《国际工程管理1120》模拟题
郑州大学双学位国际工程管理概论试题及参考答案.doc
《国际工程管理概论》作业及参考答案案例分析：1、某承包商通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1‰.若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本；还发现原设计结构方案采用框架剪力墙体系过于保守。
因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而在工期方面按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加六个月）编制施工进度计划并据此报价；还建议将框架剪力墙体系改为框架体系，并对这两种框架体系进行了技术经济分析和比较，证明框架体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性、增加使用面积、提高空间利用的灵活性，而且可以降低造价约3％。
该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。
次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4％。
但是，招标单位的有关人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招投标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。
开标前，市公证处人员对各投标单位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。
主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
问题：（1）该承包商运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一加以说明。
（2）招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？（3）从所介绍的背景资料来看，在该项目投标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
2、2003年冬天，红光粮食流通项目办公室如约在既定的地点接受投标上的投标，截止到开标当天，有12家投标商购买了招标文件，但递交投标文件的只有两家投标商。
原来，开标当日及前一天，项目所在地及中国大部分北方地区普降大雪，机场关闭，航班取消，许多投标商只能望天兴叹，无法及时到达投标现场。
国际工程项目管理自考题
1. 国际工程项目管理是指（）。
A. 在国内进行的工程项目管理B. 跨国界进行的工程项目管理C. 以我国市场为主的工程项目管理D. 以我国政府为主导的工程项目管理答案：B2. 国际工程项目管理的核心是（）。
A. 项目策划B. 项目实施C. 项目收尾D. 项目监控答案：B3. 国际工程项目管理的目标是（）。
A. 确保项目按时、按质、按预算完成B. 提高项目参与方的满意度C. 促进我国对外承包工程与劳务合作事业的发展D. 培养国际工程项目管理人才答案：A4. 国际工程项目管理的项目管理模式主要包括（）。
A. 项目总承包模式B. 项目管理承包模式C. 工程咨询服务模式D. 以上都是答案：D5. 国际工程项目管理中，项目设计管理的主要内容包括（）。
A. 设计方案评审B. 设计进度控制C. 设计费用控制D. 以上都是答案：D二、简答题1. 简述国际工程项目管理的特点。
答：国际工程项目管理的特点包括：（1）跨文化管理：项目参与方来自不同国家，需要考虑文化差异。
（2）跨地区管理：项目实施地点可能跨越多个国家和地区。
（3）跨专业管理：项目涉及多个专业领域，需要协调各专业之间的合作。
（4）风险因素复杂：国际工程项目面临的政治、经济、法律、技术等方面的风险因素较多。
（5）法律法规要求严格：国际工程项目需要遵守国际通行的法律法规。
2. 简述国际工程项目管理的流程。
答：国际工程项目管理的流程主要包括：（1）项目策划：明确项目目标、范围、预算等。
（2）项目实施：包括设计、采购、施工、监理等环节。
（3）项目监控：对项目实施过程进行监督、检查，确保项目按时、按质、按预算完成。
（4）项目收尾：完成项目验收、结算等工作。
（5）项目评估：对项目实施效果进行评估，总结经验教训。
三、论述题1. 结合我国对外承包工程与劳务合作事业的发展，谈谈国际工程项目管理在我国的作用。
答：国际工程项目管理在我国的作用主要体现在以下几个方面：（1）提高我国对外承包工程与劳务合作事业的整体水平。
国际工程合同管理考试题库
国际工程合同管理考试题库一、选择题1. 国际工程合同的主体包括（）A. 发包人 . 承包人 C. 分包人 D. 监理人答案：AD2. 以下哪项不属于国际工程合同的内容（）A. 合同双方的权利和义务 . 合同价格 C. 合同期限 D. 合同标的物的质量要求答案：D3. 在国际工程合同中，以下哪项不属于承包人的义务（）A. 按照合同约定完成工程 . 提供合格的施工图纸和技术资料 C. 支付工程款 D. 承担工程质量责任答案：C4. 以下哪项不属于国际工程合同中的违约责任（）A. 违约金 . 赔偿损失 C. 解除合同 D. 罚款答案：D5. 在国际工程合同中，以下哪项不属于发包人的权利（）A. 监督承包人的施工进度 . 对承包人的施工质量进行验收 C. 要求承包人提供担保 D. 要求承包人提前交付工程答案：D二、判断题6. 国际工程合同中的履约保证金是为了保障发包人的权益。
（√）7. 国际工程合同中的变更条款是指在合同履行过程中，由于不可抗力等原因导致工程无法按期完成时，可以对合同内容进行相应的调整。
（×）8. 在国际工程合同中，承包人有权拒绝发包人提出的不合理要求。
（√）9. 国际工程合同中的索赔是指承包人因发包人的原因导致工程延误或增加成本时，可以要求发包人承担相应的赔偿责任。
（√）10. 在国际工程合同中，如果承包人未按照合同约定的时间交付工程，发包人有权解除合同。
（√）三、简答题11. 请简述国际工程合同中的主要条款有哪些？答：主要条款包括：合同双方的权利和义务、合同价格、合同期限、履约保证金、变更条款、违约责任、争议解决方式等。
12. 请简述国际工程合同中的履约保证金的作用是什么？答：履约保证金是为了保障发包人的权益，确保承包人按照合同约定履行义务。
如承包人未能按时交付工程或工程质量不符合约定，发包人可以从履约保证金中扣除相应的金额作为赔偿。
13. 请简述国际工程合同中的变更条款的作用是什么？答：变更条款是指在合同履行过程中，由于不可抗力等原因导致工程无法按期完成时，可以对合同内容进行相应的调整。
国际工程管理概论习题
《国际工程管理概论》案例分析题1、某大型工程由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求比较紧迫。
业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了三家国有一级施工单位参加投标，并预先于咨询单位和该三家施工单位共同研究确定了施工方案。
业主要求投标单位将技术标和商务标分别装订报送。
经招标领导小组要求确定的评定规定如下：（1）技术标共30分，其中施工方案10分（因已确定了施工方案，各投标单位各得10分）施工总工期10分、工程质量10分。
满足业主工期要求（36个月）者得4分，每提前一个月加1分，不满足者不得分；业主希望该工程今后能被评为省优工程，自报工程质量合格者得4分，承诺将该工程建成省优工程者得6分（若该工程未被评为省级工程将扣罚合同价的2％，该项款项在竣工结算时暂不支付给承包商）近三年内获鲁班工程奖每项加2分，获省优工程奖每项加1分。
（2）商务标共70分。
报价不超过标底（35500万元）的±5％者为有效标，超过者为废标。
报价为标底的98％者得满分（70分），在此基础上，报价比底价每下降1％，扣1分，每上升1％，扣2分（计分按四舍五入取整）。
各投标单位的有关情况列于下表：投标参数汇总表投标单位报价（万元）总工期自报工程质量鲁班工程奖省优工程奖A 35642 33 优良 1 1B 34364 31 优良0 2C 33867 32 合格0 1问题：1）该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？2）请按照综合得分最高者中标的原则确定中标单位。
3）若改变该工程评标的有关规定，将技术标增加到40分，其中施工方案20分（各单位均得20分）商务标减少到60分，是否会影响评标结果？为什么？若影响应由哪家施工单位中标？答案：问题1：答：不违反（或符合）有关规定。
因为根据有关规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于3家。
海外工程项目管理题答案
1. 以下哪项不属于国际工程的特点？A. 跨国的经济活动B. 合同主体的多国性C. 货币和支付方式的多样性D. 发展中国家市场占有率很高答案：D解析：国际工程的特点包括跨国的经济活动、合同主体的多国性、货币和支付方式的多样性等，而发展中国家市场占有率很高并不是国际工程的特点。
2. 以下哪项将成为我国实现“一带一路”战略的主要突破口？A. 基础设施建设B. 房地产开发C. 金融投资D. 精准扶贫答案：A解析：基础设施建设项目是实现“一带一路”战略的主要突破口，有助于加强沿线国家的互联互通，促进区域经济发展。
3. 中国承包商在国际工程市场承包业务主要集中在哪些领域？A. 建筑工程B. 交通运输C. 能源D. A、B、C三项答案：D解析：中国承包商在国际工程市场承包业务主要集中在建筑工程、交通运输和能源等领域，涵盖了多个行业。
二、多选题1. 业主方进度控制的任务包括哪些？A. 设计工作进度B. 施工进度C. 物资采购工作进度D. 项目动用前准备阶段的工作进度答案：A、B、C、D解析：业主方进度控制的任务包括控制设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度以及项目动用前准备阶段的工作进度。
2. 建设工程项目质量的影响因素中的环境因素主要包括哪些？A. 建设工程项目所在地点的水文、地质和气象等自然环境B. 施工现场的通风、照明、安全卫生防护设施等劳动作业环境C. 多单位、多专业交叉协同施工的管理关系、组织协调方式、质量控制系统等构成的管理环境D. 建设法律法规的健全程度及其执法力度答案：A、B、C解析：建设工程项目质量的影响因素中的环境因素主要包括自然环境、劳动作业环境以及管理环境。
3. 国际上有许多不同的项目信息门户产品，其核心功能包括哪些？A. 项目文档管理B. 项目各参与方的信息交流C. 项目决策方面的论证D. 项目各参与方的共同工作答案：A、B、C解析：国际上有许多不同的项目信息门户产品，其核心功能包括项目文档管理、项目各参与方的信息交流以及项目决策方面的论证。
国际工程管理期末考试试题
国际工程管理期末考试试题一、选择题（每题2分，共20分）1. 国际工程项目管理的核心目标是：A. 降低成本B. 提高效率C. 确保质量D. 风险控制2. 以下哪项不是国际工程项目管理的关键要素？A. 人力资源管理B. 财务管理C. 技术管理D. 市场推广3. 国际工程项目中，风险评估的主要目的是：A. 增加项目收益B. 减少项目成本C. 预防和控制风险D. 提升项目知名度4. 国际工程项目中，合同管理的首要任务是：A. 确定合同类型B. 确保合同执行C. 制定合同条款D. 选择合同方5. 以下哪项不是国际工程项目管理中的沟通原则？A. 明确性B. 及时性C. 保密性D. 双向性二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述国际工程项目管理中文化差异对项目团队的影响。
2. 描述国际工程项目中如何进行有效的资源配置。
3. 阐述国际工程项目中质量控制的重要性及其实施方法。
三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 假设你是一个国际工程项目的项目经理，项目位于一个政治不稳定的国家。
请分析可能面临的风险，并提出相应的风险管理策略。
2. 某国际工程项目在施工过程中遇到了严重的质量问题，导致项目延期和成本超支。
请分析问题产生的原因，并提出解决方案。
四、论述题（共30分）论述在全球化背景下，国际工程项目管理的发展趋势及其对项目管理实践的影响。
五、计算题（共20分）某国际工程项目的预算为5000万美元，项目周期为3年。
请计算以下情况：1. 项目第一年的预算分配比例。
2. 假设项目在第二年由于不可预见因素导致成本增加了10%，计算第二年的实际成本。
3. 根据上述情况，预测项目的最终总成本，并分析可能对项目的影响。
国际工程承包与管理试卷答案【最新版】
国际工程承包与管理试卷答案【最新版】国际工程承包与管理试卷答案一、单项选择题(下列每题只有一项正确答案，每题1分，共20分)1.承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为()。
A、业主B、开发商C、承包商D、监理2.计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA 循环。
其中:P代表计划的编制，A代表()A、计划的研究B、采取措施C、采取循环D、计划的分享3、一般招标文件中不构成合同文件的是()。
A、投标邀请书和投标人须知B、工程量表C、图纸D、合同文件4、履约保函一般为工程合同总价的()。
A、5%~10%B、8%~15%C、10%~20%D、15%~20%5、承包工程中施工机械的保险费率一般按照设备价值的()。
A、0.4%左右计算B、0.5%左右计算C、0.6%左右计算D、0.8%左右计算6、按国际GB/T19001-2000规定，可将工程项目施工过程依次划分为()。
A、工程项目-分部工程-单位工程-分项工程B、工程项目-单位工程-分项工程-分部工程C、工程项目-单位工程-分部工程-分项工程D、工程项目-分项工程-分部工程-单位工程7、下列不属于海上运输保险的险别为()。
A、平安险B、水渍险C、一切险D、人身意外险8、在进行国际物资采购时，FOB方式是指()。
A、船上交货B、工厂交货C、船边交货D、边境交货9、一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达()。
A、12年B、15年C、18年D、20年10、通常建设工程的保留金为合同额的()。
A、5%B、8%C、10%D、15%11.卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及()。
A、辨识B、分析C、应对D、实施12.合同管理的一种组织结构--矩阵式，又称为()A、合同管理员制B、直线式C、专业划分制D、职能式13、从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，则()。
工程项目管理模拟试题及答案
"工程工程管理"模拟题一一、单项选择题〔以下每题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多项选择、错选、不选均不得分。
此题共30个小题，每题1分，共30分〕1. 工程最主要的特征是〔B〕。
A. 特定性B. 单件性C. 系统性D. 多样性2. 工程管理的核心任务是〔C〕。
A. 环境管理B. 信息管理C. 目标控制D. 组织协调3. 在某工程网络方案中，工作M的最早开场时间为第7天，其持续时间为5天。
工作M 共有三项紧后工作，它们的最早开场时间分别为第15天、第16天和第18天，那么工作M的自由时差为〔D 〕天。
A. 10B. 8C. 6D. 34. 在工程网络方案执行过程中，如果只发现工作P进度出现拖延，且拖延的时间已超过原方案中的自由时差，那么工作P将〔C 〕。
A. 影响工程总工期B. 变为关键工作C. 影响其紧后工作的最早开场时间D. 不影响其后续工作的方案安排5. 在工程索赔中，各种会计核算资料〔B 〕。
A. 不可以作为索赔证据B. 可以作为索赔证据C. 只能作为索赔参考D. 是索赔的物证6. 工程评估就是在〔 C 〕的根底上，在最终决策之前，对其市场，资源等面的问题进展再分析，再评价，以选择最正确投资工程的一种科学法。
A. 工程执行B. 筹划立项C. 可行性研究D. 投资时机研究7. FIDIC代表的是最具权威的〔C 〕组织。
A. 发包人B. 承包人C. 咨询工程师D. 建筑师8. 关于工程监理的正确表达是〔B 〕。
A. 监理单位不是建筑市场的主体B. 监理效劳属于工程咨询效劳C. 建立监理单位是一种高智能的低回报的效劳D. 工程监理单位不需承担任责任9. 关于施工任务委托的模式不正确的表达是〔A 〕。
A. 不提倡对建筑工程实行总承包，可将建筑工程肢解发包B. 业主委托一个施工单位作为施工总承包C. 业主委托多个施工单位，但成为施工联合体，作为施工总包管理单位D. 业主平行委托多个施工单位进展施工10. "工程施工招标投标管理方法"中规定，招标人采用邀请招标式的，应当向〔A 〕以上符合资质条件的施工企业发出投标邀请书。
国际工程项目管理试题
一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 国际工程项目管理中，以下哪个不属于项目管理的核心要素？A. 项目目标B. 项目团队C. 项目成本D. 项目质量2. 在国际工程项目中，以下哪种合同类型通常用于固定总价合同？A. 成本加酬金合同B. 劳动合同C. 时间与材料合同D. 固定总价合同3. 国际工程项目中，以下哪个不是影响项目进度的主要因素？A. 项目规模B. 项目地点C. 项目资源D. 项目团队4. 在国际工程项目中，以下哪个不是项目风险管理的主要阶段？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险应对D. 风险监测5. 国际工程项目中，以下哪种方法用于控制项目成本？A. 成本估算B. 成本预算C. 成本控制D. 成本分析6. 在国际工程项目中，以下哪个不是项目沟通管理的主要任务？A. 信息收集B. 信息传递C. 信息反馈D. 信息保密7. 国际工程项目中，以下哪种工具用于项目进度管理？A. Gantt图B.PERT图C.PERT网络图D.甘特图8. 在国际工程项目中，以下哪个不是项目质量管理的核心内容？A. 质量规划B. 质量控制C. 质量保证D. 质量审计9. 国际工程项目中，以下哪个不是项目采购管理的主要任务？A. 供应商选择B. 合同管理C. 物料采购D. 项目验收10. 在国际工程项目中，以下哪个不是项目人力资源管理的核心内容？A. 人员招聘B. 人员培训C. 人员激励D. 人员绩效评估二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 国际工程项目管理中，以下哪些是项目目标管理的主要内容？A. 目标设定B. 目标分解C. 目标实现D. 目标评估2. 在国际工程项目中，以下哪些是项目进度管理的主要工具？A. Gantt图B. PERT图C.PERT网络图D.甘特图3. 国际工程项目中，以下哪些是项目成本管理的主要任务？A. 成本估算B. 成本预算C. 成本控制D. 成本分析4. 在国际工程项目中，以下哪些是项目质量管理的主要内容？A. 质量规划B. 质量控制C. 质量保证D. 质量审计5. 国际工程项目中，以下哪些是项目风险管理的主要方法？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险应对D. 风险监测三、简答题（每题5分，共20分）1. 简述国际工程项目管理的核心要素。
大学国际工程管理试题及答案
大学国际工程管理试题及答案一、单项选择题1. 施工监理的工作内容可概括为“三控”、“二管”、“一协调”，“二管”是指A.合同管理和安全管B.合同管理和信息管理C.质量管理和安全管D.质量管理和信息管理2.主要用于工程招标和用于承包商按图纸和技术说明进行施工工作的设计阶段是A.详细设计B.基本设计巴概念设计D.初步设计3.采用成本加酬金合同的优点是A.需要业主的雇员、工程师进行控制成本的工作不多B.能鼓励承包商通过提高工效等手段节约成本C.可在规划完成之前开始施工D.业主只按工程量表项目支付费用，可减少意外开支4.国际工程招投标时，世界银行的贷款项目规定，贷款国的投标人在符合规定条件时，与其它投标人按报价排列顺序时，可享受7.5%优惠，这些规定条件中不包括A.在工程所在国注册B.工程所在国公民拥有大部分所有权C. 不得分包给国外公司D.国内合伙人能证明他们在联营体中收入不少于50%5. 招标文件中一般规定，在某些条件下，业主有权拒绝所有投标。
下列情况中，业主不能拒绝全部投标的情况是A.投标人的报价计算均有错误B.投标人过少(不超过3家)，没有竞争性C.投标文件基本上不符合招标文件的要求D.具有响应性的最低标价大大超过标底(超过20%以上)，业主无力接受招标6.国际工程投标报价决策时要考虑招标项目的特点，一般报价可高一些的工程是A.施工条件正常的工程B.专业水平要求高的技术密集型工程C.工程量大、投标对手众多的工程D.支付条件理想的工程7.国际工程投标报价计算时，当地采购的材料、设备可用下列公式计算：材料、设备单价;A.市场价+运杂费+运输费B.市场价+运杂费+运输费+采购保管损耗C.市场价+运输费D.市场价+采购保管损耗8.国际工程设备材料评标采用寿命期费用评标价法时，在投标报价上加减一些费用，这些费用中不包括A.设备购买原值B.寿命期末残值C.寿命期维修费用D.寿命期燃料费用9.国际工程招标投标中，招标文件规定，投标价格是指按照投标人提交的工程量表中的单价和工程量为依据，计算出的工程总标价。
国际工程管理模拟试题及答案
国际工程管理模拟试题及答案《国际工程管理》模拟试题一一、单选题(每空2分，共20分)1(具有保密性质的工程招标一般宜采用( )方式进行。
A(公开招标 B(邀请招标C(议标 D(评标2(在国际竞争性招标程序中，准备短名单之后应该进行( )工作。
A(发邀请函B(估算咨询费用 C(评价建议书 D(制定评选方法和标准 3(( )招标方式有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期。
A(公开招标 B(邀请招标C(谈判招标 D(两阶段招标4(FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程图纸由( )保管。
A(业主 B(设计单位C(施工单位 D(工程师5(当工程总报价确定后，通过调整标价内部各项目的价格，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标技巧称为( )。
A(先亏后赢法 B(不平衡报价法 C(内部协调法 D(多方案报价法 6(可调总价合同不会使承包商承担的风险是( )。
A(通货膨胀 B(政策调整C(气候条件 D(地质条件7(在工程建设施工中，分包单位应当对( )负责。
A(设计单位 B. 监理单位C(施工单位 D. 设备供应单位 8(FIDIC合同条件规定的指定分包商是指( )的承包商。
A(由业主选定，与总承包商签订合同B(由总包商选定，与业主签订合同C(由工程师选定，与业主签订合同D(由业主选定，与工程师签订合同9(下面( )咨询服务计费方法，世界银行不赞成，因为不利于降低造价。
A(单价法 B(成本加固定酬金法 C(工程造价百分比法 D(技术建议书和咨询服务费清单10(按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是( )。
A(合同专用条件 B(投标书C(公司能力声明文件 D(合同协议书二、判断题(每题2分，共20分)1(参与国际工程承包的业主、承包商、咨询工程师三方均属合同关系。
( ) 2. 固定总价合同是根据合同中确定的工程项目所有单项的价格和工程量计算合同总价。
( )3(人月费单价法是用咨询人员每个人每个月所需费用乘以其相应的工作月数来计算咨询服务费的方法。
国际工程承包与管理试卷答案【最新版】
国际工程承包与管理试卷答案一、单项选择题(下列每题只有一项正确答案，每题1分，共20分)1.承担工程项目施工及设备采购、安装的公司为()。
A、业主B、开发商C、承包商D、监理2.计划管理的过程可以概括为P、D、C、A四个环节，简称PDCA 循环。
其中:P代表计划的编制，A代表()A、计划的研究B、采取措施C、采取循环D、计划的分享3、一般招标文件中不构成合同文件的是()。
A、投标邀请书和投标人须知B、工程量表C、图纸D、合同文件4、履约保函一般为工程合同总价的()。
A、5%~10%B、8%~15%C、10%~20%D、15%~20%5、承包工程中施工机械的保险费率一般按照设备价值的()。
A、0.4%左右计算B、0.5%左右计算C、0.6%左右计算D、0.8%左右计算6、按国际GB/T19001-2000规定，可将工程项目施工过程依次划分为()。
A、工程项目-分部工程-单位工程-分项工程B、工程项目-单位工程-分项工程-分部工程C、工程项目-单位工程-分部工程-分项工程D、工程项目-分项工程-分部工程-单位工程7、下列不属于海上运输保险的险别为()。
A、平安险B、水渍险C、一切险D、人身意外险8、在进行国际物资采购时，FOB方式是指()。
A、船上交货B、工厂交货C、船边交货D、边境交货9、一些重型设备和专用起吊设备的使用年限可长达()。
A、12年B、15年C、18年D、20年10、通常建设工程的保留金为合同额的()。
A、5%B、8%C、10%D、15%11.卢斯莫尔把工程项目中的危机管理过程划分为七个步骤，分别为侦查、诊断、决策、反馈、恢复、学习及()。
A、辨识B、分析C、应对D、实施12.合同管理的一种组织结构--矩阵式，又称为()A、合同管理员制B、直线式C、专业划分制D、职能式13、从合同责任上讲，对于不可预见的外界条件，不论是招标文件中描述失实，或是招标文件中根本未曾提到的，则()。
A、是承包商的责任，因而不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长B、不是承包商的责任，也不应给予承包商相应的经济补偿和工期延长C、不是承包商的责任，因而应给予承包商相应的经济补偿和工期延长D、是承包商的责任，但应给予承包商相应的经济补偿和工期延长14、赢得值分析时，项目的CPI小于1表示()。
国际工程项目管理试卷
一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪项不是国际工程EPC项目管理的主要环节？A. 项目设计管理B. 项目采购管理C. 项目施工管理D. 项目融资管理2. 国际工程项目控制中，以下哪项不属于成本控制的内容？A. 估算与费用控制B. 材料管理C. 人力资源管理D. 合同管理3. 国际工程项目中，以下哪种合同模式较为常见？A. 总承包合同B. 分包合同C. 采购合同D. 人力资源合同4. 国际工程项目中，以下哪种风险管理方法较为常用？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险应对D. 以上都是5. 国际工程项目中，以下哪种沟通方式最为重要？A. 书面沟通B. 口头沟通C. 非语言沟通D. 以上都是6. 国际工程项目中，以下哪种管理方法可以确保项目进度？A. 网络图B. Gantt图C.PERT图D. 以上都是7. 国际工程项目中，以下哪种质量管理方法较为常用？A. 全过程质量管理B. 终端质量管理C. 阶段性质量管理D. 以上都是8. 国际工程项目中，以下哪种合同纠纷解决方式较为常用？A. 和解B. 调解C. 仲裁D. 诉讼9. 国际工程项目中，以下哪种风险属于政治风险？A. 自然灾害B. 货币汇率波动C. 战争D. 经济制裁10. 国际工程项目中，以下哪种合同条款属于不可抗力条款？A. 不可预见的风险B. 不可克服的困难C. 不可抗力的定义D. 不可抗力的处理方式二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 国际工程项目管理的主要内容包括：A. 项目策划B. 项目设计管理C. 项目采购管理D. 项目施工管理E. 项目运营管理2. 国际工程项目控制的主要内容包括：A. 计划与进度控制B. 估算与费用控制C. 材料管理D. 合同管理E. 风险管理3. 国际工程项目风险管理的主要内容包括：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险应对D. 风险监控E. 风险报告4. 国际工程项目沟通的主要内容包括：A. 信息收集B. 信息传递C. 信息反馈D. 沟通方式E. 沟通效果5. 国际工程项目质量管理的主要内容包括：A. 质量策划B. 质量控制C. 质量保证D. 质量改进E. 质量认证三、简答题（每题10分，共30分）1. 简述国际工程项目管理的特点。
国际工程合同管理考试题库
国际工程合同管理考试题库一、单选题1. 国际工程合同管理的核心目标是（）。
A. 确保合同的履行B. 降低合同风险C. 提高合同的效率D. 增加合同的利润2. 在国际工程合同中，合同双方的权益应得到平等保护，这体现了合同的（）。
A. 公平性原则B. 合法性原则C. 诚信原则D. 保密性原则3. 国际工程合同中，合同的履行期限一般应在（）。
A. 合同签订后立即开始B. 合同签订后一个月内开始C. 合同签订后一年内开始D. 合同签订后三年内开始4. 国际工程合同中，合同价格的调整机制通常包括（）。
A. 固定价格B. 变动价格C. 成本加成D. 最高限价5. 国际工程合同中，合同变更的主要形式包括（）。
A. 工程范围的变更B. 工程进度的变更C. 工程质量的变更D. 所有上述选项6. 国际工程合同中，合同索赔的常见原因包括（）。
A. 工程变更B. 工程延误C. 工程质量问题D. 所有上述选项7. 国际工程合同中，合同争议解决的方式主要包括（）。
A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 诉讼8. FIDIC施工合同条件中，工程师的主要职责包括（）。
A. 监督工程的施工B. 确定工程进度款支付C. 处理合同变更D. 所有上述选项9. 国际工程合同中，合同风险的分类包括（）。
A. 合同履行风险B. 合同法律风险C. 合同经济风险D. 所有上述选项10. 国际工程合同中，合同履行情况的评估主要包括（）。
A. 工程质量B. 工程进度C. 工程成本D. 所有上述选项二、多选题1. 国际工程合同管理的主要任务包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的终止2. 国际工程合同中，合同条款的基本要求包括（）。
A. 明确性B. 合法性C. 公平性D. 灵活性3. 国际工程合同中，合同价格的构成通常包括（）。
A. 工程直接成本B. 工程间接成本C. 利润D. 税费4. 国际工程合同中，合同变更的管理程序包括（）。
《国际工程学习管理1120》模拟试卷试题
《国际工程管理》模拟试题一一、单项选择题（每空2分，共20分）1．拥有保密性质的工程招标一般宜采纳（A．公然招标）方式进行。
B．邀请招标C．议标D．评标2．在国际竞争性招标程序中，准备短名单以后应当进行（A．发邀请函B．估量咨询花费）工作。
C．评论建议书D．拟订评比方法和标准3．（）招标方式有益于降低工程造价，提升工程质量和缩散工期。
A．公然招标B．邀请招标C．谈判招标D．两阶段招标4．FIDIC土木匠程施工合同条件规定，工程图纸由（A．业主B．设计单位）保存。
C．施工单位D．工程师5．当工程总报价确立后，经过调整标价内部各项目的价钱，使其不影响中标，但又能在结算时获取较好的经济效益的招标技巧称为（）。
A．先亏后赢法B．不均衡报价法C．内部协调法D．多方案报价法6．可调总价合同不会使承包商肩负的风险是（）。
A．通货膨胀B．政策调整C．天气条件7．在工程建设备工中，分包单位应当对（A．设计单位D．地质条件）负责。
B.监理单位C．施工单位8．FIDIC合同条件规定的指定分包商是指（A．由业主选定，与总承包商签署合同D.设备供给单位）的承包商。
B．由总包商选定，与业主签署合同C．由工程师选定，与业主签署合同D．由业主选定，与工程师签署合同9．下边（）咨询服务计费方法，世界银行不同意，因为不利于降低造价。
A．单价法B．成本加固定酬劳法C．工程造价百分比法D．技术建议书和咨询服务费清单10．依据FIDIC合同条件规定，不属于合同文件构成部分的是（）。
A．合同专用条件B．招标书C．企业能力申明文件D．合同协议书二、判断题（每题2分，共20分）1．参加国际工程承包的业主、承包商、咨询工程师三方均属合同关系。
（）固定总价合同是依据合同中确立的工程项目所有单项的价钱和工程量计算合同总价。
（）3．人月费单价法是用咨询人员每一个人每个月所需花费乘以其相应的工作月数来计算咨询服务费的方法。
（）4．工作纲领（TOR）是一个在咨询任务各个阶段都要使用的重要文件。
工程管理模拟练习题+参考答案
工程管理模拟练习题+参考答案一、单选题（共48题，每题1分，共48分）1.以下那个是分子公司工程管理部门调度岗位职责?( )A、负责本公司项目信息及报表审核工作。
B、负责制定和修改《中铁建工集团施工生产调度管理办法》,经领导审核同意后发布执行;C、负责集团所属项目的信息及报表审核工作;D、负责对集团公司所属项目的施工生产计划完成情况进行监控、分析;正确答案：A2.工程结算完成后( )内,项目经理部应将结算定案文件及相关结算资料移交分子公司统一存档。
A、一个月B、三个月C、两个月D、五个月正确答案：A3.《项目管理策划书》由项目经理部组织实施。
项目经理部应将该策划书向项目( )进行交底A、全部分包B、全体管理人员C、管理班子成员D、作业队伍正确答案：B4.项目策划组织单位应根据标书、施工合同、项目特点以及施工调查报告,( )月内完成现场策划工作,并形成《项目管理策划书》A、三个B、半个C、一个D、二个正确答案：C5.易造成回填土密实度达不到要求的原因是( )。
A、土的含水率过大或过小B、虛铺厚度小C、碾压机械功率过大D、夯实遍数过多正确答案：A6.根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和( )。
A、拟订施工方案B、计算主要技术经济指标C、编制资源需求计划D、编制施工准备工作计划正确答案：A7.地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程( )以下,必要时应采取降水措施。
A、200mmB、300mmC、250mmD、500mm正确答案：D8.基坑围堰通常分为( )、土袋围堰、钢板桩围堰。
A、土围堰B、双臂钢围堰C、石围堰D、箱围堰正确答案：A9.防水混凝土养护时间不得少于( )d。
A、10B、14C、21D、7正确答案：B10.集团重点工程,根据新开及已完工程的变化,适时进行动态调整,原则上每( )月调整一次。
A、6B、3C、24D、12正确答案：A11.考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求,可以采用不同的施工组织方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《国际工程管理》模拟试题一一、单选题（每空2分，共20分）1．具有保密性质的工程招标一般宜采用（）方式进行。
A．公开招标B．邀请招标C．议标D．评标2．在国际竞争性招标程序中，准备短名单之后应该进行（）工作。
A．发邀请函B．估算咨询费用C．评价建议书D．制定评选方法和标准3．（）招标方式有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期。
A．公开招标B．邀请招标C．谈判招标D．两阶段招标4．FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程图纸由（）保管。
A．业主B．设计单位C．施工单位D．工程师5．当工程总报价确定后，通过调整标价内部各项目的价格，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标技巧称为（）。
A．先亏后赢法B．不平衡报价法C．内部协调法D．多方案报价法6．可调总价合同不会使承包商承担的风险是（）。
A．通货膨胀B．政策调整C．气候条件D．地质条件7．在工程建设施工中，分包单位应当对（）负责。
A．设计单位 B.监理单位C．施工单位 D.设备供应单位8．FIDIC合同条件规定的指定分包商是指（）的承包商。
A．由业主选定，与总承包商签订合同B．由总包商选定，与业主签订合同C．由工程师选定，与业主签订合同D．由业主选定，与工程师签订合同9．下面（）咨询服务计费方法，世界银行不赞成，因为不利于降低造价。
A．单价法B．成本加固定酬金法C．工程造价百分比法D．技术建议书和咨询服务费清单10．按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是（）。
A．合同专用条件B．投标书C．公司能力声明文件D．合同协议书二、判断题（每题2分，共20分）1．参与国际工程承包的业主、承包商、咨询工程师三方均属合同关系。
（）2. 固定总价合同是根据合同中确定的工程项目所有单项的价格和工程量计算合同总价。
（）3．人月费单价法是用咨询人员每个人每个月所需费用乘以其相应的工作月数来计算咨询服务费的方法。
（）4．工作大纲（TOR）是一个在咨询任务各个阶段都要使用的重要文件。
（）5．工程师在施工合同管理中需要协调总承包商与分包商之间的纷争。
（）6．开拓我国国际工程事业新局面的关键是政策优惠，资金到位。
（）7．施工索赔的费用应与投标报价的每一项费用相对应。
（）8．技术建议书是在国际工程咨询投标时，咨询公司为客户提建议的文件。
（）9.报价的技巧是指在投标报价中采用什么手法使业主可以接受，而中标后能获得更多的利润。
（）10．招标文件的内容包括投标所需了解、遵守的规定和投标所需提供的文件。
（）三、论述题（每题15分，共60分）1．简述国际工程咨询招投标的程序和步骤。
2．简述总价合同、单价合同和成本加酬金合同的优缺点及适用条件。
3．试述国际工程索赔的程序及工期索赔和费用索赔的关系。
4．试述FIDIC合同条件下“通用条件”和“专用条件”的不同和联系。
参考答案一、单选C B AD B A C A C C二、判断F F F T F F F F F T T一、单选题（每空2分，共20分）1．施工监理中的三控制指的是（）控制。
A．质量、合同、造价B．成本、工期、质量C．工期、信息、合同D．合同、信息、成本2．出现索赔事件时，承包商应在引起索赔事件的第一次发生之后的（）天内，将其索赔意向通知工程师，并送业主一份副本。
A．7天B．14天C．28天D．56天3．国际工程咨询服务中，可行性研究属于（）阶段的工作。
A．项目决策阶段B．建设准备阶段C．项目实施阶段D．总结阶段4．除非合同中另有规定，工程计量应测量（）。
A．实际消耗值B．净值C．合同值D．考虑误差在内的消耗值5．工程索赔计算时，（）适合用于发生多次索赔事件时的计算。
A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．协商法6．承包商的施工期是从发布开工令之日起到工程师签定（）之日止。
A．工程移交证书 B.工程移交证书指明的竣工C．缺陷责任证书 D.最终支付证书7．FIDIC土木工程施工合同条件适用于（）。
A．固定总价合同 B.调值总价合同C．单价合同 D.成本加酬金合同8．施工合同条件规定，下面（）是承包商的工作。
A．办理施工临时用地批件B．组织设计图纸会审C．向业主代表提供在施工现场生活的房屋及设施D．提供施工现场的工程地质资料9．（）是业主在开工时为承包商的工作提供的一笔无息贷款。
A．保留金B．预付款C．进度款D．保函10．下列（）不属于可索赔费用中间接费的构成。
A．工地管理费B．利润C．利息D．人工费二、判断题（每题2分，共20分）1．参与国际工程承包的业主、承包商、咨询工程师三方均属合同关系。
（）2．固定总价合同是根据合同中确定的工程项目所有单项的价格和工程量计算合同总价。
（）3．人月费单价法是用咨询人员每个人每个月所需费用乘以其相应的工作月数来计算咨询服务费的方法。
（）4．工作大纲（TOR）是一个在咨询任务各个阶段都要使用的重要文件。
（）5．工程师在施工合同管理中需要协调总承包商与分包商之间的纷争。
（）6．开拓我国国际工程事业新局面的关键是政策优惠，资金到位。
（）7．施工索赔的费用应与投标报价的每一项费用相对应。
（）8．技术建议书是在国际工程咨询投标时，咨询公司为客户提建议的文件。
（）9．报价的技巧是指在投标报价中采用什么手法使业主可以接受，而中标后能获得更多的利润。
（）10．招标文件的内容包括投标所需了解、遵守的规定和投标所需提供的文件。
（）三、论述题（每题15分，共60分）1．简述国际工程市场的发展现状和变化趋势。
2．简述国际工程咨询服务费用的常用计算方法及人月单价法的组成和计算3．简述FIDIC合同条件下有关工程支付的相关规定。
4．简述国际工程投标报价的组成。
参考答案一、单选B C A B A B C C B D二、判断F F F T F F F F F T T一、单选题（每空2分，共20分）1．施工监理中的三控制指的是（）控制。
A．质量、合同、造价B．成本、工期、质量C．工期、信息、合同D．合同、信息、成本2．出现索赔事件时，承包商应在引起索赔事件的第一次发生之后的（）天内，将其索赔意向通知工程师，并送业主一份副本。
A．7天B．14天C．28天D．56天3．国际工程咨询服务中，可行性研究属于（）阶段的工作。
A．项目决策阶段B．建设准备阶段C．项目实施阶段D．总结阶段4．除非合同中另有规定，工程计量应测量（）。
A．实际消耗值B．净值C．合同值D．考虑误差在内的消耗值5．工程索赔计算时，（）适合用于发生多次索赔事件时的计算。
A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．协商法6．承包商的施工期是从发布开工令之日起到工程师签定（）之日止。
A．工程移交证书 B.工程移交证书指明的竣工C．缺陷责任证书 D.最终支付证书7．FIDIC土木工程施工合同条件适用于（）。
A．固定总价合同 B.调值总价合同C．单价合同 D.成本加酬金合同8．施工合同条件规定，下面（）是承包商的工作。
A．办理施工临时用地批件B．组织设计图纸会审C．向业主代表提供在施工现场生活的房屋及设施D．提供施工现场的工程地质资料9．（）是业主在开工时为承包商的工作提供的一笔无息贷款。
A．保留金B．预付款C．进度款D．保函10．下列（）不属于可索赔费用中间接费的构成。
A．工地管理费B．利润C．利息D．人工费二、多选题（每题2分，共40分）1．国际工程市场的特点有（）。
A．工程项目大型化B．流行设计-施工总承包C．管理水平要求提高D．有竞争性的公司减少E．市场份额减少2．目前我国国际工程事业的存在的主要问题包括（）。
A．承包公司数量少B．管理人才缺乏C．机制落后D．资金筹措能力差E．承包业务过于集中3．咨询工程师应（）。
A．能从事项目的规划、设计施工B．懂得经济、管理、金融和法律知识C．对工程争端进行仲裁D．具备良好的职业道德E．具有独立的法人资格4．国际工程咨询公司的服务对象可以是（）。
A．贷款银行B．设计单位C．业主D．承包商E．监理单位5．国际工程咨询公司在项目准备阶段的咨询服务工作有（）。
A．准备编制投标报价文件B．进行工程设计C．协助业主进行合同谈判D．对项目进行辅助研究E．设备采购合同管理6．下面（）属于咨询公司技术建议书的内容。
A．需要客户提供的支持B．公司概况C．完成任务的方法和途径D．咨询公司的经验E．公司资产负债表7．下面（）属于人月费率内容。
A．基本工资B．食宿费C．交通旅行费D．利润E．不可预见费8．资格预审中主要从（）等方面判断投标者的资格能力。
A．财务状况B．施工经验C．人员情况D．施工设备E．投标报价9．开标时，可能当场宣布投标单位所投标书为废标的包括（）的标书。
A．没有投标授权人签字B．未按规定格式填写C．未参加现场考察单位D．未参加开标会议单位E．未提交投标保证金10．发生（）情况时，承包商可以提出索赔要求。
A．承包商的实际施工成本加大B．由于现场发现地下文物C．承包商施工设备故障导致D．监理工程师发出变更指示E．发生战争暴乱等突发事件11．保险原则有（）。
A．自愿原则B．可保利益原则C．近因原则D．最大诚信原则E．互惠原则12．组成报价的直接费用有（）。
A．机械购置费B．人工费C．施工机械费D．保险费E．现场管理费13．FIDIC合同条件规定，在（）情况下，工程师应批准承包商延期工期的要求。
A．工程发生额外或附加工作B．现场出现异常恶劣的气候条件C．承包商的机械设备故障D．承包商施工组织不当E．非承包商原因引起的工程延误14．FIDIC合同条件规定，承包商应向保险公司办理投保的项目包括（）。
A．永久工程保险B．承包商设备保险C．业主的人身保险D．第三者责任险E．咨询人员的人身保险15．承包商在施工合同中应享有的合法权利包括（）。
A．完成合格工程按时得到工程款的权利B．非承包商责任事件导致损害时的索赔权C．对不可抗力事件的确认权D．提出仲裁的权利E．批准合同转让的权利三、判断题（每题2分，共20分）1．参与国际工程承包的业主、承包商、咨询工程师三方均属合同关系。
（）2．固定总价合同是根据合同中确定的工程项目所有单项的价格和工程量计算合同总价。
（）3．人月费单价法是用咨询人员每个人每个月所需费用乘以其相应的工作月数来计算咨询服务费的方法。
（）4．工作大纲（TOR）是一个在咨询任务各个阶段都要使用的重要文件。
（）5．工程师在施工合同管理中需要协调总承包商与分包商之间的纷争。
（）6．开拓我国国际工程事业新局面的关键是政策优惠，资金到位。
（）7．施工索赔的费用应与投标报价的每一项费用相对应。
（）8．技术建议书是在国际工程咨询投标时，咨询公司为客户提建议的文件。
（）9．报价的技巧是指在投标报价中采用什么手法使业主可以接受，而中标后能获得更多的利润。
（）10．招标文件的内容包括投标所需了解、遵守的规定和投标所需提供的文件。