天然气安装工程施工合同
天然气管道安装工程合同模板
天然气管道安装工程合同模板合同主体信息1. 合同双方2. 合同目的本合同的目的是明确双方的权利和义务，确保天然气管道安装工程能够按照双方达成的协议进行顺利进行。
安装工程细节1. 工程范围1.2 工程的具体位置和规模由甲方提供，并在合同附件中详细描述。
2. 工期2.1 安装工程的开始和结束日期由甲方和乙方协商确定，并在合同附件中明确记录。
2.2 甲方应按时提供乙方所需的施工场地、施工条件和所需材料，以确保工期的顺利推进。
3. 质量要求3.1 乙方应按照相关法律法规和标准要求进行施工，确保工程的质量满足甲方的要求。
3.2 乙方应提供相应的合格证明和检测报告，以证明工程的合格性。
4. 付款方式4.1 甲方应根据乙方的工作进展支付相应的费用，具体付款方式和金额由双方协商确定，并在合同附件中记录。
4.2 付款时间应及时进行，不能因为甲方原因导致乙方工程进展受阻。
5. 变更和索赔5.1 如在工程过程中需要变更合同内容，应由甲方书面通知乙方，并协商确定相应的变更费用和工期。
5.2 乙方如因甲方原因无法按时完成工程，可向甲方提出索赔要求，并提供相关证据。
6. 违约责任6.1 如一方违反合同约定，使得对方无法履行合同义务，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此产生的直接损失。
6.2 如一方因不可抗力导致无法履行合同义务，不应承担违约责任，但应及时通知对方并采取合理措施减少损失。
7. 合同解除7.1 如一方无法履行合同义务，并且在接到对方书面通知后30天内仍未履行，对方有权解除合同。
7.2 解除合同后，违约方应退还已收取的费用，并赔偿因违约给对方造成的损失。
其他条款1. 保密条款双方应对本合同的内容及相关商业秘密予以保密，并在合同终止后继续履行保密义务。
2. 争议解决如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可提交至有管辖权的仲裁机构进行裁决。
3. 合同变更和补充如对本合同内容有任何变更和补充，应经双方书面协商一致，以书面形式进行补充和变更。
农村安装天然气管道使用外墙合同6篇
农村安装天然气管道使用外墙合同6篇篇1甲方（天然气公司）：__________乙方（农村用户）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在天然气管道安装使用过程中的权利和义务，特订立本合同。
一、合同背景随着农村经济的发展和人民生活水平的提高，天然气作为一种清洁能源在农村地区得到广泛应用。
甲方作为专业的天然气公司，负责在农村地区安装天然气管道，乙方作为农村用户，需要使用甲方安装的天然气管道。
为了明确双方的权利和义务，保障天然气的安全使用，双方经过友好协商，达成以下协议。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在天然气管道安装使用过程中的权利和义务，保障天然气管道的安全运行，确保双方合法权益。
三、合同内容1. 甲方权利和义务（1）甲方负责在农村地区安装天然气管道，确保管道的质量和安全。
（2）甲方有权对天然气管道进行巡查和维护，确保管道的正常运行。
（3）甲方应对乙方进行天然气使用安全教育培训，提高乙方的安全意识。
2. 乙方权利和义务（1）乙方有权使用甲方安装的天然气管道，并按照相关规定缴纳天然气使用费用。
（2）乙方应合理使用天然气，遵守天然气使用安全规定，确保用气安全。
（3）乙方应配合甲方进行天然气管道的巡查和维护工作，确保管道的正常运行。
（4）乙方需在自家外墙为甲方提供安装天然气管道的条件，确保管道的安全安装。
四、外墙使用规定1. 乙方同意甲方在其外墙安装天然气管道及相关设施。
2. 乙方不得擅自改动甲方安装在外的天然气管道及设施。
3. 乙方应确保甲方安装在外墙的天然气管道及设施的安全，防止因外力破坏等原因导致管道及设施损坏。
4. 如因乙方原因导致天然气管道及设施损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、违约责任1. 甲乙双方任何一方未履行本合同约定的义务，均构成违约。
2. 违约方应承担因其违约行为造成对方的损失。
3. 如因乙方原因导致天然气管道及设施损坏，乙方应及时修复并赔偿甲方因此产生的损失。
天然气入户安装施工合同6篇
天然气入户安装施工合同6篇篇1天然气入户安装施工合同甲方（安装单位）：______________________乙方（用户）：________________________为保障双方利益，安全施工，确保工程质量，经甲乙双方友好协商，就甲方（施工单位）安装天然气管道入户乙方（用户）住宅的相关事宜，达成如下合同：一、工程内容：1. 甲方将为乙方住宅安装天然气管道，包括管道敷设、连接、安装等工作。
2. 甲方负责购买必要的材料和设备，按照相关标准和规定进行施工。
3. 乙方需按照甲方提供的相关资料和要求，配合施工，并确保施工区域的清洁和安全。
二、工程时间：1. 施工时间约为_____天，具体时间根据实际情况调整。
2. 若因特殊情况需要延长施工时间，甲方会提前通知乙方，并双方再次协商调整。
三、工程质量：1. 甲方保证施工质量符合国家相关标准和规定，确保天然气管道安装符合安全要求。
2. 如有质量问题，乙方有权拒收，并要求甲方在合理时间内免费修补。
四、费用及结算：1. 本工程总费用为_______元，其中包括材料费、人工费等所有费用。
2. 施工完成后，乙方需按照合同约定的支付方式进行结算，不得拖欠。
3. 如因乙方原因需要增加其他费用，需另行协商确定。
五、保修期：1. 完工后，甲方提供一年的免费保修期，保修期内出现问题，甲方免费维修。
2. 保修期过后，如有问题，需乙方支付维修费用。
六、违约责任：1. 若甲方未按照合同约定完成工程，将承担相应的违约责任。
2. 若乙方无故拒绝支付费用或者违反施工规定，将承担相应的违约责任。
七、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自签订之日起生效。
2. 本合同内容经过双方确认后生效，不得擅自更改或解除。
甲方（安装单位）：______________ 乙方（用户）：______________签订日期：____年____月____日以上为天然气入户安装施工合同内容，希望双方能够遵守合同内容，共同维护工程质量和安全。
厨房天然气安装工程合同(3篇)
第1篇合同编号：__________________甲方（委托方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方需要将厨房天然气管道进行安装，乙方具备相应的资质和施工能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：厨房天然气安装工程2. 工程地点：甲方提供的厨房场所3. 工程内容：包括天然气管道的铺设、连接、调试、验收等4. 工程期限：自合同签订之日起____个工作日内完成（具体日期以实际施工时间为准）5. 工程质量：符合国家相关标准和规范要求二、工程费用及支付方式1. 工程总费用：人民币______元整（大写：______元整）2. 付款方式：a. 合同签订后，甲方支付乙方工程总费用的______%，即人民币______元整作为预付款；b. 工程完工后，甲方验收合格并取得相关验收文件后，支付乙方工程总费用的______%，即人民币______元整；c. 工程保修期满后，甲方支付乙方工程总费用的______%，即人民币______元整；d. 乙方提供完整的工程资料和保修单，甲方在收到后支付乙方剩余的工程费用。
三、施工要求及责任1. 乙方负责按照甲方提供的厨房场所进行天然气管道的安装工作，确保施工质量符合国家相关标准和规范要求。
2. 乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规，严格按照工程设计图纸、施工规范和操作规程进行施工。
3. 乙方在施工过程中，应采取有效措施，确保施工安全，防止发生安全事故。
4. 乙方在施工过程中，应保护施工现场及周围环境，不得损害甲方及其他第三方的合法权益。
5. 乙方应确保施工过程中产生的废弃物及时清理，不得影响环境卫生。
四、验收及保修1. 工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括设计图纸、施工记录、验收报告等。
天然气用户安装合同范本
天然气用户安装合同范本合同编号：_______甲方：（天然气公司名称）乙方：（用户名称）根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》等有关规定，为确保天然气用户安装工程的质量和安全，经甲乙双方充分协商，就天然气用户安装事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：天然气用户安装工程1.2 工程地点：_______（用户住址）1.3 工程内容：根据用户需求，乙方负责设计、施工并安装天然气管道、阀门、计量表等设备。
第二条工程费用2.1 工程总价：根据双方协商，本工程总价为人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，乙方需向甲方支付定金人民币_______元（大写：_______元整）；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付剩余款项人民币_______元（大写：_______元整）。
第三条工程质量及保修3.1 乙方应按照国家和行业标准进行设计、施工，确保工程质量。
3.2 工程验收合格后，乙方应提供相关资料，并办理移交手续。
3.3 工程保修期为_______年，自工程验收合格之日起计算。
在保修期内，乙方负责解决工程质量问题。
第四条工程进度4.1 乙方应按照双方约定的工期完成工程。
如有特殊情况需延长工期，乙方应提前向甲方说明，并征得甲方同意。
4.2 工程进度及完成时间：_______年_______月_______日。
第五条双方义务5.1 甲方义务：（1）提供施工所需的现场条件，包括场地、电源、水源等；（2）按照约定时间支付工程款项；（3）协助乙方办理相关手续。
5.2 乙方义务：（1）按照设计和施工标准进行施工，确保工程质量；（2）按照约定时间完成工程；（3）提供完善的售后服务；（4）遵守安全生产规定，确保施工安全。
第六条违约责任6.1 甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
6.2 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
燃气施工合同范本(8篇)
燃气施工合同范本（8篇）燃气施工合同范本（8篇）燃气施工合同范本篇1 发包人（简称甲方）：承包人（简称乙方）：依照《______民法典》、《______建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程立项批准文号：5、资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、工程工期1、开工日期：______年___月___日；2、竣工日期：______年___月___日；3、合同工期总日历天数_________天。
四、合同价款工程总造价大写：___________________元（人民币）￥：___________________元（人民币）五、发包人工作1、委派_______为工地代表，联系方式：_______2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。
六、承包人工作1、委派_______为工地代表，联系方式；2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。
4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。
七、施工组织设计和工期1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。
每月_____日前提供下月工程进度计划。
工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。
2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的`，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。
天然气安装工程施工合同书
天然气安装工程施工合同书一、合同双方甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：二、合同背景甲方拟在其工地上进行天然气安装工程，现委托乙方进行施工。
双方本着互利互惠、平等自愿的原则，经友好协商，达成如下合同：三、合同内容1. 工程范围：乙方将按照甲方的要求，在指定工地上进行天然气安装工程，包括但不限于管道敷设、设备安装、测试调试等工作。
2. 工期：双方约定工期为从合同签订之日起，至工程完工验收合格之日止。
如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商解决。
3. 工程质量：乙方承诺按照国家相关规定和标准，保证施工质量符合甲方的要求，并提供相应的质量保证书。
4. 施工费用及支付方式：甲方应按照合同约定的工程进度支付工程款项。
具体付款方式为：甲方每月支付工程进度款项的30%，余款在工程完工验收合格后一次性支付。
5. 索赔和违约责任：若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付相应的违约金。
双方约定，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6. 保密条款：双方应对合同中涉及的商业秘密和技术资料予以保密，不得向第三方透露或使用。
7. 合同变更和解除：如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
双方约定，如因不可抗力等原因无法履行合同，可解除合同，解除合同后双方互不承担任何责任。
8. 争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同生效及其他事项1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工验收合格之日止。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并以补充协议的形式进行确认。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
天然气管道施工合同
天然气管道施工合同篇一：天然气管道施工合同天然气管道施工合同甲方：定西中石油昆仑燃气有限公司乙方：本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，达成市政居民燃气管道土石方平场工程承包合同，协议如下：一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、恢复原貌等全部工程内容，（土方开挖约30公里，宽40公分，深米）二、工程地点：定西市安定区三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
（地埋光缆、高压线路、自来水及下水管道）四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。
土方运输过程中的一切费用由乙方自行负责。
五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，随时接受燃气公司及工程监理的检查和检验，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。
六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算（挖方综合单价以包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、恢复原貌等全部内容）。
施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。
七、价格：本工程采用以挖方工程量为计算基础的综合单价包干（挖方综合单价包括土方开挖、运输、展铺警示带、细土过筛、回填震压、恢复原貌等全部内容）综合人民币150元/米。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。
十、工期：以90个工作日完成全部承包的工程（因乙方原因，工期每耽误一天，甲方将对承包方处以1万元的罚款）若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以延期，但应由甲方签证。
若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担一切经济损失。
十一、付款方式：乙方接到甲方进场的书面通知即进行施工，每一标段工程竣工通过验收后，甲方付给乙方此标段工程90%的工程款（双方完成工程结算后7日内支付）。
天然气入户安装施工合同4篇
天然气入户安装施工合同4篇篇1天然气入户安装施工合同甲方（委托方）：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（施工方）：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于甲方拟将天然气引入其住宅，为保证施工质量和双方权益，经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1. 乙方应按照相关法律法规和安全标准，负责为甲方住宅进行天然气管道布置、连接及调试等工作，并确保工程质量和安全。
2. 乙方应在施工过程中保证施工区域的清洁，保护周围环境，保证邻近住户的生活质量。
3. 施工完毕后，乙方应向甲方提供施工记录及相关证明文件，并协助甲方办理相关手续。
第二条交付标准1. 乙方应按照相关标准和规定，确保天然气管道的质量和安全，严禁使用劣质材料或走捷径施工。
2. 乙方应确保施工完成后，天然气正常供应，不得出现漏气、泄露等情况。
3. 乙方应在安装完成后向甲方提供使用说明和安全须知，并协助甲方解决使用过程中出现的问题。
第三条施工时限1. 双方约定的施工时间为______年______月______日至______年______月______日，若因特殊情况需要延长施工周期，需提前通知甲方，经双方确认后可延期。
2. 若因乙方原因导致施工延误，乙方应承担延误赔偿责任。
第四条施工费用1. 乙方应按照双方约定的价格收取施工费用，费用包括材料费、人工费、交通费等，费用总额为______元（大写）。
2. 施工费用支付方式为______，甲方应在施工开始前支付____%的预付款，余下款项在施工完成后一次性支付。
3. 若因甲方原因导致施工中断或取消，已支付的费用不予退还。
第五条保修期限1. 天然气入户安装工程的保修期为______年，自工程竣工之日起计算。
天然气安装的合同模板
天然气安装的合同模板甲方（安装商）：______________（以下简称甲方）乙方（用户）：_____________（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方均已就天然气安装的相关事宜达成一致意见，为确保双方权益，特订立本合同:第一条项目内容1.1 乙方委托甲方进行天然气管道及相关设备的安装工作，包括但不限于管道敷设、阀门安装、连接管件、燃气表安装等。
1.2 甲方需按照国家相关标准和规范开展安装工作，确保工程质量。
1.3 乙方需提供安装场地并配合甲方进行施工。
如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应责任。
第二条合同价格2.1 安装费用为________元整，由乙方支付给甲方。
2.2 安装费用包含材料费、人工费、设备费等所有相关费用，不包含增加的工程变更费用。
第三条工期3.1 甲方应按照预定计划保质保量完成安装工作。
如因不可抗力等原因导致工期延误，甲方应及时通知乙方，并及时补救。
第四条质保期4.1 安装工程结束后，甲方提供六个月的质保期，质保期内出现质量问题，甲方应及时协调处理，保证乙方的使用权益。
4.2 在质保期内，如因甲方施工不当等原因导致质量问题，甲方应承担免费维修的责任。
第五条保险责任5.1 甲、乙双方应根据相关法律法规购买必要的保险，确保天然气安装工程的安全与风险防范。
第六条违约责任6.1 甲、乙双方如因违反合同约定导致的违约行为，应按比例承担相应的违约责任。
6.2 如乙方未能按时支付安装费用或提供必要资料导致工程延误，甲方有权暂停工程，并要求乙方支付相应的延误费用。
第七条合同变更7.1 任何一方如需变更本合同的内容，必须经过双方协商一致后，签署书面变更协议生效。
第八条法律适用8.1 本合同签署后生效，受中华人民共和国相关法律法规约束，如有争议，应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院处理。
第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
合同自双方签字盖章后生效。
9.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，经双方协商一致后，签署书面补充协议生效。
2024天然气管道安装劳务合同实用
2024年燃气管道安装合作协议天然气管道安装劳务合同实用燃气管道安装合作协议天然气管道安装劳务合同篇一生活费。
因新奥燃气公司变更施工方案不属甲方责任。
二、乙方的权利和义务1、乙方必须在甲方指定的工作场地施工，〔乙方无条件无理由拒不进场〕按图施工，合格率要到达100%，不合格的要无条件返工，返工所造成的损失由乙方自理，甲方概不承担任何费用。
2、保证施工平安，高空作业时，乙方具有专业程度持证的人员操作，甲方派人现场监管，杜绝一切事故的发生。
3、所有设备、辅材等归乙方自负，杜绝伪劣、不合格产品及材料进入并做到文明施工。
乙方在施工中不得浪费、乱丢、一经发现甲方按质论价由乙方赔偿。
4、乙方进入施工场地，必须按劳动部门有关规定戴好平安帽、工作服上班，未按规定所造成的事故及罚款由乙方自负。
并做到文明施工，服从新奥公司现场监管和意见。
三、协议付款及付款方式：1、甲方按每户元计价〔包安装户外进气管和户外立管及室内进户挂表安装〕工程完工经历合格，乙方负责开正式发票。
甲方在下五天内付清乙方所承建验收合格的工程款。
2、野外管道施工，甲、乙双方商定议价，乙方同意后再施工〔结算方式按第三条第一款执行〕。
3、乙方中途退场，停工所做的工程概不结算，如扣压甲方的工具设备所造成的损失乙方承担和赔偿并负法律责任，甲方概不承担任何费用。
4、甲方临时抽调乙方人事其它的工作，按每人每天元结算。
5、甲方只认乙方签本协议的签字人，其别人与本协议无关。
6、甲方不承担其它任何开支与费用，均由乙方自理。
四、甲、乙双方在合作工程中遇有特殊情况，双方协商解决。
五、本协议一式二张两份，双方各一份，双方签字生效。
签字人：签字人：甲方：甲方：年月日合同编号：市政燃气工程管道安装施工合同工程名称：工程地点：发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：签订地点：签订日期：xxxx市政燃气工程管道安装施工合同甲方：xxxxxxxxx乙方：xxxxxxxxxxx根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么。
天然气管道安全施工协议书5篇
天然气管道安全施工协议书5篇篇1甲方：XXXXXX天然气管道工程有限公司乙方：XXXXXX建筑安装工程有限公司鉴于甲方系天然气管道工程的业主方，乙方系建筑安装工程的承包方，为确保天然气管道施工过程中的安全与质量，明确双方的权利和义务，经协商一致，特签订本安全施工协议书。
一、工程概况XXXXXX天然气管道工程，起点为XXXXXX，终点为XXXXXX，全长约XXXXXX公里。
乙方负责该工程的建筑安装工作。
二、施工安全目标1. 杜绝重大安全事故，减少一般安全事故，确保施工人员的安全。
2. 保证施工质量，确保天然气管道的稳定运行。
三、施工安全措施1. 乙方应建立健全安全施工组织，制定安全施工措施，并严格执行。
2. 乙方应在施工前对施工人员进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识和技能。
3. 乙方应配备必要的安全防护设备，如安全帽、安全带、防护网等，并确保其完好有效。
4. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，确保施工人员的安全。
5. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。
四、甲方权利和义务1. 甲方应监督乙方的安全施工情况，对乙方的安全施工提出指导意见。
2. 甲方应协助乙方解决施工过程中的安全问题，提供必要的安全支持和保障。
3. 甲方应定期组织安全检查和验收，确保施工质量符合要求。
五、乙方权利和义务1. 乙方应严格遵守国家和地方的安全施工法律法规，以及甲方的安全施工要求。
2. 乙方应建立健全安全施工管理制度，明确各级人员的安全职责。
3. 乙方应加强施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和技能。
4. 乙方应配备必要的安全防护设备，并确保其完好有效。
5. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。
6. 乙方应积极配合甲方的安全监督和检查工作，确保施工质量符合要求。
7. 如发生安全事故，乙方应及时报告甲方，并积极配合甲方进行事故调查和处理工作。
六、违约责任1. 若乙方违反本协议规定，未履行安全施工职责，造成安全事故或质量问题的，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
天然气工程安装合同6篇
天然气工程安装合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行天然气工程安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________天然气工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：天然气管道安装、设备调试及配套设施建设等。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起XX日内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起XX个月内完成安装。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款。
（2）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关工程质量规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3. 甲方应在收到验收通知后的XX日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
4. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，并承担由此造成的一切损失。
五、工程保修1. 工程保修期：工程竣工验收合格之日起XX年。
2. 在保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修，并承担由此产生的一切费用。
3. 保修期内，乙方应在接到甲方维修通知后的XX小时内到达现场进行维修。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程逾期违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的一切损失。
4. 若一方违反本合同的其它约定，应承担违约责任，并赔偿由此造成的一切损失。
天然气入户安装施工合同5篇
天然气入户安装施工合同5篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（以下简称“天然气公司”）：XXXXXXXXXXX天然气有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX路XXX号法定代表人：张三电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX乙方（以下简称“用户”）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司/个人地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX路XXX号法定代表人：李四（个体经营者则为业主姓名）电话：XXXXXXXXXXX传真：见备注说明鉴于甲方是一家拥有天然气安装施工资质的合法公司，乙方需要使用天然气并请求甲方为其安装天然气入户管道及相关设施。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，达成以下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：天然气入户安装施工工程。
2. 工程地点：乙方所在地。
3. 工程内容：天然气管道入户安装，包括管道铺设、设备设施安装等。
二、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
3. 进度款支付节点及比例按工程进度结算。
具体支付方式双方另行约定。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。
具体金额根据实际工程量结算。
2. 支付方式：双方约定采用银行转账方式支付。
工程款分三次支付，即预付款、进度款和竣工结算款。
具体支付比例和节点按合同约定执行。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量应符合国家相关标准、规范及设计要求。
2. 工程验收标准按照国家和地方相关规定执行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若验收不合格，乙方应在甲方通知之日起XX日内整改完毕并重新验收。
若因乙方原因导致验收不合格且逾期未整改的，甲方有权终止合同并依法追究乙方违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：AQ-BH-09516
( 文档应用)
单位：_____________________
审批：_____________________
日期：_____________________
WORD文档/ A4打印/ 可编辑
天然气安装工程施工合同
Construction contract of natural gas installation project
天然气安装工程施工合同
说明：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可下载收藏或打印使用（请先阅读并同意条款后使用）。
合同编号：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就乙方承包天然气工程达成以下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围及内容：
四、承包方式及材料供应：
本工程由乙方包工包料统一管理。
乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。
施工机械、机具及辅料
乙方自行解决，费用由乙方承担。
五、工期：
本工程计划开工时间：年月日
计划完工时间：年月日
工期天。
（施工期间如遇天气或人力不可抗因素影响，工期顺延。
）
六、工程验收标准及质量等级
验收标准：应当符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》（CJJ63-2008）、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2009）等行业规范、标准要求及本工程的施工图纸、施工合同等双方约定。
质量等级：合格
七、工程造价
依据设计图纸进行工程预算。
编制依据：按照2009年《陕西省安装工程价目表》、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及配套费率表进行工程造价预（决）算，工程造价经甲方审核认可签字
后方能生效。
八、付款方式：
合同签订后，甲方按照预算价预付70%工程款；乙方工程竣工且验收合格后，甲方按决算价款扣除预付款70%工程款和5%的质量保证金（质保金不计息），剩余工程款一次性支付给乙方；质保期为一年，在质保期内，如有质量问题，甲方通知乙方及时返修，如24小时内未进场返修，甲方有权拒付质保金。
同时，甲方有权安排其他单位对质量问题进行处理、整改，所需费用从乙方质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。
质保期届满后，质量无缺陷，返还质量保证金给乙方。
九、双方责任
（一）、甲方责任：
1、负责向乙方提供施工图纸八套，并做全面的设计技术交底。
2、指派现场代表和监理人员，负责现场协调和工程质量监督。
3、为乙方协调解决施工用水、用电、临时库房等（具备用水用电条件），费用由乙方承担。
4、负责办理施工许可证及施工前期相关手续。
5、负责协调施工过程中外围关系。
6、组织单项工程的竣工验收，并按时办理工程拨款结算。
7、对乙方施工过程有权进行监督、检查。
有权对工程提出变更意见，并负责协调办理变更、签证手续。
（二）、乙方责任：
1、必须按国家及行业有关技术规范，施工图要求组织施工。
合同签订后三日内向甲方提供经监理审核同意的开工报告、施工组织设计报监理方、甲方审批并接受甲方及监理单位的质量检查。
2、要做到安全、文明施工，工完、料净、场地清。
在施工过程中出现的任何安全问题由乙方负责。
3、施工中遇到图纸与实际不符无法施工时，须向甲方提出书面变更申请，经甲方同意后方可变更施工方案。
否则造成的返工、窝工费用等，由乙方自负。
4、施工过程中对成品加强保护，因施工原因造成成品损坏需恢复原状，费用由乙方承担。
5、每道施工工序完工后，未经工程监理签字认可不得进行下道工序，否
则返工所造成的损失由乙方承担。
6、施工完毕竣工验收合格后14日内，须向甲方提供完整的工程技术资料4套。
7、工程交付使用一年内发生质量问题，乙方必须返修，费用由乙方自理。
十、安全责任
1、乙方必须做到安全、文明施工；乙方应在施工现场设置明显标志和采取安全措施，保证施工人员和其他第三人的安全。
如果乙方施工人员出现工伤，或因施工、工程质量造成他人损害及其他意外事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。
2、对上述责任事故，乙方应积极予以解决处理。
凡因乙方怠于事故处理，致使甲方受到追究，甲方为此所垫付的一切费用，均由乙方承担，甲方有权从应付的合同款中扣除，不足的甲方有权继续追偿。
十一、违约责任
1、工程验收质量达不到合格要求，除返工外（返工费用自理），另赔偿甲方因此造成损失，并按工程总造价的10%支付违约金。
2、因乙方原因造成的未按合同工期完工，工程完工延期10天以内（含10天），每延迟一天支付违约金100元。
工程延期10天以上30天以内（含30天）完成，每延迟一天支付违约金200元。
超过30天，除每延迟一天支付违约金200元，并另按该工程总造价的5%支付违约金；违约金从该工程款中扣除。
同时乙方须按甲方要求调整施工方案报送甲方及监理单位，审核同意完成剩余工程。
3、因甲方原因造成的窝工、返工，除工期顺延外，由甲方承担窝工费、返工费。
4、工程验收合格甲方未按时支付工程款，延迟30日内（含30日）每延迟一天支付违约金100元；超过30天，以该工程总造价5%支付违约金。
十二、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分。
十三、合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成，可向工程所在地的法院提起诉讼。
十四、本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
负责人：
现场代表：乙方代表：
年月日年月日
这里填写您的公司名字
Fill In Your Business Name Here。