工程扩大劳务分包合同

合集下载

扩大劳务分包合同范本

扩大劳务分包合同范本

劳务分包合同范本甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将部分工程项目的劳务作业分包给乙方完成,经友好协商,达成以下协议:一、工程名称:甲方承包的工程项目名称为:(以下简称“本项目”),工程地点为:(以下简称“工程地点”)。

二、分包内容:乙方同意承担本项目中以下劳务作业:1. 砌筑工程:包括但不限于墙体、柱子、地面等的砌筑工作。

2. 抹灰工程:包括但不限于墙面、顶面、地面等的抹灰工作。

3. 钢筋工程:包括但不限于钢筋制作、绑扎、焊接等工作。

4. 模板工程:包括但不限于模板制作、安装、拆除等工作。

5. 脚手架工程:包括但不限于脚手架的搭设、拆除等工作。

6. 工程其他辅助性劳务作业。

三、分包方式及价款:1. 分包方式:乙方采用包工包料的方式承包本项目的劳务作业。

2. 价款:双方协商确定本项目劳务作业的计价方式为(单价或总价)。

具体单价或总价详见附件一。

3. 工程量:以实际完成的工程量为依据。

四、质量标准:乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和质量标准进行施工,确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。

五、工期:乙方应按照甲方的要求,确保本项目劳务作业的施工进度与甲方主体工程的施工进度相协调,确保工程按时完成。

六、支付方式:1. 进度款:当乙方完成工程量的百分之(%)时,甲方应支付乙方工程款的百分之(%)。

2. 结算款:本项目全部工程完成后,经甲方验收合格,甲方应按照实际完成的工程量支付乙方工程款。

3. 支付方式:甲方支付乙方工程款时,可采用银行转账、现金等方式支付。

七、违约责任:1. 若乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:逾期金额×逾期天数×逾期利率。

2. 若甲方未按照约定时间支付工程款,乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金,违约金计算方式为:应付金额×逾期天数×逾期利率。

建筑工程劳务扩大化分包合同

建筑工程劳务扩大化分包合同

建筑工程劳务扩大化分包合同甲方: XX(以下简称甲方)乙方: XXX (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程的施工协议一致,订立本协议,由双方共同遵守执行.一、工程概况及承包方式:1、工程名称:XXXXXXZX2、工程地点:XXXXXXXX3、结构层数:XXXXXXXX4、建筑面积:XXXXXXXX5、承包方式:施工图全部内容的劳务扩大化分包。

包施工人工费、包施工机械,包模板、脚手架等周转材料及零星用材,包质量,包工期,包安全文明施工,配合施工技术管理、配合材料实验。

二、承包范围与工作内容:土建工程劳务扩大化分包:1、承接范围:施工图内全部内容承包(除防水(防水对拉螺栓)、油漆、门窗、楼梯栏杆制作与安装、一次配电箱变、水电暖、电梯、通风、消防安装以外)施工图所设计的所有土建工程施工的劳务。

乙方自带工程施工所需的施工机械、周转材料、措施性材料、小件工器具、测量工具、施工用水管线设备、施工照明工具、二次配电盘、电缆线,主体施工用零星材料等。

乙方按照规定组建劳务施工项目经理部,负责配合施工技术管理、安全文明施工等。

2、承包工作内容:甲方供应直接用于工程结构中的材料如钢材、商品砼、砌块、隔板、砂、石、水泥、白灰、墙地砖、屋面广场砖、楼梯扶手栏杆用材、防水材料、涂料、油漆、门窗及小五金、设备安装的预埋件。

套管、止水带、排水管和排水斗等主要材料.本工程施工所需的全部人工、各种机械设备、周转材料(模板、方木、钢管、扣件、整体提升架等)、措施性材料(安全网、密日网、竹笆、篱笆、周转用对拉螺栓、螺帽等);临建搭设用工(甲方提供乙方1间办公室);安全防护和现场文明施工、场地硬化、食宿设施等相关全部工作内容由乙方负责施工(由甲方提供材料)。

局部变更或因甲方原因返工维修的人工费用(累计返工维修人工费用在5000元以下不予签证)。

2024建筑工程扩大劳务分包合同doc

2024建筑工程扩大劳务分包合同doc

2024建筑工程扩大劳务分包合同doc合同编号:__________一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________二、劳务分包范围及内容2.1 乙方同意按照甲方的要求,对项目进行扩大劳务分包,分包范围和内容如下:(1)__________(2)__________(3)__________(4)__________2.2 乙方应按照甲方的要求,按时完成分包范围内的各项工作,并保证分包工程的质量和安全。

三、劳务报酬及支付方式3.1 乙方分包劳务报酬为人民币(大写):__________元(小写):__________元。

3.2 甲方每月支付乙方劳务报酬的50%,工程完工后支付剩余的50%。

3.3 甲方支付乙方劳务报酬的方式为转账支付,账号信息如下:开户行:__________账号:__________户名:__________四、工期及进度4.1 乙方应按照甲方的要求,自__________之日起开始施工,工期为__________天。

4.2 乙方应确保分包工程按照甲方的要求,按时完成,不得延误。

4.3 乙方应按照甲方的要求,做好施工进度计划,并报甲方审批。

五、质量及安全5.1 乙方应严格按照甲方的要求和国家相关法律法规的规定,保证分包工程的质量和安全。

5.2 乙方应建立健全安全生产责任制,加强对施工人员的安全教育和管理,确保施工安全。

5.3 乙方应承担因分包工程质量问题造成的全部损失和责任。

六、保密条款6.1 乙方应对在分包过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密,未经甲方同意,不得向第三方泄露。

6.2 保密期限自本合同签订之日起至分包工程完工之日止。

七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成分包工程的,应向甲方支付违约金,违约金为分包劳务报酬的10%。

7.2 甲方未按照约定支付乙方劳务报酬的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付劳务报酬的10%。

扩大劳务合同6篇

扩大劳务合同6篇

扩大劳务合同6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、活动文案、应用文书、合同协议、心得体会、规章制度、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, activity copywriting, application documents, contract agreements, insights, rules and regulations, planning plans, teaching materials, essay encyclopedias, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!扩大劳务合同6篇在合同中的当事人名称,一定要是真实且一致的,一般来说,生效的合同和协议法律效力就是相同的,以下是本店铺精心为您推荐的扩大劳务合同6篇,供大家参考。

建筑工程扩大劳务分包合同

建筑工程扩大劳务分包合同

建筑工程扩大劳务分包合同建筑工程扩大劳务分包合同一、合同背景和目的本合同主要是为了明确扩大劳务分包的相关事宜,确保扩大项目顺利进行,保障各方的权益。

二、合同内容1. 项目描述:详细描述扩大劳务分包项目的具体内容,包括项目名称、位置、规模、工期等。

2. 合同范围:明确扩大劳务分包的具体工作内容和工作范围。

3. 分包工作方案:详细描述分包单位的分包工作方案,包括人员配备、工具设备、施工流程等。

4. 合同价款:明确支付扩大劳务分包的价款和支付方式。

5. 质量标准和验收:规定扩大分包工作的质量标准和验收程序。

6. 安全措施:明确扩大分包工作过程中的安全措施和应急预案。

7. 合同履行期限:规定合同的履行期限和工期要求。

8. 合同变更和终止:规定合同的变更和终止条件。

9. 违约责任:明确各方在合同违约时的责任和补偿。

10. 争议解决:约定争议解决的方式和途径。

三、合同签署合同签署应满足以下要求:甲方(建筑工程总包方):(营业执照号码),地址:(详细地址),法定代表人:(姓名),()。

乙方(劳务分包方):(营业执照号码),地址:(详细地址),法定代表人:(姓名),()。

丙方(担保方):(营业执照号码),地址:(详细地址),法定代表人:(姓名),()。

四、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。

2. 合同涉及到的技术和商业机密应予以保密,并且不得向任何第三方公开。

3. 本合同所有附件与正文具有同等效力,附件包括但不限于扩大劳务分包工作方案、质量验收标准等。

五、合同解释和争议解决本合同的解释和争议解决适用法律以中华人民共和国相关法律为准。

六、合同生效和变更本合同生效日期为双方盖章之日起,未尽事宜由双方另行协商确定。

以上为《建筑工程扩大劳务分包合同》的主要内容,希望本合同能够确保双方合作的顺利进行,保障各方权益。

如有任何争议或违约行为,将按照合同条款进行解决。

感谢您的合作!。

合同平移扩大劳务分包

合同平移扩大劳务分包

甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方正在进行的项目施工需要扩大劳务分包范围,乙方愿意接受甲方扩大后的劳务分包项目,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______项目1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______二、劳务分包范围2.1 乙方接受甲方扩大后的劳务分包范围,包括但不限于以下内容:(1)人工挖运土石方、回填土;(2)现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;(3)砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;(4)安砌青石路沿及草坪路沿;(5)二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;(6)零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

2.2 乙方应按照甲方的要求,在规定的时间内完成扩大后的劳务分包工程。

三、合同金额3.1 合同价款为:人民币_______元整(大写:_______元)。

3.2 合同价款为固定价格,不因工程量增减、工期延长等原因进行调整。

四、工期4.1 扩大后的劳务分包工程工期为_______天。

4.2 乙方应按照合同约定的工期完成扩大后的劳务分包工程。

五、付款方式5.1 甲方按以下方式支付乙方劳务分包工程款:(1)预付款:合同签订后_______个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款;(2)进度款:工程进度达到合同约定节点后,甲方根据乙方实际完成的工程量,支付相应比例的工程款;(3)结算款:工程完工后,甲方根据乙方提交的结算资料,支付合同总价款的_______%;(4)质保金:合同总价款的_______%作为质保金,保质期满后无质量问题,甲方一次性支付。

六、双方权利和义务6.1 甲方权利和义务:(1)甲方负责提供扩大后的劳务分包工程所需的图纸、技术资料等;(2)甲方负责协调解决扩大后的劳务分包工程中的有关问题;(3)甲方按约定支付乙方劳务分包工程款;(4)甲方负责监督乙方按合同要求施工。

扩大劳务分包的合同范本

扩大劳务分包的合同范本
第七条争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
7.2如协商无果,任何一方均有权将争议提交合同签订地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定
8.1本合同未尽事宜ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.3本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________
甲方代表(签字):__________________乙方代表(签字):__________________
签订日期:____年____月____日
(以下为附件,如有附件,请在此注明):
附件:__________
(1)__________
(2)__________
(3)__________
1.2上述增加的劳务分包内容应视为本合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。
第二条合同期限
2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至原合同约定的劳务分包期限届满之日止。
2.2如双方在本合同履行过程中,需延长劳务分包期限,应签订补充协议,明确延长期限及相应条款。
4.3甲方应为乙方提供必要的施工条件,确保乙方正常开展劳务分包工作。
4.4甲方应负责与项目相关的主办单位、政府部门沟通协调,确保项目顺利进行。
第五条乙方的权利和义务
5.1乙方有权按照本合同约定,要求甲方支付劳务费用。
5.2乙方应按照本合同约定的扩大劳务分包范围,组织具备相应资质和能力的施工人员,确保施工质量。
5.3乙方应遵守国家及地方的相关法律法规,确保施工安全。
5.4乙方应按时完成扩大劳务分包范围内的施工任务,并接受甲方的监督、检查和验收。

建筑扩大劳务分包合同4篇

建筑扩大劳务分包合同4篇

建筑扩大劳务分包合同4篇篇1建筑扩大劳务分包合同合同编号:【XXXXX】甲方:【建筑公司名称】地址:【地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系人电话】乙方:【劳务公司名称】地址:【地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系人电话】为了明确双方权利义务,便于工程的顺利进行,甲、乙双方本着平等互利的原则,本着诚实信用、友好合作的精神,经友好协商达成如下协议:一、合同目的本合同系甲方为完成建筑工程需要,将部分劳务工作委托给乙方,乙方同意接受委托,按照约定的工期和质量要求完成工作。

二、分包范围1. 乙方接受甲方委托,负责以下建筑劳务工作:【具体工作内容】。

2. 甲方需提供必要的施工图纸、材料以及必要的技术支持。

3. 乙方在劳务分包过程中需遵守相关法律法规,保证施工安全和建筑质量。

三、工作期限1. 分包工程开始时间:【具体时间】2. 分包工程结束时间:【具体时间】四、合同价款1. 甲方应按照工程实际完成的标准和合同约定,按照分包工程造价支付合同价款。

2. 乙方应按照合同约定的要求,按时、保质保量地完成工程,并确保工程质量符合要求。

五、变更及解决争议1. 合同履行过程中,如有变更需求,应经双方协商一致并签订书面变更协议。

2. 双方如因合同履行发生争议,应友好协商解决,若无法协商解决,可提交相关部门协调处理。

六、违约责任1. 任何一方违约均应承担相应的违约责任,造成对方损失的,应偿还相应损失。

2. 甲方逾期付款的,应支付滞纳金。

七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程完成时间止。

2. 其他未尽事宜,双方可另行协商解决。

甲方(盖章):_________ 日期:_________乙方(盖章):_________ 日期:_________本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

以上为建筑扩大劳务分包合同,特此协议,以资证明。

篇2建筑扩大劳务分包合同一、甲方:_________公司(名称)、住所:_______,法定代表人:_______,注册资金:_______万元,营业执照注册号:_______,电话:_______,传真:_______,联系人:_______,职务:_______。

建筑工程劳务大包干合同5篇

建筑工程劳务大包干合同5篇

建筑工程劳务大包干合同5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上,就甲方委托乙方进行建筑工程劳务大包事项,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程内容:劳务大清包,即扩大劳务分包(含简单材料)。

包括施工图纸全部内容。

如基础土方开挖回填、地下室防水保护层及回填、主体工程、屋面工程及室外零星附属工程等全部劳务工程。

但不包括水电安装及门窗安装等其它专业分包项目。

二、承包方式及承包范围篇2甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方所承包的建筑工程劳务部分大包干事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________二、承包范围及内容乙方负责以下建筑工程劳务部分的大包干工作:1. 基础工程:包括土方开挖、桩基施工等。

2. 主体结构工程:包括钢筋、模板、混凝土浇筑等。

3. 装饰装修工程:内外墙涂料、地面铺装等。

4. 其他附属设施:包括但不限于水电安装、消防设施等。

三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成承包范围内的全部工作。

2. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任。

四、质量标准及验收1. 乙方应严格按照国家相关建筑工程质量标准进行施工。

2. 工程竣工验收时,如未达到合同约定质量标准,乙方应承担违约责任。

建筑工程扩大劳务分包合同doc(2024版)

建筑工程扩大劳务分包合同doc(2024版)

建筑工程扩大劳务分包合同doc(2024版)合同编号:__________一、工程概况1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 项目规模:__________1.4 工程内容:__________二、分包范围及内容2.1 乙方分包范围包括:__________2.2 乙方应按照甲方的要求,完成分包范围内的所有工作,包括但不限于:__________2.3 乙方应按照合同约定的时间和质量要求,完成分包工程。

三、合同价格及支付3.1 双方经协商一致,确定分包工程的价格为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

3.2 甲方应按照双方约定的付款进度,及时向乙方支付合同价款。

3.3 乙方完成分包工程后,甲方应按照约定的验收标准进行验收,验收合格后支付剩余合同价款。

四、工期及进度4.1 双方同意分包工程的工期为:__________天。

4.2 乙方应按照甲方提供的施工组织设计和技术要求,编制详细的施工计划,并提交甲方审批。

4.3 乙方应确保分包工程按照约定的工期顺利进行,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。

五、质量及验收5.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保分包工程的质量。

5.2 甲方应按照约定的验收标准对分包工程进行验收,乙方应配合甲方完成验收工作。

5.3 分包工程验收合格后,乙方应承担分包工程的质量保修责任,保修期为:__________年。

六、安全文明施工6.1 乙方应遵守国家及地方有关安全文明施工的法律法规,严格按照甲方提供的安全文明施工要求进行施工。

6.2 乙方应承担分包工程现场的安全防护、环境保护及文明施工的责任。

七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成分包工程的,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为合同价款的__________%。

7.2 甲方未按照约定支付合同价款的,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为合同价款的__________%。

扩大劳务施工承包合同

扩大劳务施工承包合同

扩大劳务施工承包合同扩大劳务施工承包合同(通用6篇)在不断进步的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。

那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是店铺为大家收集的扩大劳务施工承包合同(通用6篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

扩大劳务施工承包合同1甲方:__________________乙方:__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。

订立本合同。

第一条工程概况工程名称:______________工程地点:______________第二条工程承包范围____________________________第三条工程工期1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总日历天数_______天;2.主要节点工期:___________________________________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划XX排(包括新调整的进度计划)。

第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条标准规范本合同适用标准规范:____________________________第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、XX全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

扩大劳务分包合同范本

扩大劳务分包合同范本

扩大劳务分包合同范本1. 引言本合同由甲方(____________)与乙方(____________)共同订立,双方共同遵守以下条款,确保劳务分包合作的顺利进行。

2. 合同背景甲方拟将自己的一部分劳务分包给乙方,双方通过该合同明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利进行。

3. 分包内容甲方授权乙方执行以下具体劳务分包任务:•任务一:____________•任务二:____________•任务三:____________4. 工作要求4.1 乙方应按时、按质、按量完成甲方交付的任务,并保证所分包的劳务工作符合相关法律法规和安全规定。

4.2 乙方应派遣合格的员工参与劳务分包工作,并确保员工具备所需的技能和经验。

4.3 乙方应保证分包工作的进度和质量,并承担分包工作的责任和风险。

5. 保密条款5.1 乙方应对甲方提供的任何商业信息和技术资料严格保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。

5.2 乙方在劳务分包期间及分包工作完成后,应立即归还甲方提供的所有机密文件和资料,并删除与任务相关的任何电子文件和数据。

6. 付款方式6.1 甲方将根据劳务分包任务的完成情况,按照以下方式向乙方支付费用:•付款方式:____________•付款比例:____________•付款周期:____________6.2 乙方应提供符合法律要求的发票和相关证明文件,以便甲方进行付款。

7. 变更和解除7.1 双方应在书面协商一致的情况下,可以对合同的内容进行变更,并及时书面确认。

7.2 如因不可抗力等不可预见事件导致合同无法或难以履行,一方应及时通知对方,并尽力减少对方的损失。

7.3 若一方违反本合同的约定,给对方造成重大损失或不可挽回的影响,对方有权解除合同并追究违约方的责任。

8. 争议解决8.1 如因合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决。

8.2 若协商解决不成,可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

9. 合同生效和终止9.1 本合同经双方代表签字并盖章后生效,有效期为____________。

建筑工程劳务扩大化分包合同(一)

建筑工程劳务扩大化分包合同(一)

建筑工程劳务扩大化分包合同(一)建筑工程劳务扩大化分包合同一、合同目的和背景本合同是为了规范建筑工程劳务分包的扩大化合作关系,明确合同双方的权利和义务,确保项目的顺利进行。

二、合同签订方承包方:xxxx建筑有限公司地址:xxxxxx法定代表人:xxxxx电话:xxxxx甲方:xxxxx劳务中介有限公司地址:xxxxx法定代表人:xxxxx电话:xxxxx三、合同期限本合同的期限为自xxxx年xx月xx日起,至xxxx年xx月xx 日止。

四、合同内容1. 承包范围甲方委托乙方完成xxxx项目的建筑工程劳务分包工作,乙方承担分包工程的施工、质量、安全等全面责任。

2. 项目交底甲方应向乙方提供工程项目的相关资料和施工方案,包括施工图纸、技术要求、工期计划等,以便乙方能够全面了解工程的具体要求。

3. 技术要求乙方在承揽工程过程中,应按照甲方提供的技术要求和施工规范进行施工,确保工程质量符合相关标准。

4. 人员管理乙方应根据工程需要,合理配置施工人员,并按照相关法律法规,保证施工人员的合法身份和劳动权益。

5. 安全管理乙方应制定并实施适当的安全管理制度,确保工程施工期间的安全生产,并负责施工现场的安全管理工作。

6. 工期和进度管理乙方应根据施工方案,合理安排施工进度,确保工程按时交付。

7. 资金支付甲方按照合同约定的支付方式和时间,按时向乙方支付工程款项。

8. 变更和索赔如因工程变更或其他原因导致工程范围或工程造价发生变化,或双方产生索赔需求,应按照相关法律法规和合同约定进行协商解决。

9. 合同解除如因不可抗力等特殊情况,导致双方无法继续履行合同,应按照法律法规和合同约定解决争议。

五、违约责任如一方违反合同约定,造成对方损失的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方的损失。

六、保密条款双方应对所了解到的对方机密信息予以保密,并不得泄露或向第三方披露。

七、争议解决对于因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决;如果协商不成,可以通过仲裁或诉讼等方式解决。

扩大劳务分包合同范本

扩大劳务分包合同范本

扩大劳务分包合同范本甲方(发包方):_____________________乙方(分包方):_____________________鉴于甲方因工程需要,欲将部分劳务工作分包给乙方,乙方具备相应的资质和能力承担该劳务工作,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:_____________________1.6 工程质量标准:_____________________1.7 工程安全要求:_____________________第二条分包范围及内容2.1 分包范围:乙方负责完成甲方指定的劳务工作,具体包括但不限于:_____________________2.2 分包内容:乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸,完成以下劳务工作:_____________________2.3 分包方式:_____________________2.4 分包期限:_____________________2.5 质量要求:_____________________2.6 安全责任:_____________________第三条合同价款及支付方式3.1 合同价款:根据双方协商,本合同的劳务分包价款为人民币(大写):_____________________3.2 支付方式:甲方应按照以下方式向乙方支付合同价款:_____________________3.3 支付时间:_____________________3.4 支付条件:_____________________3.5 质保金:_____________________3.6 其他费用:_____________________第四条工程变更及签证4.1 工程变更:若甲方需对工程内容进行变更,应提前通知乙方,并就变更内容达成书面协议。

扩大劳务分包的合同范本

扩大劳务分包的合同范本

扩大劳务分包的合同范本扩大劳务分包合同甲方(发包方):_____________________地址:乙方(承包方):_____________________地址:鉴于甲方拟进行一项工程劳务分包,经双方协商一致,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方就扩大劳务分包事宜达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程规模或数量:第二条合同工期2.1 开始日期:2.2 完成日期:2.3 总工期:第三条劳务分包范围3.1 乙方同意提供以下劳务分包工作:(1)具体包括但不限于以下内容:_____________________。

(2)乙方保证其提供的劳务分包工作符合国家相关标准、规范和甲方的要求。

第四条合同价款与支付4.1 合同价款:双方同意,本合同劳务分包的合同价款为人民币________元(大写:_____________________元整)。

该价款已包括所有劳务费用、材料费用、机械费用、税费和其他可能的费用。

4.2 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付合同价款:(1)每月支付一次,每月支付金额为本月完成工作量的________;(2)工程完工后,支付剩余的合同价款。

第五条变更与调整5.1 变更原则:合同履行期间,如发生影响工程施工作业的客观因素,经双方协商一致,可以变更合同价款或劳务分包范围。

5.2 变更程序:(1)乙方应提前书面通知甲方,说明变更的原因、内容和要求;(2)甲方应在收到通知后7天内作出答复,并提出相应的调整方案;(3)双方同意变更的内容,并签订书面的变更协议。

第六条违约责任6.1 甲方违约责任:(1)甲方未按约定支付合同价款的,每逾期一天,应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金;(2)甲方提供的劳务分包工作不符合约定要求的,应负责整改,直至达到约定标准,并承担由此产生的全部费用。

6.2 乙方违约责任:(1)乙方未按约定完成劳务分包工作的,每逾期一天,应按逾期完成工作量的万分之五向甲方支付违约金;(2)乙方提供的劳务分包工作存在质量问题,给甲方造成损失的,应负责赔偿。

建筑工程扩大劳务分包合同

建筑工程扩大劳务分包合同

合同编号:____________________甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方在平等协商的基础上,就建筑工程扩大劳务分包事项达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________1.5 工程总投资:____________________二、扩大劳务分包范围2.1 乙方同意扩大劳务分包范围,具体包括以下内容:(1)室内外装饰装修工程;(2)门窗制作与安装工程;(3)给排水管道安装工程;(4)电气线路安装工程;(5)通风与空调系统安装工程;(6)消防设施安装工程;(7)其他相关劳务作业。

三、合同价款3.1 合同总价为:人民币______元整(大写:______元整)。

3.2 合同价款支付方式:(1)合同签订后,乙方需向甲方支付合同总价款的20%作为预付款;(2)工程进度达到约定节点时,甲方根据实际完成情况支付相应款项;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的80%;(4)剩余20%作为质保金,质保期自竣工验收合格之日起计算,期限为______个月。

四、工期4.1 合同工期为______个月,自开工之日起计算。

4.2 乙方应按照甲方要求,确保工程按期完工。

五、工程质量5.1 乙方应严格按照国家现行有关规范、标准和设计图纸要求施工,确保工程质量。

5.2 工程质量评定标准:按照国家现行有关规范、标准和设计图纸要求执行。

六、安全生产6.1 乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产责任制。

扩大劳务分包合同范本

扩大劳务分包合同范本

扩大劳务分包合同范本甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方因业务需要,拟将部分劳务工作分包给乙方,乙方愿意承接该劳务工作,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本劳务分包合同,以资共同遵守。

一、劳务分包内容1. 甲方同意将位于____________________的____________________项目中的____________________劳务工作分包给乙方。

2. 劳务工作的具体内容、范围、要求及标准详见附件一《劳务分包工作说明书》。

二、劳务分包期限1. 本合同的劳务分包期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

2. 如遇特殊情况需要延长或缩短分包期限的,双方应提前____日协商确定,并签署书面协议。

三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用的总额为人民币(大写)____________________元整(¥____________________元)。

2. 甲方应按照以下方式向乙方支付劳务费用:a. 合同签订后____日内,支付合同总额的____%作为预付款。

b. 劳务工作完成____%后,支付合同总额的____%。

c. 劳务工作全部完成后,经甲方验收合格,支付剩余的____%。

3. 乙方应在收到每笔款项后____日内向甲方提供相应的正式发票。

四、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的劳务工作进行监督、检查,并提出改进意见。

2. 甲方应按照合同约定及时支付劳务费用。

3. 甲方应为乙方提供必要的工作条件和安全保障。

五、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定和《劳务分包工作说明书》的要求完成劳务工作。

2. 乙方应保证劳务工作的质量和安全,遵守甲方的规章制度。

3. 乙方有权按照合同约定收取劳务费用。

六、违约责任1. 如甲方未按期支付劳务费用,每逾期一日,应向乙方支付应付款项的____%作为违约金。

扩大式劳务分包合同效力

扩大式劳务分包合同效力

随着建筑市场的不断发展,劳务分包合同在建设工程中的地位日益重要。

扩大式劳务分包合同作为一种新型的劳务分包形式,其效力问题备受关注。

本文将从以下几个方面对扩大式劳务分包合同的效力进行分析。

一、扩大式劳务分包合同的定义扩大式劳务分包合同是指施工总承包企业或者专业承包企业(以下简称“分发包人”)将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业(以下简称“劳务分包人”)完成的活动。

与传统的劳务分包合同相比,扩大式劳务分包合同在范围、内容等方面有所扩大,如包括劳务作业、部分小型机械或辅材等。

二、扩大式劳务分包合同的效力认定1. 主体要件首先,分发包人必须具有分发包工程或劳务的资格;其次,劳务分包人必须具有完成工程项目的能力。

分承包人依据分包合同对分发包人负责,分发包人依据主合同对建设单位负责;同时,分承包人就分包的项目对建设单位负连带责任。

2. 意思表示要件扩大式劳务分包合同的意思表示要件主要包括以下两点:(1)工程实行总分包的意思,必须由建设单位、分发包人、分承包人三方协商一致且表示真实。

(2)无论是专业分包还是劳务分包,其合同内容都必须由分发包人和分承包人协商一致;内容必须真实,不能有欺诈和胁迫情形。

3. 客体要件扩大式劳务分包合同的客体要件主要包括以下两点:(1)分包的工程必须是国家法律和公共秩序允许分包的工程。

(2)分包的工程不得是国家法律禁止或公共秩序不允许分包的工程。

4. 形式要件扩大式劳务分包合同必须采用书面形式。

三、扩大式劳务分包合同效力的特殊情况1. 以劳务分包的名义将工程进行肢解或分包专业工程在建设施工领域中,承包人可能会采取与实际施工人签订劳务分包合同的形式,达到分包专业工程的目的。

这种情况下,如果劳务分包合同存在违反法律法规、损害他人合法权益等情形,其效力可能会受到质疑。

2. 劳务分包合同中存在欺诈、胁迫等情形如果劳务分包合同中存在欺诈、胁迫等情形,其效力可能会受到质疑。

四、结论综上所述,扩大式劳务分包合同的效力认定需要综合考虑主体要件、意思表示要件、客体要件和形式要件。

施工扩大劳务分包合同范本

施工扩大劳务分包合同范本

施工扩大劳务分包合同范本
甲方:(发包方名称)
乙方:(承包方名称)
根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规,甲、乙双方经友好协商,就甲方施工项目的劳务分包事项达成如下协议:
第一条项目基本情况
甲方委托乙方承担甲方施工项目(具体地址、工程名称等)的劳务分包工作。

第二条劳务分包内容
乙方应按照甲方在施工项目中的具体要求,承担下列劳务分包任务:
1. 提供足够的劳务人员;
2. 完成所承包的工作任务;
3. 严格遵守工程安全规定;
4. 保证工程质量;
5. 合理安排工作时间。

第三条合同期限
本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。

第四条合同价款
甲方应按照乙方所承包的工作量、质量等支付相应劳务分包价款。

具体价款标准为(具体金额),支付方式为每(天/周/月)结算一次。

第五条违约责任
1. 若乙方未按合同约定完成工作,甲方有权终止合同,并要求乙方承担相应违约责任;
2. 若乙方发生违反工程安全规定、工程质量不过关等情况,甲方有权要求乙方承担相应违约责任。

第六条其他约定
1. 本合同未尽事宜由双方友好协商解决;
2. 合同解释权归双方共同享有。

第七条合同变更
本合同如需变更,必须经双方协商一致,并以书面形式进行确认。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)
签订日期:年月日
以上为甲、乙双方就劳务分包事宜达成的合同协议,以示双方权利义务,共同遵守。

新版扩大劳务分包合同范本

新版扩大劳务分包合同范本

扩大劳务分包合同范本扩大劳务分包合同范本分包合同是由两个以上的承包人对筹建人负责,下面的是扩大劳务分包合同范本,希望能帮助到你!扩大劳务分包合同范本1劳务发包方:(以下简称甲方)劳务承包方:(以下简称乙方)为明确双方权利、义务关系,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则,双方特签订劳务分包合同,共同遵照执行。

第1条工程名称:及甲方另行安排的工作。

第3条工程工期:第4条工程质量标准:合格。

第5条安全文明施工:确保安全文明施工,符合国家及地方现行相关规定。

第6条合同金额(大写):暂定元人民币。

(税金)6.1 本工程实行固定单价:6.2 甲方另行委托的工作办理签证按实结算。

第7条合同价款的支付7.1 本工程预付款:7.2 工程进度款采用按月以银行转帐的方式支付。

具体方式为劳务承包方每月20日向劳务发包方报当月已完工程量,并按审定量的80%支付,工程结算完成后,劳务发包方支付工程款至工程结算价的95%;余款,即工程结算价5%作为质保金,保质满1年后支付。

7.3 进度结算只作为进度款支付的依据,不作为最终结算的依据。

第8条劳务发包方工作8.1 任命为驻施工现场代表;8.2 全面履行与业主或总包方签订的施工承包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向业主负责。

8.3 负责编制施工组织设计,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

8.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

8.5 协调解决非劳务承包方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

8.6 按本合同约定,向劳务承包方支付合同价款。

第9条劳务承包方工作9.1 任命为驻施工现场代表;9.2对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包方负责;9.3 劳务承包方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划,经劳务发包方批准后实施。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

安全性□对信息系统安全性的威胁任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。

所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。

靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。

管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。

白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。

这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。

多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。

关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。

系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。

□计算中心的安全性计算中心在下列方面存在弱点:1.硬件。

如果硬件失效,则系统也就失效。

硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。

2.软件。

软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。

严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。

但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。

银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。

其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。

3.文件和数据库。

公司数据库是信息资源管理的原始材料。

在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。

例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。

某些文件具有一定的价值并能出售。

例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。

4.数据通信。

只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。

有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。

偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。

目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。

5.人员。

用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。

某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。

□信息系统的安全性信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。

物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。

逻辑安全是嵌入在软件内部的。

一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。

物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。

而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。

终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。

□安全分析过程大多数公司的办公人员询问关于信息和计算中心的安全时,往往问“一切都行了吗?”其实他们应该问“对于信息和计算中心的安全,我们应该做什么?”。

用户管理人员应该与信息服务管理人员定期地共同研究,进行安全分析,这种安全分析为各方都愿意接受。

简言之,这种安全分析意指决定要多大的一把“挂锁”。

遗憾的是,某些公司乐意承担巨大的风险,但又侥幸地希望不要出现自然灾害或预先考虑到的祸患。

“难得出现”并不等于“永不出现”,关于这一点某些公司发现得太晚了。

合同编号:合同执行人:合同书(建设工程扩大劳务分包合同)工程名称:XXX工程发包方:XXX公司承包方: XXX合同签订日期:2010年03月05日合同签订地点:XXX劳务分包合同发包方:XXX (以下简称甲方)承包方:XXX (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条理》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、北京市有关法律、行政法规,双方经过友好协商,乙方愿意承包XX的施工,本着平等互利、协商一致的原则,双方达成以下协议:第一条工程概况1.1 工程简介工程名称: XX工程工程地点:XX建设单位:XX建筑面积: XX结构类型:XX工期:2010年X月X日至2010年X月X日1.2 现场情况简介:现场场地:三通一平完成具备开工条件1.3 现场临时设施情况:现场临设完成具备施工条件。

甲方临电提供到二级箱,临水提供到供水点。

生活区及施工区单独挂水表及电表。

(详见用水、用电管理协议)第二条承包范围及承包方式:2.1 承包范围: XX2.1.1、二次结构砌筑(包括内容:室内外所有的填充墙、隔墙砌筑、预埋件、墙体拉结筋的放置、规范规定的墙体构造柱、门窗洞口抱框、圈梁模板及钢筋制作、绑扎和砼浇筑、砌筑时所用脚手架等属于二次结构的内容全部成活)。

2.1.2、屋面工程(包括内容:1、上人屋面:1:4水泥砂浆2%找坡层、1米以外最薄20厚陶粒找坡、防水基层处理、50厚挤塑聚苯板保温层施工、防水保护层、水泥砂浆隔离层、40厚C20细石混凝土、9厚聚合物砂浆铺卧、8-10厚彩色釉面防滑地砖干水泥擦缝。

2、不上人屋面:找坡层、防水找平层、满涂银粉保护剂面层等图纸所标注的属于屋面工程的所有内容)。

2.1.3、外墙装修(包括内容:门窗洞收口、根据图纸要求需要施工的部位)。

2.1.4、室内精装修(包括内容:墙面、地面、吊顶、墙面抹灰、轻钢龙骨双层单面石膏板隔墙制作安装、填充隔音岩棉、部分轻钢龙骨吊顶及面层、卫生间及厨房墙面防水基层处理、防水保护层、隔墙板安装所需的约200㎜高豆石砼台、油工刮腻子、涂料、所有楼地面工程、烟道通风道安装施工、首层楼梯间及电梯间前室墙地砖铺贴、所有室内回填土、所有防火门安装到位等图纸内装饰所有施工内容,完工后现场清理干净及竣工验收、交钥匙前的清理)。

2.1.5、室内水电安装(包括:强电弱电埋管穿线、各种灯具安装、卫生洁具安装、电线电缆安装、各种配电柜配电箱安装、各种管道及保温施工、阀门安装、通风项目等施工蓝图范围之内的所有水、电、暖、通风项目内容)。

2.1.6、施工现场文明施工、安全防护、装修垃圾清运等全部包含在本合同单价范围之内。

注:1、要求工程施工蓝图中所有装修项目,验收时现场清理干净。

2、甲供主材及设备:电线、电缆、各种配电箱、消火栓箱、大型供暖及消防通风设备、各种墙地砖、各种石材和配件、轻钢龙骨石膏板隔墙、水暖电各种管材及管件、各种阀门及配件、水箱水泵、各种通风烟道、石膏板吊顶材料及配件、卫生洁具、各种灯具及开关面板等。

3、甲指定分包项目:屋面及厨卫间防水层施工、人防门及防火门安装、各种铁艺施工、消防工程、人防通风工程、钢结构工程、楼板加固及补板工程、金属材料吊顶施工、轻体内隔墙施工等。

以上内容除甲供主材、机械及甲分包外全部材料及机械设备均由乙方自备,甲方提供的材料设备乙方有义务进行保管及管理,发生丢失、损坏及浪费,按实际发生从结算款中扣除。

2.2 承包方式:采用扩大劳务承包方式。

第三条合同工期:2010年03月05日至2010年06月30日(工程验收)第四条合同价款及单价构成:4.1 本工程合同价款预估为(人民币):XX0万元,金额大写:Xx元整。

4.2劳务费(人工)单价包括的内容:生产工人的基本工资、辅助工资、预调工资、流动施工津贴、定额中的其他人工费,劳动保护费、各种保险费、住房公积金、残疾人就业保障金、福利费、医疗补助费、人工往返路途降效费用及交通补助费、工资附加费、教育经费、手工工具补贴、管理费、风险费、外埠民工往返路费及乙方为达到甲方要求的工期、质量、安全文明施工标准等所发生的一切费用。

4.3乙方为达到甲方要求的工期、质量、安全文明施工标准所发生的费用包括:(1)工期保证增加费:是为确保本合同要求的工期或抢工而所采取的各种措施费、增加的人工费以及施工降效影响等。

(2)质量保证增加费:为达到本合同要求的合格质量标准,所采取的各种施工工艺、技术措施而增加的所有费用。

(3)安全文明施工保证增加费:本合同要求的安全文明工地标准和迎检、迎节日所投入的人工及相关费用。

以上费用均已包含在人工费单价中,结算时不得单独计取。

4.4以下辅助用工内容包含在平米单价中,不得另外计取。

其范围包括但不仅限于以下内容:(1)施工现场临时设施:临电、临水、道路及场区硬化、排水沟等用工。

(2)现场材料倒运、码放、二次搬运用工。

(3)测量放线用工。

(4)试验用工。

(5)成品保护及看楼用工。

(6)土建与水电剔凿补洞用工。

(7)各种中小型机械及电动工具操作用工。

(8)文明三区整理用工(生活区、办公区、施工区的清理、环境卫生、日常管理、门卫、看守材料等零工)。

(9)设计变更、洽商单个单项子目在20工日内(含20个)的设计变更项目。

(10)总(与其它分)包配合用工,(11)冬、雨季施工增加费。

(12)现场内其它不可预见因素造成的增加人工费的风险。

(13)7.8条内容。

(14)第十六条内容。

(15)施工保险、施工人员意外伤害保险费。

4.5其他执行《XXX公司内部结算》规定。

4.6甲方在结算总价的基础上收取X%管理费(包含税金),拨付进度款时按照比例扣除。

第五条劳务费结算及支付5.1结算时间:乙方按时完成以上约定的所有工程内容后,须按合同约定及时与甲方办理各种结算手续,填写劳务费结算会签表,经甲方相关人员进行会签后,乙方依此编制劳务费结算书,并在10天内将全部结算资料递交给甲方。

甲方项目经理部收到乙方的劳务费结算资料后30天内进行核实,给予确认或者提出修改意见,并上报主管部门审批。

5.2结算依据:(1)、本工程工程量计算原则依据2001年《北京市建设工程预算定额》计算规则计算工程量,提取人工工日数量乘以“(2)”条中相应单价,取费执行劳务承包取费标准,仅计取分包工程管理费。

(2)、辅材及人工费执行2010年2月份北京造价信息,人工费按土建人工费为X 元;装饰人工费为CX元/工日;水电安装人工费为X元/工日;房修工程结构人工费为X元,房修工程拆除人工费为X元执行。

(3)、其它取费全部执行2001年《北京市建设工程预算费用定额》规定,其中不计取临时设施费、大型机械垂直运输费。

(4)、施工用水用电由甲方提供水源、电源,施工用电提供到二级配电箱,单独挂表计量,每月缴纳一次,由专人收取。

(5)、施工现场发生洽商变更调整:工程洽商单项子目直接费在1000元(含)以内作技术洽商处理,工程洽商单项子目直接费超过1000以外的洽商按实增减。

(6)、甲方在结算总价的基础上收取X%管理费(包含税金),拨付进度款时按照比例扣除。

相关文档
最新文档