打桩工程劳务合同书
打桩合同范本3篇
打桩合同范本3篇篇一打桩合同范本一、合同主体1. 甲方：[甲方全称]，地址：[甲方地址]，法定代表人：[甲方法定代表人]。
2. 乙方：[乙方全称]，地址：[乙方地址]，法定代表人：[乙方法定代表人]。
二、合同标的2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程规模：[工程规模及参数]。
4. 工程质量标准：[工程质量标准]。
三、合同工期1. 工程开工日期：[开工日期]。
2. 工程竣工日期：[竣工日期]。
四、合同价款1. 本合同总价款为人民币[合同总价款]元（大写：[合同总价款]元整）。
2. 乙方应在合同签订后[付款期限]内，按照合同约定的付款方式向甲方支付合同价款。
五、合同履行1. 乙方应按照甲方的要求，确保工程质量和进度，按时完成合同约定的工程内容。
2. 乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，确保施工安全，对施工现场进行合理管理。
3. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，如需变更，应提前通知甲方，经甲方同意后方可实施。
六、合同变更与解除1. 在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可以协商变更或解除合同。
2. 双方协商一致，可以解除或变更合同。
七、违约责任1. 乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[违约金比例]。
2. 乙方未按照合同约定保证工程质量，应承担修复、返工等费用，并向甲方支付违约金。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
1. 桩基工程：指为提高建筑物基础的承载能力，采用桩基础进行施工的工程。
2. 工程质量标准：指国家、行业或地方规定的工程质量要求，包括设计、施工、验收等方面的标准。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
4. 违约金：指合同一方违反合同约定，按照合同约定的比例或金额向另一方支付的赔偿金。
桩基劳务合同
桩基劳务合同•相关推荐桩基劳务合同范本在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的桩基劳务合同范本，希望能够帮助到大家。
桩基劳务合同篇1甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
1、工程内容：桩基钢筋笼制作安装及相关工作。
2、工程单价：钢筋加工_____元/t，此单价包括的内容：①提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；②钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作；③所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。
3、工程量：以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。
4、甲方责任4.1、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。
4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。
4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。
5、乙方负责5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。
施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。
因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过2天的，甲方补助乙方人员误工费150元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。
5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。
5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。
桩基施工合同劳务合同
桩基施工合同劳务合同第一篇范文：合同编号：[请填写具体的合同编号]甲方：[请填写甲方全称]乙方：[请填写乙方全称]鉴于甲方需要进行桩基工程施工，并根据工程需要聘请乙方提供相应的劳务服务，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。
一、工程内容1.1 工程名称：[请填写工程名称]1.2 工程地点：[请填写工程地点]1.3 工程规模：[请填写工程规模]1.4 工程内容：[请填写工程内容]二、劳务服务范围2.1 乙方应按照甲方的要求，提供包括但不限于以下劳务服务：（1）桩基工程的施工；（2）施工过程中的技术指导和技术支持；（3）施工过程中的质量控制和安全管理；（4）施工完成后的事后服务。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并确保施工人员具备相应的技能和资质。
三、合同价格3.1 双方确认，本合同的劳务费用为：[请填写劳务费用]元。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提供相应的施工材料和设备，材料和设备费用另行计算。
四、合同履行4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，确保工程质量符合甲方的要求。
4.2 乙方应遵守国家有关法律法规，确保施工过程中的安全。
4.3 甲方应按照合同约定，及时支付乙方劳务费用。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
5.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。
六、争议解决6.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决。
6.2 如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：[请填写签订日期][请根据实际情况附上相关附件，如施工图纸、工程量清单等]以上为一份桩基施工合同劳务合同的范本，具体内容请根据实际情况进行调整。
桩基础工程劳务施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：___________乙方（劳务施工单位）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方在桩基础工程劳务施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础工程劳务施工，包括但不限于桩基钻孔、灌注、验收等工序。
4. 工程承包范围：本工程桩基础工程劳务施工的全部工序。
二、合同工期1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工期总天数：____天三、劳务施工内容1. 乙方负责本工程桩基础工程的钻孔、灌注、验收等工序的劳务施工。
2. 乙方应按照甲方提供的工程图纸、施工方案及国家相关规范进行施工。
3. 乙方应确保施工质量，达到国家或行业相关质量标准。
四、劳务施工人员1. 乙方应配备足够的施工人员，保证工程进度和质量。
2. 乙方应对施工人员进行技术培训和安全教育，确保施工人员具备相应的施工技能和安全意识。
五、劳务施工费用1. 劳务施工费用总额为人民币____元整（大写：____元整）。
2. 劳务施工费用包括但不限于以下内容：（1）施工人员工资；（2）施工材料费用；（3）施工机械设备租赁费用；（4）施工过程中产生的其他费用。
六、付款方式1. 甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付劳务施工费用总额的____%作为预付款。
2. 工程施工过程中，甲方按月支付劳务施工费用的____%，每月支付金额为____元。
3. 工程竣工验收合格后，甲方在____个工作日内支付劳务施工费用总额的____%。
4. 合同终止后，甲方在____个工作日内支付劳务施工费用总额的____%。
七、违约责任1. 乙方未按合同约定时间完成工程，每延迟一日，应向甲方支付____元违约金。
打桩施工劳务协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行打桩施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________________________1.2 工程地点：__________________________1.3 工程内容：__________________________1.4 工程规模：__________________________1.5 工程工期：自本协议签订之日起______个工作日内完成。
二、劳务内容2.1 乙方负责完成甲方委托的打桩施工任务，包括但不限于桩基施工、桩基检测、桩基验收等。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范、技术要求和相关标准进行施工。
2.3 乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。
2.4 乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工任务。
三、工程费用及支付方式3.1 工程总费用为人民币_____元整（大写：______元整）。
3.2 工程费用支付方式如下：3.2.1 预付款：合同签订后____个工作日内，乙方提交相关资质证明和施工方案，甲方支付工程总费用的_____%作为预付款。
3.2.2 进度款：施工过程中，甲方根据施工进度和实际完成情况，按月支付工程总费用的_____%作为进度款。
3.2.3 结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方在____个工作日内支付工程总费用的_____%作为结算款。
3.2.4 保修金：工程完工验收合格后，甲方支付工程总费用的_____%作为保修金，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为____年。
3.3 甲方支付工程费用的货币为人民币，支付方式为银行转账或现金。
四、工程材料及设备4.1 乙方负责提供施工所需的材料、设备，并保证其质量符合国家相关标准和甲方要求。
phc管桩劳务施工合同8篇
phc管桩劳务施工合同8篇篇1甲方（发包方）：__________[公司名称]地址：__________法定代表人：__________乙方（承包方）：__________[劳务公司名称]地址：__________法定代表人：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行PHC管桩劳务施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________管桩施工工程。
2. 工程地点：具体地点依据甲方提供的图纸和现场指示。
3. 工程内容：包括但不仅限于PHC管桩的制造、运输、安装和后期服务。
二、合同工期本合同工程的施工期为____天，具体开工日期以甲方书面通知为准。
乙方必须按照甲方的进度要求，按时完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，经双方协商确定新的工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元整（￥______元），具体金额根据工程实际量结算。
2. 支付方式：甲方在合同签订后______天内支付乙方工程预付款______%，工程完工并经验收合格后支付至______%，剩余部分作为质量保证金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的技术要求，进行PHC管桩的施工。
2. 工程验收标准按照国家和地方现行相关规范执行。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。
如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应承担全部责任。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应制定安全文明施工措施，严格遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应负责施工现场的环境卫生，做到工完场清。
如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担全部责任。
六、甲方责任1. 甲方应按时支付工程进度款，确保资金的及时到位。
光伏打桩劳务合同6篇
光伏打桩劳务合同6篇篇1光伏打桩劳务合同甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就光伏打桩劳务合同（以下简称“本合同”）的签订事宜，达成如下协议，共同遵守并执行。
第一条合同内容1.1 甲方需提供给乙方光伏打桩服务，包括但不限于设备和人员的配备及操作，施工过程的监督和管理等。
1.2 乙方需按照约定的时间和要求完成光伏打桩服务，确保施工质量符合相关标准，保障工程安全。
1.3 本合同的具体项目和工作内容详见附件《光伏打桩服务清单》。
第二条合作期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，至双方完成工程验收并结清相关款项之日止。
2.2 若项目需要延期或提前完成，须经双方协商一致，并另行签订书面协议。
第三条价格及支付方式3.1 甲方应按照工程实际完成情况支付乙方费用。
费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、差旅费等。
3.2 乙方应按合同约定的时间和方式向甲方提交工程款项结算报告，并提供相关发票、票据等凭证。
3.3 如乙方逾期提供结算报告，甲方有权延迟支付相应款项，但延期支付不超过合同约定时间。
第四条保证责任4.1 乙方需保证施工期间工程质量符合相关标准，确保工程安全。
4.2 乙方需保证施工人员具备相应的资质和技能，确保施工过程顺利进行。
4.3 乙方在施工过程中如有任何工程质量问题或施工安全事故，需承担全部责任，并承担相应的赔偿责任。
第五条违约责任5.1 若任何一方未履行合同的约定，构成违约，应承担相应的法律责任。
5.2 如乙方延期完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。
第六条其他事项6.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
6.2 本合同一式二份，自双方盖章生效。
甲方：（盖章）签字：日期：乙方：（盖章）签字：日期：篇2光伏打桩劳务合同甲方（雇主）：_________ 公司乙方（劳务方）：_________ 公司鉴于甲方为光伏建设项目的业主，为顺利完成项目建设，现需对光伏项目进行打桩工作，故双方经友好协商，达成以下合同：一、合同项目：甲方委托乙方对光伏项目的桩基础施工进行劳务服务。
长螺旋钻孔灌注桩劳务合同6篇
长螺旋钻孔灌注桩劳务合同6篇篇1甲方（用工单位）：_________________________乙方（劳务提供方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确双方在工程劳务过程中的权利和义务，确保工程质量和进度，经甲、乙双方友好协商，达成以下长螺旋钻孔灌注桩劳务合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：长螺旋钻孔灌注桩施工二、承包方式及工作内容1. 承包方式：劳务分包2. 乙方工作内容：包括但不限于长螺旋钻孔、钢筋笼制作与安装、注浆、混凝土灌注等施工工序。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日四、质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：按照国家相关规范、标准执行。
3. 甲方在工程验收时，对乙方施工的每个工序进行严格把关，确保质量符合要求。
五、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：根据施工图纸、施工量及合同约定进行结算。
2. 支付方式：每月按完成的工程量结算XX%，工程竣工验收合格后支付至XX%，剩余XX%作为质保金，待工程保修期结束后支付。
六、材料供应与管理1. 甲方负责供应施工所需原材料，并确保按时、按量供应。
2. 乙方应合理使用材料，杜绝浪费，如发现浪费现象，甲方有权要求乙方赔偿损失。
七、安全施工与文明生产1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。
八、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付劳务费用，每逾期一天，应向乙方支付XX元违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付XX元违约金。
桩基工程劳务合同6篇
桩基工程劳务合同6篇篇1桩基工程劳务合同一、甲方(雇主)：____________(以下简称甲方)地址：____________联系电话：____________法定代表人：____________二、乙方(劳务方)：____________(以下简称乙方)地址：____________联系电话：____________三、根据《中华人民共和国劳动法》的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和互利的基础上，经友好协商，就桩基工程劳务事宜订立合同如下：1. 服务内容：乙方为甲方提供桩基工程相关的劳务服务，具体工作内容包括但不限于：a) 参与桩基工程的施工过程，按照甲方的安排和要求进行操作；b) 遵守工程安全操作规定，配合项目现场的管理人员完成工作任务；c) 完成其他与桩基工程相关的工作。
2. 服务时间：本合同自____________起至____________止，为期____个月/年。
在服务期间，乙方应按照甲方的工作安排，保证按时完成工作任务。
3. 报酬及支付方式：甲方向乙方支付的报酬为____________元/天/月。
报酬以月结算，乙方应在每月____日之前向甲方提交工作日报，甲方在核实后支付相应报酬。
4. 福利待遇：乙方在本次劳务合同期间享受甲方的以下福利待遇：a) 工作餐：提供免费或补助餐费；b) 住宿：提供住宿或住宿补贴；c) 休息：每周休息日、法定节假日享受休息。
5. 保密义务：乙方在服务期间了解到甲方的商业秘密或其他保密信息，应当承担保密义务，不得泄露给他人或利用于其他用途，有必要时应签署保密协议。
6. 违约责任：若乙方未按照本合同约定按时、规范、完整履行工作任务，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。
若因乙方的原因给甲方带来经济损失，乙方应承担相应赔偿责任。
7. 其他约定：乙方在此承诺：a) 遵守工作纪律，服从管理，做好本职工作；b) 遵守劳动合同的各项规定，不擅自离岗或请假；c) 完善个人资料管理，确保在工作期间身体健康。
打桩工程合同5篇
打桩工程合同5篇篇1打桩工程合同一、合同双方甲方：______________________（以下简称甲方）乙方：______________________（以下简称乙方）二、合同目的根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则，经友好协商，就______（项目名称）打桩工程签订本合同。
为了明确双方的权利和义务，特订立如下合同：三、项目内容1. 项目名称：______（项目名称）2. 工程地点：______（工程地点）3. 工程范围：工程所包括的具体内容及标准由双方协商确定，详见附件《工程说明书》。
4. 工程时间：工程合同自双方签订之日起生效，至______（完工日期）止。
5. 工程费用：工程总造价______元整。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按《工程说明书》的规定，严格按照标准施工，保证工程质量符合国家相关规定。
2. 工程完工后，甲方有权对工程进行验收。
如发现工程质量不符合合同规定的，乙方应承担相应责任，并在规定时间内进行整改。
五、付款方式1. 工程费用按照进度付款，具体付款比例和时间详见附件《付款计划表》。
2. 乙方应在甲方验收合格后，提供相应的发票及相关资料，以便甲方进行结算付款。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失，按约定支付违约金等。
2. 发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应向______（仲裁委员会或法院）提起诉讼。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完工日期止。
2. 本合同一式叁份，甲、乙、______各执壹份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜由双方另行协商解决。
甲方（盖章）签字：____________日期：____________乙方（盖章）签字：____________日期：__________________（见证人）签字：____________日期：____________附件：1. 工程说明书2. 付款计划表以上为打桩工程合同的具体内容，请各方遵守合同规定执行，如有任何争议，请及时协商解决，谢谢！篇2打桩工程合同一、签约方甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包人）地址：法定代表人：联系电话：二、项目背景甲方拟委托乙方进行打桩工程，双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守。
打桩工程合同
打桩工程合同•相关推荐打桩工程合同范本（精选6篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编帮大家整理的打桩工程合同范本（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
打桩工程合同1发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据(中华人民共和国合同法)，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。
并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。
桩基工程劳务合同5篇
桩基工程劳务合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就桩基工程项目的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基工程的劳务分包二、承包方式及范围1. 承包方式：乙方采取包工不包料的方式承包甲方桩基工程的劳务。
2. 承包范围：包括但不限于桩孔定位、钻孔、清孔、成孔验收、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等所有桩基工程的劳务工作。
三、工期1. 开工日期：自甲方发出开工通知之日起开始计算。
2. 竣工日期：乙方须按照甲方要求的工期完成承包范围内的全部工作。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按照实际完成的工程量，结合约定的单价进行计算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，工程完工并经验收合格后，支付至总劳务费用的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
五、质量标准及验收方式1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达到约定标准。
2. 验收方式：每道工序完成后，乙方应组织自检，并通知甲方进行验收。
甲方组织相关人员进行验收并签署验收意见。
六、安全要求及责任1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
2. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的工期完成承包范围内的全部工作，应支付违约金，并承担因此造成的甲方损失。
2. 若乙方施工的工程质量不符合约定标准，乙方应无偿返工，并承担由此产生的一切费用。
3. 若因乙方原因导致施工现场安全事故的发生，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此产生的一切损失。
打桩合同范本(实用5篇)
打桩合同范本（实用5篇）打桩合同范本第1篇甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程概况1．工程名称：____________________。
2．工程地点：____________________。
3．承包范围及内容：________________。
4．甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
5．承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期1．乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2．合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。
3．工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。
4．遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。
第三条工程质量1．乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。
2．质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。
3．本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
打桩劳务合同书5篇
打桩劳务合同书5篇篇1甲方（雇主）：[甲方公司名称]乙方（雇员）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。
一、合同期限本合同期限自[合同起始日期]至[合同终止日期]，为期[合同年限]年。
二、工作内容乙方同意在甲方指定的打桩工程地点从事打桩工作。
具体工作内容包括：1. 桩位定位与标记；2. 打桩机的操作与维护；3. 桩的安装与调试；4. 确保打桩过程中的安全与质量。
三、工作时间和休息休假1. 乙方的工作时间根据工程需要确定，甲方应确保乙方的休息时间。
2. 乙方享有国家规定的法定节假日休息，甲方应根据工程实际情况安排乙方的休假时间。
四、劳动报酬1. 乙方的劳动报酬由甲方按月支付，支付时间为每月的[发薪日期]。
2. 乙方的工资标准为：[工资标准]，具体支付方式为：[支付方式]。
3. 甲方应根据乙方的表现和工程实际情况，给予乙方合理的奖金或津贴。
五、社会保险和福利1. 甲方应为乙方购买工伤保险，确保乙方在工作中的安全。
2. 甲方应按规定为乙方缴纳社会保险费，并提供相应的社会保险待遇。
3. 甲方应提供必要的劳动保护措施，确保乙方的劳动安全。
六、劳动纪律1. 乙方应严格遵守甲方的各项规章制度，按时完成工作任务。
2. 乙方应服从甲方的管理，尊重甲方的意见和建议。
3. 乙方应爱护甲方的财产，如因乙方原因造成财产损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、合同的变更和解除1. 甲乙双方协商一致，可以变更本合同的内容。
2. 有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（1）乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；（2）乙方严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；（3）乙方因身体健康原因不能胜任工作的。
3. 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：（1）甲方未按照本合同约定提供劳动保护和劳动条件的；（2）甲方未及时支付劳动报酬的；（3）甲方的规章制度违反法律法规的规定，损害乙方权益的。
打桩工人合同范本大全
打桩工人合同范本大全甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“工人”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方雇佣乙方从事打桩工作事宜，达成如下协议：一、工作内容1.1 乙方同意在甲方安排的工作地点，按照甲方的要求，从事打桩工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成打桩工作任务，并保证工作质量符合甲方的要求。
二、工作期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方约定的合同终止之日止。
2.2 甲方有权根据工程进度和实际情况，调整乙方的施工时间，乙方应予以配合。
三、工作报酬3.1 甲方应按照双方约定的标准，按时足额支付乙方工资。
3.2 乙方工资的具体数额、支付方式和时间，由双方在合同中约定。
四、工作条件4.1 甲方应为乙方提供安全、卫生的工作环境，保障乙方的人身安全和身体健康。
4.2 甲方应为乙方提供必要的劳动保护用品，并定期对乙方进行安全生产教育和培训。
五、甲方权利与义务5.1 甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，并对乙方的工作质量进行评价。
5.2 甲方应按照约定的时间和标准，支付乙方工资，并按时提供乙方所需的工作条件。
六、乙方权利与义务6.1 乙方有权要求甲方按照约定支付工资，并有权要求甲方提供安全、卫生的工作环境。
6.2 乙方应按照甲方的要求，完成打桩工作任务，并保证工作质量符合甲方的要求。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的各项条款，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 甲方违反约定，未按时支付乙方工资的，应按照约定支付违约金。
7.3 乙方违反约定，未按照甲方要求完成打桩工作任务的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
工程打桩劳务合同范本
工程打桩劳务合同范本【工程打桩劳务合同】甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲乙双方对本次工程项目的打桩工作达成一致，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，订立如下合同条款：一、工程概况：1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：包括但不限于预制桩、混凝土灌注桩、钢管桩等打桩作业。
4. 工程标准：按照国家现行相关规范及设计要求执行。
二、合同价款：1. 工程总价：人民币（大写）________元整（￥_______）。
2. 付款方式：按阶段支付，具体如下——a) 预付款：合同签订后三日内支付工程总价的10%作为预付款；) 进度款：根据实际完成的工程量按月结算支付；c) 竣工款：工程验收合格后七个工作日内支付剩余款项。
三、工期要求：1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇不可抗力影响工期，双方应根据实际情况协商确定延期事宜。
四、质量保证：1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准及设计要求，并承担相应的质量保修责任。
2. 若发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。
五、违约责任：1. 若因乙方原因导致工程延期，应按约定向甲方支付违约金。
2. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。
六、争议解决：合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日。
打桩劳务合同范本
打桩劳务合同范本一、合同主体1.1 甲方：指具有合法资质，承担打桩工程项目的单位或个人。
1.2 乙方：指具备相应打桩技能，为甲方提供打桩劳务的个人。
二、合同标的（1）桩基施工；（2）桩基质量控制；（3）桩基验收；（4）其他与打桩相关的技术服务。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。
四、劳务报酬（1）按桩基施工量计算：每根桩基完成后的报酬为人民币____元；（2）按工作时间计算：每小时报酬为人民币____元。
五、工作时间和地点5.1 乙方应按照甲方的要求，按时到指定地点进行打桩作业。
5.2 乙方的工作时间为每日____小时，每周休息日为____天。
六、双方权利和义务6.1 甲方权利和义务：（1）甲方有权对乙方的工作进行监督、指导，并要求乙方按照规定的技术标准、工艺流程进行施工；（2）甲方应及时支付乙方的报酬；（3）甲方应提供乙方所需的施工设备、工具及材料；（4）甲方应负责乙方在施工过程中的安全防护。
6.2 乙方权利和义务：（1）乙方应按照甲方的要求，认真负责地完成打桩施工任务；（2）乙方应遵守甲方的施工管理制度，确保施工安全；（3）乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露；（4）乙方有权要求甲方按照合同约定支付报酬。
七、违约责任7.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付合同总金额____%的违约金。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：名词解释：1. 打桩：指利用机械设备将桩基（如混凝土桩、钢桩等）打入地下，以承受建筑物的荷载。
2. 桩基施工：指根据设计要求，进行桩基施工的一系列工作。
3. 桩基质量控制：指对桩基施工过程中各项质量指标进行监测、控制，确保桩基质量符合设计要求。
工程打桩劳务合同协议书
工程打桩劳务合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工程打桩劳务合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行工程打桩作业，乙方具备相应的打桩劳务能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方向甲方提供打桩劳务事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程内容：__________5. 工程周期：__________二、劳务内容1. 乙方负责提供打桩劳务，包括桩基施工、桩身质量控制、桩基验收等。
2. 乙方应按照甲方的要求，按时完成打桩作业，并保证桩基质量符合国家相关标准和甲方要求。
3. 乙方应承担打桩过程中出现的一切安全责任，确保施工安全。
三、劳务费用1. 乙方向甲方提供的打桩劳务费用为人民币____元（大写：_________________________元整）。
2. 甲方支付劳务费用的方式为：____期支付，每期支付金额为人民币____元（大写：_________________________元整）。
3. 乙方开具正规发票，甲方按期支付劳务费用。
四、工期保障1. 乙方应保证按甲方要求的时间节点完成打桩作业。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量保证1. 乙方应保证打桩质量符合国家相关标准和甲方要求。
2. 乙方应在打桩完成后，按照甲方要求进行桩基验收。
六、保密条款1. 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
2. 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
七、违约责任1. 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
2. 如一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担违约责任。
打桩用工合同范本
打桩用工合同范本
甲方（用人单位）：
名称：
法定代表人（主要负责人）：
地址：
乙方（劳动者）：
姓名：
性别：
身份证号码：
地址：
鉴于甲方承接的打桩工程需要劳动力支持，乙方具备相关技能和经验，双方经友好协商达成如下协议：
一、工作内容
乙方同意在甲方指定的打桩工程中从事 [具体工作岗位]工作。
二、工作期限
自 [起始日期]起至 [结束日期]止。
三、工作时间及休息休假
工作时间按照甲方工程进度和要求确定，乙方享有国家规定的相关休息休假权利。
四、劳动报酬
1. 甲方按照 [具体计酬方式]向乙方支付劳动报酬。
2. 支付时间：[具体支付时间]。
五、劳动保护和工作条件
甲方为乙方提供必要的劳动保护用品和符合安全要求的工作条件。
六、社会保险和福利待遇
按照国家和地方相关规定执行。
七、劳动纪律
乙方应严格遵守甲方的劳动纪律和规章制度。
八、合同解除和终止
双方按照法律法规和本合同约定解除或终止合同。
九、违约责任
甲乙双方任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
十、争议解决
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的劳动争议仲裁机构申请仲裁。
十一、其他事项
[其他需要约定的事项]。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：
日期：
乙方（签字）：
日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
打桩工程合同书
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程施工合同》有关规定，双方根据分负责，配合协作精神，经协商达成本合同：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程设计单位：
四、工程施工内容：
1、工程范围：本工程桩基包括直径0.8m桩基44根，直径0.5m的以现场实际完成的工程量计算。
五、工期要求：
确保甲方确定的要求。
六、工程质量评定及标准：
按现行铁路工程质量检验评定标准进行评定，达到优良。
钻孔灌注桩经第三方检测，要求全部为优良桩。
对于因乙方原因出现施工质量不合格的工程（缺陷桩）乙方应在甲方规定的时间内无条件返工，直至达到质量验收标准，返工后仍不能达到质量标准，由乙方承担违约责任，并赔偿甲方的经济损失，甲方有权将其清除出场。
七、承包方式方法：
采取除钢筋、混凝土、水、生活用电由甲方提供外，其他工、料、机等一次包死的承包形式，不存在任何费用调整。
八、工程数量：
按桩号的设计桩长（有变更时按监理工程师确认的桩长）数量结算。
桩顶按设计要求需要凿除的超灌部分不结算。
九、合同价款：
规定的工作内容全部完成，达到甲方验收标准后，按如下单价进行结算：
不计桩径大小，钻孔灌注桩综合单价元／m3。
十、付款方式：在施工过程中付部分进度款，打桩工程结束后，（）日内一次性付清工程款。
十一、违约责任：
甲、乙双方签订合同后，应严格履行合同，若任何一方违约，均承担其全部责任。
十二、甲方应负的责任：
1、施工前，甲方提供桩基础平面图一套。
地质资料成果报告一份。
负责提供该建筑的定位控制点，因甲方提供定位控制点不准确而造成的损失及后果，由甲方负责。
2、负责施工现场的“三通一平”派驻工地代表，对工程施工质量和工程施工进度给予监督。
对乙方放线纪录、完成工作量、打桩纪录、桩位偏移尺寸纪录及时进行审核、签
证。
3、施工前，甲方应提供施工现场地下隐蔽工程资料，如水、电、暖、煤气管道、通讯电缆、地下管线等若甲方没有提供地下隐蔽工程资料，在打桩过程中造成全部经济损失由甲方负责，并承担由此而发生的费用，且工期顺延。
4、施工中，工程变更、群众阻拦、遇到旧基础、大型石块、洞穴、雷雨、大雾和六级以上大风等恶劣气候等原因工期顺延。
5、工程完工后，甲方负责组织预制管桩的监测，承担检其测费用，负责组织工程竣工验收。
6、乙方分包甲方基础打桩工程，单价一次性包死，甲方代扣税金，应向乙方提供代扣代缴完税凭证。
7、在施工过程中如遇到旧基础、洞穴、地下管线、电缆煤气管道、通讯电缆、回填建筑垃圾及大型石块，应由甲方负责处理，并负担费用。
8、打桩施工现场应保持四周及上空的架空输电线路安全操作距离不得小于15米。
9、甲方负责提供桩机移机行走路线，若因移机造成水泥地面损环由甲方负责。
十三、乙方应负的责任：
1、负责编制具体施工方案，搞好安全和技术交底。
2、施工前，向甲方呈报放线纪录，甲方、监理审核无
误后方可施工。
3、依据图纸设计要求，施工技术规范和变更通知书，精心组织施工，确保工程质量达到设计、规范要求。
4、施工竣工后3日内向甲方提供桩基础竣工图和打桩记录、桩位偏移尺寸等资料。
十四、其他
1、本协议一式两份，甲乙双方各一份。
2、协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算并付清价款时自行废止。
3、合同签订时间：年月日。
甲方（章）：乙方（章）：。