江苏省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试题
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是（）。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述，错误的是（）。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同当事人有违约行为的，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的任务包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中，监理工程师的职责的是（）。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题（每题10分，共30分）9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题（每题25分，共50分）12. 某监理工程师在监理工地上，发现施工单位存在以下问题：（1）施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工单位未按照合同约定的进度完成工程；（3）施工单位存在安全事故隐患。
监理工程师《合同管理》2016真题及答案
2016 年监理工程师《合同管理》真题及答案1、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚运信28D、道德参考答案：B2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。
A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同参考答案：A4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建工程合同工期延长C运、因教建设意育图g改变，2建6设3单2位2和施8工5单0位1协5商变更工程承包范围D、因工程所在地ft体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同参考答案：C5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目 t 投标，中标后***的合同义务由（）c 承担。
A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C 、施工项目部D 、施工企业参考答案：D6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该 担保法律关系中，抵押人为（）。
A 、公运司甲28B 、公司乙C 、银行D 、登记机关参考答案：A7、某施工招标项目投标截止日为 4 月 30 日，评标时间为 5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5 月 15 日，招标人与中标人签订的合同时间为6 月 14 日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。
A 、4 月 30 日B 、5 月 5 日C 、5 月 15 日D 、6 月 14 日参考答案：D8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。
A 、大雨造成现场档案资料损毁B 、雷电击毁现场施工用配电柜C 、设计错误导致部分工程拆除重建D 、施工机械过度磨损需要停工检修参运考答教案：育B289、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文 件》和《标准施工招标文件》中的（）。
江苏省2016年下半年监理工程师合同管理：合同终止概述考试题
江苏省2016年下半年监理工程师合同管理：合同终止概述考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不包括。
A：煤炭B：铁路C：邮政D：商品住宅E：工程保险金2、建筑工程一切险的保险期限开始。
A：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B：自工地动工C：自主要材料、设备运抵工地D：保险公司中约定日期E：专业监理3、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，当工程量偏差超过时，发承包双方可以调整合同价款。
A：5％B：10％C：15％D：20％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是阶段。
A：工程设计B：工程施工C：工程决策D：工程竣工验收E：工程变更单5、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。
A：建设单位B：施工单位C：勘察设计单位D：监理单位E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、根据《工程监理企业资质管理规定》，综合资质工程监理企业须具有个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。
A：6B：5C：4D：3E：工程保险金7、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经__后实施。
A．专业监理工程师审核、总监理工程师签字B．施工单位技术负责人、总监理工程师签字C．建设单位、施工单位、监理单位签字D．专家论证、施工单位技术负责人签字8、项目总监理工程师属于监理单位的。
A：执行层B：管理层C：决策层D：操作层E：工程变更单9、是整个投标文件的精髓。
A：投标报价的高低B：施工组织设计C：专项施工方案D：工程监理难点、重点及合理化建议E：工程保险金10、在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，__。
江苏省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题
江苏省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是年。
A：4．25B：4．33C：4．50D：4．66E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、下列关于劳务分包的说法错误的是。
A：施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B：劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C：劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划D：劳务分包人不需要单独办理保险E：专业监理3、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以__为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业4、是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金5、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。
该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5％，其中人工费占50％；间接费费率为30％，利润率为50％，综合计税系数为3．48％，则该工程的建筑安装工程含税造价为万元。
A：504．64B：511．75C：517．05D：525．68E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、【例3·单选题】根据现行规定，工程质量监督检测费属于。
A：与项目建设有关的费用B：建设单位管理费C：建设单位经费D：建设单位开办费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、按照《质量管理体系标准》的术语定义，在质量方面指挥和控制组织的协调活动，称为。
A：质量管理B：质量需求C：质量管理体系D：质量组织机构E：工程变更单8、用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分，即。
A：左侧的工作名称和右侧的横道线B：左侧的横道线和左侧的工作名称C：左侧的工作名称及工作的持续时间等基本数据和右侧的横道线D：左侧的横道线和右侧的工作名称E：自我评定9、【例1．单选题】勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)，两个版本分别适用于的委托任务。
江苏省2016年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试题
江苏省2016年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元，并且当实际工程量超过估计工程量10％时，应调整单价，单价调为550元。
工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为，则该项工程结算款为万元。
A：3575B：3825C：3737．5D：3850E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、《担保法》是指调整因__而产生的债权债务关系的法律规范的总称。
A．买卖关系B．担保关系C．合同关系D．保证合同3、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法4、建设工程施工物资储备计划的编制依据不包括。
A：物资需求计划B：物资储备定额C：物资储备方式D：物资供应市场分布E：自我评定5、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是。
A：国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B：进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C：为运输而进行的包装支出的各种费用D：进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、投资利润率是反映项目的重要指标。
A：负债能力B：盈利能力C：偿债能力D：抗风险能力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工阶段监理工程师进行投资控制的经济措施之一是。
A：明确投资控制人员的责任B：确定工程变更的价款C：审核施工方案D：做好施工记录E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1．单选题】委托监理合同法律关系的客体是。
A：监理工程B：监理服务C：监理规划D：监理投标方案E：专业监理9、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为2000万元，工期提前获得评标优惠80万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为。
江苏省2016年上半年监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试试题
江苏省2016年上半年监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是__。
A．概算定额B．预算定额C．工程量清单D．施工定额2、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于状态。
A：成立但不生效B：生效但不成立C：既不成立也不生效D：承诺生效但合同不成立E：专业监理3、监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告．评估报告内容不包括．A：设计工作概况B：存在的问题及建议C：技术参数是否先进合理D：有关部门审查意见的落实情况E：工程变更单4、单价法与实物法编制施工图预算的区别主要在于不同。
A：分项工程项目的划分B：工程量的计算方法C：直接工程费的计算方法D：间接费、利润、税金等的计算方法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。
A：提供监理单位施工现场办公房屋B：提供夜间施工使用的照明设施C：提供施工现场的工程地质资料D：提供工程进度计划E：专业监理6、竣工决算是反映建设项目的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。
A：实际造价和投资效果B：已投入生产设备的购置费用C：新增生产能力D：新增固定资产7、下列关于设计阶段特点的说法中，正确的是。
A：设计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系B：设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系C：设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段D：设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调E：工程保险金8、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。
A：保险公司B：发包人C：承包人D：发包人和承包人共同E：专业监理9、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
2016年监理工程师《合同管理》真题及答案
2016年监理工程师《合同管理》真题及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德参考答案：B2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。
A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。
A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同参考答案：A4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建工程合同工期延长C、因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同参考答案：C5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由()c承担。
A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业参考答案：D6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。
A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关参考答案：A7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A、4月30日B、5月5日C、5月15日D、6月14日参考答案：D8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。
A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修参考答案：B9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
2016年江苏省汇编监理工程师《合同管理 》例题(含答案解析)
2016年江苏省汇编监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段**的说法，正确的是( )。
A.不同类型的建筑材料***作为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C. 允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于**供应商投标2.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法3.根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC)，采用综合单价计量承包的，应选择的合同是（）A.带有工程量清单的标价合同B.带有分项工程量表的标价合同C.带有工程量清单的目标合同D.带有分项工程量表的目标合同4.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担5.关于投标限价的说法，正确的是()。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是()。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担7.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位履行合同中，因不可抗力影响，部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。
承包人为此提交了包括延长工期、补偿费用和利润的索赔申请。
监理人对此索赔的正确处理方式是( )。
江苏省2016年下半年监理工程师合同管理：合同解除考试试卷
江苏省2016年下半年监理工程师合同管理: 合同解除考试试卷一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A. 监理大纲B. 监理规划C. 监理实施细则D. 监理目标2、某分部工程双代号网络计划如下图所示, 其关键线路有（）条。
A．1B．2C．3D．43、下列属于建设工程目标控制经济措施的是。
A: 明确目标控制人员的任务和职能分工B: 提出多个不同的技术方案C: 分析不同合同之间的相互联系D: 投资偏差分析E: 工程保险金4、在不影响投标总报价的前提下, 将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些, 某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些, 这种报价方法称为。
A：多方案报价法B：突然降价法C：先亏后盈法D：不平衡报价法E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工5、风险识别方法中, 不属于专家调查法的是。
A：头脑风暴法B：德尔菲法C：访谈法D：风险调查法E: 工程保险金6、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针, 质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的。
A：质量要求B：质量水平C：质量宗旨和方向D：质量策划E: 工程变更单7、某必须采用专有技术的投资项目, 施工单项合同估算价为5000万元人民币, 该项目。
A：必须公开招标B：必须邀请招标C：可直接委托发包D：必须聘请招标代理机构委托发包E: 专业监理8、【例1·单选题】某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备, 出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由负责该项任务的设计联络工作。
A：设计人B：发包人C：监理工程师D：设备安装承包商E: 专业监理9、FIDIC施工合同条件约定, 业主扣留承包商的保留金限额为80万元, 为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。
在保留金扣留到50万元时, 承包商提交保留金保函代换保留金, 业主应返还承包商万元的保留金。
2016年江苏省监理工程师合同管理：合同解除考试题
2016年江苏省监理工程师合同管理：合同解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。
A．可行性研究阶段B．决策阶段C．设计阶段D．保修阶段2、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务3、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险4、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C．纵横两套管理系统D．能够发挥职能部门专家作用5、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师6、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员7、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定8、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人9、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求10、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A．内部B．外部C．组织D．内部和外部11、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
A．隐蔽性B．波动性C．影响多样性D．影响复杂性12、组织构成因素包括__工作。
2016年上半年台湾省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题
2016年上半年台湾省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。
A：累计完成量B：自由时差和总时差C：计划工期D：计算工期E：自我评定2、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策3、【例1·单选题】在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了。
A：及时得到工程预付款B：听取监理工程师的建设性意见C：解除其对施工进度所承担的责任和义务D：使监理工程师及时下达开工令E：自我评定4、【例2·单选题】流水节拍是组织流水施工的。
A：工艺参数B：时间参数C：空间参数D：非流水施工参数E：自我评定5、【例2·单选题】在国外工程咨询公司的阶段性服务内容中，除了之外，其余各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成。
A：工程设计B：工程招标与设备采购C：生产准备和调试验收D：项目后评价E：工程保险金6、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商。
A：可以拒绝索赔B：应承担全部责任C：先行赔偿再向业主追索D：代替分包商向工程师递交索赔报告E：专业监理7、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应__。
A．下达工程暂停令B．责令不得用于工程重要部位C．责令做出标识，限期清除出场D．责令限期修补合格后备用8、建设工程总投资包括。
A：工程造价B：固定资产C：流动资产投资D：建设投资和流动资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、在建筑工程施工质量验收统一标准中，是指对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。
监理工程师考试《合同管理》习题附答案
监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案一1、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，( )能够有效的提高工程建设的管理水平。
A.工程质量管理B.工程投资管理C.工程进度管理D.建设工程合同管理【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。
工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，这三大控制目标的水平主要体现在合同中。
建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水平。
参见教材P1.2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。
参见教材P2.3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。
A.工程承包合同B.建设工程设计施工总承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。
参见教材P2.4、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同( )决定的。
A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的特征。
合同主体的严格性主要体现在：承包人必须具备法人资格，具有营业执照及相应的资质。
参见教材P2.5、建设工程合同管理的目标包括( )。
A.提高工程建设的管理水平B.发展和完善建筑市场C.培训合同管理人才D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推进建筑领域的的改革【正确答案】：ABDE【答案解析】：本题考查的是建设工程合同管理的目标。
2016年江苏省监理工程师《合同管理 》历年真题
2016年江苏省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.《简明标准施工招标文件》的适用对象是()A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000 万元的非政府投资工程C.工期为10 个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程2.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延长期限终止)后14天，应当向承包人出具缺陷责任期终止证书，该证书应( )。
A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认3.根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由( )负责。
A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人4.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为( )。
A.加权评价值B.最高评价值C.独立评价值D.最低评价值5.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15 日前通知投标人，同时进行的工作是( )。
A.以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修馥招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修馥招标文件，并延长投标截止日期6.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担7.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是( )。
A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内窨相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内窨不同8.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是( )。
江苏省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》合同的终止考试试题
江苏省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、工程网络计划中，关键工作是指的工作。
A：最迟完成时间与最早完成时间的差值最小B：双代号时标网络计划中无波形线C：单代号网络计划中时间间隔为零D：双代号网络计划中两端节点均为关键节点E：自我评定2、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A：发生后的28天内B：全部消除后C：影响结束后的14天内D：影响结束后的28天内E：专业监理3、下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。
A：具有独立订立合同的能力B：良好的业绩C：完善的质量保证体系D：相应的资金来源E：专业监理4、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。
这种编制预算的方法是。
A：工料单价法B：综合单价法C：全费用单价法D：实物单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍(天)见下表。
如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第天。
A：9 B：11 C：14 D：15 E：自我评定6、【例2·单选题】有3个施工过程A、B、C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍≠=，则流水的组织方式应为。
A：无节奏流水B：异节奏流水C：等节奏流水D：难以确定E：自我评定7、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，。
A：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 E：专业监理 8、【例1·单选题】工程监理单位在工程勘察过程中的服务不包括。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程网络计划中，关键工作是指的工作。
A：最迟完成时间与最早完成时间的差值最小B：双代号时标网络计划中无波形线C：单代号网络计划中时间间隔为零D：双代号网络计划中两端节点均为关键节点E：自我评定2、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A：发生后的28天内B：全部消除后C：影响结束后的14天内D：影响结束后的28天内E：专业监理3、下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。
A：具有独立订立合同的能力B：良好的业绩C：完善的质量保证体系D：相应的资金来源E：专业监理4、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。
这种编制预算的方法是。
A：工料单价法B：综合单价法C：全费用单价法D：实物单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍(天)见下表。
如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第天。
A：9B：11C：14D：15E：自我评定6、【例2·单选题】有3个施工过程A、B、C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍≠=，则流水的组织方式应为。
A：无节奏流水B：异节奏流水C：等节奏流水D：难以确定E：自我评定7、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，。
A：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担E：专业监理8、【例1·单选题】工程监理单位在工程勘察过程中的服务不包括。
A：工程勘察方案的审查B：工程勘察过程控制C：工程设计成果审查D：工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查E：工程保险金9、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。
A．决策层B．协调层C．操作层D．执行层10、建设工程委托监理合同的终止日为之日。
A：监理合同内注明的监理工作完成B：监理的工程竣工验收通过C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D：监理的工程保修期届满E：专业监理11、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影n向评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。
若合同终止，发包人应向设计人支付。
A：合同约定设计费的60％B：双倍定金作为赔偿C：合同约定设计费的一半D：合同约定的全部设计费E：专业监理12、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。
A：保险公司B：发包人C：承包人D：发包人和承包人共同E：专业监理13、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的，经其审查同意后方可实施。
A：监理工程师B：设备总工程师C：总工程师D：设备安装工程师E：工程变更单14、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。
依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是__。
A．有效B．无效C．效力待定D．可变更或撤销15、关于目标分解结构与组织分解结构的说法，正确的是。
A：目标分解结构较细、层次较少，而组织分解结构较粗、层次较多B：目标分解结构较粗、层次较少，而组织分解结构较细、层次较多C：目标分解结构较粗、层次较多，而组织分解结构较细、层次较少D：目标分解结构较细、层次较多，而组织分解结构较粗、层次较少E：工程保险金16、建设工程施工阶段进度控制的主要任务是。
A：调查和分析工程环境及施工现场条件B：编制工程年、季、月实施计划C：运行工程项目工期目标和速度控制决策D：编制年度竣工投产支付使用费用E：自我评定17、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。
A：设计单位B：施工单位C：资金提供单位D：政府建设行政主管机构E：工程保险金18、【例2·单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。
A：匀速进展横道图比较法B：前锋线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：S曲线比较法E：自我评定19、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。
A．工程管理部门B．人民政府建设主管部门C．人民政府规划主管部门D．工程监理资质评审委员会20、由承包单位负责采购的重要材料，订货前应向监理工程师申报，与一般原材料、半成品或构配件的采购前申报相比，前者的申报还要提供。
A：产品说明书B：权威性认证资料C：技术说明书D：材料样品E：工程变更单21、夜间施工增加费、材料二次搬运费属于__的内容。
A．直接工程费B．措施费C．现场经费D．规费22、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为日。
A：承包人第一次提交竣工验收报告B：承包人修改后再次提请竣工验收C：最终验收合格D：办理竣工验收手续E：专业监理23、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
A：提交给业主B：提交给工程师C：提交给承包商D：分别提交给业主和承包商E：专业监理24、【例1．单选题】依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定申标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A：15B：20C：30D：60E：工程保险金25、建筑安装工程费构成中，地方教育附加属于。
A：企业管理费B：规费C：措施费D：税金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、实行建设监理制度对提高工程项目的经济效益发挥了重要作用，其主要表现有__。
A．有利于提高建设工程投资决策科学化水平B．有利于规范工程建设参与各方的建设行为C．避免了工程施工过程中的质量事故D．在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，投资额最少E．在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，全寿命费用最少2、工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用，主要包括。
A：项目决策阶段B：项目可行性研究阶段C：工程设计阶段D：工程施工阶段E：项目评价阶段3、【例4·多选题】某承包商通过投标承揽了一大型建设项目的设计和施工任务，在施工过程中该承包商能够提出工程延期的条件是。
A：施工图纸未按时提交B：公用供电网停电C：施工机械未按时到场D：分包商返工E：施工场地未按时提供4、为控制工程建设设计进度，设计单位应采取等有效措施。
A：建立计划部门，负责设计单位年度计划的编制和工程建设项目设计进度计划的编制B：建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进度计划的编制与考核C：实行设计工作技术经济责任制D：不断分析总结设计进度控制工作经验，按程序办事，实施设计进度计划，编制切实可行的设计总进度控制计划等E：一成不变地按照设计进度计划办事5、Partnering模式与其他模式相互关系的比较，Partnering模式相互关系的特点有。
A：强调各方的权利、义务和利益B：在微观利益上相互对立C：共同解决问题D：强调合作精神E：强调共同的目标和利益6、以下__需要进行国民经济评价。
A．基础设施项目B．公益性项目C．大型房地产开发项目D．市场价格不能真实反映价值的项目E．资源开发项目7、下列关于招标流程的相关说法正确的是。
A：投标人收到的投标文件．在招标文件规定的开标时间前不得开启B：招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C：招标人承担踏勘现场的费用D：招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续E：必须设定标底8、下列属于监理规划中工程质量控制经济措施及合同措施的有。
A：达到建设单位特定质量目标要求的，按合同支付工程质量补偿金或奖金B：建立健全项目监理机构C：协助完善质量保证体系D：严格事前、事中和事后的质量检查监督E：严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款9、下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有。
A：工程师负责分包商施工的协调管理B：业主不参与分包合同履行的管理C：承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D：承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E：当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔10、对工程网络计划进行资源优化，其目的是使该工程__。
A．资源需用量最少B．资源需用量尽可能均衡C．资源强度最低D．满足资源限量要求E．总工期缩短11、编制标底需考虑以下__其他因素。
A．标底价格必须适应招标人的工期要求B．标底价格必须适应招标人的质量要求C．标底价格必须考虑相应的风险费用D．标底价格必须综合考虑工程所在地的自然地理条件E．标底价格计算必须按企业定额计取利润12、在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有__。
A．施工内容的专业要求B．施工现场条件C．投标人的财务能力D．对工程总投资的影响E．投标人的工程经验13、由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责__。
A．全部损失B．采取补救措施C．免收直接受损失部分的设计费D．向发包人支付违约金E．工程质量事故的调查14、进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有。
A：测量设备保养费用B：为监理工程师提供宿舍的费用C：购买建筑工程保险的费用D：计量混凝土构件体积的费用E：维护施工工地清洁的费用15、招标人编制的招标文件通常包括__。
A．资格预审表B．工程量清单C．合同条件D．投标须知E．技术规范、图纸和技术资料16、质量问题处理完毕，监理工程师写出的质量问题处理报告应报__存档。
A．建设行政主管部门B．工程质量监督机构C．建设单位D．设计单位E．监理单位17、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括。
A：为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件B：负责组织设计成果鉴定C：负责审查各阶段设计文件D：对外商的设计资料的审查E：保护设计人的知识产权18、合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据包括__。