答案6. KYN1-12(Z)铠装（）交流金属封闭开关设备。
A.固定式B.抽屉式C.移开式D.暗装式正确答案：C 您的答案：7. 当系统设计工作压力等于或小于1.0 MPa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于( )Mpa。
A.1.4B.1.6C.1.8D.2.0正确答案：A 您的答案：8. 平面布置图是（），表示设备的安装位置。
A.位置布局图B.系统图C.原理图D.表图正确答案：A 您的答案：9. 若1、2两点连线的水平距离为100.000m，方位角为60°00'00²，则1、2两点的纵坐标差为（）mA.-50.000 mB.+86.603 mC.+50.000 mD.-86.603 m正确答案：C 您的答案：10. 风险的直接损失是指财产损毁和人员伤亡的（）。
A.数量B.成本C.价值D.ABC都可能正确答案：C 您的答案：11. 24－PKY*506*2*40/2.8 Ch，此灯具标注中表示安装高度为( )。
山东省二级建造师建筑实务模拟试题
山东省二级建造师建筑实务模拟试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、管道上附件保冷层长度应大于等于保冷层厚度的（）倍或敷设至垫木处。
A.1B.2C.3D.4答案D参见教材P922、油浸电力变压器安装程序中，绝缘判断工作应在（）后进行。
A.设备就位B.器身检查C.附件安装D.本体密封检验答案D参见教材P443、从空间占位看，电梯一般由（）组成。
A.机房B.井道C.轿厢D.对重E.层站答案ABCE参见教材P1404、阀门与管道以焊接方式连接时，阀门应（），焊缝底层宜采用氩弧焊。
A.开启B.隔离C.关闭D.拆除阀芯答案A参见教材P565、下列石化设备中，属于热换设备的有（）。
A.蒸发器B.聚合釜C.集油器D.冷凝器E.洗涤器答案AD参见教材P15一、单项选择题6、通风空调系统风量平衡后，总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于（）。
A.10%B.12%C.15%D.5%答案A参见教材P1197、设备或管道的保冷层和敷设在地沟内管道的保温层，其外表面均应设置防潮层，防潮层采用的主要施工方法是（）。
A.现场发泡B.冷法施工C.砌衬法D.模压法答案B参见教材P928、风管型温度传感器应在风管（）完成后进行安装。
A.安装B.试验C.保温D.防腐答案C参见教材P1309、一段架空输电线路，其测量视距长度不宜超过（）。
A.100mB.200mC.300mD.400m答案D参见教材P1910、用电负荷、保安电力、（）等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。
A.电力用途B.用电性质C.用电路径D.用电规划E.用电设备清单答案ABDE参见教材P28011、电磁流量计的上游侧应有（）倍管径长度的直管段。
A.4B.5C.8D.10答案D参见教材P13112、安装中通过移动设备的方法使设备以其指定的基线对准设定的基准线，包含对基准线的（）的要求。
A.平行度B.垂直度C.同轴度D.平面度E.水平度答案ABC参见教材P3913、碳素结构钢按照()的下限值来划分强度等级。
山东省建设领域现场专业人员教育考试题及答案-质检员
1.电气图的四大元素中的电机属于（C ）。
A.电源B.开关控制设备C.用电设备D.导线2. 下面所述不是立面图命名法的是( C)A.朝向B.主出入口C.楼梯所在位置D.轴线3. 在A点观测B点的竖直角为+10° 00'00²，A、B两点间的斜距为100.000m，仪器高、目标高分别为1.023m和1.102m，则A、B两点的高差为（B ）A.-17.286B.+17.286C.+17.554D.-17.7124. 若1、2两点连线的水平距离为100.000m，方位角为60°00'00²，则1、2两点的纵坐标差为（C ）mA.-50.000 mB.+86.603 mC.+50.000 mD.-86.603 m5. 常见工程建设民事责任类型有（D ）。
A.罚款B.罚金C.没收违法所得D.赔偿损失6. 梁纯弯曲时，截面上的内力是（D ）。
A.弯矩B.扭矩C.剪力D.剪力和弯矩7. 下列投影是平行投影的是（A）A. 俯视图B. 路灯底下一个变长的身影C. 将书法家的真迹用电灯光投影到墙壁上D. 以一只白炽灯为光源的皮影8. 全球卫星导航系统要实现全球、全天候导航定位，卫星在空间的分布必须保证在地球上任何地点、任何时刻、在高度角15°以上的空间范围内至少能同时观测到（C ）颗卫星。
A.1B.3C.4D.69. 距离测量键，通常用于（B）。
A.角度测量B.距离测量C.坐标测量D.电源开关10. 工程结算款请求权的诉讼时效从（C）之日开始计算。
A.结算B.提交结算文件C.应付工程款D.发包人认可11. 当Dx等于零、Dy小于零，则该两点连线的坐标方位角为（D）A.0°B.90°C.180°D.270°12. 坐标测量键，通常用于（C ）。
A.角度测量B.距离测量C.坐标测量D.电源开关13. 构成总体，必须同时具备（D ）。
2023版山东省建筑施工企业专职安全员C证考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第8次)
2023版山东省建筑施工企业专职安全员C证考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.附着式升降脚手架架体的水平悬挑长度不得大于跨度的1/2，并不得大于（）A．0.8mB．1.2mC．2mD．2.4m2.扣件式钢管模板支架的所有水平杆端部均应与四周建筑物顶紧、顶牢，无处可顶时，应在水平杆端部和中部沿竖向方向设置（）。
A．加密立杆B．连续剪刀撑C．抛撑D．缆风绳3.进行行政处罚的决定时，有三种不同的行政处罚程序，即（）。
A：一般程序、特殊程序和听证程序B：简易程序、一般程序和完整程序C：简易程序、一般程序和听证程序D：一般程序、特殊程序和取证程序4.使用木脚手板的双排扣件式钢管脚手架，其荷载的传递路线为（）。
A．脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→立杆→地基基础B．脚手板→纵向水平杆→横向水平杆→立杆→地基基础C．脚手板→横向水平杆→立杆→地基基础D．脚手板→纵向水平杆→立杆→地基基础5.违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，企业安全生产许可证逾期继续从事建筑施工活动的，可并处（）的罚款。
A．5万元以上10万元以下B．10万元以上20万元以下C．10万元以上50万元以下D．20万元以上50万元以下6.下列关于施工现场主要材料半成品的堆放的叙述，不正确的是（）。
A．钢筋应当堆放整齐，用方木垫起，不宜放在潮湿和暴露在外受雨水冲淋B．砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方C．模板应当按规格分类堆放整齐，叠放高度一般不宜超过3mD．混凝土构件堆放场地应坚实、平整7.施工现场搭建临时设施时绘制的施工图纸由（）审批，方可搭建。
A．项目负责人B．企业主要负责人C．项目安全负责人D．企业技术负责人8.起重设备档案的原始资料不包括内容是（）A．购销合同B．历次验收资料C．必要的制造许可证D．备案证明9.大型预制构件平板拖车运输，时速宜控制在（）km/h以内。
2023版山东省建筑施工专职安全生产管理人员(C类)考核考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第10
2023版山东省建筑施工专职安全生产管理人员（C类）考核考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.狭义的法律，是指（）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。
A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府2.当旋挖钻机设备处于工作状态时，液位应高于主泵最高排气筒（）cm以上;冷却液应加满。
A.2B.5C.103.下列关于场地平整的说法不正确的是（）。
A.当施工区域积水坑深度超过500mm时，应设安全防护措施B.当旧基础埋置深度大于2.0m时，宜采用人工开挖和清除C.路面高于施工场地时，应设置明显可见的路险警示标志D.施工机械不得在淤泥、软土上停放、检修4.我国最早的一部《安全生产法》是（）年制定的，从那时至今已经已经进行了数次修订。
A.1999年B.2002年C.2014年D.2016年5.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令限期改正，并给予（）。
A.罚款B.责令停业整顿C.责令限期整改D.警告6.在使用乙炔瓶的施工现场，当超过（）瓶时，应单独设置乙炔瓶库。
A.10B.20D.407.依据《建设工程安全生产管理条例》，（）对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。
A.国务院安全生产委员会B.国务院负责安全生产监督管理的部门C.国务院建设行政主管部门D.建设部负责安全生产监督管理的部门8.当脚手架以相同的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距搭设时，所有立杆承载情况相同，可选任一立杆的（）部位为计算立杆段。
A.底层B.顶层C.接头较多层D.其他9.发生火灾逃生时，要尽量贴近地面撤离，主要原因是（）。
2024山东建筑安全员考试模拟题附答案
2024山东建筑安全员考试模拟题附答案学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(92题)1.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。
A.抢修B.抢险作业C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业D.工期要求2.当连续5天日平均气温低于（A ），一般来讲即进入冬期施工阶段。
A.5℃B.-5℃C.-8℃D.0℃3.深基坑工程开挖深度超过（A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
A.5B.4C.3D.24.宿舍、（C）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。
A.库房B.钢筋加工房C.办公用房D.食堂5.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D ）。
A.保证工程质量的设施B.提高施工速度的设施C.保证节约材料的设施D.能有效防倾覆的临时固定设施6.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产, ( A ),方可投入使用。
A.专业检测机构检测合格,取得安全标志B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证D.建立专门安全管理制度,定期检测评估7.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（D ），并经责任部门或责任人确认。
A.管理制度B.措施方案C.应急预案D.责任书8.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B ）m。
A.1B.2C.3D.49.遇有（B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。
A.5级B.6级C.7级D.8级10.当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（A ）。
A.等间距设置，间距不大于400mmB.等间距设置，间距不大于300mmC.等间距设置，间距不大于500mmD.间距不大于400mm11.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由( D )。
山东《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题1
山东《建设工程法规及相关知识》科目一建、一级建造师2024年上半年模拟试题1一、【单选题】1. 下列关于工程建设行业标准的表述中，说法错误的是（）。
A、行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止B、工程建设行业标准的制订、修订程序，也可以按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行C、行业标准一般是3年复审1次D、行业标准不得与国家标准相抵触2. 根据《建设工程质量管理条例》组织竣工验收的主体是（）。
A、施工企业B、监理单位C、建设单位D、建设工程质量监督机构3. 关于代理的说法、正确的是（）。
A、本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的、视为拒绝B、同一代理事项有数位代理人的、应当推选牵头人C、代理人丧失民事行为能力、委托代理终止D、表见代理是有权代理4. 唐某刚满16周岁即被聘于甲施工单位、下列说法正确的是()。
A、唐某属于未成年人、与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B、因为唐某年纪小工作经验少、在签订了3年期的合同里、甲施工单位要求其试用期为8个月C、甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D、甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动、但必须保证安全5. 除法律另有规定和当事人另有约定外、动产物权设立和转让发生效力的时间是（）。
A、登记时B、合同成立时C、交付时D、合同生效时6. 甲乙于4月1日签订一份施工合同。
合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。
乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。
则该合同自（）无效。
A、 45383B、 45413C、 45432D、 454737. 国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。
具体目录由（）会同国务院其他有关部门制定并公布。
A、国务院B、国务院建设行政主管部门C、国务院安全监督管理部门D、国务院标准化行政主管部门8. 甲单位与采购员乙某因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。
2024年山东省建筑安全员考试模拟题及答案
2024年山东省建筑安全员考试模拟题及答案学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(96题)1.事故及事故险情信息报告主要包括：（C）、信息上报、信息传递。
A.信息发布B.信息公开C.信息接收与通报D.信息传达2.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（B）时段。
A.完成建筑物设计使用年限的B.完成基坑支护使用功能的C.完成基坑开挖的D.完成建筑物结构封顶的3.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。
A.更换施工单位B.制定施工人员C.撤换分包单位D.进入现场检查4.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种公种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（A）。
A.专业安全技术教育B.安全生产意识和安全管理水平教育C.三健全教育D.遵章守纪、自我保护能力教育5.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。
A.将其固定，避免倾覆B.在下部垫通长木方C.使自稳角成70°-80°D.专用堆放架内6.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（A）制度。
A.认证B.许可C.审查D.审批7.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（C ）。
A.钢筋切断机B.钢筋弯曲机C.钢筋冷拉机D.钢筋调直机8.当起重量达到（C）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。
A.90%B.100%C.110%D.120%9.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在采用( C )时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
A.新技术、新工艺、新设备、新原料B.新技术、新方法、新设备、新材料C.新技术、新工艺、新设备、新材料D.新能源、新工艺、新设备、新材料10.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C ）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山东省建设领域专业技术考试模拟题1. 根据山东省工程建设标准《建筑工程施工技术资料管理规程》，单位工程建筑工程施工技术资料的组成不包括（）。
A.建筑结构与装饰装修B.建筑设备安装C.建筑工程检测D.工程前期资料正确答案：D2. 建筑与市政工程施工现场专业人员中（）可分为土建施工、装饰装修、设备安装和市政工程四个子专业A.安全员B.材料员C.资料员D.标准员正确答案：D3. （）作为施工单位计算工期的起始日期。
A.施工单位实际进场日期B.工程开工令中报审日期C.工程开工令签发日期D.工程开工令中的开工日期正确答案：D4. 漏电保护器测试（）不少于1次A.每天B.每周C.每月D.每10天正确答案：B5. 狭义的法律，是指（）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。
A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府正确答案：A6. 下列不属于施工项目安全控制措施的是（）。
A.安全制度措施B.安全组织措施C.安全行政措施D.安全技术措施正确答案：C7. BIM技术在施工过程应用不能直接实现的价值是（）。
A.三维渲染，宣传展示。
B.精确计划，减少浪费。
C.改善施工人员工作强度D.碰撞检查，减少返工。
正确答案：C8. 钢筋混凝土结构中承受力学计算中拉、压应力的钢筋称为（）A.受力钢筋B.架立筋C.箍筋D.分布筋正确答案：A9. 概预算软件的主要功能包括：（）、套用定额、数据加工和报表输出。
A.人员数量估计B.所需材料统计C.工程量计算D.资金流动计算正确答案：C10. 合同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。
这些在合同文件中有文字规定的合同条款，被称为（）。
A.明示条款B.默示条款C.直接条款D.间接条款正确答案：A11. 下列属于民法商法的是（）。
A.土地管理法B.公司法C.建筑法D.劳动法正确答案：B12. 某项工作出现进度偏差，此偏差不大于该工作的自由时差，则A.影响后续工作B.不影响后续工作C.影响总工期D.可能影响总工期正确答案：B13. 为保证专业工作队能连续作业，应使m≥n其适用条件是( )。
A.单层建筑B.多层建筑C.与层次无关D.以上都不是正确答案：B14. 施工单位应在（），将营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、项目施工管理人员有效资格证书等报送至项目监理机构A.开工前B.开工后C.第一次工地会议后D.第一次工地会议前正确答案：D15. 施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确的是（）。
A.编审程序应符合相关规定B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准D.施工图纸符合工程建设强制性标准正确答案：D16. 半砖墙的实际厚度为（）。
A.120mmB.115mmC.ll0mmD.125mm17. 建筑与市政工程施工现场专业人员应具有（）教育及以上学历，并具有一定实际工作经验，身心健康。
A.本科B.专科C.中等职业（高中）D.初中正确答案：C18. 《统一标准》将单位工程划分为（）个分部工程A.9.0B.10.0C.8.0D.11.0正确答案：B19. 《房屋建筑制图统一标准》（GB50001-2010）规定，图纸幅面共有（）种。
A.3种B.4种C.5种D.6种正确答案：C20. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》，以幕墙作为围护构件的建筑物，其建筑面积计算应按（）。
A.建筑物外墙外围水平面积B.幕墙内侧围护面积C. 幕墙中心线围护面积D.幕墙外边线围护面积正确答案：D1. 对配有多根预应力筋的构件，分两批张拉钢筋时，先批张拉钢筋的张拉应力( )后批张拉钢筋的张拉应力。
A.大于B.小于C.等于D.小于等于22. 组织中最高领导层到基层人员之间划分成的职位等级的数目称为（）。
A.分权程度B.管理层次C.集权程度D.管理幅度正确答案：B23. 利用BIM技术进行五维（3+1+1）模拟中的后两维指的是（）。
A.时间、空间B.空间、成本C.时间成本D. 时间效率正确答案：C24. 下列表述正确的是( )。
A.工期顺延又称顺延工期，是指由于承包人的原因造成的工期延误。
B.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或监理人的原因造成的工期延误。
C.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或其他非承包人的原因造成的工期延误。
D.工期顺延又称顺延工期，是指由于不可抗力原因造成的工期延误。
正确答案：C25. 新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报表由专业监理工程师对其质量认证材料和相关验收标准的适用性审查合格后报总监理工程师签认。
必要时，由（）组织专题论证A.设计单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位正确答案：D26. HSE管理体系中HSE是指：A.健康安全效率B.健康安全环境C.健康成功效率D.协助、安全和效率27. 生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当在（）内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。
实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
A.半小时内B.1小时内C.2 小时D.5小时内正确答案：B28. PDCA循环中的PDCA分别指（）。
A.计划、检查、实施、处置B.计划、处置、检查、实施C.计划、实施、检查、处置D.检查、计划、实施、处置正确答案：C29. 直接费是指直接用于工程的人工费、材料设备费和( )。
A.临时设施工程费B.施工机械使用费C.现场管理费D.业务费正确答案：B30. 行政法规，是指（）按照法定程序制定的规范性文件。
A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府正确答案：C31. 当地下水位很高，基础不能埋在地下水位以上时，为减少和避免地下水的浮力和影响，应将基础底面埋至（）。
A.最高水位200 mm以下B.最低水位200 mm以下C.最高水位500 mm以下D.最高水位与最低水位之间正确答案：B32. 下列哪项（）属于工程建设刑事责任。
A.罚款B.责令停产停业C.没收财产D.人身拘留正确答案：C33. 配筋图中的钢筋用（）表示。
A.细实线B.粗实线C.虚线D.黑圆点正确答案：B34. 18砖墙、37砖墙的实际厚度为（）。
A.180mm；360mmB.180mm；365mmC.178 mm；360mmD.178mm；365mm 正确答案：D35. 工程结算款请求权的诉讼时效从（）之日开始计算。
A.结算B.提交结算文件C.应付工程款D.发包人认可正确答案：C36. 根据2013版施工合同示范文本，下列说法正确的是（）。
A.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，不能顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；B.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；C.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人负担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；D.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担；正确答案：B37. 下面所述不是立面图命名法的是( )A.朝向B.主出入口C.楼梯所在位置D.轴线正确答案：C38. 监理签发监理通知的情况不包括（）。
A.施工过程中出现的违反设计要求B.使用不合格的材料、构配件和设备C.工程发生质量安全事故D.在安全生产管理和施工进度等方面出现违规正确答案：C39. 以下不属于施工机械台班单价组成费用的是（）。
A.防暑费：B.大修理费，经常修理费：C.安拆费及场外运费D.机上人工费正确答案：A40. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013），建筑物的阳台（）计算。
A.封闭阳台按其水平投影面积B.无封闭阳台按其水平投影面积的1/2C.在主体结构内按其结构外围水平面积计算全面积D.均按其水平投影面积正确答案：C。