建设工程征用土地合同完整版

合集下载

建设工程征用土地合同5篇

建设工程征用土地合同5篇篇1建设工程征用土地合同合同编号：______甲方（征用方）：______ 乙方（被征用方）：______根据《土地管理法》和《建设工程征用土地暂行条例》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方征用乙方土地的事宜，达成如下协议并签订本合同。

第一条土地征用范围1.1 乙方拥有的位于______的土地，经甲方征用，用于______工程建设。

1.2 土地征用范围为______亩（或平方米），具体地点和界址详见征用地图。

第二条征用土地用途2.1 征用土地将用于______（注明用途，如房地产开发、道路建设、公共设施建设等）。

2.2 征用土地的具体规划和用途由甲方负责确定，并在合同生效后向乙方进行通知。

第三条土地征用过程3.1 乙方同意将被征用土地的所有权、使用权等相关权益转让给甲方，甲方有权对该土地进行规划、开发或出售。

3.2 甲方负责对被征用土地进行合法的土地使用手续办理，并承担土地征用的一切费用。

第四条征用补偿及合同期限4.1 甲方应当按照国家有关规定向乙方支付土地征用补偿金，具体金额为______元。

4.2 征用补偿金应在本合同生效后______个工作日内支付至乙方指定的账户。

4.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，到期后如有需要延长的，应另行协商确定。

第五条其他约定5.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

5.2 本合同的修改、补充或终止应经双方书面协议，方为有效。

5.3 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______（签字）：______ （签字）：______日期：______ 日期：______以上为建设工程征用土地合同内容，甲乙双方应认真履行各自在合同中的义务，确保合同的有效执行。

希望双方在合作中取得共赢的成果，促进地区经济的健康发展。

篇2建设工程征用土地合同甲方（国有土地使用权出让单位）：甲方名称：________________法定代表人：________________地址：________________电话：________________乙方（建设单位）：乙方名称：_________________法定代表人：_________________地址：_________________电话：_________________为了促进国民经济的发展，根据国家规定，甲方将其拥有的土地使用权出让给乙方用于建设工程，并经过友好协商，双方达成如下协议：一、项目基本情况1.1 甲方拥有的土地使用权为________________，位于________________，土地面积为_____________，具体位置及用途详见土地证号_________________1.2 乙方拟在上述土地上建设工程，工程名称为________________，工程用途为________________，总建筑面积为_____________。

建设工程征用土地合同模板6篇

建设工程征用土地合同模板6篇篇1甲方（出让方）：__________乙方（受让方）：__________鉴于甲方拥有某块土地的所有权，并同意将该土地用于乙方的建设工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在土地征用过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护，并为土地征用工作提供法律依据。

二、征用土地1. 土地位置：详细描述土地的位置、面积和四至边界。

2. 用途：土地将用于乙方指定的建设工程。

3. 征用期限：土地征用期限为_____年，自合同签订之日起计算。

三、补偿与支付1. 补偿方式：乙方应按照国家和地方相关法规，对甲方因土地征用而产生的损失进行补偿。

2. 补偿金额：详细列明补偿金额的计算方式及支付时间。

3. 支付方式：补偿款项应支付至甲方指定账户，并提供相关支付证明。

四、土地使用权1. 乙方在征用期限内享有土地使用权，并承担相应责任。

2. 乙方应遵守国家及地方土地管理法律法规，不得擅自改变土地用途。

3. 土地使用权期满后，乙方应将土地归还甲方，并确保土地无损坏。

五、工程实施与监管1. 乙方应按照国家和地方相关规定进行工程建设，确保工程安全、环保。

2. 甲方有权对工程建设过程进行监管，确保土地征用和工程实施符合法律法规。

3. 双方应共同制定工程实施计划，确保工程进度与质量。

六、合同变更与解除1. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。

2. 任何一方不得擅自变更或解除合同，如需变更或解除，应提前与对方协商，并达成书面协议。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。

2. 若乙方未按合同约定支付补偿款项或擅自改变土地用途等违约行为，应承担相应违约责任。

3. 双方应共同遵守合同约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。

八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

建设工程征用土地合同范本5篇

建设工程征用土地合同范本5篇篇1甲方（征用方）：__________乙方（被征用方）：__________根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规的规定，为明确双方在建设工程征用土地过程中的权利与义务，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、征用土地的基本信息1. 甲方因建设工程需要，拟征用乙方位于______地区的土地。

该土地面积为______平方米（具体面积以测量为准），四至界限为东至______，西至______，南至______，北至______。

二、征用土地的目的和用途本次征用的土地用于建设______工程，包括但不限于______等项目的建设。

三、补偿与安置1. 甲方应按照国家的有关规定，对乙方因土地征用所造成的损失给予合理的补偿。

补偿内容包括但不限于土地补偿费、青苗补偿费、地上附着物补偿费等。

2. 乙方应按照甲方的要求，及时提供土地权属证明及相关资料，以便甲方进行补偿登记和发放补偿款。

3. 甲方在征用土地过程中，应妥善安置乙方受影响的生产和生活，确保乙方的合法权益得到充分保障。

四、土地征用的程序和时间1. 甲方在取得政府批准文件后，应及时通知乙方，并按照法律规定的程序进行土地征用。

2. 乙方应在接到通知后______日内完成土地腾退工作，并将土地交付甲方使用。

五、权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定使用征用土地，并有权在建设工程中对土地进行合理利用和改造。

同时，甲方有义务按照约定支付补偿款，并妥善安置乙方受影响的生产和生活。

2. 乙方有权获得约定的补偿款，并应按时交付被征用的土地。

同时，乙方有义务配合甲方完成土地腾退工作，并提供必要的资料和信息。

六、违约责任及解决纠纷的方式1. 若甲、乙双方任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2. 对于因履行本合同所产生的纠纷，甲、乙双方应友好协商解决。

协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

建筑工程征用土地合同范本6篇

建筑工程征用土地合同范本6篇篇1甲方（征用方）：____________________（以下简称甲方）乙方（被征用方）：____________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方征用乙方土地事宜，经友好协商，达成如下协议：一、征用土地的基本信息1. 位置：具体描述征用土地的位置，如“XX市XX区XX路XX 号”。

2. 面积：明确征用土地的面积，以平方米或亩为单位。

3. 用途：明确征用土地的用途，如用于建筑工程、交通设施等。

二、征用土地的补偿标准与支付方式1. 补偿标准：明确各类补偿标准，包括土地补偿费、青苗补偿费、安置补助费等。

2. 支付方式：约定支付补偿款的方式，如现金、转账等。

3. 支付时间：约定支付补偿款的时间，应明确具体日期。

三、土地使用权属的变更1. 乙方在合同签署后同意将所征土地的权属转移给甲方，并配合甲方办理相关手续。

2. 甲方负责办理土地使用权属的变更手续，承担相关费用。

四、建筑工程的相关约定1. 甲方在征用土地上进行建筑工程时，应遵守国家相关法律法规，确保工程安全与质量。

2. 甲方应按照环保要求，采取有效措施，防止建筑工程对环境造成污染。

五、合同的期限及终止条件1. 明确合同的期限，如XX年。

2. 约定合同的终止条件，如因不可抗力因素、双方协商一致等。

六、违约责任与赔偿标准1. 甲乙双方应严格遵守合同条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2. 约定赔偿标准，包括因违约造成对方损失的金额及计算方式。

七、其他约定事项1. 甲乙双方应共同遵守国家法律法规，确保合同的合法性与有效性。

2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

自双方签字盖章之日起生效。

八、争议解决方式1. 甲乙双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程征用土地合同范本5篇

建设工程征用土地合同范本5篇篇1甲方（土地所有人）：______________身份证号码：_______________________联系方式：_______________________地址：___________________________乙方（建设工程单位）：______________营业执照号码：_____________________联系方式：_______________________地址：___________________________鉴于甲方同意将其所持有的土地征用于建设工程目的，乙方同意遵守国家有关法律法规和政策，根据公平、公正、诚信的原则，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商一致，达成如下协议：第一条合同目的本合同旨在明确土地征用事宜，规范双方权利义务关系，保障甲乙双方的合法权益。

第二条征用土地信息一、土地名称：_____________________。

二、土地位置：_____________________。

三、土地面积：_____________________（具体以测量成果为准）。

四、土地用途：用于_____________建设工程。

五、土地权属：甲方须确保对所征用的土地拥有合法、完整的产权。

第三条征用土地补偿标准与支付方式一、补偿标准：根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规，结合当地实际情况，确定补偿标准。

二、支付方式：乙方应按照约定支付土地补偿费用，包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费等。

甲方需提供合法、有效的收款凭证。

第四条合同期限及开工时间一、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。

二、开工时间：乙方应在合同生效后_____个月内开工，如遇特殊情况需延期开工，应提前向甲方说明原因并获得同意。

第五条双方权利义务一、甲方权利义务：（一）确保所征用的土地权属合法、无争议；（二）按照约定接受土地补偿费用；（三）协助乙方办理相关土地使用权手续；（四）确保乙方顺利施工，不得干扰施工进度。

建筑工程征用土地合同模板5篇

建筑工程征用土地合同模板5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建筑工程征用土地合同甲方（出让方）：_______（姓名/法定代表人），性别______，身份证号码________，住址_______，联系电话________。

乙方（承租方）：_______（姓名/法定代表人），性别______，身份证号码________，住址_______，联系电话________。

鉴于：1. 甲方是合法拥有_______（土地使用权证号）__号地基础设施建设用地___亩，包括现有建筑物和设施。

2. 乙方为_______公司，拟在甲方地块上进行________工程建设。

3. 双方经友好协商，就甲方征用该土地的使用事宜达成一致意见，并订立本合同。

一、土地使用1. 甲方同意将上述土地征用予乙方使用，时间为______年，即自______年___月___日起至______年___月___日止，期满后，甲方有权收回土地。

2. 甲方需为乙方办理土地使用证，确保乙方合法使用土地。

3. 乙方承租的土地面积为___亩，土地使用方式为_______（商业/住宅/工业等），不得超出规定范围使用。

4. 乙方在土地上进行建设时，需遵守相关规定，确保土地使用安全、环保。

二、土地租金1. 乙方需按照合同规定的时间和金额，支付土地使用费给甲方，具体金额为_________，支付方式为（一次性/分期支付），支付时间为______年___月___日之前。

2. 土地使用费的调整：因国家政策、市场情况等因素变化导致土地租金发生变化，双方需重新协商确定。

三、工程建设1. 乙方承租土地用于_______工程建设，需遵守国家相关法律法规，确保工程建设质量和工期。

2. 乙方需与甲方沟通协商工程施工计划、安全事宜等，确保土地使用过程中产生的任何事故及时处理。

3. 乙方应尽最大努力确保土地使用期间的环境保护，对土地及周围环境不得造成破坏。

四、违约责任1. 任何一方如因故未能履行合同规定的义务，应承担相应的责任，并赔偿对方因此造成的损失。

建设工程征用土地合同通用版本5篇

建设工程征用土地合同通用版本5篇篇1本合同由以下双方签订：甲方（征用方）：_________________________乙方（土地所有者）：_______________________鉴于甲方需要进行建设工程，需征用乙方所拥有的土地，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定，就土地征用事宜达成如下协议：一、征用土地的基本信息1.1 本合同征用的土地位于_____________________（详细地址）。

1.2 征用土地的面积、边界及四至范围详见本合同附件的平面图和说明。

二、征用土地的用途甲方征用该土地是为了进行_____________________建设工程，包括但不限于__________等。

三、补偿与支付3.1 甲方应支付乙方土地补偿费，包括土地所有权补偿、地上附着物补偿等。

补偿金额根据《土地管理法》及相关法规计算。

3.2 支付方式：甲方应在本合同签署后____日内支付乙方____%的土地补偿费，剩余部分在土地交付后____日内支付完毕。

四、土地交付4.1 乙方同意在收到全部土地补偿费后的____日内，将本合同约定的土地交付给甲方。

4.2 乙方应保证交付的土地无争议，无任何形式的权属纠纷。

五、权利与义务5.1 甲方在征用土地后，应依法办理相关土地使用权证。

5.2 乙方应协助甲方办理土地使用权证等手续，提供必要的资料。

5.3 甲方应遵守国家土地管理法律法规，不得擅自改变土地用途。

5.4 乙方有权获得相应的土地补偿费，并有权监督甲方使用土地的情况。

六、违约责任6.1 若甲方未按时支付土地补偿费，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿损失。

6.2 若乙方未按时交付土地，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。

七、合同的变更与解除7.1 本合同的变更需经双方协商一致，并书面修改。

7.2 在下列情况下，本合同可以解除：（1）因不可抗力导致合同无法继续履行；（2）双方协商一致解除合同。

建设工程征用土地合同6篇

2. 若乙方未能按时支付费用或违反其他约定，应按照合同约定承担违约责任。
3. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任。
七、争议解决
1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款
3. 补偿金额：明确补偿金额的计算方式及支付时间。
4. 安置措施：对于因土地征用导致的农民安置问题，甲方应提供相应措施。
四、土地使用权处理
1. 土地使用权收回：明确土地使用权被征用后，甲方将依法收回。
2. 注销登记：乙方应配合甲方办理土地使用权注销登记手续。
五、征地安置实施方案及进度安排
1. 安置方案：详细描述征地安置的具体实施方案，包括人员安置、拆迁安置等。
2. 补偿方式：明确补偿方式，如货币补偿、置换土地等。
3. 安置措施：对于因土地征用而产生的安置问题，甲方应提供相应措施，确保乙方生活无忧。
四、土地使用权收回
乙方在合同生效后，同意将土地使用权交给甲方，并承诺不再对土地进行任何形式的经营、使用或处置。
五、工程实施与环境保护
1. 工程实施：甲方应按照国家的建设规范和要求，进行工程建设。
本次甲方征用乙方的土地位于__________（具体地址），面积为地。
二、征用土地的费用和支付方式
1. 土地补偿费用：根据当地土地补偿标准，经双方协商，本次征用土地的总补偿费用为人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：在双方签订本合同后______日内，甲方支付乙方全部土地补偿费用。
二、征用土地基本情况
1. 土地位置：详细地址____________________。

建设工程征用土地合同范本8篇

建设工程征用土地合同范本8篇篇1甲方（征用方）：____________________乙方（被征用方）：____________________根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规的规定，为明确双方在建设工程征用土地过程中的权利和义务，保障双方合法权益，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、征用土地基本情况甲方因建设工程需要，拟征用乙方位于__________________的土地，具体面积、位置、四至界限详见本合同附件的土地使用证及红线图。

二、征用土地补偿标准及支付方式1. 补偿标准：根据当地人民政府制定的土地补偿标准，结合本工程实际情况，经双方协商确定补偿标准为每亩______元人民币。

2. 支付方式：甲方应按照约定支付补偿款项。

具体支付时间为本合同签订后______日内支付定金______%，土地交付使用后______日内支付剩余款项。

三、土地交付与用途1. 乙方应于本合同签订后______日内将土地交付给甲方使用。

2. 甲方征用该土地用于建设工程，项目名称为__________________。

3. 甲方应依法办理相关用地手续，确保土地使用权合法。

四、双方责任与义务1. 甲方应按照约定支付补偿款项，确保资金到位。

2. 乙方应按时交付土地，并确保土地权属清晰，无争议。

3. 乙方应协助甲方办理相关用地手续，提供必要的资料。

4. 甲方在用地过程中应遵守法律法规，不得擅自改变土地用途。

5. 甲方应对土地进行合理开发利用，不得闲置或荒废。

五、违约责任1. 甲方如未按约定支付补偿款项，应按每日万分之五的标准支付违约金。

2. 乙方如未按时交付土地，应按未交付土地面积占总征用土地面积的比例，退还相应补偿款项，并按同期银行贷款利率支付违约金。

3. 若因乙方原因导致无法办理用地手续，乙方应全额退还已支付的补偿款项，并按总补偿款项的百分之二十支付违约金。

4. 双方如因不可抗力因素导致无法履行合同，应及时通知对方，并协商解决。

建设工程征用土地合同样板6篇

建设工程征用土地合同样板6篇篇1合同编号：XXX甲方（土地所有人）：___________乙方（土地使用者）：___________根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就甲方征用乙方土地用于建设工程事宜达成如下协议：一、合同目的乙方因建设需要，需征用甲方位于____的土地，用于建设工程项目。

本合同旨在明确双方权利义务关系，确保工程顺利进行。

二、征用土地的基本情况本合同涉及的土地位于______，具体面积、位置、界限等详见附件《土地权属证明》。

土地性质为______，用途为______，不涉及林地、水源保护区等敏感区域。

三、征用土地的费用及支付方式1. 甲方同意以货币方式支付土地征用费用，具体金额根据土地面积、地理位置等因素确定。

2. 乙方需在合同签订后XX日内支付定金，余款在土地交付后XX 日内付清。

3. 土地征用费用支付方式：通过银行转账方式支付至甲方指定账户。

四、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 乙方需按照工程进度表进行施工，确保工程按期完成。

如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商。

五、甲方的权利和义务1. 甲方有权获得土地征用费用，并按照合同约定交付土地。

2. 甲方有权监督乙方施工过程中的土地使用情况和工程建设情况。

3. 甲方有义务确保被征用土地的权属清晰，无争议。

4. 甲方需协助乙方办理相关土地使用权证变更手续。

六、乙方的权利和义务1. 乙方有权使用征用土地进行工程建设，并支付相应的土地征用费用。

2. 乙方需按照合同约定使用土地，不得擅自改变土地用途或转让给他人使用。

3. 乙方需按照工程进度表进行施工，确保工程质量和安全。

4. 乙方需遵守国家相关法律法规和政策，依法办理相关手续。

七、违约责任及赔偿标准1. 若甲方未能按照合同约定交付土地，需支付违约金。

建设工程征用土地合同范本7篇

建设工程征用土地合同范本7篇篇1甲方（征用方）：__________乙方（被征用方）：__________根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规的规定，为了保障建设工程的顺利进行，明确双方的权利与义务，甲乙双方就土地征用事宜达成如下协议：一、征用土地基本情况本次征用土地位于__________，具体面积、位置、界限等详见本合同附件的土地权属证明文件及相关附图。

二、征用土地的目的和用途本次征用的土地用于__________建设工程，包括__________等建设项目。

三、土地补偿费用1. 甲方应按照国家的有关规定和标准，对乙方进行土地补偿。

补偿费用包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费等。

2. 补偿费用总额为人民币______元（大写：______元整）。

3. 补偿费用的支付方式和时间：______。

四、土地使用期限本次征用的土地使用期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

五、土地交付与验收1. 乙方应于本合同签订后______日内，将所征用的土地交付给甲方。

2. 甲方在接收土地时，应按照本合同约定的内容进行验收。

六、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定使用征用土地，并进行建设。

2. 甲方有义务按照本合同约定支付补偿费用。

3. 甲方应依法办理相关土地使用权手续。

七、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本合同约定获得补偿费用。

2. 乙方应在本合同约定的期限内交付土地。

3. 乙方不得干涉甲方的正常建设活动。

八、违约责任1. 甲方如未按本合同约定支付补偿费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。

2. 乙方如未按本合同约定交付土地，甲方有权要求乙方承担违约责任。

违约金数额为补偿费用总额的______%。

如因乙方违约导致甲方建设工程延误造成的损失超过违约金的数额，甲方有权要求乙方承担超额损失。

篇2甲方（征用方）：__________乙方（被征用方）：__________根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方征用乙方土地进行建设工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、征用土地基本情况和补偿标准甲方因建设工程需要，拟征用乙方位于______地块的土地，面积为______平方米（实际面积以测量为准）。

建设工程征用土地合同范本5篇

建设工程征用土地合同范本5篇篇1甲方（出让方）：____________________乙方（受让方）：____________________鉴于甲方拥有某块土地的所有权，并同意将该土地用于建设工程；乙方愿意按照本合同的规定征用该土地，进行建设。

现甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、合同宗旨和原则本合同的宗旨是明确双方在征用土地过程中的权利、义务和责任，确保双方合法权益受到保护。

本合同遵循平等互利、诚实守信的原则。

二、土地基本情况本合同所涉及的土地位于______（详细地址），面积为______平方米（具体面积以测量为准），用途为建设工程用地。

该土地权属清晰，无争议。

三、征用土地的期限和方式1. 乙方征用本合同的期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

2. 乙方应按照法律、法规规定的程序办理相关手续，并按照约定支付土地补偿费用。

四、土地补偿费用及支付方式1. 乙方应支付的土地补偿费用包括：土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费等。

具体金额按照双方协商确定。

2. 支付方式：乙方应在合同签订后______日内支付定金，并在约定时间内完成支付。

如乙方未按时支付，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

五、土地使用权1. 在本合同有效期内，乙方获得该土地的使用权，可用于建设工程。

2. 乙方应按照约定用途使用该土地，不得擅自改变土地用途。

如需改变用途，应提前书面通知甲方，并经甲方同意。

六、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定收取土地补偿费用。

2. 甲方应协助乙方办理相关手续，提供必要的支持。

3. 甲方应确保本合同的履行，不得擅自改变合同约定。

七、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本合同约定使用土地。

2. 乙方应按照约定支付土地补偿费用，履行合同约定。

3. 乙方应合理使用土地，不得损害该土地的资源和环境。

工程建设土地征用合同范本6篇

工程建设土地征用合同范本6篇篇1工程建设土地征用合同范本甲方（征地单位）：__________乙方（被征地单位）：__________本合同是甲乙双方自愿平等协商，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国国土资源法》等法律法规和相关规定签订的。

一、土地征用范围：乙方所持有的位于_______区_______镇（乡）_______村（社区）、_______号地块（以下简称“征地用地”）。

二、征地用途：本次土地征用的目的、用途为_______，为_______工程建设。

三、土地征用补偿标准：1. 土地补偿费用：根据_______的相关规定，甲方应向乙方支付土地征用补偿费_______万元。

具体款项及支付时间如下：款项金额（元）支付时间————————————2. 土地占用费用：在工程建设期间，乙方同意甲方对其土地进行暂时占用，并支付土地占用费_______元。

四、征地程序及方式：1. 甲方应根据国家相关规定，依法复查征地用地，并办理有关征地手续。

2. 乙方应在_______（房地产局）签署相关文件并领取补偿款。

3. 征地手续完成后，甲乙双方共同办理土地过户手续，将土地所有权证交付给甲方。

五、附则：1. 本合同自双方签字并加盖合同专用章之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日止。

2. 甲乙双方均有义务保守本合同内容的商业秘密，不得向第三方泄露。

3. 如因不可抗力等不可抗因素致使本合同无法履行或履行困难，应及时通知对方并协商解决办法。

六、合同解决方式：本合同争议以友好协商方式解决，协商不成的，任何一方均有权向_______仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

七、本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______丙方（见证人签字）：_______日期：__________篇2工程建设土地征用合同范本甲方（征地单位）：______________；乙方（被征地单位）：______________。

建设工程征用土地合同通用版本7篇

建设工程征用土地合同通用版本7篇篇1本合同由以下双方签订：甲方（征用方）：__________乙方（土地所有者）：__________鉴于甲方需要进行建设工程，需征用乙方所有的土地，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就土地征用事宜达成如下协议：一、征用土地的基本信息1.1 本合同征用的土地位于__________（地址）。

1.2 征用土地的面积、边界、地形等具体情况详见附件一《土地信息表》。

二、征用目的及用途2.1 甲方征用乙方土地，是为了进行建设工程，包括__________（具体工程内容）。

2.2 甲方承诺，征用土地将仅用于上述目的，不得挪作他用。

三、补偿与支付3.1 甲方应按照法律法规规定的标准，对乙方进行土地补偿。

3.2 补偿方式包括一次性现金补偿、工程补偿等，具体方式和金额详见附件二《补偿方案》。

3.3 甲方应在本合同签订后，按照约定的时间和方式支付补偿款项。

四、土地移交4.1 乙方应在约定的时间内，将土地移交甲方使用。

4.2 乙方应保证移交的土地权属清晰，无争议。

如因权属问题引发纠纷，由乙方负责解决。

五、权利义务5.1 甲方有权在征用土地上进行建设工程，并承担相关费用。

5.2 乙方有权获得土地补偿，并承担移交土地的义务。

5.3 甲方应保护乙方的合法权益，遵守国家法律法规，不得擅自改变土地用途。

5.4 乙方应协助甲方进行工程建设，提供必要的支持和便利。

六、违约责任及解决方式6.1 若甲方未能按照约定支付补偿款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

6.2 若乙方未能按时移交土地，或者移交的土地存在权属纠纷，乙方应承担违约责任。

6.3 对于因违约产生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同的变更与解除7.1 本合同一经签订，即具有法律效力，双方应严格遵守。

7.2 若因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。

建设工程征用土地合同样板6篇

建设工程征用土地合同样板6篇篇1建设工程征用土地合同样板甲方：（出让方全称）乙方：（承包方全称）根据《土地管理法》、《建设工程土地管理条例》等有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，经友好协商，签订本合同。

一、土地基本情况1.1 土地位置：（位置）1.2 土地用途：（用途）1.3 土地面积：（面积）1.4 土地权属：（权属）二、建设内容及规模2.1 建设项目名称：（名称）2.2 建设规模：（规模）2.3 建设用地：（用地）2.4 建设工期：（工期）2.5 建设内容：（内容）三、土地使用期限3.1 本合同签订后，土地使用期限为（年/月/日）。

（使用期限）四、土地出让价款及支付方式4.1 乙方应向甲方支付土地出让价款（金额）。

（价款）4.2 乙方支付方式：一次性支付/分期支付。

五、施工安全保障5.1 乙方承诺按照国家相关法律法规和安全标准进行施工，保障施工人员和周边居民的安全。

5.2 如因施工过程中造成土地资源、生态环境等损害，乙方应承担相应的责任。

六、违约责任6.1 若因甲方原因，导致合同无法履行或需解除合同，乙方有权要求返还已付的相关费用并获得相应补偿。

6.2 若因乙方原因，导致合同无法履行或需解除合同，乙方应承担相应违约责任。

七、其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可协商解决。

7.2 双方签订本合同后，如有任何争议应友好协商解决，若协商不成，可向相关部门、仲裁机构申请解决。

本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：（年/月/日）签订日期：（年/月/日）篇2建设工程征用土地合同样板甲方：（出让土地使用权人）证件号码：联系地址：电话：乙方：（征用土地单位）统一社会信用代码：联系地址：电话：鉴于甲方为经批准取得了《土地使用权证》/《建设工程用地审批文件》等法定证明文件，根据国家有关法规规定，甲方需要将其持有的一部分土地用于乙方的建设工程，现经双方友好协商，达成以下协议：第一条地块位置根据《土地使用权证》/《建设工程用地审批文件》，甲方持有的土地位于（具体位置），土地面积为（具体面积），国家所有权到期时间为（具体日期）。

建筑工程征用土地合同模板6篇

建筑工程征用土地合同模板6篇篇1甲方（政府代表）：____________（单位名称）地址：____________法定代表人：____________乙方（用地单位）：____________（单位名称）地址：____________法定代表人：____________鉴于甲方同意将部分土地征用给乙方用于建筑工程，双方根据《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、征用土地的位置及面积乙方因建筑工程需要，征用甲方位于____________（具体位置）的土地，土地面积为______平方米。

具体以测绘报告为准。

二、征用土地的使用目的和期限本土地用于____________建筑工程项目。

乙方承诺本土地仅用于本合同约定用途，不得擅自改变用途。

本土地征用期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

期满后，乙方应将土地归还甲方。

三、补偿费用及支付方式1. 补偿费用：乙方应按照国家和地方的相关规定支付土地补偿费用，包括但不限于土地补偿费、安置补偿费等。

具体金额按照双方协商确定。

2. 支付方式：乙方应在签订本合同后______日内支付甲方首期补偿费用______元，剩余款项按照双方约定的时间和方式进行支付。

四、土地使用权属变更及登记自本合同签订之日起，甲方将征用土地的使用权转移给乙方，并协助乙方办理土地使用权属变更登记手续。

工程建设土地征用合同6篇

工程建设土地征用合同6篇篇1甲方（征用方）：__________乙方（被征用方）：__________根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方对乙方土地的征用事宜达成如下协议：一、征用土地基本情况甲方拟征用的土地位于_____（详细地址），总面积_____平方米（折合_____亩）。

该地块用途为工程建设用地。

具体位置、面积以双方现场确认的《土地征用示意图》为准。

二、补偿方式和标准1. 甲方应按照当地政府的有关规定和标准对乙方进行补偿。

补偿包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费等。

具体补偿金额和支付方式由双方根据实际情况协商确定。

2. 甲方应按照约定时间支付补偿费用，乙方应按时交付被征用的土地。

如因甲方原因导致延迟支付补偿费用，乙方有权要求甲方按照约定支付滞纳金。

三、土地用途和期限1. 征用土地用途：该地块用于工程建设。

2. 土地使用期限：自土地交付之日起至工程竣工后，按照国家和地方政府的有关规定执行。

四、双方权利和义务1. 甲方应依法办理相关土地征用手续，确保征用土地的合法性。

2. 乙方应按时交付被征用的土地，并提供相关权属证明。

3. 甲方应按时支付补偿费用，履行约定的义务。

4. 乙方应协助甲方办理相关手续，确保工程建设的顺利进行。

5. 双方应共同遵守法律法规的规定，任何一方不得擅自改变合同约定的内容和用途。

五、违约责任和解决争议的方式1. 若甲方未能按时支付补偿费用或履行其他约定义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。

2. 若乙方未能按时交付被征用的土地或履行其他约定义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

3. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、合同的生效、变更和解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一经生效，未经双方协商一致，不得随意变更或解除。

建筑工程征用土地合同书范本6篇

建筑工程征用土地合同书范本6篇第1篇示例：建筑工程征用土地合同书范本甲方（征用方）：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：鉴于乙方所持有的土地符合国家建设规划需要，为了进行建筑工程施工，经双方友好协商，达成以下土地征用合同：1.土地位置与面积乙方同意将位于（具体位置）的土地，面积为（具体面积），提供给甲方用于建筑工程施工。

2.土地使用权期限本合同有效期为（具体年限），自合同签署之日起生效，至期满时终止。

3.征用补偿甲方应向乙方支付土地征用费用，具体标准为（具体金额），合同履行完毕后一次性支付给乙方。

4.土地征用范围及用途乙方同意将土地用于甲方建筑工程的施工目的，包括但不限于建筑、道路、绿化等用途，乙方应协助办理相关手续并配合施工。

5.土地征用程序甲方承诺依法依规办理土地征用手续，并在规定期限内向乙方支付征用费用，确保合同顺利履行。

6.违约责任任何一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。

7.争议解决因履行本合同发生的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向本合同签署地人民法院提起诉讼解决。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：第2篇示例：建筑工程征用土地合同书范本甲方：（公司名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（公司地址）鉴于甲乙双方为了顺利进行建筑工程，经充分协商，特订立本合同，共同遵守约定，共同遵循相关规定，诚实守信，平等互利，协商一致。

特制定本土地征用合同。

一、土地征用范围：1. 乙方经甲方同意，依法从甲方处征用一定范围的土地用于建筑工程项目，具体范围为（具体描述土地边界或坐标）。

2. 土地征用期限：（具体征用土地期限）二、土地使用方式：1. 乙方应按照国家相关法律法规及政策规定的用地条件进行土地开发利用，确保土地使用符合国家规定标准及安全要求。

2. 乙方应承担土地征用后所发生的土地使用权、使用费用、税费等各项费用支出。