工程招投标与合同管理考试题库参考答案
工程招投标与合同管理考试题库参考答案
工程招投标与合同管理考试题库参考答案工程招投标与合同管理考试题库参考答案一、单选题1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。
A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 交钥匙合同正确答案是：D. 交钥匙合同。
总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。
单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。
成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。
交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。
因此，答案为D。
2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。
A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致，因此选项A正确。
投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。
投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。
投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项D错误。
因此，答案为AB。
3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。
A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。
履约担保金额不得低于合同价款的10%。
银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。
履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。
履约保证金可以用现金或支票形式提供。
因此，答案为C。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
工程招投标与合同管理练习题(带答案)
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
）1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A．5 B．7 C．10 D．153、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。
A．业主承担相应的费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承担相关费用D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。
建设工程招投标与合同管理考试
建设工程招投标与合同管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 什么是建设工程招投标？A. 招标人根据工程特点和要求，公开或邀请潜在投标人，以竞争方式择优选择中标者的过程B. 招标人向潜在投标人发出招标通知，邀请他们参加投标C. 招标人组织投标预备会，解答投标人的疑问D. 招标人审查投标人的资质和信誉2. 建设工程招投标的基本原则是什么？A. 公平、公正、公开B. 诚实信用、质量优先、价格合理C. 遵循法律法规，保护国家利益和社会公共利益D. 保护招标投标各方的合法权益3. 在建设工程招投标中，投标文件的编制应遵循什么原则？A. 真实、准确、完整B. 突出重点，条理清晰C. 包装适当，符合要求D. 响应招标文件的要求4. 什么是建设工程合同？A. 合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议B. 合同是规定双方当事人权利和义务的法定文件C. 合同是工程建设中最重要的法律文件之一D. 合同是建设单位与施工单位之间的协议5. 建设工程合同管理的主要内容有哪些？A. 合同签订和履行过程中的管理B. 合同变更和解除的管理C. 违约责任的管理D. 争议解决的管理6. 什么是合同法在建设工程合同中的应用？A. 合同法规定了合同的订立、履行、变更、解除等方面的法律规定B. 合同法规定了合同当事人的权利和义务C. 合同法规定了合同纠纷的解决方法D. 合同法是建设工程合同管理的法律依据7. 什么是建设工程的施工合同？A. 施工合同是建设工程合同的一部分，主要涉及施工单位与建设单位之间的权利和义务B. 施工合同是建设工程合同中最主要的合同C. 施工合同规定了施工过程中的各种要求和标准D. 施工合同是建设单位与施工单位之间的协议8. 什么是建设工程的质量保证金？A. 质量保证金是施工单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项B. 质量保证金是建设单位为了保证工程质量而支付给施工单位的款项C. 质量保证金是监理单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项D. 质量保证金是设计单位为了保证工程质量而支付给建设单位的款项9. 什么是建设工程的保修期？A. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，建设单位对施工单位承担保修责任的期限B. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，施工单位对建设单位承担保修责任的期限C. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，设计单位对施工单位承担保修责任的期限D. 保修期是指在建设工程竣工验收合格后，监理单位对施工单位承担保修责任的期限10. 什么是建设工程的签证？A. 签证是指建设单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认B. 签证是指施工单位对建设单位提出的工程变更、洽商等事项的确认C. 签证是指监理单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认D. 签证是指设计单位对施工单位提出的工程变更、洽商等事项的确认11. 什么是建设工程招投标？它包括哪些主要步骤？A. 招投标是指在市场经济条件下，招标人为了吸引潜在的投标人，通过发布招标公告或邀请招标等方式，征求投标人的投标文件的一种交易方式。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。
承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。
村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。
工程招投标与合同管理考试答案
工程招投标的目的是什么？
A. 确定最低成本供应商
B. 确保工程质量与工期
C. 仅仅为了遵守法律程序
D. 随意选择承包商
在工程招标文件中，通常不包含以下哪项内容？
A. 工程概况
B. 投标文件格式
C. 投标保证金要求
D. 投标人的家庭背景
招标过程中，以下哪项行为是违法的？
A. 投标人按照招标文件要求提交投标文件
B. 招标人私下与某投标人商定中标
C. 招标人公开所有投标人的报价
D. 投标人自行决定是否参与投标
合同管理中最关键的原则是什么？
A. 追求最大利润
B. 严格履行合同义务
C. 随意变更合同条款
D. 忽略合同风险
以下哪项不属于合同管理中的常见风险？
A. 履约能力不足
B. 不可抗力事件
C. 合作伙伴关系破裂
D. 投标人中标后放弃签约
填空题
工程招投标一般分为____、____和____三个阶段。
在编制招标文件时，应确保内容完整、____，并符合相关法律法规。
投标保证金是投标人向招标人提供的，用于保证投标人____的担保。
合同管理的主要内容包括合同的____、履行、变更和____。
合同风险管理中，常见的风险应对措施包括____、____和保险等。
简述工程招投标的基本流程。
招标文件中应包含哪些主要内容？为什么这些内容重要？简述投标人在参与招投标过程中应注意的法律风险。
合同管理在工程项目中的重要性是什么？
描述一个常见的合同变更情况，并说明其处理流程。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案一、单项选择题1. 建筑工程项目招标的主要目的是什么？A. 降低工程成本B. 确保工程质量C. 公开选择优秀的承包商D. 提高施工效率2. 招标文件的编制应当遵循哪些原则？A. 公平、公正、公开B. 保密、高效、节约C. 竞争、透明、灵活D. 严格、规范、创新3. 在建筑工程项目招标中，下列哪项不是投标人的基本义务？A. 遵守招标文件的规定B. 保证投标文件的真实性C. 自行承担投标费用D. 透露其他投标人的报价信息二、多项选择题1. 建筑工程项目合同的主要内容包括哪些？（多选）A. 工程范围与工期B. 合同价款与支付方式C. 质量要求与验收标准D. 违约责任与争议解决方式2. 在合同管理过程中，以下哪些行为是发包方应当避免的？（多选）A. 随意变更合同条款B. 拖欠工程款C. 拒绝履行保修责任D. 及时提供施工图纸和资料三、判断题1. 建筑工程项目招投标活动必须遵循相关法律法规，任何单位或个人不得非法干预。
（）2. 招标人可以要求投标人提交投标保证金，以确保投标人的投标诚意和履约能力。
（）3. 建筑工程项目合同一旦签订，双方必须严格按照合同条款履行，不得擅自变更或解除。
（）四、简答题1. 请简述建筑工程项目招投标的程序。
2. 在建筑工程项目合同管理中，如何有效防范和应对合同风险？参考答案单项选择题1.【答案】C【解析】建筑工程项目招标的主要目的是通过公开、公平、公正的竞争方式，选择优秀的承包商来完成工程项目，确保工程质量、进度和成本的有效控制。
2.【答案】A【解析】招标文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则，确保所有潜在投标人在平等的机会下参与竞争。
3.【答案】D【解析】投标人的基本义务包括遵守招标文件的规定、保证投标文件的真实性以及自行承担投标费用等。
透露其他投标人的报价信息是违反招投标规定的行为，不属于投标人的基本义务。
多项选择题1.【答案】ABCD【解析】建筑工程项目合同的主要内容包括工程范围与工期、合同价款与支付方式、质量要求与验收标准、违约责任与争议解决方式等。
《工程招投标与合同管理》期末考试复习题及参考答案
工程招投标与合同管理复习题（课程代码252327）一、单选题1．乙级工程招标代理机构，只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费）（）万元以下的工程招标代理业务，地区不受限制。
A．2000 B．3000C．4000 D．50002．建设市场交易是（）给付建设费，（）交付工程的过程。
A．业主 B．监理公司C．承包商 D．造价咨询公司3．经有关部门审批，可以不进行招标的项目是（）A．主要使用农民工修建的乡村道路工程B．施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C．为紧急安置灾民而修建的活动板房D．利用扶贫资金修建的农田水利工程4．某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在（）万元人民币以上。
A．50 B．100 C．150 D．2005．某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为4500万元，则其应交的投标保证金最高数额为（）万元。
A．45 B．80 C．90 D．135（注：新的投标保证金要求，没有提最高限额不超过80万元）6．关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A．招标是要约 B．投标是承诺C．招标公告是要约 D．中标通知书是承诺7．建设工程发承包的主要方式是（）。
A．直接发包 B．招标发包C．邀请招标发包 D．公开招标发包8．一般项目的投标有效期规定为（）A．20-40 B．40-60 C．60-90 D．90-1209．邀请招标的投标单位一般不少于（）家A．2 B．3 C．4 D．510．建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A．发布资格预审公告 B．发布资格预审文件C．资格审查 D．发资审合格通知书11．在建设工程招投标过程中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，投标有效期的开始计算之日为（）A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招文件之日12．招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容，发给所有获得招标文件的投标单位，需在投标截止时间至少（）日前。
工程招投标与合同管理试题及答案
北交《工程招投标与合同管理》在线作业一共50道题总分：100分95分12分施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
A 由承包商承担的风险责任B 给予费用补偿并顺延工期C 给予费用补偿但不顺延工期D 给予工期顺延但不给费用补偿我的得分：2分我的答案：D 正确答案：D 解析：暂无内容22分中标的承包商将由（）决定。
A 评标委员会B 业主C 上级行政主管部门D 监理工程师我的得分：0分我的答案：B 正确答案：A 解析：暂无内容32分根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。
A 只限承包商向业主索赔B 业主无权向承包商索赔C 业主与承包商之间的双向索赔D 不包括承包商与分包商之间的索赔我的得分：2分我的答案：C 正确答案：C 解析：暂无内容一、单选题共20题，40分正确错误半对单选题（20题，40分）12345891011121516171819多选题（15题，30分）123458910111215判断题（15题，30分）12345单选题 多选题 判断题北交《工程招投标与合同管理》在线作业一共50道题 总分：100分95分4 2分工程分包的说法错误的为()。
A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包我的得分：2分我的答案：A正确答案：A解析：暂无内容5 2分监理招标主要是对监理单位（）的选择。
A报价B能力C监理人员数量D设备我的得分：2分我的答案：B正确答案：B解析：暂无内容6 2分《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为 ()。
A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务我的得分：2分我的答案：B正确答案：B解析：暂无内容7 2分合同争议的解决顺序为()。
A和解—调解—仲裁—诉讼B调解—和解—仲裁—诉讼C和解—调解—诉讼—仲裁D调解—和解—诉讼—仲裁我的得分：2分我的答案：A正确答案：A解析：单选题 多选题 判断题北交《工程招投标与合同管理》在线作业一共50道题 总分：100分95分暂无内容8 2分下列说法不正确的是()。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库一、单选1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员2.下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A、2、B、3C、5D、74.合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。
A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间8.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
《工程招投标与合同管理》期末考试复习题及参考答案
工程招投标与合同管理复习题（课程代码252327）一、单选题1．乙级工程招标代理机构，只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补助费）（）万元以下的工程招标代理业务，地区不受限制。
A．2000 B．3000C．4000 D．50002．建设市场交易是（）给付建设费，（）交付工程的过程。
A．业主 B．监理公司C．承包商 D．造价咨询公司3．经有关部门审批，可以不进行招标的项目是（）A．主要使用农民工修建的乡村道路工程B．施工合同估算价200万元的乡镇卫生院工程C．为紧急安置灾民而修建的活动板房D．利用扶贫资金修建的农田水利工程4．某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估价在（）万元人民币以上。
A．50 B．100 C．150 D．2005．某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为4500万元，则其应交的投标保证金最高数额为（）万元。
A．45 B．80 C．90 D．135（注：新的投标保证金要求，没有提最高限额不超过80万元）6．关于工程招标的性质,下列说法中正确的是( ).A．招标是要约 B．投标是承诺C．招标公告是要约 D．中标通知书是承诺7．建设工程发承包的主要方式是（）。
A．直接发包 B．招标发包C．邀请招标发包 D．公开招标发包8．一般项目的投标有效期规定为（）A．20-40 B．40-60 C．60-90 D．90-1209．邀请招标的投标单位一般不少于（）家A．2 B．3 C．4 D．510．建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括( )A．发布资格预审公告 B．发布资格预审文件C．资格审查 D．发资审合格通知书11．在建设工程招投标过程中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期，投标有效期的开始计算之日为（）A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招文件之日12．招标单位对招标文件所做的任何修改或补充的内容，发给所有获得招标文件的投标单位，需在投标截止时间至少（）日前。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库一、单选1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员2.下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A、2、B、3C、5D、74.合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。
A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间承包为此分包商向承包商提出索赔。
由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，8.商（ C ）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。
A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿10.合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系 B 民事权利义务关系 C刑事法律关系 D经济侵权关系11.经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A主合同 B从合同 C独立合同 D无条件地必须履行的合同12.仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉13.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ A）组织试车。
A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位14.根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ C ）。
A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔15.下列各项中，( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实16.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( D )。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸17.在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
、工程量变化 D、设计变更 C、承包方的设备损坏 B、不可抗力A．18.委托任务并负责支付报酬的一方称（B ）。
A 承包人B 发包人 C出资人 D出工人19.受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。
A 建设单位B 施工单位 C招标代理 D设计单位20.工程分包的说法错误的为（A）A 是违法的 B是从工程承包人承担 C 是允许的D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包21.当事人采用合同书形式订立的，自（ C）合同成立。
A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时22.如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ A）给予补偿。
A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商23.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D ）。
A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿24.在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是（ C ）。
A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺25.FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（ B ）天内向监理工程师发出索赔意向通知。
A、18B、28C、36D、5626.开标由（ A ）主持，邀请所有投标人参加。
A、招标人B、行政监督部门C、评标委员会代表D、投标人27.根据规定，一个工程只能编制（ A ）个标底，一般是在招标前就制定出来的。
A. 一B. 二C. 三D. 四28.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有（ D ）A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任）的方式邀请不特定的法人或 B 公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（29.者其他组织投标。
A. 投标邀请书B. 招标公告C. 合同谈判D. 行政命令30.从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种（ A ）。
A. 要约邀请B. 要约C. 新要约D. 承诺31.中标通知书发出后的（ A ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。
A．30 B. 14 C. 28 D. 1532.当工程师提出对已经隐蔽的工程进行重新检验时，承包人应按要求进行剥露，如检验不合格，（ D ）承担发生的全部费用，工期（）。
A. 承包人，顺延B. 发包人，顺延C. 发包人，不顺延D. 承包人，不顺延33.下列哪项不属于投标担保的担保方式（ C ）。
A. 银行保函B. 担保公司担保C. 保留金D. 投标保证金34.甲方就某矿山采矿前期地质情况勘探与乙方签订合同，此合同是（ C ）合同。
A、施工合同B、物资采购合同C、勘察设计合同D、监理委托合同35.根据《合同法》规定，只有发生不可抗力才能部分或全部免除当事人的违约责任，其中不可抗力构成条件不包括（ B ）。
A、不能预见B、不能转移C、不能避免D、不能克服36.实行资格预审是在（ D ）进行资格审查。
A.合同签订前B.评标前C.开标后D.投标前37.实行资格后审是在（ C ）进行资格审查。
A.合同签订前B.评标前C.开标后D.投标前38.评标委员会的组成人员中，要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的（ C ）A.1/2B. 1/3C. 2/3D.1/539.某办公楼施工招标文件的合同条款中规定，预付款数额为合同价的30%，开工后3天内支付，上部结构完成一半时一次性全部扣回，工程款按季度支付。
某承包人对该项目投标时考虑到该工程虽有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按招标文件的要求报价外，还建议发包人将支付条件改为：预付款为合同价的5%，工程进度款按月支付，其余条款不变。
请问该承包人运用了哪一种报价技巧（ B ）A．不平衡报价法 B. 多方案报价法 C.突然降价法 D. 逐步升级法40.以下文件均构成施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，（ C ）是错误的。
A．合同协议书、中标通知书 B. 投标书、工程量清单标准及有关技术文件、图纸 D. ．施工合同通用条款、专用条款C．41.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，施工单项合同估算价在（ D ）人民币以上的项目必须进行招标。
A． 100万 B. 50万 C.3000万 D. 200万42.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（ A ）人民币以上的项目必须进行招标。
A． 100万 B. 50万 C.3000万 D. 200万43.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（ B ）人民币以上的项目必须进行招标。
A． 100万 B. 50万 C.3000万 D. 200万44.关于订立合同的要求，下列说法错误的是（ B ）A. 招标人和中标人应该按招标文件和投标文件的内容确定合同内容B. 订立合同时，中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的，以招标文件为准签订合同C. 书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议D. 根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。
45.下列关于定金的说法，错误的是（ D ）A．定金是指当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保B. 定金罚则既是担保规则，也是违约责任的一种承担方式C. 给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金D. 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当返还定金46.关于依法必须招标项目的规模标准，下列说法正确的是（ C ）A．机电产品国际招标一次采购产品合同估算价在120万元人民币以下的，可以不招标B. 中央预算单位政府采购货物，单项采购金额在100万元人民币以上的，必须招标C. 工程建设项目勘察服务采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，必须招标D. 施工单项合同估算价为在300万元人民币以下的，可以不招标47.下列关于资格预审公告、招标公告、招标文件的说法，符合法律规定的是（ D ）A．资格预审结束后还必须发布招标公告B. 招标公告可以代替招标文件C. 招标公告的内容与资格预审公告内容一致D. 招标公告的发布可以与招标文件的发出同时进行48.某工程施工项目招标文件发售后，招标人的下列做法中，符合法律规定的是（ C ）A．由于潜在投标人众多，分两批组织进行现场踏勘家国有大型施工单位进行考察3对其中B.C. 电话通知购买了招标文件的潜在投标人修改开标时间D. 统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会49.按照《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列不属于工程建设施工项目投标文件内容的是（ B ）A．投标函 B. 投标一览表 C.投标报价 D. 施工组织设计50.以下关于投标文件的撤回的说法正确的是（ B ）A．投标文件的撤回是投标人收回部分投标文件B. 投标文件的撤回是《合同法》中要约的撤销C. 投标文件的撤回是投标人放弃已提交的招标文件D. 投标文件撤回后，该投标人无权再进行投标51.某项目进行公开招标，递交投标文件的截止日期为3月10日上午9时0分（周四）。