安全文明施工措施费支付协议书

合集下载

安全文明施工措施费支付协议

第二条措施费的计算和支付
1.乙方应按照甲方的要求，制定并实施安全文明施工措施，确保施工过程中的安全文明。
2.措施费的计算方式为：根据项目施工图纸、工程量清单及相关规范，结合乙方实际施工情况，由甲方审核后确定。
3.甲方应在每个月的工程进度款中，按照实际完成的工程量，扣除相应的安全文明施工措施费用，支付给乙方。
安全文明施工措施费支付协议
安全文明施工措施费支付协议
甲方：（全称名称）
地址：
联系电话：
乙方：（全称名称）
地址：
联系电话：
鉴于甲方为工程项目（以下简称“项目”）的业主或施工单位，乙方为项目的施工分包商或供应商，现双方就项目的安全文明施工措施费支付事宜达成如下协议：
第一条安全文明施工措施费定义
本协议所称安全文明施工措施费（以下简称“措施费”）是指乙方按照甲方的要求，在项目施工过程中采取的安全文明施工措施所需的费用，包括但不限于安全防护设施费、文明施工费、环境保护费制定并实施安全文明施工措施，确保施工过程中的安全文明。
2.乙方应按照本协议约定的时间和金额，向甲方支付措施费。
第六条违约责任
1.如甲方未按照本协议约定的时间和金额支付措施费，乙方有权拒绝施工，并要求甲方支付违约金。
2.如乙方未按照甲方的要求，制定并实施安全文明施工措施，甲方有权要求乙方立即整改，并有权扣除相应的措施费。
第七条争议解决
本协议的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

安全文明施工措施费支付协议书

安全文明施工措施费支付协议书[公司名称]安全文明施工措施费支付协议书合同编号：[编号]签订日期：[日期]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[联系方式]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[联系方式]鉴于甲、乙双方就施工项目的安全文明施工措施费支付事宜进行协商，达成如下协议：一、背景与目的1.1 甲方作为施工项目的业主，负责组织和管理相关施工工作。

1.2 乙方作为具有相关施工能力和经验的承包商，承担施工项目的施工任务。

为了确保施工过程中的安全和文明，双方达成本支付协议。

二、费用支付2.1 甲方同意按照以下方式支付乙方安全文明施工措施费用，并在合同签订后五个工作日内支付首期费用。

2.2 安全文明施工措施费包括但不限于：安全工作人员工资、安全设备租赁费、文明施工奖惩费、安全培训费等。

具体费用详见附表。

2.3 乙方应提供相应的费用清单，详细列明各项费用的名称、金额和数量等信息。

2.4 甲方应根据工程进展和实际需要，及时支付相应的费用。

三、费用支付方式3.1 甲方同意以人民币（RMB）形式支付乙方的安全文明施工措施费用。

3.2 支付方式可选择如下一种或多种：现金、银行转账、电子支付等。

3.3 甲方应提前告知乙方支付方式，并提供乙方所需的相关支付信息。

四、变更和索赔4.1 双方同意，如因工程变更或施工条件变化导致安全文明施工措施费有必要进行调整的，应及时协商并签订书面变更协议。

4.2 如发生索赔事件，乙方应依法依规提出索赔申请，并提供相关证明材料。

甲方将按照约定的支付方式和时间支付乙方合理且符合要求的索赔款项。

五、保密条款5.1 双方应对本协议内容及涉及的商业信息和技术秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

六、争议解决6.1 本协议的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

6.2 如发生本协议履行过程中的纠纷或争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2024安全文明施工措施费支付协议书

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024安全文明施工措施费支付协议书本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同各方1.2 安全文明施工措施费1.3 工程范围1.4 施工期限1.5 付款方式第二条安全文明施工措施2.1 施工安全措施2.2 文明施工措施2.3 环境保护措施第三条费用支付3.1 安全文明施工措施费的计算3.2 支付时间3.3 支付方式3.4 支付条件第四条施工单位的义务4.1 遵守法律法规4.2 落实安全文明施工措施4.3 保障施工人员安全第五条付款方的义务5.1 按时支付安全文明施工措施费5.2 监督施工单位实施安全文明施工措施第六条违约责任6.1 施工单位的违约行为6.2 付款方的违约行为第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构第八条合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限第十条不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力的后果第十一条合同的生效、修改与终止11.1 合同生效条件11.2 合同修改程序11.3 合同终止条件第十二条合同的履行12.1 施工单位履行合同的要求12.2 付款方履行合同的要求第十三条附件13.1 安全文明施工措施方案13.2 费用支付明细表第十四条其他条款14.1 合同的书面形式14.2 合同的签字盖章14.3 合同的份数第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同各方甲方：指合同中指明的付款方，负责按时支付安全文明施工措施费。

乙方：指合同中指明的施工单位，负责按照合同约定实施安全文明施工措施。

1.2 安全文明施工措施费安全文明施工措施费是指为保证工程施工安全、文明施工和环境保护，按照相关法律法规和工程特点，由甲方支付给乙方的费用。

1.3 工程范围本合同适用于甲方委托乙方施工的工程项目，具体工程范围和施工内容详见附件一。

1.4 施工期限施工期限是指乙方完成工程施工的时间，具体施工期限见合同附件一。

安全文明施工措施费支付协议

安全文明施工措施费支付协议甲方：（施工单位全称）乙方：（甲方支付对象全称）鉴于甲方根据合同要求，需进行安全文明施工措施费的支付事项，为确保施工过程中的安全和环境保护，双方达成以下协议：第一条支付方式1.1 甲方应按照合同约定的支付时间和支付金额，按月向乙方支付安全文明施工措施费。

1.2 安全文明施工措施费的支付金额由双方协商确定，根据工程项目的实际情况和风险评估结果确定。

1.3 乙方应提供与施工项目相关的安全文明施工措施费的用途明细，包括但不限于人力成本、设备材料费用等，并按照要求提供相关的票据、发票和报销凭证。

第二条支付时间2.1 安全文明施工措施费的支付时间为每月的第一个工作日。

如果该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。

2.2 甲方应提前3个工作日通知乙方，确认本期安全文明施工措施费的支付金额，并告知乙方支付银行账号等支付细节信息。

第三条费用核实和争议解决3.1 乙方应提供书面报告，详细说明安全文明施工措施费的实际使用情况，并将报告提交甲方审查。

3.2 甲方有权对乙方提供的报告进行核实和审查，并有权要求乙方提供合理的证明材料。

3.3 如甲方对乙方提供的报告和证明材料有疑义或存在争议，应及时与乙方进行沟通，并共同商讨解决方案。

第四条违约责任4.1 如果甲方未按照合同约定的支付时间和支付金额向乙方支付安全文明施工措施费，甲方应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。

4.2 如果乙方提供的安全文明施工措施费的使用情况与实际不符，甲方有权向乙方要求返还多支付的费用，并有权按照合同约定的违约责任进行追究。

第五条保密条款5.1 双方应对在履行本协议过程中所涉及的商业秘密和技术资料等保密信息予以保密，未经对方书面同意不得向第三方泄露或使用。

5.2 本协议有效期内及终止后，双方对于所获悉的对方商业秘密和技术资料等保密信息，都应予以保密。

第六条附则6.1 本协议的任何修改、补充、解释和争议解决均应以书面形式进行，双方代表签字确认后生效。

安全文明施工措施费支付协议书

附件6房屋建筑与市政基础设施工程安全文明施工措施费用支付协议书工程现场“三通一平”，场区主要道路硬化处理，现场围墙和大门、洗车台，现场办公区、生活区、临时设施等均要求按规定施工、设置。

施工安全必须达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）合格要求，并争创（市级、省级）文明工地。

本工程不采用国家禁止使用的技术、工艺、材料、设备，积极推广使用“四新”技术。

根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]8号文）、《福建省建筑安装工程安全文明施工措施费用管理办法》（闽建建[2004]38号文）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标采用经评审的最低投标价中标法规定（试行）》（闽建筑[2005]69号）和《关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知》（闽建筑[2007]4号）的要求，经建设单位和施工单位充分协商，并通过监理单位审核，建设单位和施工单位就本工程项目环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费（简称安全文明施工措施费用）达成支付协议书，具体内容如下：一、工程概况：1、工程项目名称：2、施工单位：3、工程施工合同造价：万元。

二、支付安全文明施工措施费用金额安全文明施工措施费用：170.4（万元），占工程合同造价比例：4.26 %。

三、支付安全文明施工措施费用协议：依据建设部建办[2005]8号文件和省厅闽建建[2004]38号文的要求，结合本工程特点，经与相关单位协商（分阶段支付安全文明施工措施费用应满足工程的需要），本工程安全文明施工措施费用支付计划如下：1、工程开工前，支付安全文明施工措施费用的 16%；27.264 （万元）2、基础完工时，支付安全文明施工措施费用的 50 %；85.2（万元）3、主体完工时，支付安全文明施工措施费用的 34 %；57.936（万元）4、装修工程开始前，全部支付完毕。

安全管理文档之安全文明施工措施费支付协议书

安全管理文档之安全文明施工措施费支付协议书前言为确保施工现场的安全和工作人员的健康，根据国家安全生产法规和相关管理要求，本施工项目将实行安全文明施工措施费制度。

本协议书旨在规定支付安全文明施工措施费的具体方式和标准，以实现安全文明施工要求的切实落实。

一、支付标准1.安全文明施工措施费的支付标准由建设单位和施工单位协商确定并书面确认。

其中涉及费用、标准和内容以及支付保证金等方面的问题应在合同中明确。

2.安全文明施工措施费标准不得低于1.5%的合同价款，并根据施工现场条件、建设单位要求和施工内容而做适当调整。

3.支付保证金的比例不得低于安全文明施工措施费的10%。

在施工期间，发生违反安全文明施工要求的行为或造成安全事故后，保证金将被用于修缮或处罚。

二、支付方式1.安全文明施工措施费由建设单位在合同约定的时间内支付。

2.施工单位在收到安全文明施工措施费后，应在约定的时间内开具正式发票，并将发票及时交给建设单位。

3.如施工单位未能按合同规定时间支付安全文明施工措施费，建设单位有权暂停未支付的款项，直到施工单位正常支付为止。

三、支付管理1.建设单位应设立专门的安全文明施工措施费管理账户，并对该账户的收款和支出进行监督和管理。

2.施工单位应设立专门的安全文明施工措施费专户，所有费用都应在该账户下集中管理和使用。

3.支出安全文明施工措施费的情况应该记录在专门的台账和报告中，并及时向建设单位汇报。

四、结算1.安全文明施工措施费结算由建设单位和施工单位协商确定，并书面确认。

2.安全文明施工措施费结算须有完整的手续和程序，并经过审计认证后，支付余额。

3.如施工单位对施工的安全文明施工措施未按约定要求执行，建设单位有权拒绝结算。

五、违约处理如施工单位违反安全文明施工要求，或者出现安全事故，在经过相关机构的调查和确认后，建设单位有权扣留保证金和安全文明施工措施费，并按照相关法规和规定，对施工单位作出处罚和处理。

结束语为保障施工期间的安全和建设单位对施工管理的要求，建议建设单位和施工单位在签署合同确认书时，注明本协议内容，并使其成为合同不可分割的一部分。

安全文明施工措施费支付协议书

安全文明施工措施费支付协议书甲方：自贡市星河房地产开发有限公司乙方：荣县荣州建筑工程有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，我公司承建的荣县星河大道.锦绣苑.学府苑2-4号房甲乙双方于2013年5月22日签订的主合同，特制定本补充协议如下：一、安全文明施工措施费的计取本工程暂定价位6800万元（大写：人民币陆仟捌佰万元整），其中应计取安全文明措施费用为340万元（大写：人民币叁佰肆拾万元整），最终费用按川建发[2011]年6号文件计取。

该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。

二、甲方的责任、权利和义务1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。

2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。

3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。

4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。

5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。

6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。

三、乙方的责任、权利和义务1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。

2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。

3、乙方主要负责人的职责①建立、健全本单位安全生产责任制，健全组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。

②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。

④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。

安全文明施工措施费支付协议

安全文明施工措施费支付协议本协议由以下各方于日期签署：甲方：（施工单位/发包方）地址：联系电话：乙方：（施工单位/承包方）地址：联系电话：丙方：（监理单位/第三方）地址：联系电话：鉴于：1. 甲方作为施工单位/发包方，在项目施工过程中，需采取安全文明施工措施，确保施工作业过程中的人身安全和财产安全。

2. 乙方作为施工单位/承包方，应按照国家相关法律、法规和技术标准要求，履行安全文明施工的责任。

3. 丙方作为监理单位/第三方，负责对施工现场的安全文明施工措施进行监督和检查，确保施工过程的安全性和合规性。

基于上述背景，各方达成以下协议：第一条：支付费用1.1 乙方在施工过程中，负责组织实施安全文明施工措施，并支付相关费用。

具体费用由丙方进行评估，并按以下约定支付给乙方。

1.2 安全文明施工措施费用包括但不限于人员培训费、安全设备购买费、施工现场警示标识费、施工管控费等。

1.3 乙方应提供相关费用的发票、票据或其他合法有效的证明文件，以便甲方进行核实和付款。

第二条：费用评估和支付程序2.1 乙方应将安全文明施工措施费用的评估工作委托给丙方进行。

评估内容包括费用项目、费用标准和总额等。

2.2 甲方在收到丙方出具的费用评估报告后，根据评估结果和协议约定，将费用支付给乙方。

2.3 乙方应在收到甲方支付费用后的五个工作日内，开具发票并交予甲方。

2.4 若乙方未按时提供发票或与实际情况不符合，甲方有权暂停支付相关费用，并要求乙方进行补充和修改。

第三条：安全文明施工措施费用的变更3.1 如因施工过程中发生设计变更、工期延长、材料价格波动等原因，导致安全文明施工措施费用发生变化，应及时进行调整。

3.2 变更费用应通过协商确定，并由丙方重新评估后，签署变更协议，并报批给甲方和乙方。

3.3 若费用的实际发生金额小于评估金额，甲方有权要求退回差额；若费用的实际发生金额大于评估金额，乙方应及时补足差额。

第四条：履行责任和违约责任4.1 甲方应按照协议约定及时支付安全文明施工措施费用，并提供必要的支持和协助，确保施工顺利进行。

甲方与施工单位的安全文明措施费支付协议

安全文明措施费支付协议
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
一、为了保证工程安全顺利进行，根据《江苏省建设工程安全文明施工费计价管
理办法》的规定，甲乙双方建设工程安全文明施工费协商一致，特签订本协议书。

二、安全文明施工费的计取及支付
1、根据《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》规定，按苏建价【2005】349号文件取费，安全文明施工费基本费率金额见下表：
注：表中所列工程均为单独发包工程
2、安全文明施工费的支付计划：
（1）、合同签定15日后发包人支付安全文明施工基本费率总价的70%，即￥元（大写：）
（2）、安装工程量达到100%时支付安全文明施工基本费率总价20%，即￥元（大写：）
（3）、工程完工支付安全文明施工基本费率的10%，即￥元（大写：）
（4）、工程竣工验收合格后，承包人凭《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》办理竣工结算；承包方不能出具《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》的，承包方不得收取安全文明施工费。

甲方 :乙方：
（签字盖章）（签字盖章）
签订日期：年月日。

安全生产文明施工措施费支付协议书

安全生产文明施工措施费支付协议书工程名称：甲方：乙方：为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条件》等法律法规，制定本协议。

一、安全文明施工措施费的计取及支付根据四川省建设厅文件（川建发（2006）107号）《关于印发<四川省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法>的通知》和成都市建委文件（成建委发[2006]701号）《关于转发<四川省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法>的通知》的规定，本协议明确现场安全文明施工措施费用，以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款，确保安全文明施工措施费落实到位和专款专用。

一、基本费文明施工费为分部分项工程量清单项目定额人工费的6%；安全施工基本费为分部分项工程量清单项目定额人工费的9%；临时设施费为分部分项工程量清单项目定额人工费的9%；甲方预付安全文明施工费60%，余下的安全文明施工费在竣工结算时，根据乙方提供有关部门评定及费率测定的有效资料为依据支付。

二、现场评价费现场检查评价工作由建设行政主管部门建筑安全监督管理机构组织实施。

建筑安全监督管理机构依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）制定现场评价及评分办法。

现场评价实行动态管理，建筑安全监督管理机构根据工程进度和监管需要对安全文明施工措施分阶段进行检查评价。

建筑安全监督管理机构依据检查评价情况确定最终评价结果。

评价结果分为优良、合格、不合格三个等级。

1、评价结果为优良者，计取现场评价费。

计算方法为：得分为80分者，现场评价费费率按基本费费率的40%计取，80分以上每增加1分，其现场评价费费率在基本费费率的基础上增加3%，中间值采用插入法计算，保留小数点后两位数字，第三位四舍五入。

现场评价费费率计算公式如下：现场评价费费率=基本费费率×40%+基本费费率×（评价得分-80）×3%。

安全文明施工措施费支付协议书

安全文明施工措施费支付协议甲方：***电气有限公司乙方：***建筑工程有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于2018年8月10日签订的主合同，特制定本补充协议如下：一、安全文明施工措施费的计取本工程暂定价位300万元（大写：叁佰万元），其中应计取安全文明措施费用为11 万元。

该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。

二、甲方的责任、权利和义务1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。

2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。

3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。

4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。

5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。

6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。

2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。

②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。

④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。

4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。

5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。

2024年工程安全文明施工措施费计协议（三篇）

2024年工程安全文明施工措施费计协议发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人就工程，为达到安全文明施工的要求。

经双方协商，现达成如下协议：一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。

二、安全文明施工措施费及其支付方式1、安全文明施工措施费按工程总造价的计取。

2、在合同签订后支付给承包方措施费的，其余费用在支付工程进度款时一并支付。

3、安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。

三、违约责任1、承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，若承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。

2、施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。

四、本协议一式份，双方各执份，质监站份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。

发包人（公章）：_____ 承包人（公章）：_____法定代表人（盖章）：_____ 法定代表人（盖章）：_____2024年工程安全文明施工措施费计协议（二）【协议书】2024年工程安全文明施工措施费计协议（三）甲方：（单位名称）电话：地址：邮编：乙方：（单位名称）电话：地址：邮编：鉴于甲方与乙方在2024年将合作进行某工程项目施工，为确保施工期间的安全和文明施工，经双方协商一致，达成以下协议：一、费用金额及支付方式1. 乙方承诺为甲方提供工程安全文明施工的相关服务，费用总额为人民币（大写）____________元整（￥__________）。

工程安全文明施工措施费计取协议书（三篇）

工程安全文明施工措施费计取协议书甲方：（委托方）地址：联系方式：乙方：（施工方）地址：联系方式：鉴于，甲方委托乙方进行工程施工，为确保施工过程中的安全和文明，甲乙双方达成以下协议：一、施工项目1. 项目名称：2. 项目位置：3. 工程内容：二、工程安全文明施工措施费根据国家有关规定，为保障工程施工过程中的安全和文明，甲方向乙方支付工程安全文明施工措施费。

乙方同意按照以下方式计取：1. 计取比例：工程安全文明施工措施费按照工程总造价的百分比计取，具体比例为：2. 工程总造价：工程总造价为甲方和乙方共同确定的金额，具体金额为：3. 工程安全文明施工措施费金额：工程安全文明施工措施费金额为工程总造价乘以计取比例计算得出，具体金额为：4. 缴纳方式：乙方需在施工期内按照以下方式缴纳工程安全文明施工措施费：（1）预付：乙方需在工程开工前预付工程安全文明施工措施费总金额的50%；（2）阶段性缴纳：乙方需在施工期间按照工程进度阶段性缴纳剩余的50%工程安全文明施工措施费；（3）最后付清：乙方需在施工完成后提交相应的工程安全文明施工措施费清算报告，并支付剩余的工程安全文明施工措施费。

三、工程安全文明施工措施费使用工程安全文明施工措施费必须专款专用，用于保障工程施工过程中的安全和文明。

乙方需按照以下要求使用：1. 安全设施：用于购买和维护施工所需的安全设施，包括安全帽、安全绳、安全网等。

2. 安全培训：用于组织施工人员安全培训，提升施工人员安全意识和技术水平。

3. 文明施工：用于组织施工人员进行文明施工，包括施工现场卫生、噪音控制、尘土治理等。

4. 监督检查：用于委托第三方机构进行工程安全和文明施工的监督检查工作。

5. 其他费用：出现其他需要使用工程安全文明施工措施费的情况，需事先取得甲方书面同意。

四、违约责任1. 甲方违约责任：如果甲方未按照约定支付工程安全文明施工措施费或未按照约定使用，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金的金额为应支付工程安全文明施工措施费金额总额的10%。

安全文明施工措施费支付协议书

安全文明施工措施费支付协议书甲方：（全称）___________地址：___________法定代表人：___________电话：___________邮编：___________乙方：（全称）___________地址：___________法定代表人：___________电话：___________邮编：___________鉴于甲方与乙方为实施工程项目（项目名称）（以下简称“本工程”），为了确保施工过程中的安全与文明，双方达成如下协议：一、施工费用1. 甲方同意向乙方支付安全文明施工措施费用，总额为人民币（大写）___________元整（￥___________）。

2. 施工费用支付方式：甲方将费用一次性支付至乙方指定的账户。

乙方需提供准确的收款账户信息，包括账户名、开户银行、账号等。

二、支付时间1. 甲方应在合同签订之日起___________日内向乙方支付施工费用。

2. 如有需要，乙方可以在项目中按照工程进度向甲方提出分期支付的申请，甲方须在收到乙方的支付申请后___________日内支付相应款项。

三、费用使用1. 乙方承诺将使用所支付的安全文明施工措施费用，用于以下项目：（1）安全设备购置与维护：包括但不限于安全帽、安全绳索、警示标志等；（2）文明施工宣传：包括但不限于安全教育培训、文明施工标语制作、宣传资料印刷等；（3）安全监测与检测：包括但不限于现场安全巡查、环境监测、安全设备检验等；（4）其他与安全与文明施工相关的费用。

2. 乙方应妥善使用施工费用，并保证不得挪作他用或私自占有。

乙方需做好相关费用的台账记录，并提供相关支出凭证给甲方备查。

四、履行和保证1. 双方应本着合作共赢的原则，共同维护工程项目的安全与文明施工。

2. 甲方拥有对乙方使用施工费用的监督权，并有权要求乙方提供相关支出情况。

3. 乙方保证所购置的安全设备符合相关国家标准，并及时进行维修、更换和更新。

4. 如因乙方原因导致施工费用的使用与费用使用项目不符或丢失，乙方应承担相应的经济赔偿责任。

安全文明施工措施费支付协议

安全文明施工措施费支付协议一、协议目的本协议旨在确保在施工工地采取安全文明施工措施，并明确双方的权责，确保施工过程中人员和财产的安全，保护环境，提高工地施工管理水平。

二、协议双方甲方：[施工方名称]乙方：[业主方名称]三、支付标准及方式1. 甲方承诺按照《施工项目安全文明施工措施费标准》确定的支付标准和乙方提供的施工工期支付安全文明施工措施费。

2. 甲方每月按照工程进行的进度与完成情况，在次月15日前提交施工进度报告，并向乙方申请安全文明施工措施费支付。

3. 乙方在收到甲方的申请后，将在接下来的7个工作日内完成费用审核，并通过银行转账方式将费用支付给甲方。

四、费用使用范围甲方承诺所支付的安全文明施工措施费将主要用于以下方面：1. 安全设施的购置、安装和维护，如防护网、警示标志、安全帽、安全绳等。

2. 环境保护设备的购置、安装和维护，如粉尘防护设备、噪音控制设备等。

3. 施工现场人员的安全教育和培训费用。

4. 其他与基础设施建设相关的安全文明施工措施费用。

五、甲方责任1. 甲方应按照安全文明施工措施费支付标准的要求，科学合理安排施工工作，采取必要的安全文明施工措施，确保施工过程中的安全。

2. 甲方应按时向乙方提交安全文明施工措施费支付申请，确保支付流程顺利进行。

3. 甲方应妥善保管施工工地上使用的安全文明施工措施设施和器材，确保其正常使用和维护。

六、乙方责任1. 乙方应按时支付安全文明施工措施费，确保甲方按时购置所需设备和培训所需人员。

2. 乙方有权对甲方所支付的安全文明施工措施费进行监督，确保费用使用合理和施工工地的安全。

七、协议变更与解除1. 本协议任何一方在施工过程中发生违规行为，经对方书面通知三次后仍不予改正的，对方有权解除本协议。

2. 本协议变更、解除或终止需经双方书面协商一致，并签署变更协议或解除协议。

八、争议解决本协议的解释与履行均适用中华人民共和国法律。

对于本协议的争议，双方应友好协商解决。

安全文明施工措施费支付协议书

安全文明施工措施费支付协议书甲方：（全称或个体经营者名称）乙方：（全称或个体经营者名称）鉴于甲方与乙方就安全文明施工措施费支付事宜达成一致意见，为明确双方权益，特订立本协议，共同遵守并履行以下条款：第一条费用支付1.1 甲方同意按照国家有关规定，在施工过程中为保障工人员的人身安全、施工过程的环境卫生等，提供相应的安全文明施工措施。

1.2 安全文明施工措施所产生的费用，包括但不限于安全防护设施购置费、环境整治费、工人培训费等，由乙方负责支付。

1.3 乙方同意按照甲方提供的费用清单，按期向甲方支付安全文明施工措施费。

费用清单包括费用项目、费用标准、支付时间等内容。

1.4 安全文明施工措施费按月支付，每月的支付周期为每月的30日。

甲方提供的费用清单应在每个月的1号前向乙方发出，并提供详细的支付账户信息。

第二条费用金额及调整2.1 安全文明施工措施费的金额根据施工项目的规模、难度、施工周期等具体情况综合确定。

具体金额由双方协商一致后确认，并在合同中进行明确约定。

2.2 若安全文明施工措施的费用有变动，双方应在变动发生后及时进行协商，并按照协商结果进行相应的费用调整。

2.3 费用调整应以书面形式进行，并由双方签字确认后生效。

第三条违约责任3.1 若乙方未按照约定时间和金额向甲方支付安全文明施工措施费，甲方有权要求乙方承担违约责任。

3.2 若甲方未按照约定提供安全文明施工措施，并使乙方无法正常进行施工的，甲方应承担赔偿责任。

第四条争议解决4.1 本协议履行过程中，如发生争议，双方应本着友好协商的原则进行解决。

4.2 如协商不能解决争议，则双方同意将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。

第五条其他条款5.1 本协议的效力、解释、履行均适用中华人民共和国的法律。

5.2 本协议一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等的法律效力。

5.3 本协议自双方签字后生效，并终止之日起计算施工项目的完工日期。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。

安全文明施工措施费协议

安全文明施工措施费协议
甲方：（施工方）
乙方：（甲方）
为确保施工过程中的安全和文明秩序，双方就安全文明施工措施费协议如下：
一、费用支付方式
1. 甲方应按约定将安全文明施工措施费用以现金/银行转账等
方式支付给乙方；
2. 支付方式可根据实际情况协商确定。

二、费用计算标准
1. 安全文明施工措施费用由乙方提供相关资料和估算进行计算；
2. 甲方应审核并确认乙方提供的费用计算标准，并在合同中明确。

三、费用金额及支付周期
1. 安全文明施工措施费用总金额为【填写具体金额】元；
2. 甲方应按工程进度和实际需要，在【填写具体支付周期】内分期支付给乙方。

四、费用使用范围
1. 安全文明施工措施费用主要用于购买和维护施工现场所需的安全设施、保护装备等；
2. 乙方应按照施工现场实际需要使用费用，不得挪作他用。

五、费用结算和监督
1. 甲方有权随时要求乙方提供安全文明施工措施费用的使用明细和相关票据；
2. 乙方应提供真实、准确的费用使用明细，以便甲方进行审查和监督。

六、违约责任
1. 若甲方未按约定支付安全文明施工措施费用，应按约定支付违约金；
2. 若乙方未按约定使用费用或提供虚假费用明细，应承担相应的违约责任。

七、争议解决
本协议履行过程中产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可依法向相关仲裁机构提起仲裁。

八、其他约定事项
1. 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力；
2. 本协议的任何修改、补充均需双方书面协商并签字确认。

甲方：（签字）
乙方：（签字）
日期：。