水利工程结算书
水利工程结算通用条款协议书2024
水利工程结算通用条款协议书2024本合同目录一览第一条定义与解释1.1 定义1.2 解释第二条工程范围与内容2.1 工程范围2.2 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条工程进度与交付4.1 工程进度4.2 交付日期第五条质量标准与要求5.1 质量标准5.2 质量要求第六条施工技术与材料6.1 施工技术6.2 材料供应第七条安全生产与环保7.1 安全生产7.2 环保要求第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任第九条争议解决9.1 争议方式9.2 解决途径第十条合同的变更与解除10.1 变更条件10.2 解除条件第十一条合同的转让11.1 转让条件11.2 转让程序第十二条合同的终止12.1 终止条件12.2 终止程序第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限第十四条其他条款14.1 附加条款14.2 法律法规规定第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 定义1.1.1 本合同：指由双方签署的，关于水利工程结算的通用条款协议书。
1.1.2 水利工程：指本合同约定的施工项目，包括所有建筑物、构筑物、管线、道路、桥梁等工程。
1.1.3 结算：指根据本合同约定，按照工程进度、质量、安全等要求，对工程价款进行计算、支付和调整的过程。
1.1.4 合同价款：指本合同约定的工程总价款，包括工程量清单中列明的所有项目的金额。
1.2 解释1.2.1 本合同所用词语，包括名词、动词、形容词等，除非文中另有定义，其含义如下：（1）单数形式的词语指代单一事物；复数形式的词语指代多个相同或不同的事物。
（2）使用“包括”、“包含”等词语，表示列举的事物但不限于列举的事物。
第二条工程范围与内容2.1 工程范围2.1.1 工程地点：____________________。
2.1.2 工程规模：____________________。
2.1.3 工程主要建筑物：____________________。
水利工程款结算协议书
水利工程款结算协议书背景为了确保水利工程的顺利进行以及明确各方责任和权益，本协议旨在规定水利工程款的结算方法和规定。
本协议适用于水利工程项目的款项结算。
一、项目信息项目名称：请输入项目名称建设单位：请输入建设单位施工单位：请输入施工单位二、款项结算方式1.按进度款项结算：施工单位按照工程实际进度，向建设单位提报款项结算申请。
建设单位根据申请材料审核后，及时支付相应款项给施工单位。
2.按阶段款项结算：根据工程进展情况，将建设工程分解为若干阶段，每个阶段都设定一个合理的结算时点。
施工单位在每个结算时点向建设单位提供相应的结算申请材料和工程评估报告。
3.最终结算：施工完成全部工程后，施工单位向建设单位提供最终竣工报告和结算申请材料，建设单位进行综合审核，根据实际完成情况进行最终结算，并支付剩余款项。
三、结算计价依据1.结算计价依据应符合国家有关法律法规和工程造价管理规范。
2.结算计价依据主要包括工程量清单、变更工程量清单、工程验收报告等。
3.结算计价依据的编制由施工单位完成，并经建设单位审核和认可。
四、支付方式1.本协议约定的款项支付方式为银行转账方式。
施工单位提供正确的银行账户信息，建设单位将款项按照约定的时间和比例直接转入相应的账户。
2.双方协商一致的情况下，可以使用其他支付方式。
但需要提前书面确认，确保款项支付的安全和及时性。
五、违约责任1.如因建设单位原因导致支付延迟的，建设单位应承担相应的违约责任并支付逾期利息。
2.如因施工单位原因导致款项申请不符合要求或延迟提交的，施工单位应承担相应的违约责任。
六、争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1.本协议自双方签字之日起生效，并具有法律效力。
2.本协议的任何修改或补充，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
八、协议终止•双方协商一致终止。
•项目完工并结清所有款项。
水利工程竣工结算资料范本
水利工程竣工结算资料范本水利工程竣工结算，听起来就像是一件很复杂的事情，但其实说白了，就是把咱们辛辛苦苦干的活儿理顺，算算账，看看最后的成果。
今天，就让我带大家轻松愉快地聊聊这份结算资料该怎么准备，顺便调侃一下这过程中的小插曲，哈哈，大家准备好了吗？1. 准备工作1.1 材料收集首先，咱们得把所有相关的材料都准备齐全。
这就像做菜，材料没备齐，那可就糟了。
你想啊，图纸、施工记录、变更通知，这些都是必不可少的。
没这些东西，结算就像没盐的汤，淡得很！在这儿，大家一定要有耐心，别把重要的资料随便搁一边。
有些小伙伴就因为没把东西整理好，结果费了大劲，最后还是得补充材料，真是得不偿失。
1.2 费用明细接下来就是费用明细了。
想想咱们日常生活中，买菜的时候都得记账，更何况这么大的工程呢！把每一笔费用都列出来，比如说材料费、人工费、机械费等等，越详细越好。
这不仅能让审核人员安心，也能避免后期的纠纷。
毕竟，谁也不想跟人扯皮，对吧？做好这些，心里也会踏实许多。
2. 结算书撰写2.1 格式要求撰写结算书时，格式可真是个关键点。
就像咱们写作文，要有头有尾，条理清晰。
结算书里，第一部分要介绍工程概况，简单说说项目的规模、地点，以及主要的施工内容。
接着就是费用明细了，清楚地列出每一项支出，最好还能附上凭证，给人看得明白、心里舒坦。
2.2 语言风格语言风格上，尽量用通俗易懂的词汇。
毕竟，不是每个人都能读懂那些专业术语，要让结算书像一本故事书，让人一读就懂，心里也能乐呵呵的。
同时，适当加入一些幽默的小插曲，可以让审核人员在繁琐的工作中轻松一下。
比如，“某天，工人们在工地上辛苦作业，突然发现了一个小动物，结果大家一边工作一边跟它嬉戏，这个小家伙可是给我们带来了不少乐趣呢！”3. 审核与交付3.1 自查与审核结算书写完后，咱们得自查一遍。
这就像考试前复习，不要到时候才发现自己漏了个重要的点。
找个同事帮忙看看，毕竟“旁观者清”，他们的意见可真是金玉良言。
2024年水利工程款结算简易协议样本
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年水利工程款结算简易协议样本本合同目录一览第一条工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容第二条付款条件2.1 付款方式2.2 付款时间2.3 付款金额第三条工程进度与质量3.1 工程进度要求3.2 工程质量标准第四条工程变更4.1 变更条件4.2 变更程序4.3 变更款项的支付第五条工程延期5.1 延期条件5.2 延期程序5.3 延期款项的支付第六条违约责任6.1 违约情形6.2 违约责任承担第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构第八条合同的生效、变更与终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更条件8.3 合同终止条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约保密条款的后果第十条法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决方式第十一条合同的签署与生效11.1 签署日期11.2 签署地点11.3 合同生效日期第十二条其他条款12.1 附加条款12.2 补充协议第十三条双方签署13.1 甲方签署13.2 乙方签署第十四条附件14.1 工程量清单14.2 工程设计图纸14.3 其他相关文件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：2024年地区水利枢纽工程1.2 工程地点：地区河流域1.3 工程规模：新建一座水利枢纽工程，包括大坝、溢洪道、水电站等设施1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、设备采购和调试等。
第二条付款条件2.1 付款方式：按工程进度分阶段付款，具体付款比例和时间由双方另行商定。
2.2 付款时间：根据工程进度和质量验收结果，按合同约定的时间进行付款。
2.3 付款金额：根据实际完成的工程量和工程质量，按照合同约定的单价和总价进行计算。
第三条工程进度与质量3.1 工程进度要求：按照合同约定的时间表完成各项工程的施工，具体进度要求由双方另行商定。
水利工程竣工结算合同书
水利工程竣工结算合同书甲方（业主）：_______________乙方（承包方）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《水利工程建设合同》（以下简称“原合同”），根据该合同的规定，现工程项目已顺利完成，为明确双方在工程竣工结算过程中的权利与义务，特此签订本《水利工程竣工结算合同书》。
一、工程概述本工程位于____（详细地址），主要建设内容包括____（具体项目）。
自____年____月开工以来，经过甲乙双方的共同努力，现已按设计要求和规范标准完成全部建设任务，并通过了相关质量检测与验收。
二、竣工结算范围本次结算的范围包括：主体工程费用、附属设施费用、预备费使用情况、变更与增减项目费用、以及按照合同约定的其他应结算费用。
三、结算依据结算工作应依据以下文件和资料进行：1. 原合同及其附件；2. 工程设计文件及变更记录；3. 工程施工日志、检验记录和验收报告；4. 国家及行业的相关定额、标准和规定；5. 其他有关竣工结算的协议或文件。
四、结算金额根据双方核定的工程量清单和实际完成的工程量，结合合同条款规定的计价方式，最终确定的结算总金额为____元。
五、支付方式甲方应在本合同签订后的____个工作日内，将结算款项一次性支付给乙方。
付款时，甲方有权要求乙方提供相应的发票和其他支付凭证。
六、质量保证乙方应保证所交付的工程符合国家及行业的质量标准，对于因工程质量问题导致的缺陷，乙方应负责无偿修复。
七、争议解决如在结算过程中出现争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效，具有与原合同同等的法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
水利工程进度款支付结算书 (最新版)
合同名称：XXX水利工程合同编号：说明：1、本表一式 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
合同名称：XXX水利工程合同编号：说明：1、本表一式 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
合同名称：XXX水利工程合同编号：说明：1、本表一式 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
合同名称：XXX水利工程合同编号：说明：1、本表一式 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
合同名称：XXX水利工程合同编号：说明：1、本表一式 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
合同名称：XXX水利工程合同编号：说明：1、本表一式 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
合同名称：XXX水利工程合同编号：说明：1、本表一式 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
合同名称：XXX水利工程合同编号：说明：1、本表一式 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
合同名称：XXX水利工程合同编号：说明：1、本表一式 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
合同名称：XXX水利工程合同编号：说明：1、本表一式 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
CB33附表3说明：1、本表一式 份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表项目编号是指合同工程量清单的项目编号。
合同分类分项项目进度付款明细表（承包[2018]分类付02号）合同名称：XXX水利工程合同编号：。
水利工程结算协议书
水利工程结算协议书1.引言2.交付和验收2.1 甲方承诺按照合同约定的时间和质量要求完成水利工程的建设，并按照合同约定提交相关结算材料。
2.2 乙方负责对水利工程进行验收，确保工程与合同约定的要求相符。
乙方应于收到甲方提交的结算材料后，按照约定的时间进行审核。
2.3 如乙方发现甲方提交的结算材料与实际情况不符，应及时向甲方提出异议，并说明理由。
甲方应在收到乙方的异议后，及时进行整改或提供解释。
3.结算方式3.1 根据水利工程合同的约定，本次结算采用总价合同方式进行。
3.2 结算价款包括工程量款、增值税款和其他费用款三部分。
具体计算方式参照附件一《水利工程结算计价表》。
3.3 乙方应在收到甲方提交的结算材料后的30个工作日内完成结算，并按照约定的方式支付结算价款。
4.索赔和变更4.1 在水利工程建设过程中，如因不可抗力或乙方的原因导致工程延误或额外工作量增加，甲方有权向乙方提出索赔申请。
4.2 索赔申请应包括索赔事实、原因、索赔金额及相关证明材料。
乙方应在收到索赔申请后的15个工作日内进行审核，并及时给予答复。
4.3 对于甲方的索赔申请，乙方应予以合理的应对和处理，确保甲方的合法权益得到保护。
4.4 如发生水利工程施工方案变更或设计变更，双方应及时协商并签订变更合同，明确变更后的结算方式和价款。
5.结算争议解决5.1 如对水利工程的结算结果存在争议，双方应通过友好协商解决。
5.2 若协商无果，可依法向有关行政主管部门申请调解或通过仲裁解决争议。
5.3 争议解决的费用由败诉方承担。
6.其他条款6.1 本协议书一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
协议书的附件与其具有相同的法律效力，并作为协议书的组成部分。
6.2 本协议书自双方签字盖章之日起生效，在水利工程竣工后生效。
6.3 本协议书未尽事宜，双方可通过补充协议进行约定，补充协议与本协议书具有同等法律效力。
附件一：水利工程结算计价表项目工程量单位结算单价结算金额A项目100个101000B项目200米51000C项目500平方米21000总计3000本协议书在甲方和乙方共同理解和认可的基础上达成，并自双方签字盖章之日起生效。
农田水利工程款结算协议书
农田水利工程款结算协议书1. 协议背景本协议由甲方（工程施工单位）和乙方（项目业主或委托人）双方共同订立，旨在规范农田水利工程款项的结算事宜，确保双方权益得到有效保障。
2. 甲方义务甲方应按照合同约定的工程进度和质量标准，负责农田水利工程的施工，并按照合同约定提交工程进度报告、材料使用情况等相关资料。
3. 乙方义务乙方应按照合同约定的支付方式和时间节点，及时支付工程款项，并提供所需的工程款结算申请材料。
4. 工程款支付方式工程款将分为几个阶段支付，具体支付方式如下：•预付款：根据合同约定，乙方需支付合同总金额的10%作为预付款，用于甲方开展施工前的准备工作和材料采购。
•进度款：根据工程进度，乙方需按照合同约定的进度款支付时间节点，支付相应的款项给甲方。
•竣工终结款：工程竣工验收合格后，乙方需支付合同总金额的5%作为竣工终结款。
5. 工程款结算申请•工程进度报告：包括工程的实际进度和计划进度对比，以及原因分析等。
•材料使用情况：详细列明工程材料的来源、使用量和质量情况。
•合格证书：提供各种工程质量验收合格的证明文件。
6. 工程款结算审核乙方在收到甲方提交的工程款结算申请后，应及时进行审核，包括对工程进度、工程质量和材料使用情况等进行核实。
7. 工程款支付时间乙方应在收到甲方工程款结算申请后的15个工作日内支付相应的款项给甲方。
8. 双方纠纷解决如双方在工程款结算过程中发生纠纷，应通过友好协商方式解决。
如无法达成一致意见，双方可以通过法律途径解决争议。
9. 协议变更本协议一经签署，在未经双方一致同意的情况下，不得进行任何变更。
10. 协议解除在工程施工过程中，如出现乙方未按合同约定支付工程款的情况，并经甲方书面催告后依然未支付，甲方有权解除本协议。
11. 法律适用及管辖本协议受法律管辖，双方在履行本协议过程中如发生争议，应提交中国法院解决。
此为农田水利工程款结算协议书，甲方和乙方共同签署，并自双方签字之日起生效。
水利工程结算协议书
水利工程结算协议书1. 引言2. 协议主体2.1 甲方甲方为水利工程项目的委托方，具体信息如下：公司名称: [甲方公司名称] 地质: [甲方公司地质] 联系人: [甲方联系人] 联系方式: [甲方联系方式]2.2 乙方乙方为水利工程项目的承包方，具体信息如下：公司名称: [乙方公司名称] 地质: [乙方公司地质] 联系人: [乙方联系人] 联系方式: [乙方联系方式]3. 工程项目信息3.1 工程名称•[工程名称]: [工程名称]3.2 工程地点•[工程地点]: [工程地点]3.3 工程内容•[工程内容]: [工程内容]3.4 工程进度•开工日期: [工程开工日期]•完工日期: [工程完工日期]•实际工期: [工程实际工期]4. 结算方式4.1 结算基准日•结算基准日: [结算基准日期]4.2 结算依据4.3 结算比例结算比例由双方协商确定，具体比例如下：甲方支付比例: [甲方支付比例] 乙方支付比例: [乙方支付比例]4.4 结算方式4.5 结算时间和方式•结算时间: [结算时间]•结算方式: [结算方式]5. 付款事项5.1 付款方式•甲方付款方式: [甲方付款方式]•乙方账户信息: [乙方账户信息]5.2 付款时间和金额•甲方应在结算完成后 [付款期限] 内支付结算款项给乙方。
•结算款项应为：[结算款项金额]6. 结算流程及确认6.1 结算流程结算流程如下： 1. 甲方提供结算资料和文件给乙方； 2. 乙方核对结算资料和文件，并提出结算意见； 3. 双方协商解决结算问题，达成一致； 4. 甲方支付结算款项给乙方。
6.2 结算确认双方在结算完成后，应签署结算确认书并加盖公章。
7. 争议解决本协议书在执行过程中如发生任何争议，双方应友好协商解决。
如果协商不成，应提交至相关法律机构进行解决。
8. 其他事项本协议书自双方盖章日起生效，并对双方具有法律约束力。
甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________日期：_____________________甲方签字：_____________________乙方签字：_____________________。
水利工程结算书
***2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目第**标段合同编号：****2014-01-48完工结算书*********市政工程有限公司二〇一六年八月目录一、完工结算报告编制说明二、完工结算情况报告三、合同内完工结算审核表及计算说明四、变更项目完工结算审核表五、合同合价项目审核表及说明完工结算报告编制说明本结算报告根据**县2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目第**标段招标文件、投标文件、施工合同（合同编号：****2014-01-48）及其他相关文件编制，具体说明如下：1．工程量采用本工程实际发生工程量；2．使用定额有(1) 水利部水总【2002】116号文颁发的《水利建筑工程预算定额》；(2) 水利部水总【2002】116号文颁布的《水利水电设备安装工程预算定额》；(3) 水利部水总【2002】116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》；(4) ***省水利厅、发改委**水规计字【2004】71号文颁发的《******省水利水电工程补充预算定额》；3．工程单价采用合同单价及故城县委托造价公司单价，未有部分据实调整。
**县2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目第**标段完工结算情况报告一、建设内容及工程量：1、工程建设内容我公司承建***县2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目第**标段工程，合同编号：****2014-01-48，由于设计变更，原协议中陆黄村坑塘工程量减少、在迎瑞坑塘施工中，县建设局规划为县城**公园项目，取消***坑塘工程。
变更新增***坑塘隔离网、****坑塘隔离网、***1#坑塘隔离网、****5#坑塘1#.2#连接涵管、***渠引水管道、***渠清淤工程。
2、完成主要工程量***村坑塘土方开挖57248.7m³，警示牌5个；***坑塘土方开挖32216.5m³（施工部分）；****坑塘防护栏（砖墙）共计594.6m、***防护栏（无砖墙）273m、***5#坑塘1#连接涵管71m、2#连接涵管262m、***渠引水管道935m、***渠清淤工程2592.82m³。
水利工程结算书
***2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目第**标段合同编号：****2014-01-48完工结算书*********市政工程有限公司二〇一六年八月目录一、完工结算报告编制说明二、完工结算情况报告三、合同内完工结算审核表及计算说明四、变更项目完工结算审核表五、合同合价项目审核表及说明完工结算报告编制说明本结算报告根据**县2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目第**标段招标文件、投标文件、施工合同（合同编号：****2014-01-48）及其他相关文件编制，具体说明如下：1．工程量采用本工程实际发生工程量；2．使用定额有(1) 水利部水总【2002】116号文颁发的《水利建筑工程预算定额》；(2) 水利部水总【2002】116号文颁布的《水利水电设备安装工程预算定额》；(3) 水利部水总【2002】116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》；(4) ***省水利厅、发改委**水规计字【2004】71号文颁发的《******省水利水电工程补充预算定额》；3．工程单价采用合同单价及故城县委托造价公司单价，未有部分据实调整。
**县2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目第**标段完工结算情况报告一、建设内容及工程量：1、工程建设内容我公司承建***县2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目第**标段工程，合同编号：****2014-01-48，由于设计变更，原协议中陆黄村坑塘工程量减少、在迎瑞坑塘施工中，县建设局规划为县城**公园项目，取消***坑塘工程。
变更新增***坑塘隔离网、****坑塘隔离网、***1#坑塘隔离网、****5#坑塘1#.2#连接涵管、***渠引水管道、***渠清淤工程。
2、完成主要工程量***村坑塘土方开挖57248.7m³，警示牌5个；***坑塘土方开挖32216.5m³（施工部分）；****坑塘防护栏（砖墙）共计594.6m、***防护栏（无砖墙）273m、***5#坑塘1#连接涵管71m、2#连接涵管262m、***渠引水管道935m、***渠清淤工程2592.82m³。
水利工程竣工结算书
***地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目一标段合同编号：****/2017/DXS/01竣工结算书******2019年5月说明我公司承建的*****年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目一标段工程已经完工，现进行竣工结算。
我标段合同价为4100864.00元。
根据施工实际情况，增加费用158834.9元(详见工程量减少清单)。
实际完成工程价款合计：4259698.90元。
目录一、竣工结算报审表二、竣工结算表三、投标书工程量清单（复印件）四、附件1、变更签证单（复印件）2、中标通知书（复印件）3、施工合同（复印件）****年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目第一标段竣工结算书编制说明一、工程概况1、工程名称：****年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目第一标段。
2、工程地点：*****。
3、工程内容：铺设PE管道，配套潜水泵，配电柜，50KVA变压器，80KVA变压器，高压输电，机井房等工程。
4、招标范围：工程量清单范围内的全部工程；5、计划工期：计划工期：2017年12月31日前完成工程的80%，2018年6月30日前竣工验收。
6、工程概算工程概算投资4100864.00元。
二、编制依据1、编制依据1.1****年度地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目第一标段施工招标文件、设计图纸及招标单位有效法律文件；1.2现行国家及行业技术规范、规程、标准；1.3现场水文地质情况及施工条件；1.4当地政府及有关部门对工程建设的有关要求、规定等；1.5我单位承建类似工程的实力及多年丰富的施工经验。
2、编制内容施工组织设计分别对工程施工条件、施工总平面布置设计、施工进度及劳动力计划安排、施工组织和资源配置、各分部分项工程的主要施工方法、施工组织机构、质量保证措施、安全保证措施、文明施工、环境保护及水土保持等进行了详细的阐述。
三、定额依据1、水利部水总（2002）116号文“关于发布《水利建筑工程预算定额》、《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知”；2、水利部（2002）《水利建筑工程预算定额》；3、水利部（2004）《水利工程概预算补充定额》；4、水利部（2002）《水利工程施工机械台时费定额》。
水利工程结算简单协议书（精选19篇）
水利工程结算简单协议书（精选19篇）水利工程结算简单篇1甲方：_______乙方：_______乙方于年月日到甲方工地做临时工，期间间断性的在甲方工地工作。
乙方于年月日，在工地工作时由于自己操作不当，在工地上意外受伤，甲方将乙方送入医院治疗并已经承担其全部治疗费用，现乙方已经康复出院。
由于没有相关部门的认定，甲乙双方本着自愿、公平合理、协商一致的原则，就补偿协议如下：第一、双方完全理解本协议所涉事项的法律以及政策规定，双方意思表示真实。
第二、甲方与乙方协商一致，就补偿事宜达成一次性补偿金共计人民币_______元（大写：_______萬_______仟圆整），此部分费用已经包含了所有法律规定之应付费用。
第三、以上费用由甲方分两次向乙方支付，具体支付方式为：1、甲方在_______年_______月_______日之前支付补偿款_______元（大写：_______萬圆整）。
2、甲方在_______年_______月底向乙方支付补偿款_______（大写：_______萬_______仟圆整）。
甲方支付款项之后，即视为甲方对于乙方在工地意外受伤所产生义务均已经得到完全履行。
第四、乙方基于工地意外受伤所产生的各项权利已经全部实现，乙方不再与甲方发生任何权利义务关系。
乙方不得以任何理由、任何借口、任何形式向甲方主张任何权利。
第五、本协议一式两份，具有同等法律效力。
第六、本协议自双方签字或盖章之日起生效，不按照合同约定履行义务的一方将承担赔付金额10%的违约责任。
第七、本协议签订地点：基于本协议支付的争议问题由协议签订地法院管辖。
第八、双方若有其他未尽事项，通过协商或者补充协议解决。
甲方：_______乙方：_______水利工程结算简单协议书篇2甲方：（盖章）乙方：甲方委托乙方施工的工程楼，（合同号及签订日期：）已施工完毕。
经甲乙双方协商，结算造价单价包干元/㎡，按乙方实际施工建筑面积合计㎡，结算包干总价共计（小写），（大写）（此包干总价含乙方所施工土建、安装等工程全部工作内容，包括工程成本，应计取的'各项措施费、规费、税金、管理费等及乙方合理利润），乙方承诺不再增补结算资料及工程造价。
水利工程合同工程完工结算书
水利工程合同工程完工结算书一、前言在水利工程项目实施过程中，合理的结算不仅是对施工方工作的肯定，更是确保工程质量和后续维护管理的基础。
因此，编制一份详尽准确的完工结算书对于双方权益的保护至关重要。
二、结算书基本要素1. 工程项目名称：清晰标明所结算的水利工程全称。
2. 合同编号及签订日期：便于对照合同条款执行结算。
3. 施工单位及负责人：明确责任主体，保障结算的有效性。
4. 工程量清单及实际完成情况：列出实际完成的工作量和对应的合同工程量。
5. 材料使用情况：包括主要材料的名称、规格、数量及单价等。
6. 机械使用费用：详细列出机械设备的使用时间、费用等。
7. 人工费用：包含工人数量、工种、工时和相应的工资标准。
8. 间接费用：如管理费、利润等按照合同约定或相关行业标准计算。
9. 变更与索赔：记录工程中发生的变更事项及其影响的费用变化。
10. 合计金额：最终的总结算金额，应与合同金额进行对比分析。
三、结算流程1. 工程验收：由业主或其委托的第三方机构对完成的工程进行验收，确认质量符合要求。
2. 资料准备：施工方需整理完整的工程资料，包括施工日志、检验记录等。
3. 编制结算书：根据实际完成的工程量和相关费用编制初步结算书。
4. 审核核对：业主或相关方对结算书进行审核，确保数据准确无误。
5. 签署确认：双方在核对无误后，签署结算书，确认最终结算金额。
四、注意事项1. 结算书的编制应严格按照合同约定及相关法规执行。
2. 所有数据必须真实可靠，避免因数据不实造成的法律风险。
3. 双方应保持沟通，对于存在争议的部分应及时协商解决。
4. 结算书一旦签署，除非有新的证据或协议，否则不得随意更改。
五、结语水利工程的完工结算是一个严谨而细致的工作，它不仅关系到资金的流转，更关系到工程质量的保障和后续运营的稳定。
通过上述范本，我们可以更好地理解结算书的编制要点，为水利工程的顺利完工提供坚实的财务基础。
水利工程结算通用条款协议书2024
编号：__________水利工程结算通用条款协议书2024甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日水利工程结算通用条款协议书2024合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于委托方在水利工程领域拥有丰富的经验和业务需求，承包方具备相应的水利工程承包资质和能力，双方为充分发挥各自优势，实现互利共赢，经友好协商，特订立本合同，以明确双方在水利工程结算过程中的权利、义务及合作事项。
2.2 合同依据本合同的签订依据为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水利工程质量管理条例》等相关法律法规。
三、定义与解释3.1 专业术语1）水利工程：指对地表水、地下水进行调控、开发和保护，以及防治水灾害的各种工程。
2）结算：指根据本合同的约定，对承包方完成的水利工程进行价款核算、支付的过程。
3.2 关键词解释1）工程价款：指承包方按照本合同约定完成水利工程所应得的全部费用。
2）工程质量：指水利工程满足设计文件、施工规范及国家标准的要求。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务1）甲方负责提供水利工程的设计文件、施工图纸等相关资料。
2）甲方有权对承包方的施工进度、质量进行监督、检查。
3）甲方应按时支付工程价款。
4）甲方应确保施工场地符合施工要求。
4.2 乙方的权利和义务1）乙方负责按照设计文件、施工图纸及国家标准进行施工。
2）乙方有权要求甲方提供施工所需的相关资料。
水利工程竣工结算合同书
水利工程竣工结算合同书甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水利法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的水利工程竣工结算事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________工程内容：__________二、结算金额1. 工程竣工结算金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 结算金额的计算依据为：__________。
3. 结算金额的支付方式为：__________。
三、结算时间1. 乙方应在工程竣工验收合格后__________天内，向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料。
2. 甲方应在收到竣工结算报告及结算资料后__________天内进行核实，并认可竣工结算报告。
3. 甲方应在认可竣工结算报告后__________天内，办理竣工结算价款的支付手续。
四、违约责任1. 乙方未按约定时间提交竣工结算报告及结算资料的，应向甲方支付违约金，违约金为结算金额的__________%。
2. 甲方未按约定时间核实竣工结算报告及结算资料的，应向乙方支付违约金，违约金为结算金额的__________%。
3. 甲方未按约定时间支付竣工结算价款的，应向乙方支付违约金，违约金为结算金额的__________%。
五、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 诉讼费用由败诉方承担。
六、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________签订日期：__________（注：以上合同内容仅供参考，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整。
28水利工程量结算书范例
28水利工程量结算书范例尊敬的贵公司：经过多个月的紧张施工，水利工程项目已经圆满完成。
根据双方协商一致的合同条款，现向贵公司提交水利工程量结算书，以下是具体结算内容：一、工程概况项目名称：XXX水利工程建设地点：XXX总造价：XXX元工程开工时间：XXXX年XX月XX日工程竣工时间：XXXX年XX月XX日合同约定工期：XXX个月二、工程量计算1.完工工程量序号，项目名称，单位，工程量，单价（元），金额（元）1 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx2 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxxxxxxxxxx4 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx5 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx6 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx7 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx8 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx9 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx10 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx11 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx12 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx13 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxxxxxxxxxx15 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx16 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx17 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx18 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx19 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx20 ，xxxxx ，xxx ， xxx ， xxxxxxx ，xxxxxxxx总计，，，，，xxxxxxxx注：详细的工程量计算表请见附件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利工程结算书 Prepared on 24 November 2020
***2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目
第**标段
合同编号：****2014-01-48
完工结算书
*********市政工程有限公司
二〇一六年八月
目录
一、完工结算报告编制说明
二、完工结算情况报告
三、合同内完工结算审核表及计算说明
四、变更项目完工结算审核表
五、合同合价项目审核表及说明
完工结算报告编制说明
本结算报告根据**县2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目第**标段招标文件、投标文件、施工合同（合同编号：
****2014-01-48）及其他相关文件编制，具体说明如下：1．工程量采用本工程实际发生工程量；
2．使用定额有
(1) 水利部水总【2002】116号文颁发的《水利建筑工程预算定额》；
(2) 水利部水总【2002】116号文颁布的《水利水电设备安装工程预算定额》；
(3) 水利部水总【2002】116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》；
(4) ***省水利厅、发改委**水规计字【2004】71号文颁发的《******省水利水电工程补充预算定额》；
3．工程单价采用合同单价及故城县委托造价公司单价，未有部分据实调整。
**县2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目
第**标段完工结算情况报告
一、建设内容及工程量：
1、工程建设内容
我公司承建***县2014年地下水超采综合治理地表水灌溉项目第**标段工程，合同编号：****2014-01-48，由于设计变更，原协议中陆黄村坑塘工程量减少、在迎瑞坑塘施工中，县建设局规划为县城**公园项目，取消***坑塘工程。
变更新增***坑塘隔离网、****坑塘隔离网、***1#坑塘隔离网、****5#坑塘1#.2#连接涵管、***渠引水管道、***渠清淤工程。
2、完成主要工程量
***村坑塘土方开挖，警示牌5个；***坑塘土方开挖（施工部分）；****坑塘防护栏（砖墙）共计、***防护栏（无砖墙）273m、***5#坑塘1#连接涵管71m、2#连接涵管262m、***渠引水管道935m、***渠清淤工程。
二、工程投资
该项目投标合同总价元。
合同内实际完成金额：建筑工程完成元，合同合价工程完成元；变更新增项目完成金额元；
实际结算金额元，包含以劳折资元，实际完成金额元，项目增加投资元。
三、投标合同内完工结算审核表及计算说明
四、变更项目完工结算审核表及计算说明
五、合同合价项目审核表及说明。