南方电网施工合同

篇一：南方电网施工资料清单
施工资料清单
工程概况pd-01 工程开工报审表（w）
（控制类型：w，检查方式：p/r）
表号： pd-01
本表（含附件）一式份，由承包项目部填报，监理项目部存份，建设单位（业主项目部）存份，承包单位存份。

篇二：电力工程施工标准施工合同范本
电力工程施工标准施工合同范本
贵阳供电局文件
筑供工程字［2007］7号
关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程
与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知
局属各分、县（区）局：
为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作，控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度，确保配电网项目建设目标的实现，特制定本标准施工合同。

本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kv及以下电压等级电网，“配电网项目”是指配电网10kv及以下电压等级的输变电工程项目。

本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分（县）供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。

附：贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。

二○○七年七月四日
主题词：下发农网施工合同
附：
第一批农网完善化工程
与农网完善工程预备项目施工合同
范本通知
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费万元（具体明细见附表）：
具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式：
5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。

甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。

工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。

乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。

甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它
20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：篇三：10kv电力工程施工合同模版
安装工程施工合同书
发包单位：
承包单位：
2013年月日
安装工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设本工程有关施工、安全等承包事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：
工程地点：
二、工程承包范围
三、工程承包方式
乙方包工、包材料（除甲供设备、材料）、包质量、包工期、包安全。

四、合同期限和顺延
开工日期：2013年月日
竣工日期：2013年月日(实际开竣工日期以开竣工报告为准)
在履约过程中，如遇下列情况，乙方应及时提出书面报告，经甲、乙双方签证认可后，工期可相应顺延：
1、凡甲方负责提供的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要维修、配、代、换而影响进度。

2、不属包干范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

3、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或材料价款而影响施工。

五、质量标准
1、工程质量要求：合格
2、产品必须具备产品出厂合格证书和质量检验报告书，符合国家质量检测标准；
3、必须严格按照南方电网工程施工工艺控制规范和作业指导书要求施工，严格质量和工艺要求，强化质量管理，提高配网施工工艺水平。

六、工程安全
2、达到安全文明工地标准，因施工发生的一切安全事故由施工单位负全责。

七、质量保修
工程竣工验收合格后质保期一年。

在保修期内，属乙方施工责任造成的质量问题，由乙方负责。

属甲方责任造成的由甲方提出整改方案，乙方实施，费用由甲方解决。

八、合同价款
1、价款：
工程价款单价为人民币（元/km）。

1、结算价=线路竣工实际长度*所列施工费单价。

2、以上价格包含主要工程量见合同附表。

3、以上价格不含图纸设计、及与本工程相关的外部协调费用。

九、工程付款方式：
合同签订生效，具备开工条件，施工队伍进场后，甲方支付乙方工程总造价30%预付款；立杆节点完工后五天内支付给乙方30%的预付款；设备材料安装后支付合同金额的30%；竣工验收合格审计后支付至审计金额的97%，剩余3%质保期满后无息付清。

十、双方责任：
乙方责任：
1、乙方严格按照设计图纸及验收规范，保质保量的向甲方承诺的合同约定进行施工，确保验收合格及达到送电标准，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

2、乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。

在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督。

3、乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。

否则，造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。

甲方责任：
1、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款，并保证施工的电、水、路三通的基本条件，甲方应积极配合工作，负责协调好影响施工进度的因素。

2、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，如主要工程材料的供应、图纸说明书等技术资料等，除工期顺延外，还应赔偿乙方因此造成的损失。

3、工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经审定后赔偿乙方因此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。

4、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

5、在乙方已履行合同要求的情况下，甲方不按期拨付工程款，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。

同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。

十一、其它相关事项
1、根据工程情况，甲方办理工程的前期工作，包括开挖报建、拆迁赔偿、青苗赔偿等，乙方提供协助。

所发生的费用经与有关受赔单位及个人磋商后，甲、乙双方应书面确认并由甲方支付，由受赔单位或者个人出具有效凭据。

2、有关本工程的施工图纸与说明书和记录，以及图表、资料，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

3、双方约定如遇不可抗力导致施工延迟或者其他，双方协商解决。