浙江省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题
江西省2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷
江西省2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是__。
A．保证B．抵押C．质押D．留置2、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。
则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是__。
A．发包人办理申报手续并承担费用B．发包人办理申报手续，承包人承担费用C．承包人办理申报手续，发包人承担费用D．承包人办理申报手续并承担费用3、关于定标的说法，正确的是。
A：确定中标人的权力归评标委员会B：招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C：招标人可以根据自己的意愿确定中标人D：中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同E：专业监理4、某企业从金融机构借款1000万元，月利率1％，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息万元。
A：120．0B：121．2C：125．5D：126．8E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、设备检验是一项专业性、技术性较强的工作，重要的关键性大型设备，应由组织鉴定小组进行检验。
A：监理单位B：建设单位C：安装单位D：制造单位E：工程变更单6、Project Controlling与建设项目管理的相同点是。
A：服务对象相同B：控制目标相同C：服务时间相同D：工作内容相同E：工程保险金7、【例1·单选题】工程监理单位在工程勘察过程中的服务不包括。
A：工程勘察方案的审查B：工程勘察过程控制C：工程设计成果审查D：工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查E：工程保险金8、为了有效地进行投资控制，可采取的组织措施是。
A：重视工程设计多方案比选B：严格审查施工组织设计C：严格审核各项费用支出D：明确项目投资控制者及其任务E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、当承包人对于清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师应采用进行计量。
浙江省专业监理工程师考试题目
浙江省监理工程师考试题库(新教材版)1. 建设工程监理单位的行为主体是（）。
A.建设单位 B.工程监理单位 C.建设主管部门D.质量监督部门2. 合同法律关系的构成包括（）。
A.主体 B.客体 C.程序 D.内容 E.担保3. 根据《建设工程监理规范》，监理规划应（）。
A.在签订委托监理合同后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位B.在签订委托监理合同后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位C.在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位D.在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位4. 我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。
A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人5.工程监理企业应当组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导，这体现了建设工程监理的（）。
A.服务性B科学性 C.独立性 D.公正性6. 根据有关建设工程档案管理的规定，暂由建设单位保管工程档案的工程有（）。
A.维修工程B.缓建工程C.改建工程D.扩建工程E.停建工程7. 法人应当具备的条件有（）。
A.依法成立 B.有必要的财产和经费 C.有自己的组织机构D.有自己的名称、场所E.能够独立承担无限民事责任8. 下列监理工程师权利和义务中，属于监理工程师义务的是（）。
A.使用注册监理工程师的称谓B.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章C.保管和使用本人的注册证书和执业印章D.依据本人能力从事相应的执业活动9. 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。
A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满10.《建设工程安全生产管理条例》对注册执业人员违规行为规定了处罚方法，下面说法正确的是（）A．未执行法律、法规和强制性标准的，责令停止执业3 个月以上1 年以下B．未执行法律、法规和强制性标准的，责令停止执业6 个月以上1年以下 C．情节严重的，吊销执业资格证书，10 年内不予注册D．造成重大安全事故的，终身不予注册E．构成犯罪的；依照刑法有关规定追究民事责任11. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目实行（）。
浙江省2015年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本试题
浙江省2015年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人2、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应。
A：积极参与事故调查B：要求施工单位提供相应证据C：回避参与事故调查D：积极协助客观提供相应证据E：工程变更单3、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013规定的是。
A：招标控制价应包括项目的全部风险费用B：措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C：总承包服务费由发承包双方协商确定D：税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、当需要使用施工作业工序抽样检验所得到的质量特性数据，分析工序质量波动状况及原因时，可通过绘制进行观察判断。
A：直方图B：排列图C：管理图D：相关图E：工程变更单5、如果招标文件规定，中标价必须是经评审的最低报价，则投标人在报价时，应兼顾投标中的竞争力与中标后的利润，在计算报价时，宜。
A：以预算定额为报价基础，再进行适当让利B：以概算定额为报价基础，再适当让利C：以市场类似项目为报价基础D：以企业自身的技术与管理水平为报价基础E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、【例3·单选题】某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费费率为8．2％，国外运输保险费费率为4％，银行财务费费率0．5％，外贸手续费率为5％，进口关税税率为8％，增值税率为17％，则该设备的外贸手续A：500B：562C：25．00D：28．13E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例3·单选题】某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是。
浙江省2015年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷
浙江省2015年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某分项工程实物工程量为，该分项工程人工产量定额为／工日,计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为天。
A：10B：20C：40D：55E：自我评定2、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持原则作为工程质量控制的基本原则。
A：质量第一B：以人为核心C：以预防为主D：质量标准E：工程变更单3、【例1·单选题】监理工程师物资供应进度控制的主要工作内容不包括。
A：组织物资供应招标工作B：编制或审核物资供应计划C：协助工程业主进行物资供应决策D：办理物资运输事宜E：自我评定4、【例1．单选题】依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定申标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A：15B：20C：30D：60E：工程保险金5、标准施工合同提供了通用条款、专业条款和签订合同时采用的合同附件格式。
其中合同附件格式不包括。
A：合同协议书B：履约保函C：预付款担保D：房屋建筑工程质量保修书E：专业监理6、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师7、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着。
A：同意延长施工合同工期B：免除承包商的误期损失赔偿C：确认承包商在合理的状态下施工D：同意支付承包商赶工的全部额外开支E：自我评定8、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是。
A：对方当事人降低注册资金B：对方当事人银行贷款数额激增C：对方当事人的法定代表人变更D：对方当事人经营状况严重恶化E：专业监理9、工程变更由审核。
广东省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本试题
广东省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。
A：材料供应商和设备供应商B：设备供应商和政府部门C：政府部门和社会团体D：社会团体和材料供应商E：工程保险金2、下列建设工程，不是必须实行监理的是。
A：国家重点建设工程B：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程C：小型公用事业工程D：成片开发建设的住宅小区工程E：工程保险金3、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。
A：服务对象的多样性B：通过经济手段引导推行的制度C：具有完善的诚信体系D：具有监督功能E：工程保险金4、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和。
A：修补处理B：实验验证后处理C：定期观察处理D：专家论证后处理E：工程变更单5、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为。
A：开始进行竣工检验日B：发包人组织竣工验收日C：验收组通过竣工验收日D：承包人提交竣工验收报告日E：专业监理6、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交。
A：监理总结报告B：质量评估报告C：监理验收报告D：质量检验报告E：工程变更单7、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行8、不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情属于FIDIC道德准则中的内容。
A：公平B：反腐败C：廉洁和正直D：对他人公正E：工程保险金9、在施工机械使用费中的窝工费计算，如系租赁设备，一般按计算。
A：实际租金和调进调出费的分摊B：实际租金分摊C：台班折旧费D：按分包合同规定的内容E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、政府投资项目决策前，需由咨询机构对项目进行评估论证，特别重大的项目还应实行专家制度。
2015年浙江省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题
2015年浙江省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、有效决策是建立在的基础上的。
A：数据和信息分析B：理念和经验分析C：预算和过程分析D：筛选和经验分析E：工程变更单2、除__以外，合同允许变更或解除。
A．由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行B．由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同C．由于合同主体的一方承办人调离单位D．当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益3、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在签订书面合同。
A：2013年5月15日B：2013年5月16日C：2013年5月30日D：2013年5月31日E：专业监理4、【例2·单选题】在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。
工作M有3项紧后工作：它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为天。
A：1B：3C：4D：8E：自我评定5、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。
A：建设单位B：施工单位C：勘察设计单位D：监理单位E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时：应以为准。
A：现场考察时招标人口头解释B：招标文件规定C：书面回函解答D：仲裁机构裁定E：专业监理7、某建设项目的折现率与财务净现值的关系如表所列。
则该项目的财务内部收益率为。
A：12．80％B：12．91％C：13．O0％D：14．2％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、建设工程组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始施工的最小间隔时间称为。
A：间歇时间B：流水步距C：流水节拍D：提前插入时间E：自我评定9、分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由__进行协调。
浙江省监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试题
浙江省监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1．单选题】2013年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。
调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。
2013年3月应调整的合同价的差额为万元。
A：84B：126C：1584D：1626E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某企业第1年初向银行借款500万元，年利率为7％，银行规定每季度计息1次，则企业在第4年末一次性向银行支付本利和为万元。
A：659．96B：659．45C：655．40D：535．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、工程网络计划的工期优化是通过来达到优化目标。
A：改变关键工作之间的逻辑关系B：组织关键工作平行作业C：组织关键工作搭接作业D：压缩关键工作的持续时间E：自我评定4、【例3·单选题】当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用编制建筑工程概算。
A：预算单价法B：概算指标法C：类似工程预算法D：扩大单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为万元。
A：-45．84B：-1．57C：27．76D：42．55E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理7、债权人领取提存物的权利。
自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金8、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是__。
2016年西藏监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷
2016年西藏监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。
承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。
工程实际在2009年2月5日开始动工。
2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为。
A：自2月1日始，至12月5日止B：自2月1日始，至12月20日止C：自2月5日始，至12月5日止D：自2月5日始，至12月20日止E：专业监理2、城市维护建设税的计税基础是。
A：直接费B：间接费C：所得税D：营业税E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是。
A：合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B：合同需要重新登记备案后继续有效C：合同需要双方重新签字盖章后继续有效D：合同的效力不受影响E：专业监理4、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为。
A：承包人可自行调运到其他工地B：至竣工结束，不得运出工地C：经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地D：经过业主书面同意后，可以提前撤出工地E：专业监理5、在工程质量事故的处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是。
A：总监理工程师指定的检测单位B：建设单位指定的检测单位C：政府批准的有资质的法定检测单位D：监理工程师审查批准的施工单位试验室E：工程变更单6、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。
设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。
按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应支付设计单位的设计费为万元。
监理工程师考试科目合同管理扣减施工节约成本考试试题
辽宁省20XX年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是。
A：设计招标应为设计方案最优者B：监理招标应为施工管理和协调能力最优者C：施工招标为投标报价最低者D：永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者E：专业监理2、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。
工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由。
A：发包人承担，批准顺延工期B：承包人承担，工期不可顺延C：承包人承担，可以顺延工期D：发包人承担，不批准顺延工期E：专业监理3、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。
A：1260．00B：1271．90C：1321．50D：1330．40E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例3·单选题】某大型群体工程项目的施工任务分期分批分别发包给若干个承包单位时，该项目的施工总进度计划应当由负责编制。
A：施工总包单位B：施工联合体C：监理工程师D：工程业主E：自我评定5、在建立项目监理机构的工作步骤中，最后需要完成的工作是。
A：制定工作流程和信息流程B：制定岗位职责和考核标准C：确定组织结构和组织形式D：安排监理人员和辅助人员E：工程保险金6、实现建设工程价值和使用价值的主要阶段是。
A：设计阶段B：招标阶段C：施工阶段D：验收阶段E：工程保险金7、国产非标准设备原价的确定可采用等方法。
A：成本计算估价法和系列设备插入估价法B：成本计算估价法和概算指标法C：分部组合估价法和百分比法D：概算指标法和定额估价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
2016年上半年台湾省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷
2016年上半年台湾省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包人应对因__原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。
A．工程师提供的水准点高程资料有误B．承包人使用的测量仪器有误差C．承包人放线有误差而工程师未查出D．承包人放线后工程师未进行复测2、【例3·单选题】基础工程划分4个施工过程(挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土)，在5个施工段上组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为天。
A：29B：26C：24D：23E：自我评定3、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。
乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应。
A：要求甲公司支付电视机货款B：要求该采购员支付电视机货款C：中止合同并要求甲公司退货D：换货后要求甲公司支付电视机货款E：专业监理4、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。
A：50B：100C：200D：1000E：专业监理5、关于建设项目单价合同特点的说法，正确的是。
A：实施项目的工程性质和工程量应在事先确定B：实际总价按工程量清单工程量与合同单价确定C：承包方在投标报价中不需要考虑风险费用D：实际工程价格可能大于也可能小于合同价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、关于定标的说法，正确的是。
A：确定中标人的权力归评标委员会B：招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C：招标人可以根据自己的意愿确定中标人D：中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同E：专业监理7、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．安全事故C．进度拖延D．经济损失8、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。
上海2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题
上海2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是。
A：监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B：监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C：监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D：监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同E：专业监理2、【例1·单选题】工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下．计算承包人的实际竣工日期应为日。
A：承包人第一次提交竣工验收报告B：承包人修改后再次提请竣工验收C：最终验收合格D：办理竣工验收手续E：专业监理3、【例1·单选题】工程监理单位调换总监理工程师，应征得书面同意。
A：建设单位B：总承包单位C：质量监督机构D：建设行政主管部门E：工程保险金4、【例6·单选题】某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍(天)见表2-7。
如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第天。
A：9B：11C：14D：15E：自我评定5、是由工程监理的基本任务决定的，它主要表现在工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导等方面。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金6、【例1·单选题】资格预审是指在，对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况的审查。
A：开标后B：投标前C：中标后D：发出招标公告后E：工程保险金7、在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张__，然后要求对方赔偿损失。
2016年上半年浙江省监理工程师：合同法律制度考试试卷
2016年上半年浙江省监理工程师：合同法律制度考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是__。
A．改善劳动条件B．实行包干奖励C．采用更先进的施工机械D．增加工作面和施工队伍2、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是。
A：第4～5周为匀速进展B：本工作按计划完成C：第3周停工一周D：第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量E：自我评定3、【例1·单选题】工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列。
A：定期回访B：协调联系C：界定责任D：实施维修E：工程变更单4、【例2·单选题】实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。
A：总承包单位B：设计单位C：建设单位D：监理单位E：工程变更单5、与其他风险对策相比，风险自留对策的特点是。
A：既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性B：只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性C：不改变风险的发生概率，但改变风险潜在损失的严重性D：既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性E：工程保险金6、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。
下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是。
A：招标申请经批准后，招标人可以自行招标B：办理招标备案后，招标人可以自行招标C：无须办理招标备案，招标人可以自行招标D：办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标E：专业监理7、某企业新建办公楼竣工投入使用后，其建设期贷款利息应列入新增的价值中。
A：固定资产B：无形资产C：流动资产D：其他资产E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列行为要求中，既属于监理工程师职业道德又属于监理工程师义务的是__。
A．不收受被监理单位的任何礼金B．保证执业活动成果的质量，并承担相应责任C．不泄露与监理工程有关的需要保密的事项D．坚持独立自主地开展工作9、下列关于主动控制的表述中，正确的是__。
北京2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题
北京2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程计量的依据中，下列关于工程量清单前言和技术规范叙述错误的是。
A：工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据B：工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法C：工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围D：工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法，其余的均由工程师确定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工程双代号网络计划如图3-45所示，其中工作G的最早开始时间为。
A：6B：9C：10D：12E：自我评定3、【例1·单选题】在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是。
A：收集有关资料B：现场调查研究C：进行必要的计算D：分析、比较可能的因素E：工程变更单4、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。
A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。
施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。
承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。
承包人的实际施工期为19个月。
下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。
A：提前工期1个月给予承包人奖励B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D：因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任E：专业监理6、某建设项目的折现率与财务净现值的关系如表所列。
浙江2017年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题
浙江省2017年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包方收到承包方递交的竣工结算报告及结算资料后，应在天内给予确认或提出修改意见。
A：21B：14C：28D：56E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例5 •单选题】施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。
A：职务代理B：指定代理C：法定代理D：委托代理E：专业监理3、监理月报报送建设单位时间，一般为收到施工单位当月相关资料__内提交。
A.5天B.7天C.5〜7天D.10 天4、【例2 •单选题】某建设工程设备及工、器具购置费为500万元，基本预备费为90万元，建筑安装工程投资为1200万元，建设期利息为55万元，土地使用费为800万元，铺底流动资金为100万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。
A：55B：145C：165D：175E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、是决定工程项目质量的关键阶段，要能充分反映业主对质量的要求和意愿。
A：工程设计阶段B：工程施工阶段C：项目决策阶段口：项目可行性研究阶段E：工程变更单6、下列属于监理工程师控制建设工程进度的组织措施的是__。
A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制B.建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度C.推行CM承发包模式，对建设工程实行分段发包D.采用网络计划技术对建设工程进度实施动态控制7、建设工程开工前，办理工程质量监督手续。
A：施工单位负责B：建设单位负责C：监理单位负责D：监理单位协助建设单位E：工程变更单8、2011年年底，某工程受大雪影响，导致承包商工期延长，则承包商有权索赔。
A：费用，但不包括工期B：工期、费用，但不包括利润C：工期，但不包括费用D：工期、费用和利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、项目总投资在__万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的主要设备，必须采用招标方式委托工作任务。
2016年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解
2016年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解一、单项选择题（共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。
A．项目可行性研究B．项目决策C．工程设计D．工程施工【正确答案】B【参考解析】项目决策阶段是通过项目可行性研究和项目评估，对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应，做到投资、质量、进度三者协调统一。
所以，项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
2．工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。
这是因为工程质量本身具有（）的特点。
A．影响因素多B．质量波动大C．检验特殊性D．终检局限性【正确答案】D【参考解析】工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠终检来判断产品质量，或将产品拆卸、解体来检查其内在质量，或对不合格零部件进行更换。
而工程项目的终检（竣工验收）无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。
因此，工程项目的终检存在一定的局限性。
3．工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。
A．监理单位B．施工单位C．设计单位D．工程质量监督机构【正确答案】A【参考解析】工程质量检测单位完成检测业务后，应当及时出具检测报告。
检测报告经检测人员签字，检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或检测专用章后方可生效。
检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由施工单位归档。
4．根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。
A．生产厂B．规格和型号C．供应商D．使用年限【正确答案】B【参考解析】设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。
设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。
在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
河南省2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题
河南省2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应。
A：重复验收B：提请建设单位进行验收C：拒绝验收D：折价进行验收E：工程变更单2、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。
该“基本竣工”是指；__。
A．完成扫尾、清理施工现场工作B．完成所有缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或使用D．完成主体工程的施工任务3、是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。
A：招标控制价B：概算C：工程标底价格D：中标价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程监理企业组织形式中，有限责任公司中经理由决定聘任或者解聘。
A：股东会B：监事会C：董事会D：项目监理机构E：工程保险金5、在风险等级图中，风险量最大的区域是。
A：ⅠB：ⅡC：ⅣD：ⅤE：工程保险金6、在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。
A：明确各承包商之间的工作交接条件和时间B：确定各单位工程的开工及交工动用日期C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D：确定年度、季度、月(旬)工程量及形象进度E：自我评定7、工程建设程序中设计紧后的程序是。
A：策划B：施工C：技术设计D：交付使用E：工程保险金8、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A：发生后的28天内B：全部消除后C：影响结束后的14天内D：影响结束后的28天内E：专业监理9、【例1．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，有防水要求的卫生间最低保修期限为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
浙江省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理是质量管理原则中的。
A：过程方法B：持续改进C：质量管理的系统方法D：质量体系过程评价E：工程变更单2、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动3、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金4、量测法的主要手段有__。
A．目测法B．测量法C．试验法D．套5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，分部分项工程量应按施工图计算。
A：尺寸并考虑施工误差B：图示尺寸并结合施工方案C：标示的工程实体净值D：标示的尺寸加不可避免的损耗量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、在下图所示双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。
A：4B：3C：2D：1E：自我评定7、【例2·单选题】在混凝土结构实体检测中，现浇楼板厚度检测方法为。
A：回弹仪B：超声回弹综合法C：取芯法D：超声波对测法E：工程变更单8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是。
A：工程师与承包人共同检验B：工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C：工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D：验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验E：专业监理9、不接受任何可能影响其独立判断的报酬属于FIDIC道德准则中的。
A：对社会和咨询业的责任B：廉洁和正直C：公平D：反腐败E：工程保险金10、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。
《建设工程施工合同(示范文本)》对办理施工环保许可的规定是。
A：承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B：承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C：发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D：发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用E：专业监理11、监理工作规范化、制度化、科学化要求监理规划在编写时。
A：内容应具有针对性、指导性和可操作性B：应把握工程项目运行脉搏C：经审核批准后方可实施D：基本构成内容应当力求统一E：工程保险金12、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求__承担责任。
A．施工单位B．监理单位C．材料供应商D．项目经理13、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于__。
A．分包商的报价B．承包商对分包商的管理费C．业主对分包商的管理费D．分包商报价及相应总包管理费14、在进度控制中，推行CM承发包模式，是监理工程师对进度控制的。
A：技术措施B：合同措施C：经济措施D：组织措施E：自我评定15、应提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
A：施工单位B：监理单位C：事故调查组D：事故单位E：工程变更单16、不经竣工验收就交付使用常常是导致工程质量问题的重要原因，这是因而致。
A：违反法规行为B：使用不当C：施工与管理不到位D：违背建设程序E：工程变更单17、根据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是__。
A．合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B．合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C．仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D．工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理18、工程网络计划的工期优化是通过来达到优化目标。
A：改变关键工作之间的逻辑关系B：组织关键工作平行作业C：组织关键工作搭接作业D：压缩关键工作的持续时间E：自我评定19、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在签订书面合同。
A：2013年5月15日B：2013年5月16日C：2013年5月30日D：2013年5月31日E：专业监理20、下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是。
A：投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小B：投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益C：投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标D：投资回收期宜从项目建设开始年算起E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。
A．可以不实行监理B．必须实行监理C．仅建筑安装工程实行监理D．设备制造实行监理22、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。
A：项目名称B：项目特征C：项目划分D：项目编码E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。
以下有关检测试验的说法中，正确的是__。
A．试验室只接受发包人指示的试验项目B．试验室应完成承包人要求的试验项目C．监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D．监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任24、描述质量特性数据离散趋势的特征值是__。
A．算术平均数B．中位数C．极差D．期望值25、下列定额中，属于其他直接费定额的是。
A：企业管理费定额B：夜间施工增加费定额C：机械消耗定额D：建设单位管理费定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）1、下列属于项目董事会的职权的是。
A：负责筹措建设资金B：组织编制项目初步设计文件C：负责提出项目竣工验收申请报告D：提出项目开工报告E：研究解决建设过程中出现的重大问题2、设备采购的原则有。
A：向有良好信誉，供货质量稳定合格的供货商采购B：所采购设备和配件的价格是合理的，技术相对先进，交货及时，维修和保养能得到充分保障C：向有信誉的合作单位介绍的供货企业采购D：所采购设备的质量是可靠的，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定性E：符合国家对特定设备采购的政策法规3、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有。
A：延误发放图纸B：延误移交施工现场C：施工中遇到异常恶劣的气候条件影响D：执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、下列关于合同成立地点的说法正确的是。
A：承诺生效的地点为合同成立的地点B：采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点C：没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点D：要约生效的地点为合同成立的地点E：当事人采用合同书形式订立合同的．双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点5、某分部工程双代号时标网络计划执行到第2周末及第8周末时，检查实际进度后绘制的前锋线如图3-48所示，图中表明。
A：第2周末检查时，A工作拖后1周，F工作变为关键工作B：第2周末检查时，B工作拖后1周，并影响工期1周C：第2周末检查时，C工作按匀速进展，完成其任务量的20％D：第8周末检查时，D工作拖后2周，并影响工期1周E：第8周末检查时，E工作拖后1周，并影响工期1周6、在施工阶段监理工程师编制资金使用计划的主要形式有A：按子项目分解的资金使用计划B：按业主要求编制的资金使用计划C：按时间进度分解的资金使用计划D：按资金到位情况编制的资金使用计划E：按承包商要求编制的资金使用计划7、分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则。
A：确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准B：定性分析与定量分析相互独立C：定性分析与定量分析相结合D：不同建设工程三大目标具有相同的优先等级E：不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级8、下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是__。
A．对建设工程质量目标的所有内容进行控制B．建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同C．要避免不断提高质量目标的倾向D．重点是设计阶段和施工阶段的质量控制E．对建设工程所有内容的质量进行控制9、缔约过失责任的构成必须具备的条件包括__。
A．缔约一方受有损失B．缔约一方有违约行为C．缔约当事人有过错D．合同尚未成立E．合同已经成立10、下列说法正确的是__。
A．概算指标是编制初步设计概算的依据B．基础定额主要是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据C．基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据D．预算定额可作为编制标底的基础E．概算定额是编制预算定额的基础11、工程建设管理水平的提高体现在__三大目标上。
A．工程招标B．工程质量C．工程进度D．工程监理E．工程投资12、承包商代表有权就向分包商发布变更指令，这些指令大多数与主合同没有关系。
A：增加分包工作内容B：改变分包商原定施工方法C：改变分包商原定作业次序D：减少分包工作内容E：因主合同发生争议而要求分包商暂停施工13、【例2·多选题】在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有。
A：完成施工中出现的设计变更B：提供设计人在现场的工作条件C：设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D：向施工单位进行设计交底E：保护设计人知识产权14、绘制和使用因果分析图时应注意的问题是。
A：集思广益B：过程分析C：制定对策D：明确质量问题E：ABC分类法15、以下关于经济评价指标的描述中，正确的有。
A：投资收益率就是总投资收益率B：净年值不能反映单位投资的使用效率C：内部收益率适合于常规现金流量D：净现值不考虑方案的寿命期E：增量投资收益率大于基准收益率表明投资较大的方案可行16、下列关于编制单位工程施工进度计划的说法中，正确的有。
A：最小工作面限定了每班安排人数的上限B：每天的工作班数应根据安排的工人数和机械数确定C：最小劳动组合限定了每班安排人数的下限D：施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面的制约E：应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工作量17、建筑工程总概算是根据所包括的汇总编制而成的。