工程施工合同附件
施工合同附件与说明
施工合同附件与说明一、合同附件本施工合同附件由以下几个部分组成:1. 工程图纸与设计文件:详细描述了工程的结构、布局和设计要求,包括建筑平面图、立面图、剖面图等。
双方必须严格按照图纸和设计文件进行施工,并做出相应的调整和修改。
2. 技术规范与标准:包括国家和行业的相关技术规范、标准和规程。
双方必须按照这些规定进行施工,并保证工程的质量符合要求。
3. 施工进度计划:详细列出了工程的施工阶段、计划时间和工序安排等。
双方必须按照进度计划进行施工,并确保工程能在规定的时间内完工。
4. 质量保证书:承包商应提供工程质量保证书,确保所做工程的质量和安全性符合国家和行业的要求。
该保证书应包括有关材料、设备和工艺的详细介绍。
5. 施工费用与付款方式:明确工程的总费用、首付款比例、进度款的支付方式、尾款的支付条件等。
双方应按照协议约定的支付方式及时支付费用。
6. 施工保险:承包商应提供相应的施工保险,以确保在施工过程中发生的意外损失得到及时赔偿。
7. 承包商资质文件:包括承包商的营业执照、资质证书、组织机构代码证等相关证件的复印件。
双方应确保承包商具备相应的资质和能力来完成合同约定的工程。
8. 现场安全措施:承包商应提交详细的现场安全措施方案,确保工程施工过程中的安全。
该方案应包括防止事故的预防措施、应急处理措施等内容。
二、合同说明1. 合同目的:本施工合同旨在明确双方的权利和义务,确保工程按照约定的要求进行施工,并保证工程质量符合标准。
2. 施工范围:详细描述了本工程的施工范围和内容,包括具体工程项目、工程数量、总工期等。
3. 双方责任:明确了业主和承包商各自的责任和义务,包括业主提供工程所需的材料、设备、文件、图纸等,承包商按照合同约定的要求进行施工。
4. 工程变更与索赔:规定了如何处理工程变更和索赔的问题,包括变更请求的提出、变更的审批程序、索赔的申请和处理流程等。
5. 违约责任:明确了双方违约的责任和处理方式,规定了违约方应承担的违约金、赔偿费用等。
建设工程施工合同附件
建设工程施工合同附件建设工程施工合同附件范本主要包括以下几个部分:一、合同当事人信息包括甲方(业主)的名称、地址及联系方式,乙方(承包商)的全称、营业执照号码、法定代表人、注册地址及联系方式等。
这些信息的准确性对于合同的法律效力至关重要。
二、工程概况详细描述工程项目的名称、地点、规模、设计标准、工程质量要求、工期要求等。
这部分内容是合同的核心,需要根据实际工程情况具体明确。
三、合同价格与支付方式明确工程的总价款、计价方式(如固定总价、可调总价、成本加酬金等),以及预付款、进度款、结算款的支付条件和时间节点。
还应包括价格调整机制,以应对可能出现的成本变动。
四、施工组织设计与进度计划乙方应提交详细的施工组织设计方案和进度计划表,包括但不限于施工现场布置、主要施工方法、重要节点的完成时间等,以确保工程按期完成。
五、质量保证措施阐述乙方将采取哪些措施来确保工程质量,包括质量管理体系、质量检测流程、不合格品的处理办法等。
六、安全生产与环保要求规定乙方必须遵守的安全生产规范和环境保护标准,以及违反规定的责任和处理措施。
七、变更与索赔管理约定工程变更的程序、索赔的条件和处理流程,以及相关的费用调整机制。
八、违约责任与争议解决明确双方违约的责任和后果,以及争议解决的方式(如协商、调解、仲裁或诉讼等)。
九、保险与担保指出合同执行过程中涉及的保险种类和保险金额,以及乙方需提供的履约担保形式。
十、其他约定根据具体情况,双方可以就其他需要共同遵守的事项进行约定,如知识产权的保护、保密协议等。
十一、附件列表列出所有附件的名称和页数,确保合同完整性和一致性。
在制定建设工程施工合同附件时,应充分考虑到工程项目的特点和可能出现的各种情况,确保合同条款的全面性和适用性。
同时,合同的语言应当准确、清晰,避免模糊不清的表述,以减少因理解差异而产生的争议。
工程施工单附件(3篇)
一、项目概况
项目名称:XX工程项目
项目地点:XX市XX区XX街道
建设单位:XX房地产开发有限公司
施工单位:XX建筑工程有限公司
监理单位:XX建设监理有限公司
工程总投资:人民币XX万元
开工日期:2023年3月1日
竣工日期:2023年12月31日
二、工程概况
1. 工程规模:本工程总建筑面积为XX万平方米,包括住宅、商业、地下车库等。
第2篇
一、项目基本信息
1. 项目名称:XX项目
2. 项目地点:XX市XX区XX街道
3. 项目业主:XX房地产开发有限公司
4. 施工单位:XX建筑工程有限公司
5. 项目经理:张三
二、施工方案及进度
1. 施工方案
(1)施工内容:本项目主要包括土建工程、装饰装修工程、机电安装工程等。
(2)施工顺序:先进行土建工程,再进行装饰装修工程,最后进行机电安装工程。
特此说明。
第3篇
一、项目基本信息
1. 项目名称:XX工程项目
2. 项目地点:XX市XX区XX街道
3. 项目业主:XX房地产开发有限公司
4. 项目经理:张三
5. 项目开工日期:2023年3月1日
6. 项目竣工日期:2023年12月31日
二、施工图纸及资料
1. 施工图纸:
(1)建筑平面图
(2)建筑立面图
五、施工安全保证措施
1. 严格执行国家有关施工安全法规和标准。
2. 施工现场设立安全警示标志,确保施工人员安全。
3. 加强施工现场安全管理,定期开展安全检查。
4. 对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。
5. 严格执行施工安全操作规程,防止安全事故发生。
建设工程施工合同三个附件
附件一:承包人承揽工程项目一览表
根据本合同协议书、通用条款和专用条款的约定,承包人(全称)承揽工程项目如下:
1. 工程名称:XX建设工程
2. 工程地点:XX市XX区XX路XX号
3. 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。
4. 工程承包范围:承包人应按照发包人提供的设计图纸、施工方案和工程量清单等资料,完成上述工程内容。
附件二:发包人供应材料设备一览表
发包人(全称)供应材料设备如下:
1. 材料设备名称:XX材料XX设备
2. 规格型号:XX规格XX型号
3. 数量:XX吨(台、套)
4. 质量标准:符合国家相关标准和设计要求
5. 交货地点:工程施工现场
6. 交货时间:根据工程进度安排及时供应
附件三:工程质量保修书
根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量保修办法》的有关规定,承包人(全称)对承揽的工程项目实行质量保修,保修范围和保修期限如下:
1. 保修范围:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。
2. 保修期限:自工程竣工验收合格之日起计算,期限为XX年。
3. 保修方式:承包人应负责维修、更换或修复因施工质量问题导致的损坏部分。
4. 保修费用:保修费用按照双方约定或者依法规定承担。
以上三个附件是建设工程施工合同的重要组成部分,明确了发包人和承包人在工程项目中的权利、义务和责任。
在合同履行过程中,双方应严格按照本合同及其附件的约定进行,以确保工程项目的顺利进行和质量、安全、进度等方面的控制。
施工合同范本附件
施工合同范本附件一、合同甲方姓名/单位名称:地址:联系电话:二、合同乙方姓名/单位名称:地址:联系电话:三、工程概况工程名称:工程面积:工程内容:四、合同条款1.工程描述:乙方承担并按照本合同的规定完成以下工程范围:–(请在此处详细描述实际工程内容)2.工程期限:工程起止日期为从____年____月____日到____年____月____日。
甲方向乙方支付的工程价款为____元(大写:____),包含以下费用:–人工费用–材料费用–设备租赁费用–其他费用(请在此处详细列明)4.支付方式:工程价款将根据以下方式进行支付:–首次支付:工程开工前,甲方支付给乙方工程价款的30%;–进度支付:乙方完成工程进度的50%时,甲方支付给乙方工程价款的40%;–最终支付:乙方完成全部工程后,甲方支付给乙方工程价款的30%。
5.工程质量管理:乙方应严格按照相关法律法规和技术规范要求进行施工,并确保工程质量符合约定的标准。
6.违约责任:任一方违反本合同的约定,应承担如下违约责任:–若乙方违约,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的一切损失;–若甲方违约,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
7.保修期:工程竣工之日起,乙方对工程提供质量保修服务期限为____个月。
8.争议解决:本合同的争议解决途径如下:–双方当事人协商解决;–如协商不成,提交仲裁委员会仲裁;–仲裁裁决具有最终解释权。
9.附条件:(请在此处详细列明附加条件,如工程变更、返工、索赔等)五、合同生效与解除1.生效方式:本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,自双方签字盖章后生效。
2.合同解除:本合同在以下情况下可被解除:–双方协商一致解除;–根据法律法规规定解除;–由于不可抗力因素导致无法履行合同。
六、其他事项(请在此处列明其他需要说明的事项)以上是施工合同的范本附件,甲乙双方在签署合同时请根据实际情况进行相应修改和补充。
建设工程施工合同附件
建设工程施工合同附件一、项目概况1.1 项目名称:XXX建设工程1.2 项目地址:XXX省XXX市XXX区XXX街道1.3 建设单位:XXX公司1.4 施工单位:XXX施工公司1.5 监理单位:XXX监理公司1.6 项目总投资:XXX万元1.7 工程概况:本项目为XXX建设工程,规划总建筑面积为XXX平方米,包括XXX座建筑物,XXX座桥梁,XXX公里道路等。
1.8 施工周期:预计施工周期为XXX个月,具体工期由双方协商确定。
二、合同内容2.1 总包合同:本合同为总包合同,施工单位承包本项目的全部施工内容,并按照合同规定完成工程。
2.2 分包合同:如有需要,建设单位可与施工单位共同签订分包合同,明确分包工程内容、工期和费用等相关事宜。
2.3 工程质量:施工单位应确保工程质量符合国家相关标准和规定,完成验收合格,并对工程实施提供长期质量保证。
2.4 安全保障:施工单位应加强施工安全管理,配备必要的安全设备和人员,并确保工程过程中没有安全事故发生。
2.5 进度控制:施工单位应按照规定的工程进度表完成工程,如有特殊情况需延期,应提前向建设单位和监理单位报备并协商解决。
2.6 工程变更:如有必要进行工程变更,需双方协商确定变更内容、变更费用和变更影响等相关事宜,并签订变更协议。
2.7 合同解除:如因不可抗力导致无法履行合同,双方可协商解除合同或者暂时中止施工,但必须及时向对方通报,并向有关部门报备。
2.8 合同签署:本合同经双方盖章签字后生效,合同附件为合同组成部分,具有同等法律效力。
三、付款方式3.1 施工款:建设单位按照工程进度支付施工款,付款比例、时间和方式由双方协商确定,并签订付款协议。
3.2 材料款:如需要,建设单位可按照材料使用情况支付材料款,要求施工单位提供相关材料购买发票和证明。
3.3 结算时间:工程竣工后,施工单位应提供完整的竣工资料和验收报告,建设单位组织验收并及时支付尾款。
3.4 违约金:如有违约行为,按照合同约定支付违约金,并承担相关法律责任。
建设工程施工合同附件填写
建设工程施工合同附件填写甲方:___________(委托人全称)乙方:___________(承包人全称)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲方与乙方本着平等互利、公平合理的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承揽完成的_______(项目名称),达成如下合同:一、项目概况1.1 项目名称:_______(填写项目名称)1.2 项目地点:_______(填写项目具体地点)1.3 项目规模:_______(填写项目规模,如建筑面积、用地面积等)1.4 项目工期:_______(填写项目计划工期,包括起止时间)二、合同价款及支付方式2.1 总价款:_______(填写项目总价款金额,币种为人民币)2.2 付款方式:本合同项下价款支付方式按照以下约定,_______%作为工程开工前的预付款,_______%作为工程中途的分期付款,_______%作为工程竣工验收合格后的最终付款。
合同约定的支付时间、账户及其他相关事项,请按照本合同的约定履行。
2.3 价款调整:本合同价款不可变动,除非经双方协商一致,可在书面变更合同时进行调整,变更后的合同文本与原合同同等效力。
三、工程进度和交付标准3.1 工程进度:乙方应按照合同约定工期,保证按时完工。
如因特殊原因导致施工进度滞后,需提前书面通知甲方,并经双方协商确定新的工期。
3.2 施工标准:本工程的施工应符合国家法律法规、相关标准和甲方提出的技术要求。
乙方应严格按照图纸和设计要求进行施工,确保工程质量符合标准。
3.3 验收标准:工程竣工后,乙方应自行组织相关技术人员进行检验,确保工程符合验收标准。
甲方有权对工程进行验收,合格后方可支付最终款项。
四、变更和索赔4.1 变更:如因不可抗力等有法律效力的特殊情况导致工程变更,双方应书面协商变更合同内容,变更后的内容应作为附件另行签署。
4.2 索赔:如发生工程质量问题或其他损失,双方均有权提出索赔。
索赔处理应遵循合同规定的程序和期限,经双方协商处理,如无法协商解决,可向有关部门申请调解或仲裁。
工程合同附件范本
工程合同附件范本一、工程概况在此部分,需要对工程项目的基本信息进行描述,包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、设计单位、监理单位及主要的建设内容和技术指标。
例:本工程位于XXXX,总建筑面积约XXXX平方米,包括XX栋住宅楼及相应的配套设施。
工程设计由XXXX设计院负责,监理工作由XXXX监理公司承担。
二、技术规范与标准此部分应明确列出工程实施过程中需遵循的国家或行业标准、规范名称及编号,确保工程质量符合规定的技术要求。
例:施工过程必须遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》(G50300-2013)、《建筑工程施工安全检查标准》(G50300-2013)等国家现行有关标准和规范。
三、施工图纸与设计变更在这一部分,应说明施工图纸的提供时间、版本及有效范围,同时对于设计变更的程序和要求也应给出具体说明。
例:施工图纸由设计单位于XXXX年XX月XX日前提供至施工单位,任何设计变更需经过建设方、设计方和施工方三方协商一致,并形成书面文件后方可执行。
四、材料设备供应明确材料的品种、规格、品牌及供应商信息,以及设备采购、运输、储存和维护的要求。
例:主要建筑材料如水泥、钢材等应采用指定品牌,并须提供相应合格证明。
所有设备的采购、运输和储存应符合国家标准,并由专人负责维护。
五、施工进度计划详细列出各主要工序的开始和完成时间,包括土建工程、安装工程、装修工程等,并对可能影响进度的因素进行风险评估。
例:基础工程预计于XXXX年XX月XX日开工,XXXX年XX月XX日完工;主体结构施工预计于XXXX年XX月XX日开始,XXXX年XX月XX日封顶。
六、质量保证措施详细说明施工过程中的质量控制措施,包括质量检测的频率、方法、责任分配等。
例:每道工序完成后,施工单位需自行进行质量检查,并配合监理单位进行抽检。
任何不符合质量标准的工作,必须立即整改至合格。
七、安全生产与环境保护阐述施工现场的安全生产管理措施和环境保护要求,确保施工期间的人员安全和环境不受到不良影响。
施工合同附件范本
附件(共 6 件)1、附件一:工程质量保修书2、附件二:施工安全协议书3、附件三:廉政管理协议4、附件四:技术要求5、附件五:合同预算书6、附件六:幕墙施工工程图纸附件1:工程质量保修书甲方(全称):乙方(全称):XXXXXXXXXXX有限公司为保证XXXXXXXXX工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用,甲方乙方协商一致签订工程质量保修书。
乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括合同约定的乙方承包范围所约定的全部工程内容。
具体质量保修内容双方约定如下:按承接工程范围,保修内容按国家园林绿化工程相关规定或行业标准规定。
二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方约定:(1)绿化养护期叁年,在绿化工程养护期满时,绿化应达到100% 成活率。
保修期起计之日,以工程竣工验收合格日起计。
三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知之日后48小时内或按甲方要求的时间派人修理。
乙方不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除,并处1000元/次罚款。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
非乙方施工质量引起的事故,抢修费用由甲方承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内,乙方确保所施工工程的质量。
因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为结算价款的 6 %。
本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为¥/ 元,人民币:/ 元整(大写)。
质量保修金银行利率为不计息。
五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后14天内,将剩余保修金返还乙方。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项:(1)对于质量保修责任条款的第2条中发生须紧急抢修事故时,事故责任属乙方施工质量引起的,如乙方接到事故通知后不在通知的时间内到达的,甲方可委托其他人员抢修,修理费用以及由于乙方未及时抢修而扩大的损失从质量保修金内扣除。
工程施工合同范本附件
工程施工合同范本附件工程施工合同附件一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[详细工程地点]3. 工程内容:[详细描述工程的范围和主要工作内容]4. 工程规模:[包括工程的建筑面积、工程量、工程投资等基本情况]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工的具体日期]2. 竣工日期:[约定的竣工时间]3. 工期延误:如因不可抗力、发包人原因或双方协商一致等情况导致工期延误,应按照合同约定的程序和方式进行处理。
三、工程质量标准1. 质量目标:[明确工程的质量标准和要求,如合格、优良等]2. 质量检验:承包人应按照国家和地方相关标准和规范进行施工,并接受发包人或监理单位的质量检验。
3. 质量保修:承包人应按照合同约定的期限和范围承担工程质量保修责任。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价:[确定工程的总造价及各分项工程的造价]2. 支付方式:预付款:发包人应按照合同约定的比例和时间向承包人支付预付款。
进度款:承包人应按照工程进度提交进度款申请,发包人应在审核后按照合同约定的支付比例和时间支付进度款。
竣工结算:工程竣工后,承包人应提交竣工结算报告,发包人应在规定的时间内进行审核并支付结算款。
3. 工程造价调整:如因设计变更、工程量增减等原因导致工程造价发生变化,应按照合同约定的程序和方法进行调整。
五、材料设备供应1. 材料设备的采购:承包人应按照合同约定的品牌、规格和质量标准采购材料设备,并提供相应的质量证明文件。
2. 材料设备的验收:发包人或监理单位有权对承包人采购的材料设备进行验收,如发现质量问题或不符合合同要求,承包人应及时更换或整改。
3. 材料设备的保管:承包人应负责对采购的材料设备进行妥善保管,如因保管不当导致材料设备损坏或丢失,应由承包人承担责任。
六、双方的权利和义务1. 发包人权利和义务:提供施工场地和必要的施工条件。
按合同约定支付工程价款。
及时组织工程验收。
协助承包人协调与工程相关的外部关系。
建设工程施工合同范本附件
建设工程施工合同范本附件一、合同基本信息1. 甲方(建设单位):____________________2. 乙方(施工单位):____________________3. 工程名称:____________________________4. 工程地点:____________________________5. 合同编号:____________________________6. 签订日期:____________________________二、工程内容及范围1. 工程内容:本工程主要包括________、________、________等部分。
2. 工程范围:本工程的范围包括________、________、________等区域。
三、工程质量要求1. 本工程质量应符合国家相关法律法规和行业标准的要求。
2. 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求进行施工,确保工程质量达到设计要求。
3. 乙方应对施工过程中出现的质量问题及时整改,确保工程质量符合验收标准。
四、工程进度安排1. 本工程的施工周期为________天,自合同签订之日起计算。
2. 乙方应根据甲方的要求,制定详细的施工进度计划,并按时完成各阶段工作。
3. 如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
五、工程造价及支付方式1. 本工程的造价为人民币________元整(大写:________________________元)。
2. 甲方应按以下方式向乙方支付工程款:a) 预付款:甲方在本合同签订后________天内支付乙方预付款,金额为人民币________元整(大写:________________________元);) 进度款:甲方根据乙方完成的工程量,按月支付进度款;c) 竣工款:甲方在工程竣工验收合格后________天内支付乙方竣工款,金额为人民币________元整(大写:________________________元)。
工程施工项目合同附件
工程施工项目合同附件【工程施工项目合同附件范本】甲方(业主):_______________乙方(承建方):_______________鉴于甲乙双方就_______________项目(以下简称“本工程”)的建设达成合作意向,现依据相关法律法规,特订立本合同附件,以明确双方在施工过程中的具体权利和义务。
一、工程概况1. 工程名称:_______________2. 工程地点:_______________3. 工程规模:_______________4. 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
5. 工程标准:按照国家及行业相关标准执行。
二、合同金额与支付方式1. 合同总金额为人民币_______________元。
2. 付款方式:甲方应按照以下比例向乙方支付工程款:- 预付款:合同签订后____天内支付合同总金额的____%。
- 进度款:根据实际完成工程量,按合同约定支付。
- 竣工款:工程验收合格后____天内支付剩余款项。
三、工期与进度1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 乙方应按约定的工期完成工程建设,如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时通知甲方并协商解决。
四、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
2. 工程验收由甲方组织,乙方应积极配合并提供必要的技术资料。
五、变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 因甲方原因导致的工程变更或延期,乙方有权提出索赔。
六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款,应承担逾期付款的违约金。
2. 如乙方未按约定完成工程建设,应承担逾期竣工的违约金。
七、争议解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同附件与主合同具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商补充。
完整工程合同附件
完整工程合同附件【工程合同附件】甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方就________项目(以下简称“本工程”)达成一致,特此签订本合同,并附上以下条款:一、工程概述本工程位于________,涉及的主要工作包括但不限于________。
工程预计开工日期为________年____月____日,竣工日期为________年____月____日。
二、合同金额本工程的合同总金额为人民币(大写)________元整(¥________)。
三、付款方式1. 首期付款:甲方在本合同签订后____天内支付合同金额的____%作为预付款。
2. 进度付款:根据工程进度,甲方应按以下比例支付工程款:- 完成基础工程后支付____%- 主体结构封顶后支付____%- 装修工程完成后支付____%3. 竣工付款:工程竣工验收合格后,甲方应在____天内支付剩余的____%。
四、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准,确保工程安全、稳固、耐用。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为每日未完成部分合同金额的____%。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责无偿修复或重新施工,直至达到质量要求。
六、争议解决因本合同引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):________ 日期:____年____月____日乙方(签字):________ 日期:____年____月____日。
建筑工程施工合同的附件
建筑工程施工合同的附件一、工程概况本工程名为“绿谷住宅小区”,位于市中心繁华地带,占地面积约为10万平方米,总建筑面积约为30万平方米,包括住宅楼、商业设施及附属配套设施。
工程预计总工期为两年,质量要求达到国家相关标准。
二、合同金额根据双方协商一致,本工程的合同总金额为人民币5亿元。
该金额包含了所有施工费用、材料费用以及预期的利润。
如有变更或追加工程,双方将根据实际情况另行协商确定增加的费用。
三、施工组织设计承包方需提交详细的施工组织设计方案,包括但不限于施工现场布置图、施工进度计划表、主要施工方法和技术措施等。
这些方案应在合同签订后一个月内提交给发包方审批。
四、质量保证承包方必须按照国家及行业标准进行施工,并接受发包方或其委托的第三方的质量检查。
如发现质量问题,承包方应立即整改,直至满足质量要求。
对于因质量问题导致的任何损失,承包方应承担相应的责任。
五、安全生产承包方负责施工现场的安全生产管理,必须遵守国家有关安全生产的法律、法规,并采取有效措施预防安全事故的发生。
发生安全事故时,承包方应及时处理并向发包方报告。
六、环境保护承包方在施工过程中应遵守国家关于环境保护的规定,采取措施减少施工对环境的影响。
特别是噪音、粉尘、废水等污染物的处理,应符合环保要求。
七、合同变更与解除合同一经签订,未经双方同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。
如遇不可抗力因素导致无法履行合同,双方可协商解决。
八、争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。
工程施工合同附件
工程施工合同附件一、合同当事人信息甲方(业主):_____________地址:_____________________联系电话:_________________乙方(承包商):_____________地址:_____________________联系电话:_________________二、工程概况1. 工程名称:_____________2. 工程地点:_____________3. 工程规模:_____________4. 工程内容:_____________5. 工程质量要求:_____________6. 工程开工日期:_____________7. 工程竣工日期:_____________三、合同价格及支付方式1. 合同总价:人民币(大写)_____________元整(¥___________)2. 付款方式:_____________3. 预付款比例:_____________4. 进度款支付条件:_____________5. 结算方式:_____________四、工期及延期1. 工期要求:_____________2. 延期责任:_____________3. 延期赔偿:_____________五、质量保证1. 质量标准:_____________2. 验收标准:_____________3. 保修期限:_____________4. 质量问题处理:_____________六、变更与索赔1. 变更程序:_____________2. 索赔条件:_____________3. 索赔处理:_____________七、违约责任1. 违约定义:_____________2. 违约处罚:_____________3. 违约解决:_____________八、争议解决1. 协商解决:_____________2. 仲裁条款:_____________3. 法律适用:_____________九、其他约定1. 保险要求:_____________2. 安全责任:_____________3. 环保要求:_____________4. 附加条款:_____________十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
施工合同范本附件
施工合同范本附件甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲方需对________________(以下简称“工程”)进行施工,乙方具备相应的资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则,就工程的施工达成如下附件条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程范围:_____________________1.4 工程内容:_____________________1.5 工程质量标准:_____________________1.6 工程竣工日期:_____________________第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币(大写):______________________元整(¥____________________元)。
2.2 工程价款的支付方式如下:2.2.1 合同签订后____天内,甲方支付工程总价款的____%作为预付款。
2.2.2 工程进度达到____%时,甲方支付工程总价款的____%。
2.2.3 工程竣工验收合格后____天内,甲方支付工程总价款的____%。
2.2.4 剩余____%作为质量保证金,在工程竣工验收合格后____年内无质量问题时支付。
第三条工程变更3.1 因甲方原因需要对工程进行变更的,甲方应提前____天以书面形式通知乙方,并承担由此产生的额外费用。
3.2 因乙方原因需要对工程进行变更的,乙方应提前____天以书面形式通知甲方,并承担由此产生的额外费用。
第四条工程验收4.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告,甲方应在收到报告后____天内组织验收。
4.2 工程验收合格后,双方应签署工程验收合格证明。
第五条质量保证及保修5.1 乙方保证工程质量符合国家及地方相关标准和规范。
建设工程合同附件
建设工程合同附件合同编号:[填写]甲方(业主):[填写]乙方(承包商):[填写]一、合同目的本合同旨在规定双方就[具体工程项目名称]的建设工作所应遵守的权利义务,确保工程质量、工期和投资控制符合约定标准,促进双方合作顺利进行。
二、合同主体1. 甲方负责提供建设场地,按时支付工程款项,并对工程进度和质量进行监督。
2. 乙方负责按照合同约定完成工程建设,保证工程质量,按期交付工程,并承担相应的保修责任。
三、工程内容及要求1. 工程范围:包括但不限于地基基础、主体结构、装饰装修等所有施工内容。
2. 技术标准:必须达到国家现行相关建筑工程施工及验收规范标准。
3. 质量保证期:自竣工验收合格之日起,为期[具体年限]年。
四、工期与进度1. 开工日期:[具体日期]2. 竣工日期:[具体日期]3. 主要节点计划:详细列出各施工阶段及其预期完成时间。
五、合同价款与支付方式1. 合同总价为人民币[金额]元。
2. 付款方式:首期款[百分比]%,后续根据工程进度分批支付。
3. 最终结算:工程竣工验收合格后,根据实际完成的工作量进行最终结算。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延误,应按每日[具体数额]元的标准向甲方支付违约金。
2. 若因甲方原因导致工程延误,甲方应赔偿乙方因此而产生的合理损失。
七、争议解决如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
八、其他条款1. 变更与补充:任何对合同内容的变更或补充,均需以书面形式确认,并由双方授权代表签字盖章后方可生效。
2. 法律适用:本合同的签订、解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
九、附件清单本合同所涉及的所有图纸、技术资料、进度表等附件均为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
十、签署与生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日。
工程施工合同附件
工程施工合同附件一、合同背景甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据甲方项目需求,经双方友好协商,就甲方项目工程施工事宜达成一致,签订本工程施工合同。
二、工程概况1. 工程名称:____________2. 工程地点:____________3. 工程规模:____________4. 工程内容:____________5. 工程预算:人民币(大写):____________元整(小写):_____________元三、合同总价本工程采用固定总价合同,合同总价为本工程预算金额。
四、合同履行1. 施工方应按照合同约定的工程内容、规模、质量标准等进行施工,确保工程按时完成。
2. 施工方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工,确保工程质量、安全。
3. 施工方应按照合同约定的时间节点完成工程进度,如有延期,应按照约定的违约金比例向业主支付违约金。
4. 业主应按照合同约定支付合同价款,如有逾期支付,应按照约定的违约金比例向施工方支付违约金。
五、合同变更和解除1. 合同履行过程中,如遇不可抗力等因素导致工程无法正常进行,双方可协商变更或解除合同。
2. 合同变更或解除后,双方应按照约定办理相关手续,并根据实际情况承担相应责任。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2. 诉讼费用由败诉方承担。
七、其他约定1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签订日期:____________附件:1. 工程图纸及相关技术资料2. 工程预算明细表3. 施工方案及施工组织设计4. 合同履行过程中可能涉及的其他文件。
工程施工合同附件格式范本
一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程规模及结构特征:__________4. 工程承包范围:__________5. 工程立项批准文号:__________6. 资金来源:__________二、合同工期1. 开工日期:__________2. 竣工日期:__________3. 合同工期总日历天数:__________三、工程质量标准1. 工程质量标准:按照国家现行施工规范、设计文件和相关标准执行。
2. 工程质量验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范执行。
四、合同价款1. 币种:人民币2. 合同总价(大写):__________元整3. 合同总价(小写):__________元4. 综合单价或费率:详见承包人的投标报价书(招标工程)或经确认的工程报价单(非招标工程)。
五、组成合同的文件1. 本合同协议书2. 中标通知书(如有)3. 投标书及其附件(如有)4. 经确认的工程报价单或预算书5. 本合同专用条款和补充条款6. 本合同通用条款7. 标准规范及有关技术文件8. 图纸9. 工程量清单10. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件11. 发包人或工程师有关通知及工程会议纪要12. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)六、词语定义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
七、承包人承诺1. 承包人承诺按照合同约定及工程师的指令,按时、按质、按量完成工程。
2. 承包人承诺在施工过程中遵守国家有关法律法规,确保工程质量和安全。
3. 承包人承诺在工程竣工验收合格后,按照合同约定承担保修责任。
八、合同履行及违约责任1. 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
3. 违约金计算方式:按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程施工合同附件合同编号:工程名称:签订日期:签订地点:附件一《工程质量保修书》工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
具体保修的内容双方约定如下;包括但不限于《建设工程质质量管理条例》涉及的结构工程、供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装工程,以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期1双方遵循《建设工程质量管理条例》及有关规定,以下工程的质量保修期按不低于如下时间约定:(1) 结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限:(2)电气管线、给排水管道、没各安装工程为1年:(3)供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期;(4)其他质量保修期限约定如下:工程竣工后1年。
(5)屋面防水保修期为1年。
2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任l、属于保修范围、内容的项目,承包入应当在按到修理通知之日起3天内派入修理。
承包人不在约定期限内派人修理或经历两次合(两次)以上维修仍然不能解决问题的.发包人可委托其他人员修理.维修总价〔含税金)在承包人质保金中扣除,同时,发包人可在维修总价基础上加扣15%的管理费。
质保金不足的,发包入有权向承包人追偿。
2、发生须紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事敌现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、承包人对维修的质量负责,维修项目完成后要经业主或发包人验收签字方可,所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。
否则,即使保修期满,也应该继续维修,相应的质量保修金即使到期也必须等到维修完成六个月内不再出现类似问题后方可支付。
四、保修费用质量保修期内的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保修金的返还保修金自工程实际竣工并验收合格移交使用之日起满一年无质量问题后一个月内付清,保修责任不予减免。
质量保修金返还时,由于部分项目质保期未满,因此,承包人须向发包人开具与工程项目质量保修金等额的保函。
最长质量保修期满后且无质量问题时退还其保函。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项:无若质量保修期间发生工程质量维修事件时,承包人必须在2天或48小时一内到现场维修处理,每延误一天则按合同暂估价的千分之三承担违约金。
如因工程质量缺陷或承包人维修不及时以及维修过程中给房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、财产损害的,房屋所有人、使用人或者第三方向发包人提出赔偿要求时,发包人有权向承包人追偿。
本工程质量保修书,由施工合同发包人,承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期至保修期满。
发包人(公章):承包人(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):授权代理人(签字):授权代理人(签字):年月日年月日附件二:施工安健环协议发包人: (以下简称发包人)承包人: (以下简称承包人)为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”安全生产方针,根据国家《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及行业规定的行业安全生产与环境保护有关法律法规、标准及发包人职业健康安全与环境保护的有关规定,为明确双方的职业健康安全与环保责任、义务,确保施工安全,本着自愿、公正、平等和相互协商的原则;经甲乙双方协商一致,达成下列工程施工安健环协议:一、安全文明措施费:本工程合同价格中己包括按照国家现行法律法规及定额标准计入的相应安全文明措施费,承包人应专款专用并建立财务报表,保证安全文明措施费用足额投入至本项目中,并确保实施到位。
承包人将安全文明施工措施及费用计划报发包人安全监察及造价管控人员审核并支付,并由发包人负责监督落实。
如承包人将安全文明施工措施费挪作它用,则发包人在支付工程进度款时将相应的安全文明施工措施费扣回,承包人必须自费落实安全文明施工措施,否则发包人将从每月应支付的进度款中等额扣回,直至承包人落实安全文明施工措施为止。
累积支付的安全文明施工措施费不超过合同第六条约定的金额,如累积支付的安全文明施工措施费超过结算时安全文明施工措施费时,超过部分从工程结算款中冲抵。
二、工程项目期限:见第一部分协议书第一条三、双方职责(一)发包人职责1.严格遵守国家有关安全生产,职业健康与环境保护的法律法规,认真执行工程施工合同中的有关安全要求。
2.检查承包人及人员资质、安全人员数量、安全文明施工与环境保护制度建立的情况;3.按照“安全第一,预防为主,综合治理”安全生产方针和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安健环工作同时计划、布置、检查、总结和评比,安全和环境保护设施与主体工程同时设计与审批,同时施工与验收,.同时投入生产与使用。
4、定期召开安健环会议,及时传达国家及地方有关安全生产、职业健康与环境保护的精神;5、组织承包人对施工现场进行安健环检查,监督承包人及时处理发现的各种安全环境隐患。
6、对承包人在施工生产中的违章指挥、违章作业、冒险蛮干人员有权给予批评、警告、罚款,对承包人在施工生产安全方面做出特殊贡献的予以奖励。
7、组织或参与大型机械事故的调查处理以及有关机械安全技术问题的讨论研究。
参加人身重伤以上事故和重大机械、火灾及厂内重大交通事故的调查处理工作,并按“四不放过”的原则进行调查、处理,避免事故事件再次发生。
(二)承包人职责1、承包人在进场前:必须携带工商营业执照、建筑安装施工资质、工程安全许可证、专(兼)职安全人员资格证、特种作业人员资格证及其他资质材料,到发包人项目部办理登记手续。
并由发包人安全教育考试合格后,方可进入装置区施工现场作业,严禁未经安全培训教育并考试合格的人员上岗作业。
2、承包人因工作(或工程)需要而新增加的人员,进入发包人施工作业前也必须履行登记和培训教育手续。
3、承包人必须按照法律法规的规定设立安全环保机构及足额数量的专职安全环保员,并报发包人项目部备案。
4、承包人必须对其承包商和分包商的相关资质进行审核,严禁使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商。
5、接受发包人、监理单位、企业主管部门、地方有关部门对安全文明施工的监督检查,并承担合同中明确的其它责任,当发现异常或施工中出现危险时,要听从发包人、监理人等现场主管人员的指挥。
在紧急情况下,发包人项目部管理人员有权停止其施工。
6、承包人应对施工作业实行风险管理,进行危险源分析,对危睑性较大的施工编制专项安全技术措施或方案,列出重大危险源,并针对潜在的事故编写应急救援预案,严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织施工。
7、对查出的安全环保隐患要定整改责任人,定整改措施,定整改完成时间,定整改完成人,定整改验收人。
8、必须把好安全生产与环境保护措施关,交底关,教育关,防护关,检查关,改进关。
9、施工现场中施工人员应当配备的安全设施必须齐全,并符合国家、地方及发包人的有关规定,并正确佩戴劳保用品。
10、承包人项目经理是安全文明施工与环境保护的第一责任人,对现场安全、健康与环境管理工作负全面责任。
11、建立本单位包括大型施工机械的安全管理体系,包括安全文明方针、目标、管理制度、控制措施和各级管理人员的岗位责任制,并予以交底和实施;编制大型施工机械的配置计划、进出场计划、维修保养计划,严禁使用未经检验合格、无安全保障的特种设备,严禁不具备相应资格的人员从事特种作业。
12、严格执行大型施工机械进场报验程序,编制大型施工机械安拆以及各种重要作业方案(指导书),并报审;负责向当地质量技术监督局特种设备检测中心进行安装告知与报验取证;并建立大型施工机械台账,收集、整理各种资料:按规定要求上报监理单位。
13、保证有效的职业健康安全、环保投入,确保各项安全与环境防护措施的落实。
14、坚持日常安全巡查,定期组织开展专项安全检查和综合安全检查,每周召开安全生产例会。
15、做好本责任区域的文明施工管理,整齐规范摆放施工设备与材料,每道工序做到“工完料尽场地清”。
16,承包人施工机具及设备、材料等,不得占用路面。
施工中所设的绳索、线缆不准妨碍交通,更严禁绑扎在生产装置、设备及其他建筑物上。
17、承包人自有或外借租赁的车辆,进入发包人厂区必须采取防火措施,并严格遵守发包人内部交通及厂区车辆停放的有关规定。
18、承包人施工人员的在发包人厂区内的活动范围,仅只限于作业区及指定区域,不得随意活动,严禁触动发包人机器设备。
19、为其从业人员提供必要的食宿条件及符合环境保护和卫生要求的施工与生活环境,按有关劳动保护的规定采取有效的防尘、降噪、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业等安全措施,防止环境污染与职业病的发生,严禁超能力、超强度、超定员组织施工。
20、为从业人员购置工伤保险或人身意外伤害保险,定期组织从业人员进行职业健康体检,保障从业人员的合法权益。
21、严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织施工;22、及时上报安全生产事故,协助配合事故调查和处理:严禁迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故。
(三)、承发包双方共同职责:1、双方必须认真贯彻国家、地方和发包人关于安全生产、消防、职业健康、环境保护工作的方针、政策,严格执行关于安全生产、消防、职业健康与环境保护的法规、条例和规定。
2、双方都必须建立安全环保组织机构,包括主管安全的领导,各级专职或兼职的安全环保人员,应有各工种的安全操作规程。
3、双方在施工前要认真勘察现场;承包人编制的施工组织设计中有关安全、健康与环境保护的内容要详实可行;施工组织设计经监理及发包人的安环部门签署意见后方可实施、办理开工报告;承包人在工程施工中应严格按已审定的施工组织设计和有关安全环保要求施工。
4、双方必须认真对本单位员工进行安全环保法规及安全环保知识教育,增强员工法制观念,提高员工的安全环保意识和自我保护能力及遵章守纪的自觉性。
5、发包人指派为本工程项目的有关职业健康安全、环保管理、消防工作代表;承包人指派为本工程职业健康安全、环保管理、消防工作代表。
双方代表应经常联系,相互协助处理与工程施工有关的职业健康安全、环保、消防工作,共同预防各类事故的发生。
6、承包人在施工期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、消防、环境保护管理的各项规定,接受发包人的监督、检查和指导。
发包人有协助承包人搞好安全生产、消防管理以及督促、检查的义务,对于检查出的隐患,承包人必须在规定的期限内进行整改并及时反馈。