(正式版)工程合同2013版本(专用合同条款)填写范例

合集下载

2013款建设合同范本三篇

2013款建设合同范本三篇

2013款建设合同范本三篇篇一建设工程施工合同甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容,包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模:[工程规模的详细描述,如建筑面积、层数等]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准,达到[具体质量标准,如合格、优良等]。

2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更通知及相关技术规范进行施工,确保工程质量。

四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为:[具体金额]元(人民币/元整)。

2. 付款方式:(1)合同签订后[具体百分比]作为预付款;(2)工程进度达到[具体节点]时,支付[相应百分比]的进度款;(3)工程竣工验收合格后,支付[相应百分比];(4)剩余[具体百分比]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付。

五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务(1)提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付工程款项;(3)协助乙方协调与周边单位和居民的关系。

2. 乙方责任和义务(1)编制施工组织设计和施工方案,并报甲方审批;(2)按照合同约定的工期和质量要求完成工程施工;(3)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作。

六、工程变更1. 工程变更必须经甲方同意,并由设计单位出具变更通知。

2. 因工程变更导致费用增加或减少的,双方应协商确定调整后的工程造价。

七、竣工验收1. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收报告,甲方应在[约定时间]内组织验收。

2. 如验收不合格,乙方应在规定的时间内整改完毕,再次申请验收。

八、质量保证1. 质保期为[质保期时长],自竣工验收合格之日起计算。

建设工程施工合同(GF—2013—0201)协议书、专用条款填写范例范文

建设工程施工合同(GF—2013—0201)协议书、专用条款填写范例范文

第三章拟签订的合同条款(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):辛集市东鹿房地产开发有限公司承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就天玉玻璃厂厂房工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:天玉玻璃厂房施工项目。

2.工程地点:石家庄市建设大街89号。

3.工程立项批准文号:/。

4.资金来源:企业自筹。

5.工程内容:/。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构,屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电,附属房屋及室外工程等。

(详见工程量清单)。

(详见工程量清单)。

二、合同工期计划开工日期:2013年1月1日。

计划竣工日期:2013年06月30日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:固定单价。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

(正式版)工程合同2013版本(专用合同条款)填写范例

(正式版)工程合同2013版本(专用合同条款)填写范例

(正式版)工程合同2013版本(专用合同条款)填写范例第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:执行本合同通用条款1.1.1.10条。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。

1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。

1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:/ 。

1.1.3.9 永久占地包括:/ 。

1.1.3.10 临时占地包括:/ 。

1.3法律适用于合同的其他规范性文件:《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设安全生产管理条例》、国家法律及自治区法规。

1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:《建设工程质量验收统一标准》。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:无;发包人提供国外标准、规范的份数:无;发包人提供国外标准、规范的名称:无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/ 。

1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:①招标文件;②招标补充文件;③中标通知书;④本合同协议书;⑤本合同专用条款及补充协议(含附件);⑥投标文件;⑦本合同通用条款;⑧标准规范及有关技术文件;⑨图纸。

1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:进场3日内;发包人向承包人提供图纸的数量:3套;发包人向承包人提供图纸的内容:施工图。

1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:执行本合同通用条款1.6.4条;承包人提供的文件的期限为:提前3天;承包人提供的文件的数量为:一式2份;承包人提供的文件的形式为:书面形式;发包人审批承包人文件的期限:接到文件7日内。

1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:执行本合同通用条款1.6.5条。

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《》、《》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:____年__月__日。

计划竣工日期:____年__月__日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2013年施工合同模板

2013年施工合同模板

2013年施工合同模板一、甲方,(委托方)。

地址:电话:传真:联系人:二、乙方,(承包方)。

地址:电话:传真:联系人:鉴于甲方拟对以下工程项目进行施工,甲方与乙方经友好协商,就有关事项达成一致意见,特订立本合同。

一、工程项目名称:二、工程项目地点:三、工程项目概况:四、工程项目的主要内容和范围:五、工程项目的质量要求:六、工程项目的施工期限:七、工程项目的价格和支付方式:八、工程项目的保修期:九、工程项目的风险和责任:十、工程项目的变更和索赔:十一、工程项目的解除和违约:十二、工程项目的争议解决:十三、工程项目的其他约定事项:十四、本合同的附件:十五、本合同的签署和生效:十六、本合同的变更和解释:十七、本合同的终止和解除:十八、本合同的其他事项:一、工程项目名称:甲方委托乙方进行的工程项目名称为(填写具体工程项目名称),包括(填写具体工程项目的主要内容和范围)。

二、工程项目地点:工程项目位于(填写具体工程项目地点)。

三、工程项目概况:工程项目的概况包括工程项目的规模、特点、用途等。

四、工程项目的主要内容和范围:工程项目的主要内容和范围包括(填写具体的工程项目内容和范围)。

五、工程项目的质量要求:工程项目的质量要求包括(填写具体的质量标准和要求)。

六、工程项目的施工期限:工程项目的施工期限为(填写具体的施工期限)。

七、工程项目的价格和支付方式:工程项目的价格为(填写具体的价格),支付方式为(填写具体的支付方式)。

八、工程项目的保修期:工程项目的保修期为(填写具体的保修期限)。

九、工程项目的风险和责任:工程项目的风险和责任由甲方和乙方共同承担,具体责任和风险分配按照双方协商一致的原则确定。

十、工程项目的变更和索赔:工程项目的变更和索赔事项由双方协商一致解决,变更和索赔的程序和要求按照双方协商一致的原则确定。

十一、工程项目的解除和违约:工程项目的解除和违约事项按照双方协商一致的原则确定,违约责任和解除程序由双方共同商定。

2013版建筑工程施工合同示范文本

2013版建筑工程施工合同示范文本

2013版建筑工程施工合同示范文本.doc甲方(发包人): [全称]地址: [地址]法定代表人: [姓名]联系电话: [电话]乙方(承包人): [全称]地址: [地址]法定代表人: [姓名]联系电话: [电话]鉴于甲方是依法成立的具有相应资质的房地产开发企业,拟建设 [工程名称] 工程;乙方是具有相应资质的建筑施工企业,有能力按照甲方要求完成工程施工。

双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承包甲方 [工程名称] 工程施工的有关事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[工程内容简述]1.4 工程规模:[工程规模描述]第二条工程质量要求2.1 工程质量标准:[具体质量标准]2.2 乙方应按照国家及地方有关施工质量的规定和标准进行施工。

第三条工程进度3.1 工程开工日期:[开工日期]3.2 工程竣工日期:[竣工日期]3.3 工程进度计划:[具体进度计划]第四条合同价格4.1 本工程合同总价为人民币 [金额] 元(大写:[金额大写])。

第五条付款方式5.1 预付款:合同签订后 [时间] 内,甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%作为预付款。

5.2 进度付款:根据工程进度,甲方按照以下方式向乙方支付进度款: 5.2.1 [进度节点] 完成,支付 [金额或百分比]5.2.2 [进度节点] 完成,支付 [金额或百分比]5.3 最终付款:工程竣工验收合格后,甲方在 [时间] 内支付剩余款项。

第六条违约责任6.1 如乙方未能按照合同约定的进度完成工程,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:[计算方式]。

6.2 如甲方未能按照合同约定的时间支付款项,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:[计算方式]。

第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生争议时,应首先通过协商解决;协商不成的,可向 [约定的仲裁机构或法院] 提起仲裁或诉讼。

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款

建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

建设工程施工合同(GF—2013—0201)协议书、专用条款填写范例 10

建设工程施工合同(GF—2013—0201)协议书、专用条款填写范例 10

内。

发包人完成竣工付款的期限:签发竣工付款申请单28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:执行通用条款。

14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:四份。

承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷期满且工程竣工投产两年后。

14.4.2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请28天内。

(2)发包人完成支付的期限:申请签发后14天内。

15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:12个月。

15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:扣留。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:/;(2)5%的工程款;(3)其他方式:/。

15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定:/。

15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为:见工程质量保修书。

15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:24小时内。

16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:/。

16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:双方另行确定。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:双方另行确定。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:双方另行确定。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:双方另行确定。

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)第一章总则第一条任务概述第二条合同主体第三条合同的工作范围和内容第四条合同的工作进度第五条合同价款和支付方式第六条设计文件和图纸第七条材料和设备的供应第八条建设工程质量第九条安全与环境保护第十条建设工程竣工验收第十一条违约责任第十二条争议解决第二章任务进程第一节合同签订程序第二节合同的履行第三节工程变更和索赔第四节工程停工和恢复第三章工作范围和内容第一节工作定义第二节施工图纸和设计文件的编制第三节材料和设备的供应第四节施工过程中的质量控制第五节防止事故和环境保护第六节完工处理第七节单位工程的移交第四章工程进度和支付方式第一节工期计划和控制第二节付款方式和时间第三节终验和竣工报告第四节延迟和赔偿第五节结算和决算第五章违约责任和争议解决第一节违约责任的界定第二节违约责任的追究第三节争议解决方式附件:1.施工图纸和设计文件2.工程变更和索赔申请表3.环境保护方案4.付款申请表5.工程竣工报告法律名词及注释:1.违约责任:因合同一方未能履行合同约定的义务所产生的责任。

2.竣工验收:建设工程完工后进行的一项技术、经济评定活动,以确定建设工程是否符合设计要求、技术标准、安全规范和环境保护要求。

3.恢复工程:在工程停工期间,受到损坏或变形的工程设施需要进行修复或重建的工程活动。

全文结束。

建设工程2013专用合同

建设工程2013专用合同

建设工程2013专用合同甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程项目的施工事宜,经充分协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________1.5 工程预算:人民币____元(大写:____________________元整)。

二、合同工期2.1 合同工期自____年__月__日起至____年__月__日止,共计__天。

2.2 乙方应按合同约定的工期完成工程,如乙方原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。

三、质量标准3.1 工程质量应符合国家及行业现行相关标准和规范要求。

3.2 乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量。

3.3 工程验收合格后,乙方应承担一定期限的质量保修责任。

四、合同价款及支付4.1 双方确认,工程预算为合同价款,乙方应按照合同约定的进度完成工程。

4.2 甲方按照乙方实际完成的工程量支付合同价款,具体支付方式如下:(1)合同签订后__天内,甲方支付合同价款的__%;(2)工程进度达到__%后,甲方支付合同价款的__%;(3)工程验收合格并办理竣工结算后,甲方支付合同价款的剩余__%。

4.3 甲方支付合同价款时,应扣除乙方应缴纳的各项税费、保险费用等。

五、乙方义务5.1 乙方应具备相应的施工资质,并按照甲方的要求提供相关证明材料。

5.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程,确保工程质量。

5.3 乙方应承担施工过程中的安全事故责任,并依法缴纳各项税费。

5.4 乙方应遵守施工现场的规章制度,确保施工场地的安全、卫生。

六、甲方义务6.1 甲方应按照合同约定支付合同价款,并及时提供施工所需的设计文件、施工图纸等相关资料。

2013版建筑合同范本通用条款

2013版建筑合同范本通用条款

2013版建筑合同范本通用条款一、签约双方及背景介绍本合同由以下双方签订:甲方:(详细描述甲方的身份背景信息)乙方:(详细描述乙方的身份背景信息)本合同旨在明确双方在建筑工程项目中的权利和义务,以确保项目的按时、高质量完成。

甲、乙双方应互相诚信合作,共同遵守以下合同条款。

二、工程概况本工程的概况如下:1. 项目名称:(填写项目的名称)2. 施工地点:(填写施工地点的详细地址)3. 工程范围:(详细描述工程包括的具体内容和规模)4. 工期要求:(规定项目的开始和结束日期)5. 施工费用:(约定工程的总费用)三、合同条款1. 合同变更1.1 双方达成一致后,可以对合同进行变更。

任何变更都应以书面形式确认,并由双方签字。

1.2 双方变更合同后,支付事项、工期及其他相关内容也将相应调整。

2. 工程款支付2.1 工程款应按以下方式支付:(详细描述支付方式,如分期支付、完成节点支付等)2.2 工程款支付的时间和金额应在合同中明确规定,并遵守支付周期。

3. 违约责任3.1 乙方履行合同义务不到位或存在重大违约行为时,甲方有权要求乙方承担相应责任,包括但不限于违约金、赔偿金等。

3.2 若甲方履行合同义务不到位或存在重大违约行为时,乙方有权要求甲方承担相应责任,包括但不限于违约金、赔偿金等。

4. 材料供应4.1 所有建筑材料、设备及其他供应品应符合合同规定的质量标准。

4.2 乙方应根据工程的需要及时供应合格的材料和设备,并确保其质量。

5. 安全责任5.1 甲、乙双方在工程施工过程中应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,并承担相应的安全责任。

5.2 工程施工中如发生安全事故,双方应及时做出应对措施并按照法律法规履行报告、调查和赔偿义务。

6. 保修期限工程竣工后,乙方应对其完成的工程承担一定期限的质量保修责任。

具体的保修期限以合同约定为准。

7. 法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国法律。

若甲、乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。

2013版施工合同填写

2013版施工合同填写

2013版施工合同填写2013版施工合同填写示例合同编号: [合同编号]甲方:[甲方名称]联系地址:[甲方地址]乙方:[乙方名称]联系地址:[乙方地址]一、工程内容1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程范围:[工程范围]4. 工程工期:[工程工期]二、价款及支付方式1. 合同总价款:[合同总价款]2. 价款支付方式:按[支付方式]支付,具体分期支付方式及时间见本合同附件。

3. 每期款项支付由甲方在验收合格后,向乙方支付,乙方发票核对无误后方可领取款项。

三、工程进度要求及保质保量要求1. 甲方要求乙方按照合同约定的工期,按时完成工程,并保证工程质量符合国家相关标准。

2. 乙方应按照合同约定的工程进度编制施工计划,并在工程期限内按计划完成各项工程进度。

3. 乙方应保证所使用的材料符合国家相关标准,并在工程验收期间提供相关合格证明文件。

四、工程变更和索赔处理1. 若因甲方原因需要对工程内容进行变更,应双方协商一致后办理变更手续,并签订补充合同。

2. 若因乙方原因引起的工程延期或工程质量问题,甲方有权要求乙方承担相应责任,并要求乙方进行相应赔偿。

五、合同履行保证1. 乙方应按照国家相关法律法规的要求建立健全的安全生产管理体系,保障工程施工过程中的安全。

2. 乙方应向甲方提供相应的人身意外保险和财产保险,确保人员和设备的安全。

3. 乙方应提供相关工程质量保证期,并在质保期内对工程进行维修保养服务。

六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付合同款项,应按合同约定向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按约定时间完成工程、不符合国家相关标准要求或不按质量保证期提供维修保养服务,乙方应承担违约责任。

七、争议解决1. 若双方因合同履行发生争议,应协商解决;协商不成的,提交所在地人民法院解决。

八、其他约定事项1. 本合同自双方签订之日起生效,有效期为工程竣工验收合格后。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

2013施工合同范本填写

2013施工合同范本填写

2013施工合同范本填写一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[详细工程地点]3. 工程内容:[详细描述工程的范围和内容]4. 工程规模:[工程的建筑面积、结构类型等基本信息]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工的具体日期]2. 竣工日期:[约定的竣工时间]3. 工期总日历天数:[总工期的天数]三、质量标准1. 工程质量标准:[按照国家相关标准或双方约定的质量标准]2. 工程验收:工程竣工后,双方应按照约定的标准进行验收,验收合格后方可交付使用。

四、合同价款与支付1. 合同价款:本工程合同总价为[具体金额]元(大写:[大写金额])。

2. 支付方式:预付款:合同签订后[具体天数]日内,支付合同总价的[百分比]%作为预付款。

进度款:按照工程进度,每月[具体次数]日前支付上月已完成工程量的[百分比]%。

竣工款:工程竣工并验收合格后[具体天数]日内,支付合同总价的[百分比]%。

质量保证金:合同总价的[百分比]%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付。

五、双方责任与义务(一)甲方责任与义务1. 提供施工场地:甲方应按照约定提供施工所需的场地,并确保场地具备施工条件。

2. 提供技术资料:甲方应向乙方提供工程相关的技术资料和图纸。

3. 支付合同价款:按照合同约定及时支付工程价款。

4. 协调与其他单位的关系:甲方应负责协调与工程相关的其他单位的关系,确保工程顺利进行。

(二)乙方责任与义务1. 施工准备:乙方应按照合同约定的时间和要求做好施工准备工作,包括人员、设备、材料的组织等。

2. 工程施工:乙方应按照工程设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量符合要求。

3. 安全施工:乙方应负责施工现场的安全管理,采取必要的安全措施,防止发生安全事故。

4. 竣工交付:工程竣工后,乙方应及时清理施工现场,将工程交付甲方验收。

六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更,应提前通知乙方,并提供变更设计图纸和说明。

2013版建设工程合同范本

2013版建设工程合同范本
2、2011年11月,住建部和国家工商管理总局共同颁 布房建项目的《工程总承包合同(2011版示范文本)》, 该文本共20条108款。
3、2007年11月,国家发改委等九部委共同颁发用于 政府投资的基础设施项目的《(标准施工招标资格预审文 件)和(标准施工招标文件)试行规定》即56号文件, 《标准招标文件》中的施工总承包《通用合同条款》,共 24条131款。
据。
例如:工程实际竣工日期的认定
● 司法解释第14条规定:“当事人对建设工程实际竣工 日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为 竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的, 以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移 占有建设工程之日为竣工日期”。
2013版《建设施工合同》解读
1999版示范文本通用条款第32条“竣工验收”的规定。
●第3款规定:“发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28 天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为 竣工验收报告已被认可”。(拖延验收)
●第4款规定:“工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报 告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过 竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验 收的日期”。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未 完成审批且未提出异议的,视为发包人认可承包人提交的 竣工结算申请单,并自发包人收到承包人提交的竣工结算 申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
பைடு நூலகம் 2013版《建设施工合同》解读
99年后法律、法规、规章、司法解释规定:
针对发包人拖延审价的现象,财政部和原建设部联合 发布的《建设工程价款结算暂行办法》(2004年)第369 号令第16条规定:“发包人在收到竣工结算报告及完整的 结算资料后,在本办法规定或合同约定期限内,对结算报 告及资料没有提出意见,则视同认可”。

建设工程2013专用合同

建设工程2013专用合同

建设工程2013专用合同《建设工程2013专用合同范本》(以下简称“范本”)是在总结多年建筑行业实践经验的基础上,结合相关法律法规而制定的。

它涵盖了建设工程合同中的主要条款,包括但不限于工程项目的基本情况、合同双方的责任与义务、工程进度与质量要求、价款支付方式、变更与索赔处理、违约责任以及争议解决机制等。

范本的一大亮点是对合同双方的权利和义务进行了明确界定。

例如,甲方(发包方)需按时支付工程款项,提供必要的施工条件;乙方(承包方)则必须按照合同约定完成工程建设,保证工程质量。

这些规定有助于减少因理解偏差而产生的纠纷,保障工程顺利进行。

在工程进度和质量控制方面,范本提出了详细的管理要求。

它规定了工程进度计划的提交与确认流程,以及对工程进度的监督和调整机制。

同时,对于工程质量,范本明确了验收标准和程序,确保工程质量符合国家标准和行业规范。

价款支付方式是合同中的核心内容之一。

范本对付款条件、付款期限和逾期支付的利息等都作了具体规定,旨在保护承包方的合法权益,防止因资金问题导致工程延误。

范本还考虑到了工程变更和索赔的实际情况。

它规定了变更的程序和效果,以及如何进行索赔的通知、计算和确认。

这些条款的设置有助于双方在面对不可预见的变化时,能够有序地进行协商和调整。

违约责任章节则是对合同执行过程中可能出现的违约行为进行约束。

范本明确了违约的定义、违约责任的承担以及赔偿的范围和方法,为解决可能出现的争议提供了法律依据。

争议解决机制的设立是为了高效处理合同执行过程中的争议。

范本提倡通过协商解决争议,如果协商不成,可以选择仲裁或诉讼等方式。

这为双方提供了一个清晰的争议解决路径。

施工合同范本2013填写

施工合同范本2013填写

施工合同范本2013填写合同编号: [具体合同编号]工程名称: [工程的具体名称]工程地点: [工程所在的详细地点]发包人: [发包人的名称]法定代表人: [发包人的法定代表人姓名]联系地址: [发包人的联系地址]联系电话: [发包人的联系电话]承包人: [承包人的名称]法定代表人: [承包人的法定代表人姓名]联系地址: [承包人的联系地址]联系电话: [承包人的联系电话]一、工程概况1. 工程内容: [详细描述工程的内容,包括但不限于工程的类型、规模、结构等]2. 工程立项批准文号: [相关的立项批准文件文号]3. 资金来源: [说明工程资金的来源,如自筹、贷款等]二、工程承包范围承包范围:[明确承包人承担的具体工作内容和范围,包括工程的设计、施工、设备采购等]三、合同工期1. 开工日期: [预计的开工日期,格式为年/月/日]2. 竣工日期: [预计的竣工日期,格式为年/月/日]3. 合同工期总日历天数: [总工期的天数]四、质量标准工程质量标准:[明确工程质量应达到的标准,如合格、优良等]五、合同价款1. 金额(大写): [大写的合同价款金额](小写): [小写的合同价款金额]2. 计价方式: [说明合同价款的计价方式,如固定总价、固定单价等]六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单9. 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:[年/月/日]合同订立地点:[具体的订立地点]本合同双方约定[具体的生效条件,如签字盖章后生效等]后生效。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:执行本合同通用条款1.1.1.10条。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。

1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。

1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: / 。

1.1.3.9 永久占地包括: / 。

1.1.3.10 临时占地包括: / 。

1.3法律适用于合同的其他规范性文件:《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设安全生产管理条例》、国家法律及自治区法规。

1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:《建设工程质量验收统一标准》。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:无;发包人提供国外标准、规范的份数:无;发包人提供国外标准、规范的名称:无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: / 。

1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:①招标文件;②招标补充文件;③中标通知书;④本合同协议书;⑤本合同专用条款及补充协议(含附件);⑥投标文件;⑦本合同通用条款;⑧标准规范及有关技术文件;⑨图纸。

1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:进场3日内;发包人向承包人提供图纸的数量:3套;发包人向承包人提供图纸的内容:施工图。

1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:执行本合同通用条款1.6.4条;承包人提供的文件的期限为:提前3天;承包人提供的文件的数量为:一式2份;承包人提供的文件的形式为:书面形式;发包人审批承包人文件的期限:接到文件7日内。

1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:执行本合同通用条款1.6.5条。

1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:乌鲁木齐;发包人指定的接收人为:。

承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:。

监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:。

1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:执行本合同通用条款1.10.1条。

1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:按发包人现场管理规定执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:承包人可以免费使用场内现有道路,但造成损坏的,承包人应当修复并承担由此产生的费用;发包人不向承包人提供除场内道路以外的其他交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行本合同通用条款1.11.1条。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行本合同通用条款1.11.1条。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行本合同通用条款1.11.2条。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行本合同通用条款1.11.2条。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:执行本合同通用条款1.11.4条。

1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围:无。

2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。

发包人对发包人代表的授权范围如下:发包人代表共同签署的文件资料才有效(共同签署的文件资料在结算时仅对其事项予以认可)。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:执行本合同通用条款2.4.1条。

2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:三通一平,承包人每月底向发包人缴纳水电费(具体由发包人另行规定)。

2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求: / 。

发包人是否提供支付担保: / 。

发包人提供支付担保的形式: / 。

3. 承包人3.1 承包人的一般义务(5)承包人提交的竣工资料的内容:执行国家规范和行业标准。

承包人需要提交的竣工资料套数:2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间:自工程竣工验收之日起28日内移交。

承包人提交的竣工资料形式要求:装订成套。

(6)承包人应履行的其他义务:执行本合同通用条款3.1条。

3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:执行本合同通用条款3.2.1条。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:执行本合同通用条款3.2.1条。

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:对承包人处以3万元罚款并限期改正,并由其承担因上述违约给发包人造成的一切损失。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:每次对承包人处以5万元罚款并由其承担因上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:对承包人处以10万元罚款并由其承担因上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:对承包人处以10万元罚款并由其承担因上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:执行本合同通用条款3.3.1条。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:对承包人处以3万元罚款并由其承担因上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:由总监理工程师和1名甲方代表共同书面批准后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:对承包人处以3万元罚款并由其承担因上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:每次对承包人处以1万元罚款并由其承担因上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括:本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围:无。

3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:无。

其他关于分包的约定:无。

3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:从进场施工之日起至竣工验收完成之日止。

3.7 履约担保承包人是否提供履约担保:提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:合同价款的百分之十,合同签订之日起7日内由承包人向发包人缴纳,工程竣工验收合格后7日内退还。

4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:见监理合同。

关于监理人的监理权限:见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:见监理合同。

4.2 监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:见监理合同。

4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1) / ;(2) / ;(3) / 。

5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求:无。

关于工程奖项的约定:无。

5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:执行本合同通用条款5.3.2条,且隐蔽工程由甲方代表(二人共同)和监理人共同检查。

监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:48小时。

6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:执行本合同通用条款6.1.1条,达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: / 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: / 。

6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求:执行本合同通用条款6.1.5条,达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:无安全文明施工费。

7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工7日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到文件7日内。

7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到文件7日内。

7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后,开工7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。

7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工7日内。

7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:每延误1天,承包人向发包人支付本合同价款的百分之一作为违约金。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:本合同价款的百分之二十。

7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:无。

7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)无;(2)无;(3)无。

7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:无。

8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人承担。

8.6 样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按管理部门和发包人需求确定。

相关文档
最新文档